水利泵站工程施工合同

水利泵站工程施工合同甲方（建设单位）：XX水利工程建设管理局法定代表人：XXX地址：XX市XX区XX路XX号统一社会信用代码：XXX乙方（施工单位）：XX水利水电工程有限公司法定代表人：XXX地址：XX市XX区XX路XX号统一社会信用代码：XXX一、工程概况1.工程名称：XX县XX镇农田灌溉水利泵站工程2.工程地点：XX县XX镇XX村东侧农田片区3.工程范围：（1）泵房土建：钢筋混凝土框架结构（含基础、墙体、楼板、屋面防水）、室内外装修（墙面抹灰、地面硬化、门窗安装）；（2）机电安装：水泵机组（2台1000kW潜水泵）、电气控制系统（配电柜、电缆敷设、远程监控装置）、起重设备（5t电动葫芦）、通风照明系统；（3）配套设施：进水渠（长80m、宽3m）、出水渠（长120m、宽4m）、前池/后池（钢筋混凝土结构）、闸门及启闭机（2套DN1.5m钢制闸门+螺杆启闭机）、拦污栅（3套）；（4）附属工程：施工临时道路（长500m）、围墙（长150m）、绿化（泵房周边100㎡）；（5）临时设施：施工临时用电（变压器1台、线路敷设）、临时用水（水源接驳）、临时仓库（2间）。4.立项批准文号：XX发改〔202X〕123号5.资金来源：中央农田水利建设专项补助资金二、合同文件组成及解释顺序1.本合同协议书2.中标通知书（若适用）3.投标函及附录（若适用）4.专用合同条款（引用《水利水电工程施工合同条件》GF-2000-0208）5.通用合同条款6.技术标准和要求（国家/行业现行规范）7.施工图纸及设计变更文件8.已标价工程量清单9.双方书面洽商记录、会议纪要解释顺序：按上述排列，前项优先于后项；协议书与专用条款不一致的，以协议书为准。三、合同工期1.开工日期：以甲方签发的《开工令》为准（预计202X年3月15日）2.竣工日期：总日历天数180天（自开工令签发次日起算，预计202X年9月11日）3.工期顺延情形：（1）甲方未按约定提供施工场地、图纸或支付工程款；（2）设计变更导致工程量增加/施工工艺调整；（3）不可抗力（地震、洪水、政府强制管制等）；（4）第三方干扰（非乙方原因的征地纠纷、管线迁移）。乙方需在事件发生后7日内提交书面顺延申请，甲方/监理10日内审核确认，逾期未确认视为认可。四、质量标准1.符合以下规范：-《水利水电工程施工质量检验与评定规程》SL176-2007-《泵站安装及验收规范》GB50265-2014-《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015-《电气装置安装工程施工及验收规范》GB50169-20162.质量等级：合格，力争优良3.验收程序：（1）隐蔽工程：乙方提前24小时书面通知甲方/监理/设计，验收合格签署《隐蔽验收记录》后方可覆盖；（2）分部工程：每分部完成后提交验收申请，甲方组织监理、设计验收；（3）竣工验收：乙方提交《竣工报告》及完整资料，甲方联合水利主管部门、运行管理单位验收，签署《竣工验收鉴定书》。五、合同价款1.总价款：人民币8650000元（大写：捌佰陆拾伍万元整）2.价款形式：固定单价合同（工程量按实结算，单价固定；风险范围：材料/人工波动±5%以内，超出部分双方协商调整）3.价款组成：详见《已标价工程量清单》六、价款支付1.预付款：-比例：10%（865000元）-条件：乙方提交履约保函（10%合同价）、预付款保函（同预付款）-支付时间：开工令签发前7日内-扣回：进度款累计达30%起，按进度款20%扣回，直至扣清2.进度款：-周期：按月支付-流程：乙方每月25日提交《月度进度报告》，甲方/监理10日内审核-比例：审核金额的80%-支付时间：审核确认后14日内3.竣工结算款：-申请：竣工后28日内提交《结算报告》及资料-审核：甲方委托造价咨询单位42日内审核（补充资料顺延）-支付：结算总价的97%（扣除预付款/进度款），审核确认后14日内支付4.质量保证金：-比例：3%（结算总价）-返还：缺陷责任期（1年，自竣工合格日起）届满，乙方完成缺陷修复后14日内支付七、双方义务（一）甲方义务1.办理施工许可证、取水许可等审批手续（费用甲方承担）；2.开工前7日内移交施工场地（完成征地拆迁、清除地下管线/障碍物），提供水电接口；3.开工前15日内提供完整图纸及设计交底，变更提前14日书面通知；4.委派现场代表（XXX，职务：工程科长），负责协调、签署确认文件；5.按约定支付工程款，组织竣工验收。（二）乙方义务1.具备水利水电总承包三级及以上资质，项目经理（XXX，注册建造师证号：XXX）不得擅自更换（需甲方书面同意）；2.开工前7日内提交《施工组织设计》《专项方案》（基坑支护、机电安装等），审核通过后方可施工；3.材料/设备需符合设计要求，提供合格证/检验报告，经甲方/监理验收合格后方可使用；4.建立安全体系，配备专职安全员（持证），制定应急预案，承担施工安全事故责任（人员伤亡、财产损失）；5.文明施工，控制扬尘/噪声/污水排放，承担环保罚款及损失；6.编制竣工资料（一式6份），内容完整真实；7.缺陷责任期内无偿修复质量缺陷（逾期未修，甲方可委托第三方，费用从质保金扣除）。八、工程变更1.甲方变更：提前14日发《变更通知单》，乙方7日内提交实施方案，甲方确认后实施；2.乙方变更：提交《变更申请》（含理由、价款、工期），甲方10日内审核（需设计同意），未经确认不得实施；3.变更价款：按“相同单价→类似单价→市场协商”确定；4.工期调整：按实际影响天数顺延（甲方确认）。九、违约责任（一）甲方违约1.逾期支付工程款：10日内按活期利率支付违约金；超10日按贷款利率；超30日乙方有权停工，甲方承担窝工损失（人员工资、机械租赁），工期顺延；2.未提供场地/图纸：工期顺延，承担窝工损失（按实际窝工天数计算）；3.逾期验收：超15日按合同价万分之五/日支付违约金。（二）乙方违约1.工期延误：超1日按合同价万分之五/日支付违约金；超15日甲方有权解除合同，乙方承担10%合同价违约金及损失；2.质量不合格：无偿整改至合格，超1日按万分之三/日支付违约金；整改仍不合格，甲方解除合同，乙方承担全部损失；3.安全事故：一般事故支付1%合同价违约金，较大事故支付3%，重大事故支付5%；4.项目经理擅自更换：支付1%合同价违约金。十、不可抗力1.定义：无法预见、避免、克服的客观情况（地震、洪水、政府管制等）；2.通知：乙方24小时内书面通知甲方，7日内提交损失证明；3.损失承担：已完工程损失甲方承担，乙方人员/机械/未完工程损失乙方承担；4.工期顺延：按影响天数调整。十一、保险1.乙方办理：施工人员意外伤害险、工程一切险、第三者责任险（期限至竣工合格）；2.费用乙方承担，开工前7日内提交保险单复印件备案。十二、争议解决1.协商不成的，提交XX市仲裁委员会仲裁（或向工程所在地人民法院起诉）；2.争议期间，除仲裁/法院要求，乙方继续施工，甲方继续支付工程款。十三、其他1.保密：双方对合同内容及商业秘密承担保密义务；2.廉洁：禁止行贿，违约方支付5%合同价违约