市政管网工程施工合同

市政管网工程施工合同发包方（以下简称甲方）：________________________法定代表人：________________________地址：________________________承包方（以下简称乙方）：________________________法定代表人：________________________资质等级：市政公用工程施工总承包三级及以上地址：________________________第一条工程概况1.1工程名称：XX市XX区XX路市政管网工程1.2工程地点：XX市XX区XX路（起止桩号K0+000至K1+500）1.3工程内容：雨水管网、污水管网、配套检查井、过路顶管、施工区域道路恢复等（详见施工图纸及工程量清单）1.4工程范围：施工图纸所示全部管网及附属设施，包括：（1）雨水管：DN300-DN1200钢筋混凝土管总长约1200米，配套检查井48座；（2）污水管：DN200-DN800HDPE双壁波纹管总长约1050米，配套检查井42座；（3）过路顶管：DN600钢管3处，总长约150米；（4）道路恢复：施工区域沥青路面、人行道恢复。1.5工程规模：管网总长度约2400米，检查井90座，过路顶管150米。第二条工期2.1开工日期：暂定______年______月______日（以甲方书面通知为准）2.2竣工日期：暂定______年______月______日2.3总工期：180日历天（含节假日及雨季影响）2.4工期调整：（1）甲方原因（场地交付延误、设计变更、图纸滞后）导致延误：工期顺延，甲方承担乙方窝工损失（人工50元/工日、机械停滞费按台班费80%计算）；（2）不可抗力（地震、洪水、政府指令停工）导致延误：工期顺延，双方互不担责；（3）乙方原因（施工组织不当、材料延误、质量返工）导致延误：每逾期1日支付合同暂定价万分之五违约金，累计不超暂定价5%。第三条质量标准3.1符合《市政公用工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008等现行规范；3.2质量等级：合格，通过竣工验收及城建部门备案；3.3质量责任：乙方对施工质量负全责，返工、维修费用及工期延误由乙方承担。第四条合同价款与计价4.1合同暂定价：人民币______元（大写：________________________）4.2计价方式：固定单价合同，工程量按实结算（以甲方及监理现场确认量为准）；4.3风险范围：（1）人工、材料（不含甲方供材）波动±5%内不予调整，超±5%按当地同期信息价调整；（2）政策性调整（税率变化）按政府文件执行；（3）不可抗力费用调整按第二条约定。第五条双方责任5.1甲方责任：（1）开工前7日交付施工场地（拆迁完成、场地平整、无地下障碍物、接通用水用电）；（2）开工前10日提供施工图纸（一式8份）及技术交底；（3）办理施工许可证、临时占道、夜间施工许可等手续（费用甲方承担）；（4）委派______为现场代表（更换需提前3日书面通知），负责协调、签证、验收；（5）按约定支付工程款；（6）组织图纸会审、竣工验收。5.2乙方责任：（1）项目经理具备市政二级建造师资格（无在建），技术负责人中级职称，常驻现场（每月≥22天）；（2）编制施工组织设计、专项方案（深基坑、顶管需专家论证），报甲方/监理审批后实施；（3）严格按图纸施工，不得擅自变更；（4）搭建临时设施（围挡、仓库等），承担费用；（5）材料采购：主要材料（管材、井盖等）提供合格证/检验报告，进场前经甲方/监理验收；（6）安全文明施工：配2名专职安全员，做好基坑支护、临时用电等，承担全部安全责任（事故需报安监部门，担损失及法律责任）；（7）成品保护：竣工验收前自行保护，损坏自行修复；（8）环保控制：降尘、控噪（夜间施工需许可），处理污水垃圾，担环保罚款；（9）不得转包，分包需甲方书面同意且分包单位具相应资质。第六条材料设备供应6.1乙方采购材料：（1）品牌、规格符合设计，提前10日提供样品及厂家资质，经甲方确认后采购；（2）进场需提供合格证、复试报告（需复试材料），验收合格方可使用；（3）不合格材料立即清场，担损失，工期不顺延。6.2甲方供材（如有）：（1）甲方供应______材料；（2）使用前5日运至现场，乙方验收保管（损耗率______%），超耗费用从进度款扣。第七条验收7.1隐蔽工程验收：每道隐蔽工序（管道铺设、检查井砌筑等）完成后，乙方自检合格，提前24小时通知甲方/监理验收，合格后方可覆盖；擅自覆盖需返工，担费用及工期。7.2分项验收：按分项进度验收，合格后方可进入下一分项。7.3竣工验收：（1）完工后乙方提交验收报告及竣工资料（一式6份）；（2）甲方15日内组织验收，合格出具报告；不合格乙方10日内整改，重新验收，担工期延误。7.4资料归档：竣工验收后30日内移交城建档案要求的资料，甲方办理备案。第八条工程款支付8.1预付款：合同签订后10日内支付暂定价10%（乙方提供等额预付款保函）；8.2进度款：每月25日乙方提交进度报告及确认单，甲方10日内审核，支付已完工程量70%；8.3竣工结算款：验收合格后30日内乙方提交结算资料，甲方45日内审核，确认后支付至结算价85%；8.4质保金：结算价5%，质保期满15日内无息支付；8.5付款方式：银行转账，乙方提供合法增值税发票；8.6逾期付款：按同期LPR支付利息，逾期超30日乙方有权停工，工期顺延。第九条变更与索赔9.1工程变更：（1）甲方出具书面变更通知，乙方按通知施工；（2）变更价款：按固定单价，无约定单价按当地定额及信息价计算，甲方确认后调整；（3）乙方变更需甲方审批，同意后方可实施。9.2索赔：（1）甲方原因致乙方损失：乙方14日内提交索赔报告，甲方14日内答复，逾期视为认可；（2）乙方原因致甲方损失：甲方有权索赔，程序同上。第十条违约责任10.1甲方违约：（1）场地/图纸延误：担窝工损失；（2）逾期付款：按第八条第8.6款执行；（3）擅自解除合同：赔偿乙方实际损失（已完工程费、窝工费等）。10.2乙方违约：（1）质量不合格：整改至合格，担费用及工期违约金；（2）工期延误：按第二条第2.4款执行；（3）转包/违法分包：甲方有权解除合同，支付暂定价10%违约金；（4）安全事故：担全部责任及损失；（5）环保违规：担全部罚款。第十一条质保期与维修11.1质保期：竣工验收合格之日起2年；11.2维修责任：质保期内免费维修（材料、人工）；11.3响应时间：接到通知24小时到场，72小时修复；逾期甲方委托第三方，费用从质保金扣，不足由乙方补。第十二条争议解决协商不成，提交工程所在地人民法院诉讼解决。第十三条其他13.1不可抗力：双方互不担责，工期顺延；13.2保险：乙方为施工人员办意外伤害险（保额≥50万/人）、施工设备办财产险，费用自担；13.3合同生效：双方签字盖章之日起生效，至质保期满款项结清失效；13.4附件：施工图纸、工程量清单、中标通知书（如有）为本合同组成部分；13.5本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份。甲方（盖章）