储能电站EPC项目整体承包合同模板合同二篇_第1页
储能电站EPC项目整体承包合同模板合同二篇_第2页
储能电站EPC项目整体承包合同模板合同二篇_第3页
储能电站EPC项目整体承包合同模板合同二篇_第4页
储能电站EPC项目整体承包合同模板合同二篇_第5页
已阅读5页,还剩14页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

储能电站EPC项目整体承包合同模板合同二篇篇一甲方(发包人):[甲方全称]法定代表人:[甲方法定代表人姓名]注册地址:[甲方注册地址]通讯地址:[甲方通讯地址]联系电话:[甲方联系电话]统一社会信用代码:[甲方统一社会信用代码]乙方(承包人):[乙方全称]法定代表人:[乙方法定代表人姓名]注册地址:[乙方注册地址]通讯地址:[乙方通讯地址]联系电话:[乙方联系电话]统一社会信用代码:[乙方统一社会信用代码]根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及其他有关法律法规,甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上,就甲方投资的[项目名称](项目地点位于[项目具体地点])储能电站EPC总承包项目事宜,经友好协商,达成如下协议:第一条项目概况与范围1.1项目名称:[项目名称]1.2项目地点:[项目具体地点]1.3项目内容:本项目为[说明储能电站规模,如:XX兆瓦/XX兆瓦时]储能电站项目,主要技术参数包括但不限于:采用[说明电池技术类型,如:磷酸铁锂电池]电池,储能系统总容量为XX兆瓦时,响应功率为XX兆瓦,系统效率不低于XX%,循环寿命不低于XX次,能量管理系统(EMS)具备[说明主要功能,如:充放电控制、能量优化、安全监控等]功能,消防系统采用[说明消防系统类型,如:气溶胶灭火系统],并网方式为[说明并网方式,如:专线并网],满足国家及行业相关标准和规范要求。1.4合同范围:乙方按照国家及行业相关标准和规范,以及甲方提供的初步需求和技术原则,负责本项目EPC总承包,具体包括:(1)可行性研究(如需)、初步设计、施工图设计,提供满足要求的设计文件、计算书、设备材料清单(BOM)等;(2)根据设计文件,负责所有必需的设备(包括但不限于电池、储能变流器(PCS)、变压器、高低压开关柜、电缆桥架及电缆、消防设备、电池管理系统(BMS)、能量管理系统(EMS)软硬件、监控设备等)和材料(包括但不限于主要钢结构、混凝土、辅材等)的询价、招标、谈判、采购、运输、保险、检验、接收及仓储保管;(3)负责项目现场土建工程(如基础、建筑物等)、电气安装、机械安装、设备安装、系统接线、集成、调试、试验、性能测试等工作;(4)负责项目系统调试,包括单体设备调试、分系统调试、整套系统联动调试,确保系统达到设计指标和合同约定的性能要求;(5)负责配合甲方及电网公司完成项目并网接入相关手续及验收;(6)负责向甲方交付满足合同约定标准和性能的完整储能电站项目;(7)提供为期[XX]年的合同缺陷责任期保修服务;(8)负责编制项目管理计划,对项目进行全过程管理;(9)负责项目施工期间的安全、环保、文明施工管理,并承担相应责任;(10)负责向甲方提供必要的技术支持和操作、维护人员培训;(11)负责收集、整理并提交完整的竣工资料,包括但不限于竣工图、设备材料合格证、检测报告、试验记录、操作维护手册等;(12)负责办理或协助甲方办理与本项目相关的部分工程报建、报批手续(具体范围以合同约定或实际需要为准);(13)承担合同约定的其他责任。第二条合同文件构成2.1本合同由下列文件构成,并具有同等法律效力:(1)本合同协议书;(2)中标通知书(如适用);(3)投标文件中的技术方案、商务报价部分;(4)经双方确认的设计文件(包括初步设计文件、施工图设计文件及图纸);(5)经双方确认的设备材料清单及技术规格书;(6)双方签署的符合法律法规要求的招标文件、投标文件(若通过招标方式);(7)双方确认的标准规范清单;(8)双方签署的会议纪要、补充协议等。第三条技术标准与规范3.1本项目设计、采购、施工、调试、验收等各阶段应符合下列标准和规范(但不限于):(1)国家现行有关储能电站设计、施工及验收的标准和规范,如《电化学储能系统通用技术规范》GB/T34120、《电化学储能系统安全要求》GB/T36276等;(2)行业现行有关储能电站设计、施工及验收的标准和规范,如《储能电站设计规范》NB/T35044、《储能电站建设验收规范》NB/T35045等;(3)乙方选用设备应具有国家认可的准入资格或认证证书,并满足合同约定的技术参数和性能要求;(4)其他合同约定的标准和规范。第四条项目进度与工期4.1本项目的合同工期总日历天数为[XX]天,自合同生效之日起计算,至工程竣工验收合格之日止。4.2项目关键里程碑节点安排如下:(1)设计文件提交完成:[日期];(2)主要设备材料采购完成:[日期];(3)项目主体工程开工:[日期];(4)项目主体工程完工:[日期];(5)系统调试完成:[日期];(6)初步验收通过:[日期];(7)最终竣工验收通过:[日期]。4.3乙方应提交详细的项目进度计划,并接受甲方的监督。乙方应确保项目按计划节点完成。4.4任何一方非因不可抗力或对方原因导致未能按期完成里程碑节点或合同工期,应承担相应违约责任。因乙方原因延期,每逾期一日,乙方向甲方支付合同总价款[XX]%的违约金,但累计违约金不超过合同总价款的[XX]%。逾期超过[XX]日的,甲方有权解除合同,乙方应赔偿甲方因此遭受的全部损失。第五条质量保证与验收5.1乙方保证所提供的设计文件、设备材料、施工质量均符合合同约定的标准、规范和要求,并确保项目最终成果达到合同约定的性能指标。5.2乙方应建立健全质量保证体系,并负责在整个项目实施过程中的质量管理工作。5.3甲方有权对乙方提交的设计文件、进场设备材料、关键工序、隐蔽工程等进行检验或见证检验。乙方应积极配合,并承担所有检验费用。如检验不合格,乙方应负责立即整改,并承担由此产生的费用和工期延误责任。5.4项目竣工验收应按照国家、行业及合同约定的标准、程序进行。竣工验收由甲方组织,乙方及相关单位参加。(1)初步验收:项目主体工程完工后[XX]日内,乙方应向甲方提交初步验收申请,甲方组织相关单位进行初步验收。验收合格的,签署初步验收文件;验收不合格的,乙方应按要求整改,并承担费用,直至验收合格。(2)最终验收:系统调试完成后[XX]日内,乙方应向甲方提交最终验收申请,甲方组织相关单位(包括但不限于甲方、乙方、设计单位、监理单位、检测机构、电网公司等)进行最终竣工验收。验收合格的,签署竣工验收文件;验收不合格的,乙方应负责整改,并承担费用,直至验收合格。最终验收合格后,项目正式交付甲方使用。第六条合同价款与支付6.1本项目合同总价款(含税)为人民币[金额大写]元(¥[金额小写]元)。6.2本合同采用[固定总价/可调价]合同。6.3合同价款支付方式如下:(1)预付款:合同生效后[XX]日内,甲方支付合同总价款的[XX]%作为预付款,即人民币[金额]元(¥[金额]元)。乙方应向甲方提供等额发票。(2)进度款:乙方完成设计文件提交并经甲方书面确认后[XX]日内,甲方支付合同总价款的[XX]%,即人民币[金额]元(¥[金额]元)。乙方完成主要设备材料采购完成并经甲方书面确认后[XX]日内,甲方支付合同总价款的[XX]%,即人民币[金额]元(¥[金额]元)。乙方完成项目主体工程完工并经甲方书面确认后[XX]日内,甲方支付合同总价款的[XX]%,即人民币[金额]元(¥[金额]元)。乙方完成系统调试完成并经甲方书面确认后[XX]日内,甲方支付合同总价款的[XX]%,即人民币[金额]元(¥[金额]元)。(3)验收款:项目通过最终竣工验收合格后[XX]日内,甲方支付至合同总价款扣除已支付款项及质保金后的[XX]%,即人民币[金额]元(¥[金额]元)。乙方应向甲方提供等额发票。(4)质保金:合同总价款的[XX]%作为缺陷责任期质保金,即人民币[金额]元(¥[金额]元),在缺陷责任期结束后[XX]日内,根据乙方缺陷责任期表现支付。6.4甲方应按合同约定按时支付款项。逾期支付的,每逾期一日,甲方应按逾期支付金额的[XX]%向乙方支付违约金。6.5如采用可调价合同,价格调整按照合同约定的公式或方法执行。第七条双方权利与义务7.1甲方的权利与义务:(1)负责提供项目所需场地,并保证场地具备施工条件;负责协调项目实施所需的外部关系,为乙方施工提供必要的便利;(2)按照合同约定及时向乙方提供项目所需的基础资料、技术要求等,并对资料的真实性、准确性负责;(3)按照合同约定及时审核乙方提交的设计文件、进度计划、验收申请等,并在规定时间内给予书面答复;(4)按照合同约定及时支付合同款项;(5)组织项目初步验收和最终竣工验收;(6)负责办理或协助办理项目所需的部分工程报建、报批手续,并承担相关费用;(7)对乙方施工期间的安全、环保、文明施工提出要求和监督;(8)负责项目投运后的运营管理;(9)法律法规及合同约定的其他权利和义务。7.2乙方的权利与义务:(1)负责组建项目团队,全面负责项目的实施管理,确保项目按合同约定工期、质量、安全完成;(2)负责编制详细的项目实施方案、进度计划、质量保证计划、安全文明施工方案,并提交甲方确认;(3)负责按照合同范围和标准进行设计、采购、施工、调试、试验等工作,确保所有成果符合合同要求;(4)负责所有设备材料的采购、运输、保险、检验,确保设备材料的质量合格;(5)负责项目施工期间的安全、环保、文明施工管理,严格遵守国家及地方相关法律法规,承担因自身原因造成的安全事故、环保事件的责任和全部费用;(6)负责向甲方提供必要的技术支持和操作、维护人员培训;(7)负责收集、整理并提交完整的竣工资料,按合同约定办理移交手续;(8)在缺陷责任期内,对项目出现的缺陷负责免费维修或更换,直至缺陷消除;(9)负责在项目现场设立项目管理机构,配备必要的管理人员和技术人员;(10)接受甲方的监督和检查,并根据甲方要求提交相关报告;(11)法律法规及合同约定的其他权利和义务。第八条设计变更8.1任何一方提出设计变更,均应提前[XX]日以书面形式通知对方。8.2设计变更的确认:甲方提出的变更,乙方应在收到通知后[XX]日内进行评估,并书面回复确认或提出异议及替代方案。乙方提出的变更,应向甲方提供详细的变更方案及理由,由甲方在[XX]日内予以书面确认或提出异议。8.3设计变更的费用:因甲方原因造成的变更,增加的费用由甲方承担,工期相应顺延。因乙方原因造成的变更,增加的费用由乙方承担,工期不予顺延,但经甲方同意的必要设计优化除外。变更引起的工期顺延或延误,按照合同约定处理。第九条风险分配9.1乙方承担因自身原因导致的设计错误、设备材料缺陷、施工质量不合格、进度延误等风险。9.2甲方承担因其提供资料错误、未及时提供施工条件、未及时支付款项、政府政策变化、审批延误等非乙方原因导致的风险。9.3双方共同承担不可抗力事件(如地震、洪水、战争、政府行为等)造成的风险,但各自承担由此造成的直接损失。第十条竣工验收与交付10.1项目最终竣工验收按照本合同第五条约定执行。10.2验收合格后,乙方应向甲方办理项目移交手续,包括但不限于签署移交文件、配合甲方进行人员培训、提供完整的竣工资料及设备材料清单等。10.3项目移交后,除因设备材料本身质量缺陷或乙方施工质量问题外,乙方不再承担项目运行维护的责任。第十一条缺陷责任与保修11.1缺陷责任期自项目最终竣工验收合格之日起[XX]年,至缺陷修复完成并通过甲方验收之日止。11.2乙方在缺陷责任期内,对项目出现的缺陷(正常磨损、合理老化除外)应负责免费维修或更换,直至达到合同约定的质量标准。11.3乙方应在收到甲方缺陷通知后[XX]日内响应,并组织维修。紧急缺陷应立即处理。维修费用由乙方承担。11.4因乙方原因未能及时修复缺陷,甲方有权自行或委托第三方修复,费用由乙方承担,工期不予顺延。第十二条索赔与争议解决12.1索赔:凡因合同文件、法律法规、不可抗力、甲方原因、乙方原因等导致一方遭受损失或成本增加,提出索赔的一方应在索赔事件发生后[XX]日内,向对方发出索赔意向通知,并在此后的[XX]日内提交详细的索赔报告及证明材料。对方应在收到索赔报告后[XX]日内进行审核并予答复。双方未能就索赔达成一致的,可提交仲裁或诉讼。12.2争议解决:因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方应首先通过友好协商解决。协商不成的,任何一方均有权将争议提交[选择仲裁或诉讼,如:提交[XX]仲裁委员会,按照其届时有效的仲裁规则进行仲裁/提交甲方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决]。第十三条知识产权13.1乙方在本项目设计和实施过程中产生的所有知识产权(包括但不限于设计图纸、技术文档、软件等)在项目完成后归甲方所有。乙方保证其提供的所有知识产权不侵犯任何第三方的合法权益。13.2乙方有权在后续项目中使用在本项目中开发的技术成果,但不得侵犯甲方的知识产权。第十四条保密义务14.1甲乙双方对于在本合同履行过程中知悉的对方的商业秘密、技术信息、经营数据等(以下简称“保密信息”)承担保密义务。14.2未经对方书面同意,任何一方不得向任何第三方泄露保密信息,但法律法规另有规定或有权机关要求的除外。14.3本保密义务不因合同的变更、解除或终止而失效,持续有效[XX]年或直至该信息成为公开信息。第十五条不可抗力15.1不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,包括但不限于地震、台风、洪水、火灾、战争、动乱、政府行为等。15.2遭遇不可抗力的一方应在事件发生后[XX]日内书面通知对方,并提供相关证明。双方应根据不可抗力的影响,协商决定是否延期履行、部分履行或解除合同。因不可抗力造成的损失,各自承担。第十六条合同生效、变更与终止16.1本合同自双方法定代表人或授权代表签字并盖章之日起生效。16.2对本合同的任何修改或补充,均须经双方协商一致,并以书面形式作出补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。16.3合同终止条件:(1)项目最终竣工验收合格,甲方支付完所有应付款项(包括质保金),乙方完成所有善后工作;(2)双方协商一致解除;(3)因一方严重违约,守约方根据合同约定或法律规定解除;(4)因不可抗力导致合同目的无法实现。16.4合同终止时,双方应进行结算,甲方应支付所有尚未支付的款项。乙方应将剩余设备材料、工程设备等按甲方要求处理或移交。双方应办理解除手续,并各自承担相应的责任。第十七条适用法律与争议解决(重申)17.1本合同的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。17.2争议解决方式:因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方应首先通过友好协商解决。协商不成的,任何一方均有权将争议提交[选择仲裁或诉讼,如:提交[XX]仲裁委员会,按照其届时有效的仲裁规则进行仲裁/提交甲方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决]。第十八条通知与送达18.1双方在本合同中载明的地址、电话、传真、邮箱等作为正式联系方式。任何书面通知按此地址邮寄(以挂号信或快递发出后[XX]日视为送达)、或通过电子邮件/传真发送(以发出时视为送达)。18.2任何一方变更联系方式,应提前[XX]日书面通知对方。否则,按原联系方式发出的通知视为有效送达。第十九条其他19.1本合同未尽事宜,由双方协商签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。19.2本合同附件是本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等法律效力。19.3本合同一式[XX]份,甲方执[XX]份,乙方执[XX]份,具有同等法律效力。(以下无正文)甲方:[甲方全称](盖章)法定代表人或授权代表:(签字)日期:[年]年[月]日乙方:[乙方全称](盖章)法定代表人或授权代表:(签字)日期:[年]年[月]日篇二甲方(发包人):[甲方全称]法定代表人:[甲方法定代表人姓名]注册地址:[甲方注册地址]通讯地址:[甲方通讯地址]联系电话:[甲方联系电话]统一社会信用代码:[甲方统一社会信用代码]乙方(承包人):[乙方全称]法定代表人:[乙方法定代表人姓名]注册地址:[乙方注册地址]通讯地址:[乙方通讯地址]联系电话:[乙方联系电话]统一社会信用代码:[乙方统一社会信用代码]根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及其他有关法律法规,甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上,就甲方投资的[项目名称](项目地点位于[项目具体地点])储能电站EPC总承包项目事宜,经友好协商,达成如下协议:第一条项目概况与范围1.1项目名称:[项目名称]1.2项目地点:[项目具体地点]1.3项目内容:本项目为[说明储能电站规模,如:XX兆瓦/XX兆瓦时]储能电站项目,主要技术参数包括但不限于:采用[说明电池技术类型,如:磷酸铁锂电池]电池,储能系统总容量为XX兆瓦时,响应功率为XX兆瓦,系统效率不低于XX%,循环寿命不低于XX次,能量管理系统(EMS)具备[说明主要功能,如:充放电控制、能量优化、安全监控等]功能,消防系统采用[说明消防系统类型,如:气溶胶灭火系统],并网方式为[说明并网方式,如:专线并网],满足国家及行业相关标准和规范要求。1.4合同范围:乙方按照国家及行业相关标准和规范,以及甲方提供的初步需求和技术原则,负责本项目EPC总承包,具体包括:(1)可行性研究(如需)、初步设计、施工图设计,提供满足要求的设计文件、计算书、设备材料清单(BOM)等;(2)根据设计文件,负责所有必需的设备(包括但不限于电池、储能变流器(PCS)、变压器、高低压开关柜、电缆桥架及电缆、消防设备、电池管理系统(BMS)、能量管理系统(EMS)软硬件、监控设备等)和材料(包括但不限于主要钢结构、混凝土、辅材等)的询价、招标、谈判、采购、运输、保险、检验、接收及仓储保管;(3)负责项目现场土建工程(如基础、建筑物等)、电气安装、机械安装、设备安装、系统接线、集成、调试、试验、性能测试等工作;(4)负责项目系统调试,包括单体设备调试、分系统调试、整套系统联动调试,确保系统达到设计指标和合同约定的性能要求;(5)负责配合甲方及电网公司完成项目并网接入相关手续及验收;(6)负责向甲方交付满足合同约定标准和性能的完整储能电站项目;(7)提供为期[XX]年的合同缺陷责任期保修服务;(8)负责编制项目管理计划,对项目进行全过程管理;(9)负责项目施工期间的安全、环保、文明施工管理,并承担相应责任;(10)负责向甲方提供必要的技术支持和操作、维护人员培训;(11)负责收集、整理并提交完整的竣工资料,按合同约定办理移交手续;(12)负责办理或协助甲方办理与本项目相关的部分工程报建、报批手续(具体范围以合同约定或实际需要为准);(13)承担合同约定的其他责任。第二条合同文件构成2.1本合同由下列文件构成,并具有同等法律效力:(1)本合同协议书;(2)中标通知书(如适用);(3)投标文件中的技术方案、商务报价部分;(4)经双方确认的设计文件(包括初步设计文件、施工图设计文件及图纸);(5)经双方确认的设备材料清单及技术规格书;(6)双方签署的符合法律法规要求的招标文件、投标文件(若通过招标方式);(7)双方确认的标准规范清单;(8)双方签署的会议纪要、补充协议等。第三条技术标准与规范3.1本项目设计、采购、施工、调试、验收等各阶段应符合下列标准和规范(但不限于):(1)国家现行有关储能电站设计、施工及验收的标准和规范,如《电化学储能系统通用技术规范》GB/T34120、《电化学储能系统安全要求》GB/T36276等;(2)行业现行有关储能电站设计、施工及验收的标准和规范,如《储能电站设计规范》NB/T35044、《储能电站建设验收规范》NB/T35045等;(3)乙方选用设备应具有国家认可的准入资格或认证证书,并满足合同约定的技术参数和性能要求;(4)其他合同约定的标准和规范。第四条项目进度与工期4.1本项目的合同工期总日历天数为[XX]天,自合同生效之日起计算,至工程竣工验收合格之日止。4.2项目关键里程碑节点安排如下:(1)设计文件提交完成:[日期];(2)主要设备材料采购完成:[日期];(3)项目主体工程开工:[日期];(4)项目主体工程完工:[日期];(5)系统调试完成:[日期];(6)初步验收通过:[日期];(7)最终竣工验收通过:[日期]。4.3乙方应提交详细的项目进度计划,并接受甲方的监督。乙方应确保项目按计划节点完成。4.4任何一方非因不可抗力或对方原因导致未能按期完成里程碑节点或合同工期,应承担相应违约责任。因乙方原因延期,每逾期一日,乙方向甲方支付合同总价款[XX]%的违约金,但累计违约金不超过合同总价款的[XX]%。逾期超过[XX]日的,甲方有权解除合同,乙方应赔偿甲方因此遭受的全部损失。第五条质量保证与验收5.1乙方保证所提供的设计文件、设备材料、施工质量均符合合同约定的标准、规范和要求,并确保项目最终成果达到合同约定的性能指标。5.2乙方应建立健全质量保证体系,并负责在整个项目实施过程中的质量管理工作。5.3甲方有权对乙方提交的设计文件、进场设备材料、关键工序、隐蔽工程等进行检验或见证检验。乙方应积极配合,并承担所有检验费用。如检验不合格,乙方应负责立即整改,并承担由此产生的费用和工期延误责任。5.4项目竣工验收应按照国家、行业及合同约定的标准、程序进行。竣工验收由甲方组织,乙方及相关单位参加。(1)初步验收:项目主体工程完工后[XX]日内,乙方应向甲方提交初步验收申请,甲方组织相关单位进行初步验收。验收合格的,签署初步验收文件;验收不合格的,乙方应按要求整改,并承担费用,直至验收合格。(2)最终验收:系统调试完成后[XX]日内,乙方应向甲方提交最终验收申请,甲方组织相关单位(包括但不限于甲方、乙方、设计单位、监理单位、检测机构、电网公司等)进行最终竣工验收。验收合格的,签署竣工验收文件;验收不合格的,乙方应负责整改,并承担费用,直至验收合格。最终验收合格后,项目正式交付甲方使用。第六条合同价款与支付6.1本项目合同总价款(含税)为人民币[金额大写]元(¥[金额小写]元)。6.2本合同采用[固定总价/可调价]合同。6.3合同价款支付方式如下:(1)预付款:合同生效后[XX]日内,甲方支付合同总价款的[XX]%作为预付款,即人民币[金额]元(¥[金额]元)。乙方应向甲方提供等额发票。(2)进度款:乙方完成设计文件提交并经甲方书面确认后[XX]日内,甲方支付合同总价款的[XX]%,即人民币[金额]元(¥[金额]元)。乙方完成主要设备材料采购完成并经甲方书面确认后[XX]日内,甲方支付合同总价款的[XX]%,即人民币[金额]元(¥[金额]元)。乙方完成项目主体工程完工并经甲方书面确认后[XX]日内,甲方支付合同总价款的[XX]%,即人民币[金额]元(¥[金额]元)。乙方完成系统调试完成并经甲方书面确认后[XX]日内,甲方支付合同总价款的[XX]%,即人民币[金额]元(¥[金额]元)。(3)验收款:项目通过最终竣工验收合格后[XX]日内,甲方支付至合同总价款扣除已支付款项及质保金后的[XX]%,即人民币[金额]元(¥[金额]元)。乙方应向甲方提供等额发票。(4)质保金:合同总价款的[XX]%作为缺陷责任期质保金,即人民币[金额]元(¥[金额]元),在缺陷责任期结束后[XX]日内,根据乙方缺陷责任期表现支付。6.4甲方应按合同约定按时支付款项。逾期支付的,每逾期一日,甲方应按逾期支付金额的[XX]%向乙方支付违约金。6.5如采用可调价合同,价格调整按照合同约定的公式或方法执行。第七条双方权利与义务(RightsandObligationsofParties)7.1甲方的权利与义务:(1)负责提供项目所需场地,并保证场地具备施工条件;负责协调项目实施所需的外部关系,为乙方施工提供必要的便利;(2)按照合同约定及时向乙方提供项目所需的基础资料、技术要求等,并对资料的真实性、准确性负责;(3)按照合同约定及时审核乙方提交的设计文件、进度计划、验收申请等,并在规定时间内给予书面答复;(4)按照合同约定及时支付合同款项;(5)组织项目初步验收和最终竣工验收;(6)负责办理或协助办理项目所需的部分工程报建、报批手续,并承担相关费用;(7)对乙方施工期间的安全、环保、文明施工提出要求和监督;(8)负责项目投运后的运营管理;(9)法律法规及合同约定的其他权利和义务。7.2乙方的权利与义务:(1)负责组建项目团队,全面负责项目的实施管理,确保项目按合同约定工期、质量、安全完成;(2)负责编制详细的项目实施方案、进度计划、质量保证计划、安全文明施工方案,并提交甲方确认;(3)负责按照合同设计、采购、施工、调试、试验等工作,确保所有成果符合合同要求;(4)负责所有设备材料的采购、运输、保险、检验、接收及仓储保管;(5)负责项目施工期间的安全、环保、文明施工管理,严格遵守国家及地方相关法律法规,承担因自身原因造成的安全事故、环保事件的责任和全部费用;(6)负责向甲方提供必要的技术支持和操作、维护人员培训;(7)负责收集、整理并提交完整的竣工资料,按合同约定办理移交手续;(8)负责办理或协助甲方办理与本项目相关的部分工程报建、报批手续(具体范围以合同约定或实际需要为准);(9)承担合同约定的其他责任。第八条设计变更(DesignChanges)8.1任何一方提出设计变更,均应提前[XX]日以书面形式通知对方。8.2设计变更的确认:甲方提出的变更,乙方应在收到通知后[XX]日内进行评估,并书面回复确认或提出异议及替代方案。乙方提出的变更,应向甲方提供详细的变更方案及理由,由甲方在[XX]日内予以书面确认或提出异议。8.3设计变更的费用:因甲方原因造成的变更,增加的费用由甲方承担,工期相应顺延。因乙方原因造成的变更,增加的费用由乙方承担,工期不予顺延,但经甲方同意的必要设计优化除外。变更引起的工期顺延或延误,按照合同约定处理。第九条风险分配(RiskAllocation)9.1乙方承担因自身原因导致的设计错误、设备材料缺陷、施工质量不合格、进度延误等风险。9.2甲方承担因其提供资料错误、未及时提供施工条件、未及时支付款项、政府政策变化、审批延误等非乙方原因导致的风险。9.3双方共同承担不可抗力事件(如地震、台风、洪水、战争、动乱、政府行为等)造成的风险,但各自承担由此造成的直接损失。第十条竣工验收与交付(Completion,Acceptance,and

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论