2023年法规模拟题8

一、单项选择题（共60题。每题1分。每题的备选项中。只有1个最符合题意）

第1题根据《建设工程质量管理条例》的规定，（）应建立健全教育培训制度。

A.施工单位

B.监理单位

C.勘察单位

D.设计单位

【正确答案】：A

第2撅涉及牛命安全、危险性较大的（）的目录由国务院负光特种设备安全监督管理

的部门制定，报国务院批准后执行。

A.特种设备

B.专用设备

C.生产设备

D.安全设备

【正确答案】：A

第3题《劳动法》规定，禁止安排女职工从事矿山井下、国家规定的（）体力劳动强

度的劳动和其他禁忌从事的劳动。

A.第一级

B.第二级

C.第三级

D.第四级

【正确答案】：D

【参考解析】：禁止安排女职工从事矿山井下、国家规定的第四级体力劳动强度的劳动

和其他禁忌从事的劳动。

第4题经（）不合格的投标人的投标应作废标处理.

A.资质预审

B.资格预审

C.投标考核

D.评标结果

【正确答案】：B

第5题民事法律关系客体是指参加民事法律关系的主体享有的权利和承担的义务所

共同指向的（）。

A.内容

B.事物

C.目标

D.资料

【正确答案】：B

第6题下列关于固定总价合同适用性说法不正确的是（）。

A.工程量小、工期短,施工过穗中环境因素变化小,工程条件稳定并合理

B.工程设计详细，图纸完整、清楚,工程任务和范围明确

C.T程结构和技术简单,风险小

D.合同条件中有对承包商单方面保护的条款

【正确答案工D

第7题（）是合同转让的实质。

A.合同权利义务的转让或转移

B.合同权利义务的改变

C.合同违约责任的改变

D.合同标的改变

【正确答案工A

第8题当事人对仲裁协议效力有异议的，应当在（）提出。

A.答辩时

B.首次开庭前

C.裁决前

D.执行前

【正确答案1B

第9题联合体中标的，联合体各方应当（）与招标人签订合同。

A.分别

B.共同

C.派代表

D.由资质较高的公司

【正确答案工B

第10题在下列犯罪行为中，犯罪主体为特殊主体的是（）

A.抢劫罪；

B.诈骗罪；

C.贪污罪；

D.故意杀人罪。

【正确答案工C

第11题经过现场踏勘和投标预备会后，投标人可以编制（）

A.施工计划

B.招标申请书

C.招标文件

D.投标文件

【正确答案1D

第12题安装工程一切险的除外责任的情况主要有（）。

A.短路、过电压、电弧所造成的损失

B.超压、压力不足和离心力引起的断裂所造成的损失

C.因意外事故所造成的损失

D.由结构、材料或在车间制作方面的错误导致的损失

【正确答案】：D

第13题企业变更和终止应分别办理（）。

A.变更登记和终止登记

B.重新登记和终止登记

C.变更登记和注销登记

D.重新登记和注销登记

【正确答案】：C

第14题纠纷发生后，当事人申请仲裁的，应符合的条件不包括（）。

A.当事人双方在纠纷发生前订有仲裁协议或仲裁条款

B.当事人双方有仲裁协议

C.当事人双方有具体的仲裁请求、事实和理由

D.属于仲裁委员会的受理范围

【正确答案】：A

【参考解析工根据“仲裁的申请和受理的三个重要环节”中所规定的内容，BCD正确。

A不一定在“纠纷发生前”发生后也可。

第15题江夏公司与飞天建筑公司订立了由飞天公司承建江夏公司办公楼的合同。关

于此合同表述错误的是（）。

A.如果勘察单位违约未按期提供勘察文件，造成工期延误，江夏公司应当对飞天公司的

停工、窝工损失承担赔偿击仟

B.飞天公司经江夏公司同意可以将部分工程分包给常山建筑队，但对工程质量应由飞天

公司对江夏公司承担全部责任

C.江夏公司可以随时解除合同，因此对飞天公司造成损害的，应当承担赔偿责任

D.工程竣工经验收合格后，江夏公司未按照约定支付价款，经飞天公司催告在合理期限

内仍不支付，飞天公司有权申请人民法院将该办公楼依法拍卖，并就拍卖所得价款优先受偿

【正确答案】：B

第16题在合同中，衡量合同当事人权利义务大小尺度的是（）条款。

A.标的

B.数量

C.质量

D.价格

【正确答案】：B

【参考解析工合同标的的数量是衡量合同当事人权利义务大小的尺度。

第17题合同被确认无效或者被撤销后的法律后果，应以（）为原则。

A.折价补偿

B.赔偿损失

C.追缴财产

D.返还财产

【正确答案】：D

第18题关于工程建设法律关系协议终止，下列说法正确的是（）

A.由于承包商违约，业主合理终止了合同

B.业主和承包商接受了监理工程师的调节，按照新的标准结算了工程款

C.业主和承包商接受了监理工程师的调节，双方同意推迟一个月结算工程款

D.发牛了白然灾害，业主和承包商按照合同的约定终止了合同

【正确答案】：C

第19题通常情况下，评标委员会推荐的中标候选人人数可以是（）人。

A.1〜3

B.2〜6

C.3〜7

D.4~9

【正确答案】：A

第20撅根据《合同法》规定，违约责仟一般采取（）原则。

A.过错责任

B.全面履行

C.公平合理

D.严格责任

【正确答案工D

【参考解析】：根据《合同法》规定，违约货任采取严格责任原则，即无过错责任原则，

只有不可抗力才能免责。

第21题合同法的核心是（）,它是合同当小人订立合同的根本目的。

A.违约责任

B.合同履行

C.纠纷的解决

D.合同的标的

【正确答案】：B

第22题罚款属于（）。

A.经济责任

B.行政处分

C.行政处罚

D.刑事责任的附加刑

【正确答案】：C

第23题《招标投标法》第23条规定：“招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清

或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少（）日前，以书面形式通知所

有招标文件收受人。”

A.5

R.10

C.15

D.20

【正确答案】：C

【参考解析］《招标投标法》规定，招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者

修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前，以书面形式通知所有招

标文件收受人。

第24题注册执业人员未执行法律法规和工程建设强制性标准的，造成重大安全事故

的，（）

A.责令停止执业3个月以上，一年以下

B.吊销执业资格证书.5年内不予注册

C.吊销执业资格证书，10年内不予注册

D.终身不予注册

【正确答案】：D

第25题提交投标文件的投标人少于（）个的，招标人应当依法重新招标。

A.2

R.3

C.4

D.5

【正确答案】：B

【参考解析】：《招标投标法》第28条规定，投标人少于3个的，招标人应当依法重新

招标。

第26题《建筑法》调整对象的主要社会关系为（）。

A.从事建筑活动中所形成的一定的社会关系

B.从事建筑活动中所修成的一定的市场关系

C.从事施工过程中所形成的一定的社会关系

D.从事建筑活动中所形成的一定的人际关系

【正确答案】：A

第27题国家制定、颁布工程建设法律、法规等行为属于（）。

A.行政行为

B.组织行为

C.司法行为

D.立法行为

【正确答案】：D

第28题建设单位申领施工许可证时，建设资金应当已经落实。按照规定，建设工期

不足一年的，到位资金原则上不少于工程合同价款的（）o

A.10%

B.30%

C.50%

D.80%

【正确答案］C

第29题民事（）是指民事法律关系主体必须按法律规定或约定承担应负的责任。

A.活动

B.权利

C.义务

D.资格

【正确答案】：C

第30题下列表述中错误的是（）。

A.租赁合同的承和人未经出和人同意转租的,出租人可以解除合同

B.分期付款买卖合同的买受人未支付到期价款的金额，经出卖人催告在合理期间内仍未

支付的，出卖人可以解除合同

C.因作为技术开发合同标的的技术已经由他人公开，致使技术开发合同的履行没有意义

的，当事人可以解除合同

D.附解除条件的合同，当事人一方为自己的利益不正当地阻止条件成就的，另一方当事

人可以解除合同

【正确答案】：B

第31撅根据《劳动法》，劳动合同的试用期可以是（）

A5个月

B.7个月

C.9个月

D.1年

【正确答案工A

第32题涉及建筑主体或者承重结构变动的装修工程，擅自施工造成损失的，应承担

（）责任。

A.违约

B.赔偿

C.连带赔偿

D.刑事

【正确答案】：B

第33题必须进行招标的项目而不招标的，可以史项目合同金额（）的罚款。

A.5%o以下

B.5%以下

C.5%以卜到10%以下

D.5%o以上到10%。以二

【正确答案】：D

第34题《合同法》第119条规定，当事人一方违约后，对方应采取适当措施防止损

失的扩大;没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就（）的损失要求赔偿。

A.扩大

B.全部

C.未约定

D.采取措施

【正确答案】：A

【参考解析】：P86

《合同法》第119条规定：”当事人一方违约后，对方应采取适当措施防止损失的扩大;

没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿。

第35题在诉讼时效期间的最后6个月，因不可抗力或者其他障碍不能行使请求权的,

诉讼时效中止。从中止诉讼时效的原因消除之口起，诉讼时效期间（）计算。

A.不再

B.重新

C.继续

D.单独

【正确答案1C

第36题合同履行中，如合同内容约定不明确，依照《合同法》中第61条仍不能确定

的，可适用《合同法》第62条规定，下列表述中正确的是（）

A.质量要求不明确的，可按照国家标准、地方标准履行

B.价款不明确的，可按照合同签订时履行地的市场价格履行

C.履行地点不明确，给付货市的，在履行义务一方所在地履行

D.履行期限不明确的，债权人可以随时要求履行

【正确答案】：B

第37题执行政府定价或者政府指导价的，在合同约定的交付期限内政府价格调整时,

按照（）执行。

A.合同价格

B.交付时价格

C.原价格

D.新价格

【正确答案】：B

根据案例背景，回答38〜42题。

王军与建材商店协议购买一批建筑陶瓷，按规定交了定金，价格为2000元人民币。约

定三天后取货并同时付款，则：

第38题该定金可能为（）人民币。

A.200元

B.500元

C.1000元

D.2000元

【正确答案】：A

第39题如果按上题的额度交了定金，并同时约定了违约金250元，则在建材商店违

约的前提下，王军最有利的选择应该为（）。

A.违约金条款

B.定金条款

C.同时选择违约金条款和定金条款

D.无法确定

【正确答案】：A

第40题此定金合同生效日期为（）。

A.约定之日

B.签订定金合同之日

C.签订购买建筑陶瓷合同之日

D.定金交付之口

【正确答案】：D

第41撅如果在合同牛效后，约定取货的前一天,建材商店通知王军，不能出售给干

军这批建筑陶瓷了.则（），

A.商店要承担缔约过失责任

B.商店属于先期违约

C.商店不承担责任

D.商店要等到约定取货的日子才承担违约责任

【正确答案1B

第42题在王军付给建材商店180元定金后，而建材商店不能准时供货，致使王军无

法按时旅工，则该商店应该返还干军定金（）元。

A.180

B.270

C.360

D.450

【正确答案工C

第43题生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培

训，取得（），方可上岗作业。

A.安全牛产合格讦

B.特种作业上岗证

C.特种作业操作资格证书

D.合格证书

【正确答案】：C

第44题甲和乙在合同中约定将乙的债务由丙来承担，合同实施后，丙没有履行债务，

那么甲应（）o

A.要求乙承担违约责任

B.要求闪承担违约责任

C.要求乙和内承担连带责任

D.要求乙和丙各承担一半责任

【正确答案】：A

【参考解析］本题要注意和合同转让的相关内容的区分，如果是乙在征得甲的同意的

条件下，将自己的债务转移给丙的话，那么应该就由丙来承担没有履行债务的违约责任，而

本题中甲乙双方只是在合同中约定由丙来承担乙的债务，也就是甲乙双方依然是其合同主体,

因为甲和丙之间并没有合同关系，内违约不履行债务，从甲的角度来说，只能是让乙来承担

违约责仔。

第45题招标投标活动的（）原则首先要求招标活动的信息要公开。

A.公开

B.公正

C.公平

D.诚实信用

【正确答案】：A

第46题下列选项中，对中标人不履行与招标人匚立的合同的说法不正确的是（）。

A.履约保讦金不予退还

B.给招标人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿

C.没有提交履约保证金的，应当对招标人的损失承祖赔偿责任

D.重新确定中标人

【正确答案】：D

【参考解析】：P32

ABC均为中标人的法律责任。但是D选项根据《招标投标法》第五章法律责任的规定，

要有其特定的条件才可以实行。

第47撅仟何单位和个人不得非法干预、影响评标的（）。

A.过程和结果

B.过程和内容

C.程序和结果

D.程序和对象

【正确答案工A

第48题甲是乙的债务人，甲与乙约定由丙代替乙接受甲的债务，如果甲没有按照约

定向丙偿还债务，则（）

A.甲向乙承担违约责仟

B.甲向因承担违约责任

C.乙向丙承担违约责任

D.甲和乙向丙承担连带责任

【正确答案】：A

第49题两个以上法人或者其他组织组成联合体投标时，国家有关规定或者招标文件

对投标人资格条件有规定的，联合体的资质应符合（）。

A.各方的加总条件符合规定的资质条件即可

B.有一方具备规定的相应资质条件即可

C.各方均应具备规定的资质条件

D.主要一方具备相应资质条件即可

【正确答案】：C

第50题下列选项中，不属于施工合同工程款纠纷的成因的是（）。

A.施工合同调价与索赔条款的重合

B.工程款拖欠

C.合同缺陷

D.没有签订监理合同

【正确答案】：D

第51题对于工程监理单位的监理活动，下列说法不正确的是（）。

A.工程监理单位应当在其资质等级许可的监理范围内，承担工程监理业务

B.建筑工程监理应当依照法律、行政法规及有关技术的标准、设计文件和建筑工程承包

合同，对承包单位在施工质量、建设工期和建设资金使用等方面，代表建设单位实施监督

C.工程监理人员认为工程施工不符合工程设计要求、施工技术标准和合同约定的，有权

要求建筑施工企业改正

D.T程监理人员发现工程设计不符合建筑T程质最标准,或者合同约定的质量要求的.

应当直接要求设计单位改正

【正确答案】：D

第52题《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当为（）办理意外伤害保

险。

A.施工现场从事危险作业的人员

B.施工现场的所有人员

C.施工现场从事特殊工种的人员

D.旅工现场的专职安全管理人员

【正确答案】：A

【参考解析工本题主要考查《建设工程妄全生产管理条例》中施工单位对劳动安全管

理的有关规定。规定要求:施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。

意外伤害保险费，由施上单位支付。实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费.

意外伤害保险期限自建设二程开工之日起至竣工验收合格止。（P45）

第53题民事诉讼中，在必要时可以裁定先予执行的情形不包括（）。

A.追索抚恤金的

B.追索贷款的

C.追索劳动报酬的

D.追索医疗费用的

【正确答案】：B

第54题1999年2月3日，某甲的妻子某乙趁着某甲外出做生意将夫妻共有的一栋楼房

出售给某丙。当年8月6日，某甲返回家中，得知某乙出售房产后痛心不已，急令某乙返还.

某乙被迫向某丙提出返还要求，但某丙拒绝。2001年7月25口，某甲一怒之卜.到县起诉某丙，

但在途中由于山洪暴发冲毁了道路，无法到达。一直到I0月12日道路修通之后，某甲才得

以赶到法院起诉。法院对「该起诉的处理，正确的是（）。

A.拒绝受理，因为已经超过诉讼时效期间

B.应当受理，并已经超过诉讼时效

C.应当受理，适用诉讼时效中断的规定

D.应当受理，适用诉讼时效中止的规定

【正确答案】：D

【参考解析】：诉讼时效是指权利人在法定期间内不行使权利，即丧失在诉讼中的胜诉

权的法律制度。诉讼时效是从权利人知道或应当知道其权利受到侵害之日起开始计算。诉讼

时效的期间是可变期间，可以中止、中断、延长。根据规定，在诉讼时效期间的最后六个月，

因不可抗力或者其他障碍不能行使请求权的，诉讼时效口止。从中止诉讼时效的原因消除之

日起，诉讼时效期间继续计算.

第55题某省人民政府决定由该省的建设厅统一行使有关行政机关对某设计单位的

行政处罚权，则根据《行玫处罚法》的规定下列不能由建设厅行使的职权是（）o

A.罚款权

B.没收权

C.吊销营业执照权

D.拘留

【正确答案】：D

第56题承包商与业主签订的施工合同中约定由承包商先修建工程，然后按照工程量

结算工程款。如果承包商没有达到合同中约定的质量标准，则（）

A.业主可以行使同时履行抗辩权

B.业主可以行使先履行抗辩权

C.业主可以行使后履行抗辩权，但不能追究承包商的违约责任

D.业主可以行使后履行抗辩权，也可以同时追究承包商的违约责任

【正确答案］D

第57题甲公司委托具有相应资质的乙招标代理机构进行建设工程施工招标代理工

作，并在丙行政监督部门备案。乙招标代理机构向社会发布招标公告，开标工作应由（）主

持。

A.甲公司

B.乙招标代理机构

C.丙行政监督部门

D.甲与乙共同

【正确答案工A

【参考解析】：我国《招标投标法》第35条规定，开标由招标人主持。本案例中，甲

公司是招标人，所以应由其主持招标工作。

第58题下面说法正确的是（）

A.仲裁委员会按行政区划层层设立

B.仲裁委员会是中国仲裁协会的自律性组织

C.合同的解除不影响仲裁协议的效力

D.当事人对仲裁协议有异议的，只能请求仲裁委员会作出裁决，不可以请求人民法院作

出裁决

【正确答案】：C

第59题保证合同的当事人是指（）。

A.保证人和债权人

B.保证人和债务人

C.债权人和债务人

D.合同当事人

【正确答案】：A

第60题根据《建设工程质品管理条例》及相关规定，以下关于建设工程的质品保修

的表述正确的是（）

A.不管什么原因，都要由施工单位履行保修义务

B.保修费用由施工单位承担

C.建设工程的保修期自竣工验收合格之日起计算

D.装修工程的保修期为2年

E.因不可抗力造成的质量缺陷，不属于法律规定的保修范围

【正确答案1E

二、多项选择撅（共20题.每题2分。每撅的备选项中，有2个或2个以上符合题黄。至少

有1个错误选项。错选.木题不得分;少选。所选的每个选项得0.5分）

根据上述背景。按照《合同法》的规定。回答下列61〜63问题

甲承包商在与乙设备公司的设备租赁合同中，甲承包商拖欠租赁费10万元，而乙公司

拖欠甲承包商的工程款6万元与租赁费10万元同时到期，现乙公司将10万元债权全部转让给

河北丙企业。

第61题该设备租赁合同中，债权人不得转让给第三人的法定情形有（）。

A.根据合同内容不得转让

B.根据合同性质不得转让

C.依照法律规定不得转让

D.合同有瑕疵不得转让

E.按照当事人约定不得转让

【正确答案】：B.C.E

第62题下列转让效力的表述中，正确的有（）。

A.甲承包商应当向丙企业行使抗辩权

B.甲承包商应当向乙公司行使抗辩权

C.甲承包商应当向内企业行便抵销权

D.甲承包商应当向乙公司行使抵销权

E.该10万元的延期利息属于丙企业

【正确答案】：A.C.E

第63题下列关于该设备公司通知义务的说法，正确的有（）。

A.乙公司在权利转让时，可以通知甲承包商

B.乙公司在权利转让时，应当通知甲承包商

C.未经通知，该转让对甲承包商也发生效力

D.未经通知，该转让对,甲承包商不发牛效力

E.该公司转让权利的通知不得撤销，但经内企业同意的除外

【正确答案】：B,D,E

第64题勘察设计合同的承包方因勘察设计质量低劣引起返工或未按期提交勘察设

计文件、拖延工期造成损失时，应由（）o

A.发包方与承包方解除勘察设计合同

B.承包方继续完善勘察设计

C.承担与受损失部分勘察设计费相当的赔偿金

D.视造成损失浪费的人•小减收或免收勘察设计钙

E.减免勘察设计费不足以赔偿发包方实际损失的部分承包方仍应承担

【正确答案】：B,D,E

第65题在正常施工条件下生产工人进行施工作业的定额时间包括（）。

A.基本工作时间

B.休息时间

C.停工时间

D.准备与结束时间

E.辅助工作时间

【正确答案】：A,B,D,E

第66题按照《行政诉讼法》的规定，人民法院作出的一审判决可以是（）。

A.维持原判

B.撤销判决

C.履行判决

D.变更判决

E.依法改判

【正确答案工A,B,C,D

第67题除国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程外，建筑工程开工前,

建设单位应当申请领取施工许可证。申请领取施工许可证应当具备的条件是（）。

A.已办理工程用地批准手续

B.在城市规划区内的.已经取得规划许可证

C.需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求

D.已确定建设单位

E.有满足施工需要的施工组织设计

【正确答案工A,B,C

【参考解析工ABC均为《建筑法》第8条规定的，申请领取施工许可证应具备的条件

之一。DE没有提及（P13）。

第68题2、根据《合同法》规定，下列免责条款无效的是（）。

A.因不可抗力造成对方财产损失的

B.造成对方人身伤害的

C.因违约造成对方财芹损失的

D.故意造成对方财产损失的

E.因重大过失造成对方财产损失的

【正确答案】：B,D,E

【参考解析】：《合同法》第53条规定，合同中的下列免责条款无效：

•造成对方人身伤害的；

•因故意或者重大过失造成对方财产损失的。

第69题建设行政主管部门对建设单位的（）行为，可以处以罚款。

A.建设单位拖延支付工程价款的

B.建设单位提供的设计有缺陷的

C.建设单位仟意压缩工期的

D.建设单位未组织竣工验收，擅自交付使用的

E.未按照国家规定办理工程质量监督手续的

【正确答案】：C,D,E

第70题下列关于不可抗力及其责任规定说法正确的是（）。

A.因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律

另有规定的除外

B.不可抗力，是指当事人在订立合同时不能预见、对其发生和后果不能避免并不能克服

的客观情况

C.当事人迟延履行后发生不可抗力的，视其具体情况部分或者全部免除责任

D.不可抗力事件发生后，当事人一方应及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失,

并且应当在合理的期限内提供证明

E.及时通知对方，是当事人的首要义务，目的在于避免给对方造成更大的损失，如果当

事人通知不及时，而给对方造成损失的扩大，则对扩大的损失不能免除责任

【正确答案】：A,B,D,E

第71题经济法是调整国家在经济管理中发生的经济关系的法律，包括（）。

A.建筑法

B.招标投标法

C.反不正当竞争法

D.税法

E.安全生产法

【正确答案工A,B,C,D

第72题县级以上人民政府建设行政主管部门的工作人员，有（）行为的，将受到降

级或撤职的处分。

A.未对施T绢织设计中的安全技术措施或专项施工方案进行审杳

B.对不具备安全生产条件的施工单位颁发资质证书

C.对没有安全施工措施的建设工程颁发施工许可证

D.发现违法行为不予查处

E.发现安全事故隐患未及时要求施工单位整改或暂时停止施工

【正确答案】：B,C,D

第73题甲与乙签订了一份承揽合同，合同约定，如果甲父死亡，则甲将房屋交给乙

装修。这一合同的性质应认定为（）。

A.既未成立，也未牛效

B.已成立，但未生效

C.是附条件的合同

D.是附期限的合同

E.是可撤销的合同

【正确答案】：B,D

第74题安全生产管理机构主要包括（）职责。

A.组织开展全员安全教育培训及安全检查等活动

B.配备专职安全牛产管理人员

C.落实国家有关安全生产法律法规和标准

D.编制并适时更新安全生产管理制度

E.落实安全生产管理责任

【正确答案】：A,C,D

【参考解析工根据《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当设立安全生产

管理机构，其职责主要包括：落实国家有关安全生产法律法规和标准、编制并适时更新安全

生产管理制度、组织开展全员安全教育培训及安全检查等活动。故选择A、C、D。

第75撅按照《注册建造师管理规定》，在下列情形中，不予注册的情形包括（）。

A.甲某曾于1年前因犯罪被判处管制两年

B.乙某5年前因故意伤害罪被判处拘役6个月

C.丙某今年已经63周岁

D.丁某去年担任项目负责人期间，该项目发生重大安全事故