市政工程合同违约赔偿协议书

甲方（施工方）：

法定代表人：

地址：

联系方式：乙方（发包方）：

法定代表人：

地址：

联系方式：鉴于：

1.甲乙双方于[具体日期]签订了《[市政工程名称]建设工程合同》（以下简称“原合同”），约定由甲方负责[市政工程名称]的施工建设工作。

2.在原合同履行过程中，因[违约方]的原因导致出现违约情形，给[受损方]造成了损失。

3.甲乙双方经友好协商，就违约赔偿事宜达成一致，特订立本协议。一、违约事实认定1.违约情形描述（1）甲方违约情形：若甲方存在违约行为，具体表现为未按照原合同约定的工期完成工程建设，实际竣工日期比原合同约定的竣工日期延误了[X]天；或者工程质量不符合原合同约定的标准，经相关部门检测，部分工程存在[具体质量问题]。

（2）乙方违约情形：若乙方存在违约行为，具体表现为未按照原合同约定的时间和金额支付工程款项，逾期支付的金额为[X]元，逾期时间为[X]天；或者未及时提供施工所需的场地、图纸等必要条件，导致甲方施工进度受到影响。2.违约证据（1）双方确认，为证明违约事实，提供的证据包括但不限于工程进度报告、质量检测报告、付款凭证、往来函件等。

（2）若一方对对方提供的证据有异议，应在收到证据后的[X]个工作日内提出书面异议，并提供相应的反证。二、赔偿金额及计算方式1.甲方违约赔偿（1）工期延误赔偿：甲方每延误一天，应按照工程总造价的[X%]向乙方支付违约金，但违约金总额不超过工程总造价的[X%]。

（2）质量问题赔偿：因工程质量不符合原合同约定的标准，甲方应承担修复费用，并按照修复费用的[X%]向乙方支付质量违约金。若因质量问题给乙方造成其他损失的，甲方还应承担相应的赔偿责任。2.乙方违约赔偿（1）逾期付款赔偿：乙方每逾期支付一天工程款项，应按照逾期金额的[X%]向甲方支付违约金。

（2）未提供必要条件赔偿：因乙方未及时提供施工所需的场地、图纸等必要条件，导致甲方窝工、停工的，乙方应赔偿甲方因此遭受的损失，包括但不限于人工费用、设备租赁费用等。具体赔偿金额按照甲方实际发生的损失计算。三、赔偿支付方式及时间1.支付方式（1）双方同意以银行转账的方式支付赔偿款项。甲方应提供以下银行账户信息：开户银行：[银行名称]，账号：[账号号码]。乙方应在本协议生效后的[X]个工作日内将赔偿款项支付至上述账户。

（2）若一方需要变更银行账户信息，应提前[X]个工作日书面通知对方。2.支付时间（1）对于甲方违约赔偿，甲方应在双方确认违约事实后的[X]个工作日内支付赔偿款项。

（2）对于乙方违约赔偿，乙方应在双方确认违约事实后的[X]个工作日内支付赔偿款项。四、违约责任1.甲方违约责任（1）若甲方未按照本协议约定的时间和金额支付赔偿款项，每逾期一天，应按照未支付金额的[X%]向乙方支付逾期违约金。

（2）若甲方拒不支付赔偿款项，乙方有权通过法律途径追究甲方的违约责任，并要求甲方承担乙方因此产生的合理费用，包括但不限于律师费、诉讼费等。2.乙方违约责任（1）若乙方未按照本协议约定的时间和金额支付赔偿款项，每逾期一天，应按照未支付金额的[X%]向甲方支付逾期违约金。

（2）若乙方拒不支付赔偿款项，甲方有权通过法律途径追究乙方的违约责任，并要求乙方承担甲方因此产生的合理费用，包括但不限于律师费、诉讼费等。五、争议解决1.协商解决双方在履行本协议过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向本协议签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。2.适用法律本协议的订立、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。六、协议生效及其他1.协议生效本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。2.保密条款双方应对本协议的内容及履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密等予以保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露。3.通知条款双方之间的通知应以书面形式送达对方。通知可以通过邮寄、传真、电子邮件等方式送达。送达时间以对方签收或邮件发送成功的时间为准。4.协议变更与解除本协议的变更或解除需经双方协商一致，并签订书面协议。未经双方书面同意，任何一方不得擅自变更或解除本协议。甲方（盖章）：__________________

法定代表人或授权代表（签字）：_____