石材幕墙工程施工合同

石材幕墙工程施工合同甲方（发包人）：[甲方全称，地址，法定代表人]乙方（承包人）：[乙方全称，地址，法定代表人]鉴于甲方拟建设[工程名称]项目石材幕墙工程，乙方具备合法有效的石材幕墙工程专业承包资质及安全生产许可证，双方经平等协商一致，订立本合同。第一条工程概况1.1工程名称：[工程名称]石材幕墙工程1.2工程地点：[工程地点]1.3幕墙范围：本合同涵盖[1/2楼等具体楼栋]外立面[东/南/西/北]立面石材幕墙，包含龙骨安装、石材挂装、密封胶嵌缝、防火封堵、避雷衔接（与主体避雷系统对接）、成品清理及检测验收等全部工作内容，具体以甲方提供的施工图纸及工程量清单为准。1.4石材要求：采用[天然花岗石/大理石]，厚度[XXmm]，颜色[XX色]，产地[XX]，表面处理[光面/荔枝面等]，石材及辅材品牌需经双方样品确认。1.5承包方式：包工包料（含材料采购、运输、加工、安装、检测、验收、保修及税金规费）。1.6工期：-计划开工日期：[YYYY年MM月DD日]（以甲方书面开工令为准）-计划竣工日期：[YYYY年MM月DD日]-总日历天数：[XX天]-工期顺延：因甲方图纸变更、场地未交付、水电接驳延误、逾期付款等原因导致工期延误的，工期相应顺延；不可抗力（地震、台风、政府指令停工等）导致的延误，双方协商顺延，乙方不担责。第二条合同价款2.1合同总价：人民币[XX元]（大写：[XX元整]），为固定总价（仅因甲方书面变更可调整）。2.2价款包含：石材、龙骨（钢/铝）、密封胶、防火棉等全部材料费用；人工、机械（含垂直运输）、运输、加工、安装、材料检测（含复试）、幕墙性能检测、验收、成品保护、保修等费用；税金及规费。2.3价款调整：仅甲方书面设计变更/工程量增减可调整，调整金额按双方确认的签证单执行；材料价格波动超±10%（以合同签订前1个月当地造价信息为基准价）的，超出部分按实调整。第三条双方责任3.1甲方责任-开工前7日内提供施工图纸4套（含设计变更），组织图纸会审；-开工前3日内提供场地（平整、水电接驳至指定位置），协调总包/监理衔接；-按约定支付工程款，逾期未验收视为隐蔽工程/中间验收合格；-办理施工临时占道、夜间施工等手续（费用甲方承担）。3.2乙方责任-提供合法资质证书、施工人员岗位证（焊工证等）；-严格按国家规范（JGJ133-2013、GB50210-2018等）及图纸施工；-材料进场前提交样品及合格证明（出厂证、检验报告），经甲方/监理确认后采购；进场材料需复试合格方可使用；-施工期间设置安全防护，配备专职安全员；施工中发生安全事故（含伤亡），乙方承担全部责任（甲方场地隐患导致除外）；-成品保护至竣工，甲方提前使用需书面通知并担责；-按工期完工，确保工程质量合格。第四条材料设备供应4.1所有材料由乙方采购，品牌、规格需符合样品确认单及规范要求；4.2石材加工精度需满足GB50210-2018，加工后自检合格报甲方验收；4.3材料进场验收：乙方提供合格证明，甲方/监理现场验收，不合格材料24小时内退场，不得使用。第五条施工管理5.1乙方开工前5日内提交施工组织设计（含进度计划、质量/安全方案），经甲方/监理审批后施工；5.2隐蔽工程（龙骨、避雷、防火封堵等）验收：乙方提交申请后24小时内甲方/监理验收，合格后方可下道工序；5.3质量整改：甲方发现质量问题书面通知，乙方24小时内整改，费用自担；5.4文明施工：材料堆放整齐，施工垃圾及时清理，费用乙方承担。第六条工程款支付6.1支付节点：-预付款：合同签订后7日内，支付总价10%；-进度款1：龙骨安装验收合格后7日内，支付至总价40%；-进度款2：石材挂装验收合格后7日内，支付至总价70%；-竣工款：竣工验收合格+提交完整资料后15日内，支付至总价95%；-质保金：总价5%，质保期满后14日内无息支付。6.2逾期支付：每逾期1日，按应付未付金额万分之五支付违约金；逾期超15日，乙方有权停工，工期顺延，甲方承担窝工损失。第七条质量保修7.1质保期：石材幕墙2年，防水5年（自竣工验收合格日起算）；7.2保修范围：乙方施工质量缺陷导致的石材脱落、密封胶开裂、漏水等；7.3响应时间：接到保修通知24小时内到场，72小时内修复（不可抗力除外）；7.4费用：乙方保修范围的费用自担，甲方使用不当/第三方原因的费用甲方承担。第八条违约责任8.1甲方违约：逾期提供施工条件，赔偿窝工损失（[XX元/日]）；逾期付款超30日，乙方有权解除合同，甲方支付总价2%违约金并赔偿损失。8.2乙方违约：质量不合格无偿返工至合格，支付总价1%违约金；工期延误每逾期1日付总价万分之五违约金（累计不超3%）；逾期超15日，甲方有权解除合同，乙方支付总价2%违约金并赔偿损失；使用不合格材料，更换费用自担，支付总价1%违约金。第九条争议解决因本合同发生争议，双方协商解决；协商不成，向[工程所在地]人民法院提起诉讼。第十条其他条款10.1合同变更：需双方书面签证确认，否则无效；10.2保险：乙方购买施工人员意外险、工程一切险，费用自担；10.3