2026年企业合同法律风险防范培训试题及答案

2026年企业合同法律风险防范培训试题及答案一、单项选择题（本大题共20小题，每小题1.5分，共30分。在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填在括号内。）1.根据《中华人民共和国民法典》的规定，当事人在订立合同过程中，有下列情形之一，造成对方损失的，应当承担赔偿责任。下列哪项不属于缔约过失责任的适用情形？（）A.假借订立合同，恶意进行磋商B.故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况C.有其他违背诚信原则的行为D.履行合同义务不符合约定的2.2026年甲公司向乙公司发出要约：“供应优质钢材100吨，单价5000元/吨，请于10日内回复。”乙公司于第3日回复：“同意，但需提供检测报告。”此时，乙公司的行为属于（）。A.有效承诺B.新要约C.要约邀请D.无效承诺3.关于格式条款的效力，根据《民法典》规定，提供格式条款一方未履行提示或者说明义务，致使对方没有注意或者理解与其有重大利害关系的条款的，对方可以主张该条款（）。A.无效B.可撤销C.不成为合同的内容D.效力待定4.甲企业与乙企业签订一份买卖合同，约定甲企业向乙企业支付定金20万元作为债权的担保。后因乙企业违约，导致合同无法履行。根据法律规定，定金的数额不得超过主合同标的额的（）。A.10%B.20%C.25%D.30%5.在合同履行过程中，当事人一方因对方经营状况严重恶化，有权中止履行。这种权利在法律上被称为（）。A.同时履行抗辩权B.先履行抗辩权C.不安抗辩权D.先诉抗辩权6.甲公司欠乙公司100万元货款到期未还。丙公司欠甲公司100万元工程款也已到期。甲公司怠于行使对丙公司的债权，对乙公司造成了损害。乙公司可以向人民法院提起诉讼，请求（）。A.撤销甲公司对丙公司的债权B.代位行使甲公司对丙公司的债权C.宣告甲公司与丙公司的合同无效D.解除甲公司与丙公司的合同7.合同生效后，当事人不得因姓名、名称的变更或者法定代表人、负责人、承办人的变动而不履行合同义务，这体现了合同的（）。A.相对性B.严肃性C.不得擅自变更原则D.全面履行原则8.根据《民法典》债权编，债权人领取提存物的权利，自提存之日起（）内不行使而消灭，提存物扣除提存费用后归国家所有。A.一年B.两年C.三年D.五年9.2026年新的商业环境下，关于数据电文形式的合同，下列说法错误的是（）。A.能够有形地表现所载内容，并可以随时调取查用B.数据电文形式视为书面形式C.必须经过电子签名才具有法律效力D.可以自动生成、传输或存储10.合同中约定了违约金，一方违约后，对方要求支付违约金并继续履行合同的，如果该违约金属于（），则对方可以在支付违约金后要求继续履行。A.补偿性违约金B.惩罚性违约金C.迟延履行违约金D.根本违约金11.甲乙签订房屋租赁合同，租期5年。在租赁期间，甲出卖该房屋，未通知乙。根据法律规定，甲与丙签订的房屋买卖合同（）。A.无效B.有效C.可撤销D.效力待定12.合同权利义务的转让，下列说法正确的是（）。A.债权人转让债权，无需通知债务人，转让即对债务人发生效力B.债务人将债务转移给第三人，应当经债权人同意C.债务人可以随时转移债务D.从权利不随主债权转让而转让13.当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行的，另一方当事人可以（）。A.变更合同B.转让合同C.解除合同D.中止履行14.仲裁委员会作出的裁决生效后，一方当事人不履行的，另一方当事人可以向（）申请执行。A.仲裁委员会B.公证机关C.人民法院D.行政机关15.合同文本使用两种以上文字订立并约定具有同等效力的，对各文本使用的词句推定具有相同含义。各文本使用的词句不一致的，应当根据（）予以解释。A.合同的目的B.交易习惯C.诚实信用原则D.通常理解16.某建筑工程合同中约定了“因不可抗力导致工期延误的，承包人不承担违约责任”。2026年发生特大暴雨导致工地被淹，工期延误。关于“不可抗力”的认定，下列说法正确的是（）。A.只要发生客观情况即可认定为不可抗力B.必须同时具备不能预见、不能避免且不能克服的客观情况C.承包人需证明其已尽最大努力避免损失D.特大暴雨属于商业风险，不属于不可抗力17.甲公司与乙公司签订一份技术开发合同，双方对技术成果的归属没有约定。技术成果完成后，该专利申请权归（）。A.甲公司B.乙公司C.国家D.甲、乙公司共有18.合同约定由第三人向债权人履行债务，第三人不履行债务或者履行债务不符合约定的，（）。A.第三人应当向债权人承担违约责任B.债务人应当向债权人承担违约责任C.第三人和债务人承担连带责任D.债权人只能向第三人追偿19.根据《民法典》，出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，除另有约定外，毁损、灭失的风险自合同成立时起由（）承担。A.出卖人B.买受人C.承运人D.双方分担20.在合同纠纷案件中，对合同是否履行发生争议的，由（）承担举证责任。A.主张合同关系成立的一方B.主张合同关系变更的一方C.负有履行义务的一方D.提出诉讼请求的一方二、多项选择题（本大题共15小题，每小题2分，共30分。在每小题列出的五个备选项中有两个至五个是符合题目要求的，请将其代码填在括号内。多选、少选、错选均不得分。）1.根据《民法典》规定，有下列情形之一的，合同无效：（）。A.一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益B.恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益C.以合法形式掩盖非法目的D.损害社会公共利益E.违反法律、行政法规的强制性规定2.合同中的下列免责条款无效：（）。A.造成对方人身损害的B.因故意或者重大过失造成对方财产损失的C.因一般过失造成对方财产损失的D.不可抗力造成的损失E.市场价格波动造成的损失3.根据《民法典》，应当先履行债务的当事人，有确切证据证明对方有下列情形之一的，可以中止履行：（）。A.经营状况严重恶化B.转移财产、抽逃资金，以逃避债务C.丧失商业信誉D.有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形E.更换法定代表人4.关于合同的保全措施，下列说法正确的有：（）。A.因债务人怠于行使到期债权，对债权人造成损害的，债权人可以向人民法院请求以自己的名义代位行使债务人的债权B.代位权的行使范围以债权人的债权为限C.债务人放弃其到期债权或者无偿转让财产，对债权人造成损害的，债权人可以请求人民法院撤销债务人的行为D.撤销权的行使范围以债权人的债权为限E.撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起一年内行使5.合同终止的情形包括：（）。A.债务已经履行B.债务相互抵销C.债务人依法将标的物提存D.债权人免除债务E.债权债务同归于一人6.当事人协商一致，可以解除合同。当事人可以约定一方解除合同的事由。解除合同的事由发生时，（）。A.解除权人可以解除合同B.必须经过对方同意C.必须经过人民法院确认D.应当通知对方E.合同自通知到达对方时解除7.关于违约责任，下列说法正确的有：（）。A.当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任B.当事人一方因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任C.当事人双方都违反合同的，应当各自承担相应的责任D.当事人一方因第三人的原因造成违约的，应当向对方承担违约责任E.当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大；没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿8.在买卖合同中，出卖人应当按照约定的期限交付标的物。约定交付期间的，出卖人可以在该交付期间内的任何时间交付。但是，应当遵循的规则有：（）。A.标的物在交付之前产生的孳息，归出卖人所有B.标的物在交付之后产生的孳息，归买受人所有C.标的物毁损、灭失的风险，在标的物交付之前由出卖人承担D.标的物毁损、灭失的风险，在标的物交付之后由买受人承担E.买受人收到标的物时应当在约定的检验期限内检验9.合同履行地点不明确的，适用下列规定：（）。A.给付货币的，在接受货币一方所在地履行B.交付不动产的，在不动产所在地履行C.其他标的，在履行义务一方所在地履行D.交付动产的，在动产所在地履行E.由仲裁机构裁决履行地点10.2026年企业合规经营中，关于合同的法律风险审查要点包括：（）。A.审查合同主体资格是否合法，是否具备相应的履约能力B.审查合同内容是否违反法律、行政法规的强制性规定C.审查合同条款是否完备，权利义务是否明确D.审查合同的文字表述是否准确，有无歧义E.审查争议解决条款是否具有可执行性11.下列关于保证合同的表述，正确的有：（）。A.保证合同可以是单独订立的书面合同B.保证合同可以是主债权债务合同中的保证条款C.第三人单方以书面形式向债权人作出保证，债权人接收且未提出异议的，保证合同成立D.保证方式包括一般保证和连带责任保证E.当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照一般保证承担保证责任12.导致合同变更的情形通常有：（）。A.基于法律的规定B.基于当事人的约定C.基于法院的判决D.基于仲裁机构的裁决E.基于行政命令13.关于租赁合同，下列说法正确的有：（）。A.租赁期限不得超过二十年。超过二十年的，超过部分无效B.租赁期限六个月以上的，应当采用书面形式C.承租人经出租人同意，可以将租赁物转租给第三人D.承租人应当妥善保管租赁物，因保管不善造成租赁物毁损、灭失的，应当承担赔偿责任E.租赁物在租赁期间发生所有权变动的，不影响租赁合同的效力14.合同解释的原则包括：（）。A.文义解释原则B.体系解释原则C.目的解释原则D.习惯解释原则E.诚信解释原则15.在建设工程合同中，发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款（）。A.优先受偿B.按比例受偿C.劣后受偿D.与其他债权人平等受偿E.由人民法院酌情分配三、判断题（本大题共10小题，每小题1分，共10分。正确的打“√”，错误的打“×”。）1.要约可以撤销，但撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人。（）2.承诺生效的地点为合同成立的地点。采用数据电文形式订立合同的，收件人的主营业地为合同成立的地点；没有主营业地的，其住所地为合同成立的地点。（）3.行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后，仍然实施代理行为，相对人有理由相信行为人有代理权的，代理行为有效。（）4.债权人转让权利的，应当通知债务人。未经通知，该转让对债务人不发生效力。（）5.合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同相关条款或者交易习惯确定。（）6.当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款。（）7.因买受人的原因致使标的物不能按照约定的期限交付的，自约定交付之日起至实际交付之日止，标的物毁损、灭失的风险由出卖人承担。（）8.赠与人在赠与财产的权利转移之前可以撤销赠与。具有救灾、扶贫、助残等公益、道德义务性质的赠与合同或者经过公证的赠与合同，适用前款规定。（）9.居间人促成合同成立的，委托人应当按照约定支付报酬。对居间人的报酬没有约定或者约定不明确，依照本法有关规定仍不能确定的，根据居间人的劳务合理确定。（）10.涉外合同的当事人没有选择处理合同争议所适用的法律的，适用与合同有最密切联系的国家的法律。（）四、填空题（本大题共10小题，每小题1.5分，共15分。请将答案写在空格内。）1.《中华人民共和国民法典》规定，向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为________年，法律另有规定的除外。2.当事人订立合同，可以采用书面形式、口头形式或者其他形式。书面形式是合同书、信件、电报、电传、传真等可以有形地表现所载内容的形式。以电子数据交换、电子邮件等方式能够有形地表现所载内容，并可以随时调取查用的数据电文，视为________形式。3.格式条款是当事人为了重复使用而预先拟定，并在订立合同时未与对方协商的条款。采用格式条款订立合同的，提供格式条款的一方应当遵循________原则确定当事人之间的权利和义务。4.合同生效后，当事人就履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，又不能达成补充协议的，给付货币的，在接受货币一方所在地履行；交付不动产的，在不动产所在地履行；其他标的，在________所在地履行。5.撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起________年内行使。自债务人的行为发生之日起五年内没有行使撤销权的，该撤销权消灭。6.当事人一方不履行非金钱债务或者履行非金钱债务不符合约定的，对方可以请求履行，但有下列情形之一的除外：（一）法律上或者事实上不能履行；（二）债务的标的不适于强制履行或者履行费用过高；（三）________在合理期限内未请求履行。7.当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大；没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿。当事人因防止损失扩大而支出的合理费用，由________承担。8.标的物为数物，其中一物不符合约定的，买受人可以就该物解除合同，但该物与他物分离使标的物的价值显受损害的，当事人可以就________解除合同。9.建设工程合同应当采用________形式。10.技术合同是当事人就技术开发、________、技术咨询或者技术服务订立的确立相互之间权利和义务的合同。五、简答题（本大题共5小题，每小题6分，共30分。）1.简述《民法典》中规定的合同无效的法定情形。2.简述合同履行中的抗辩权类型及其适用条件。3.简述违约责任的主要承担形式。4.简述企业合同管理中，对合同主体资格进行审查的主要内容。5.简述代位权与撤销权的概念及区别。六、案例分析题（本大题共3小题，每小题35分，共105分。）1.案例一：2026年3月，甲公司与乙公司签订了一份《特种钢材采购合同》，约定甲公司向乙公司采购特种钢材500吨，单价为每吨8000元，总价款400万元。合同约定，甲公司应在合同签订后5日内支付定金80万元，乙公司收到定金后30日内交货。任何一方违约，应向守约方支付违约金100万元。合同签订后，甲公司按约支付了80万元定金。然而，因市场原材料价格大幅上涨，乙公司觉得按原价格履行合同将导致巨额亏损，遂于第20日向甲公司发函称：“因原材料价格暴涨，无法按原价供货，建议将单价调整为每吨10000元，否则将无法供货。”甲公司收到函件后，明确表示拒绝调整价格，并要求乙公司按期交货。第35日，乙公司仍未交货。甲公司遂向法院提起诉讼，要求乙公司双倍返还定金并支付违约金。问题：(1)本案中，定金条款的效力如何？定金数额是否符合法律规定？为什么？(2)乙公司调整价格的行为属于何种性质？(3)甲公司能否同时要求乙公司双倍返还定金并支付违约金？法院应如何判决？说明理由。(4)假设乙公司已按时交货，但钢材质量不符合约定，甲公司应如何主张权利？2.案例二：A公司为一家大型连锁超市，B公司为一家食品生产企业。2025年12月，双方签订了一份《年度供货合同》，合同约定B公司在2026年度向A公司供应各类食品，合同总金额预计为1000万元。合同关于结算方式的条款为：“A公司应在收到货物并验收合格后，向B公司支付当月货款的90%，剩余10%作为质量保证金，于次年年底无息支付。”此外，合同中还包含一条格式条款：“B公司供应的食品若出现任何质量问题，A公司均有权退货，且B公司无需承担任何赔偿责任。”该条款为加粗字体，但B公司未对该条款向A公司进行特别说明。2026年1月至5月，B公司按期供货，A公司支付了90%的货款。2026年6月，B公司供应的一批饼干被消费者投诉在食用后出现腹泻。经检测，该批次饼干细菌超标。A公司因此遭受了巨大的经济损失，包括向消费者的赔偿金、商誉损失等共计50万元。A公司遂依据合同中的免责条款，只向B公司主张退货，拒绝赔偿损失。B公司则认为该免责条款无效，应当赔偿损失。问题：(1)合同中关于“B公司无需承担任何赔偿责任”的格式条款效力如何？为什么？(2)A公司遭受的50万元损失应当由谁承担？法律依据是什么？(3)如果A公司未按期支付90%的进度款，B公司可以行使什么权利？(4)假设A公司欠B公司货款50万元，同时C公司欠A公司借款50万元，且均已到期。A公司怠于向C公司追讨欠款，B公司可以采取什么法律措施？请写出具体步骤和条件。3.案例三：甲房地产开发公司（以下简称甲公司）与乙建筑公司（以下简称乙公司）于2026年1月签订了一份《建设工程施工合同》，约定由乙公司承建甲公司开发的“阳光花园”住宅小区。合同约定：工程总价款为2亿元人民币；工期为18个月；甲公司应按工程进度支付工程款；工程竣工验收合格后，甲公司支付剩余的5%作为质量保证金。若甲公司逾期支付工程款，应按日万分之五支付违约金。合同履行过程中，因甲公司资金链紧张，自2026年7月起连续3个月未按进度支付工程款。乙公司多次催告未果，遂于2026年10月停工。甲公司认为乙公司擅自停工构成违约，要求乙公司立即复工并承担工期延误的违约责任。乙公司则反驳称，是甲公司先违约，其有权停工。2026年11月，甲公司引入新的战略投资者，资金问题得到解决，要求乙公司复工。乙公司同意复工，但要求甲公司赔偿因停工造成的机械闲置费、人员窝工费等损失共计200万元，并支付已完工部分的工程款。复工后，工程顺利竣工，但甲公司仅支付了部分工程款，尚欠乙公司工程款3000万元。乙公司多次催讨无果，拟对“阳光花园”项目行使建设工程价款优先受偿权。问题：(1)乙公司停工的行为是否合法？为什么？(2)乙公司要求甲公司赔偿200万元损失的请求是否应予支持？为什么？(3)假设复工后，乙公司因赶工期导致部分工程质量存在瑕疵，但不影响主体结构安全，甲公司能否以此为由拒付全部工程款？(4)乙公司对“阳光花园”项目是否享有建设工程价款优先受偿权？该权利的范围如何？行使期限有何规定？分割线-----------------------------------参考答案及解析一、单项选择题1.D【解析】D项属于违约责任的范畴，而非缔约过失责任。缔约过失责任发生在合同订立过程中。2.B【解析】乙公司对要约内容进行了实质性变更（增加“提供检测报告”），构成新要约。3.C【解析】根据《民法典》第四百九十六条，提供格式条款一方未履行提示或者说明义务，致使对方没有注意或者理解与其有重大利害关系的条款的，对方可以主张该条款不成为合同的内容。4.B【解析】《民法典》第五百八十六条规定，定金的数额由当事人约定；但是，不得超过主合同标的额的百分之二十，超过部分不产生定金的效力。5.C【解析】应当先履行债务的当事人，有确切证据证明对方经营状况严重恶化等情形的，可以中止履行，即行使不安抗辩权。6.B【解析】因债务人怠于行使到期债权，对债权人造成损害的，债权人可以向人民法院请求以自己的名义代位行使债务人的债权。7.D【解析】体现了合同全面履行原则，即合同生效后，当事人应当按照约定全面履行自己的义务，不受主体名称、代表人变动的影响。8.D【解析】《民法典》第五百七十四条规定，债权人领取提存物的权利，自提存之日起五年内不行使而消灭。9.C【解析】数据电文是书面形式的一种，并不强制要求必须经过电子签名才具有法律效力，除非法律另有规定或当事人约定。10.C【解析】对于迟延履行违约金，支付违约金后，债务人仍需继续履行债务。11.B【解析】“买卖不破租赁”，租赁期间所有权变动不影响租赁合同效力，但买卖合同本身在甲丙之间是有效的。12.B【解析】债务人将债务转移给第三人，属于债务承担，应当经债权人同意。13.C【解析】当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行的，另一方当事人可以解除合同。14.C【解析】仲裁裁决具有强制执行力，一方不履行的，另一方可向人民法院申请执行。15.A【解析】根据《民法典》第四百六十六条，各文本使用的词句不一致的，应当根据合同的相关条款、性质、目的以及诚信原则等予以解释。16.B【解析】不可抗力是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。17.D【解析】委托开发合同中，除当事人另有约定外，申请专利的权利属于研究开发人（即双方共有，此处未约定，且通常合作开发归共有，委托开发归开发者，但题目描述为“签订一份技术开发合同，双方...”，若为合作开发则共有。题目未明确是委托还是合作，但选项中有D。若是合作开发，专利申请权归共有；若是委托开发，归研究开发人。此处按通常考试逻辑，若双方共同签订且未约定，通常指合作开发关系，故选D）。修正：题目描述“甲公司与乙公司签订一份技术开发合同”，未明确是委托还是合作。根据《民法典》第八百五十九条（委托开发）和八百六十条（合作开发）。若为合作开发，申请专利的权利归共有。选项中有D。若为委托开发，归研究开发人。根据题干“双方对技术成果的归属没有约定”，且选项中有D，通常考察合作开发共有原则。故选D。修正：题目描述“甲公司与乙公司签订一份技术开发合同”，未明确是委托还是合作。根据《民法典》第八百五十九条（委托开发）和八百六十条（合作开发）。若为合作开发，申请专利的权利归共有。选项中有D。若为委托开发，归研究开发人。根据题干“双方对技术成果的归属没有约定”，且选项中有D，通常考察合作开发共有原则。故选D。18.B【解析】当事人约定由第三人向债权人履行债务的，第三人不履行债务或者履行债务不符合约定，债务人应当向债权人承担违约责任。19.B【解析】出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，除另有约定外，毁损、灭失的风险自合同成立时起由买受人承担。20.C【解析】根据《民事诉讼法》及证据规则，对合同是否履行发生争议的，由负有履行义务的当事人承担举证责任。二、多项选择题1.ABCDE【解析】根据《民法典》第一百四十四条、一百四十六条、一百五十三条、一百五十四条。2.AB【解析】根据《民法典》第五百零六条，造成对方人身损害的、因故意或者重大过失造成对方财产损失的免责条款无效。3.ABCD【解析】根据《民法典》第五百二十七条，不安抗辩权的适用情形。4.ABCDE【解析】根据《民法典》第五百三十五条、五百三十八条、五百四十一条。5.ABCDE【解析】根据《民法典》第五百五十七条，债权债务终止的情形。6.ADE【解析】约定解除条件成就时，解除权人可以解除合同，需通知对方，自通知到达时解除。无需对方同意或法院确认（除非起诉解除）。7.ABCDE【解析】全面涵盖了违约责任的归责原则、免责事由、双方违约、第三人原因及减损规则。8.ABCDE【解析】涵盖了孳息归属、风险转移及检验义务。9.ABC【解析】根据《民法典》第五百一十条、五百一十一条。10.ABCDE【解析】企业合同法律风险防范的核心审查要点。11.ABCD【解析】根据《民法典》第六百八十五条、六百八十六条。注意：当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照一般保证承担保证责任（新《民法典》修改了旧法“连带”的规定）。12.ABCD【解析】合同变更的来源。13.ABCDE【解析】根据《民法典》第七百零五条、七百零六条、七百一十六条、七百一十四条、七百二十五条。14.ABCDE【解析】合同解释的五大原则。15.A【解析】建设工程承包人的优先受偿权。三、判断题1.√【解析】要约撤销的定义。2.√【解析】承诺生效地点即为合同成立地点，数据电文形式有特殊规定。3.√【解析】这是表见代理的定义。4.√【解析】债权转让采通知主义。5.√【解析】合同约定不明确的补充规则。6.√【解析】违约金与定金条款不能同时适用，由对方选择。7.×【解析】因买受人原因致使标的物不能按期交付的，风险自约定交付之日起由买受人承担。8.×【解析】经过公证的赠与合同或者具有公益、道德义务性质的赠与合同，赠与人不得行使任意撤销权。9.√【解析】居间人（新《民法典》称为中介人）促成合同成立的报酬请求权。10.√【解析】涉外合同法律适用的最密切联系原则。四、填空题1.32.书面3.公平4.履行义务一方5.16.债权人7.违约方（或债务人）8.数物9.书面10.技术转让五、简答题1.答：根据《民法典》规定，有下列情形之一的，合同无效：(1)一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益；(2)恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益；(3)以合法形式掩盖非法目的；(4)损害社会公共利益；(5)违反法律、行政法规的强制性规定。此外，合同中的造成对方人身损害的、因故意或者重大过失造成对方财产损失的免责条款也无效。2.答：合同履行中的抗辩权包括：(1)同时履行抗辩权：当事人互负债务，没有先后履行顺序的，应当同时履行。一方在对方履行之前有权拒绝其履行请求。(2)先履行抗辩权（后履行抗辩权）：当事人互负债务，有先后履行顺序，应当先履行的一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。(3)不安抗辩权：应当先履行债务的当事人，有确切证据证明对方有经营状况严重恶化、转移财产逃避债务等丧失或可能丧失履行能力的情形的，可以中止履行。3.答：违约责任的主要承担形式包括：(1)继续履行：当事人一方不履行非金钱债务或者履行不符合约定的，对方可以请求履行。(2)采取补救措施：如修理、重作、更换、退货、减少价款或者报酬等。(3)赔偿损失：赔偿额相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益。(4)支付违约金：约定违约金的，应向对方支付。(5)定金责任：给付定金的一方违约，无权请求返还定金；收受定金的一方违约，应当双倍返还定金。4.答：企业合同管理中，对合同主体资格的审查主要包括：(1)审查对方的法人资格：查验营业执照、组织机构代码证等证件是否真实有效，是否通过年检。(2)审查对方的经营范围：是否超出核准的经营范围经营。(3)审查对方的履约能力：考察其注册资本、资金状况、技术水平、商业信誉等。(4)审查代理人的代理权限：如由代理人签约，需审查授权委托书，核实代理权限及期限。(5)审查对方是否具备特定行业的从业资质或许可证。5.答：(1)概念：代位权：因债务人怠于行使到期债权，对债权人造成损害的，债权人可以向人民法院请求以自己的名义代位行使债务人的债权。撤销权：因债务人放弃到期债权或者无偿转让财产，对债权人造成损害的，债权人可以请求人民法院撤销债务人的行为。(2)区别：①适用情形不同：代位权针对债务人怠于行使债权；撤销权针对债务人积极处分财产的行为（放弃、无偿转让、不合理低价转让）。②行使方式不同：代位权是债权人代债务人向次债务人主张权利；撤销权是债权人请求撤销债务人的行为。③效果不同：代位权行使的效力直接归于债权人（受偿）；撤销权行使的效力归于全体债权人（回复责任财产）。六、案例分析题1.案例一解析：(1)定金条款部分有效，部分无效。根据《民法典》规定，定金数额不得超过主合同标的额的20%。本案主合同标的额为400万元，20%为80万元。甲公司支付了80万元，正好符合法律规定，因此定金条款有效。如果超过80万元，超过部分无效。(2)乙公司调整价格的行为属于违约行为，具体表现为预期违约或迟延履行（因拒绝按原价供货导致无法按期交货）。乙公司单方要求变更合同主要条款（价格），在甲公司拒绝后仍未履行原合同，构成违约。(3)甲公司不能同时要求双倍返还定金并支付违约金。根据《民法典》第五百八十八条规定，当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款。本案中，定金80万元，违约金100万元。甲公司应选择对其更有利的一项主张。若主张双倍返还定金，为160万元；若主张违约金，为100万元（且定金作为非担保款项应抵作价款或返还）。通常甲公司会选择双倍返还定金160万元，或者主张违约金100万元并返还定金80万元（共180万元，但定金需抵作货款，因合同未履行，应返还80万，共180万）。实际上，选择违约金（100万）+返还定金（80万）=180万更为有利，但法律规定是“选择适用”，意味着不能叠加惩罚性质。通常理解为：选择定金罚则（双倍返还），则不适用违约金；选择违约金，则定金作为预付款处理（返还）。法院应告知甲公司进行选择，并根据其选择进行判决。(4)如果乙公司按时交货但质量不符合约定，甲公司可以依据《民法典》要求乙公司承担修理、重作、更换、退货、减少价款或者报酬等违约责任。如果质量不符合约定致使合同目的不能实现，甲公司可以解除合同并要求赔偿损失。2.案例二解析：(1)该格式条款无效。根据《民法典》第四百九十七条，提供格式条款一方不合理地免除或者减轻其责任、加重对方责任、限制对方主要权利的，该格式条款无效。同时，根据第五百零六