水电站机电安装合同

水电站机电安装合同甲方（建设单位）：[建设单位全称]法定代表人/授权代表：[甲方代表姓名]地址：[项目所在地详细地址]乙方（安装单位）：[安装单位全称]资质等级：机电安装工程总承包壹级（或水利水电工程施工总承包壹级）法定代表人/授权代表：[乙方代表姓名]地址：[乙方注册地址]鉴于甲方已取得[水电站项目全称]的立项、规划等审批手续，乙方具备相应机电安装资质，双方经平等协商，订立本合同。一、工程概况1.工程名称：[水电站项目全称]机电安装工程2.工程地点：[水电站具体地址]3.安装范围（含但不限于）：-水轮机系统：本体、导水机构、转轮、进水阀及附件安装调试；-发电机系统：本体、定子、转子、励磁系统（含整流柜、灭磁开关）、冷却系统安装调试；-调速系统：调速器、油压装置、接力器及管路安装调试；-主辅设备：主变压器、厂用变压器、高低压配电装置、直流/UPS系统安装调试；-控制保护系统：计算机监控、继电保护、自动同期装置安装调试及联调；-辅助系统：技术供水、排水、透平油、压缩空气、消防系统安装调试；-配套工作：设备卸车/开箱/保管/二次搬运、基础复测、管路/电缆敷设、接地系统安装、72小时联动试运行。4.安装规模：装机容量[XXMW]×[XX]台机组，主变压器容量[XXMVA]×[XX]台；5.工期：-计划开工：[XXXX年XX月XX日]（以甲方书面通知为准）；-计划竣工：[XXXX年XX月XX日]；-关键节点：主设备就位[XXXX年XX月XX日]、分系统调试[XXXX年XX月XX日]、72小时试运行[XXXX年XX月XX日-XX日]、竣工验收[XXXX年XX月XX日]。二、合同价款与支付1.合同总价：人民币[XXXXX]元（大写：[XXXXXXX圆整]），为可调总价合同，调整范围：-甲方书面确认的设计变更、工程量增减；-国家/地方政策性人工/材料价格调整（调整周期[XX]个月）。2.计价依据：《水利水电工程工程量清单计价规范》（GB50501）、《水电站机电设备安装预算定额》及双方确认的单价清单；3.付款方式：-预付款：合同生效15天内，甲方支付总价10%（乙方提供等额银行保函）；-进度款：①主设备安装完成（本体就位）：付已完工程量60%；②分系统调试合格：付已完工程量80%；③72小时试运行合格：付已完工程量90%；-竣工结算：验收合格30天内提交结算资料，审核确认后15天内付至结算价97%；-质保金：结算价3%，验收合格满1年无质量问题后15天内无息返还；-付款前乙方需提供符合要求的增值税发票。三、双方权利义务（一）甲方义务1.开工前7天完成“三通一平”（通水/通电/通路/场地平整），提供场地占用证明；2.开工前10天提供完整设计图纸、技术规范（共5份）；3.协调设备供应商按约定时间到货，到货前7天通知乙方；4.组织隐蔽工程、分部工程、竣工验收（验收时限：普通验收7天，紧急验收24小时）；5.按约定支付工程款，协调施工周边关系。（二）乙方义务1.提供资质证书复印件（加盖公章），特种作业人员（焊工/起重工）持证上岗（名单报甲方备案）；2.开工前15天提交《施工组织设计》《专项方案》（起重/高空/焊接），经甲方/监理审批后施工；3.设备到货24小时内联合开箱验收，保管期间设备损坏/丢失由乙方全额赔偿；4.按国家规范（DL/T5161、GB50168等）施工，质量目标“合格”；5.办理施工人员意外险（每人保额≥50万元）、设备安装一切险（保额≥合同总价），保险单报甲方备案；6.施工垃圾集中处理，不得污染环境；竣工后10天内提交完整竣工资料（6份）。四、工程质量与验收1.验收程序：乙方自检→报验甲方/监理→验收合格签署记录（隐蔽工程需验收后覆盖）；2.试运行：-单体调试→分系统调试→72小时联动试运行（甲方/供应商参加，合格签署记录）；3.竣工验收：试运行合格后提交申请，甲方组织验收（含设计/监理/供应商），合格签署《竣工验收报告》；不合格乙方整改，费用/工期自担。五、工期延误与索赔1.乙方延误：每逾期1天付总价万分之五违约金，累计≤5%；逾期超15天甲方有权解除合同，乙方赔偿实际损失；2.甲方延误：工期顺延，乙方索赔窝工费（实际窝工人数×天数×当地人工单价），索赔资料7天内提交，甲方10天内确认；3.不可抗力：工期顺延，双方互不担责，甲方支付已完工程量价款。六、质量保修1.质保期：验收合格之日起12个月；2.质保责任：乙方接到故障通知后24小时到场（紧急故障4小时），48小时内修复（质量问题免费，使用不当有偿）；未按时到场，甲方委托第三方维修，费用从质保金扣除；3.质保金返还：质保期满15天内验收无问题，无息返还。七、违约责任1.甲方逾期付款：每逾期1天付未付金额万分之五违约金，超30天乙方有权停工，损失自担；2.乙方质量不合格：返工至合格，费用/工期自担；无法返工付总价10%违约金，赔偿实际损失；3.乙方转包/分包：甲方解除合同，付总价10%违约金；4.安全事故：一般事故付1%违约金，重大事故付5%违约金，承担全部责任。八、争议解决协商不成的，向项目所在地人民法院提起诉讼。九、其他1.保密：双方对合同内容、技术资料保密，期限至合同终止后2年；2.生效：双方签字盖章后生效；3.份数：一式6份，甲方3份、乙方2份、监理1份；4.附件：《工程量清单》《施工组织设计审批表》《安全文明施