2026年一级造价师之建设工程计价通关模拟卷及答案详解一套

2026年一级造价师之建设工程计价通关模拟卷及答案详解一套1.（2020年真题）采用概算定额法编制设计概算的主要工作步骤有：①套用各子目的综合单价；②搜集基础资料；③计算措施项目费：④编写概算编制说明；⑤汇总单位工程造价；⑥计算工程量。上述工作步骤正确的排序是（）。

A.②⑥①③⑤④

B.④②⑥①⑤③

C.②⑥④①③⑤

D.④⑥②①⑤③【答案】：A2.下列费用项目中，不包含在国外建筑安装工程施工机械费中的是（）。

A.折旧费

B.驾驶工人工资

C.周转材料摊销费

D.能源和动力费【答案】：C3.关于工程造价咨询人从事工程造价鉴定工作，下列做法中正确的是（）。

A.不需收集施工过程中的施工组织、质量、工期等资料

B.可以安排经验丰富的造价员独立承担鉴定工作

C.应收集鉴定项目同时期、同类型工程的技术经济指标

D.工程造价鉴定书中可不对鉴定过程中使用的技术手段进行描述【答案】：C4.投标保证金退还投标人应在书面合同签订后（）。

A.3天内

B.5天内

C.10天内

D.14天内【答案】：B5.（2016年真题）关于我国建设项目投资，下列说法中正确的是（）。

A.非生产性建设项目总投资由固定资产投资和铺底流动资金组成

B.生产性建设项目总投资由工程费用、工程建设其他费用和预备费三部分组成

C.建设投资是为了完成工程项目建设，在建设期内投入且形成现金流出的全部费用

D.建设投资由固定资产投资和建设期利息组成【答案】：C6.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500--2013），关于工程预付款的支付和扣回，下列说法中正确的是（）。

A.预付款的比例原则上不低于合同金额的10％，不高于合同金额的20％

B.承发包双方签订合同后，发包人最晚应在开工日期前14天内支付预付款

C.在发出要求预付通知的14天后，承包人仍未收到预付款时，可以停止施工

D.发包人应在预付款扣完后14天内一次性将全额预付款保函退还给承包人【答案】：C7.某种材料含税（适用增值税率13%）出厂价为500元/t，含税（通用增值税率9%）运杂费为30元/t，运输损耗率为1%，采购保管费率为3%，该材料的预算单价（不含税）为（）元/t。

A.480.93

B.488.94

C.551.36

D.632.17【答案】：B8.某合同约定，施工现场主导施工机械一台，为施工企业自有。台班单价为300元/台班，其中各项组成为折旧费100元/台班，检修费30元/台班，维护费20元/台班，进出场及安拆费20元/台班，人工费90元/台班，燃料动力费25元/台班。人工工资为100元/工日，窝工补贴按60%折算。以人工费为基数的现场管理费费率为25%，总部管理费费率为15%，在施工过程中，由于发包人应承担责任的事件造成停工2天，人员窝工25工日，则承包人可获得的索赔费用为（）元。

A.2255

B.2285

C.2480

D.2510【答案】：B9.（2019年真题）关于合同款纠纷的处理，人民法院应予支持的是（）。

A.施工合同无效，但工程竣工验收合格，承包人请求支付工程价款的

B.发包人与承包人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的

C.施工合同解除后，已完工程质量不合格，承包人请求支付工程价款的

D.未经竣工验收，发包人擅自使用工程后，以使用部分的工程质量不合格为由主张权利的【答案】：A10.单项工程验收合格后，共同签署“交工验收证书”的责任主体是()。

A.发包人和承包人

B.发包人和监理人

C.发包人和主管部门

D.承包人和监理人【答案】：A11.下列费用中应属于建设单位管理费的是（）。

A.编制项目可行性研究报告的费用

B.新建项目所需办公设备的购置费用

C.竣工验收费

D.建设单位所需临时设施的搭设费用【答案】：C12.（）反映建设项目建成后新增固定资产、流动资产、无形资产和其他资产价值的情况和价值，作为财产交接、检查投资计划完成情况和分析投资效果的依据。

A.基本建设项目概况表

B.基本建设项目竣工财务决算表

C.基本建设项目交付使用资产总表

D.建设项目交付使用资产明细表【答案】：C13.在国外建筑安装工程费用中，工作人员劳动保护费列入（）。

A.人工费

B.材料费

C.管理费

D.暂定金额【答案】：C14.FIDIC施工合同条件下，业主对实施、完成和修复工程所接受的金额称为接受的合同款额，它表明于（）。

A.招标书

B.投标书

C.中标函

D.合同协议书【答案】：C15.影响材料储备定额天数的决定因素，下列说法错误的是（）。

A.在途天数

B.整理天数

C.保险天数

D.休息天数【答案】：D16.关于缺陷责任期与保修期，下列说法中正确的是（）。

A.缺陷责任期就是保修期

B.屋面防水工程的保修期为5年

C.结构工程的保修期为10年

D.给排水管道的保修期为5年【答案】：B17.在用起扣点计算公式T=P-M/N确定起扣时间和扣回比例时，计算公式中的M通常是指()。

A.起扣点

B.承包工程合同总额

C.工程预付款总额

D.主要材料及构件所占比重【答案】：C18.先求出已有同类企业主要设备投资占项目静态投资的比例系数，然后再估算出拟建项目的主要设备投资，最后按比例系数求出拟建项目的静态投资，这种估算方法称（）。

A.设备系数法

B.主体专业系数法

C.朗格系数法

D.比例估算法【答案】：D19.根据计时观测资料得知：每m2标准砖墙勾缝时间为15min，辅助工作时间占工序作业时间的比例为5%，准备结束时间、不可避免中断时间、休息时间占工作班时间的比例分别为7%、3%、15%。则每立方米砌体1标准砖厚的砖墙勾缝的产量定额为（）m3/工日。

A.9.621

B.8.772

C.6.174

D.5.464【答案】：D20.工程变更引起措施项目发生变化的，承包人提出调整措施项目费的，下列调整措施项目费的方法正确的是（）。

A.安全文明施工费，按照实际发生变化的措施项目调整，但应考虑承包人报价浮动因素

B.采用单价计算的措施项目费，按照实际发生的措施项目按分部分项工程费的调整方法确定单价

C.按总价（或系数）计算的措施项目费，除安全文明施工费外，按照实际发生变化的措施项目调整

D.措施项目费应按照实际发生变化的措施项目调整，但应考虑承包人报价浮动因素【答案】：B21.关于工程总承包合同价款调整的相关说法正确的是（）

A.变更的提出包括发包人指示变更和承包人合理化建议两种形式

B.变更引起的工期调整的，按实际工期增减天数调整

C.因发包人原因造成暂估价合同订立延迟的，发包人只需承担费用和工期，不承担相应的利润

D.计日工由承包人汇总后，在最终结算是一并计列。【答案】：A22.（2014年真题）编制钢筋工程量清单时，适宜采用暂估量加签证处理的钢筋是（）。

A.支撑双层钢筋用的“铁马”

B.伸出构件的锚固钢筋

C.设计注明的搭接钢筋

D.规范规定的搭接钢筋【答案】：A23.发包人在招标工程量清单中给定某工程设备暂估价，下列关于该工程设备价款调整的说法正确的是（）。

A.依法可不招标的项目，应由发包人组织采购，以采购价格取代暂估价

B.依法可不招标的项目，应由承包人按合同约定采购，以发包人确认后的价格取代暂估价

C.依法必须招标的项目，应由发包人招标选择供应商，以中标价格取代暂估价

D.依法必须招标的项目，应由承包人招标选择供应商，以中标价格取代价【答案】：B24.某工程采购一台国产非标准设备，制造厂生产该设备的材料费、加工费和辅助材料费合计40万元，专用工具费率为2％，废品损失率为8％，利润率为10％，增值税税率为16％。假设不再发生其他费用，则该设备的销项增值税为（）万元。

A.5.08

B.6.09

C.7.11

D.7.75【答案】：D25.下列用工项目中，属于预算定额与劳动定额人工幅度差的是（）。

A.电焊点火用工

B.检查工程质量影响机械操作时间

C.班组操作地点转移用工

D.机械维修引起的操作人员停工【答案】：C26.某污水处理建设项目需采购一批设备，按照规定必须进行招标采购的标准是单项合同估算价在（）万元人民币以上。

A.50

B.100

C.150

D.200【答案】：B27.已知某机械台班单价为350元/台班，具体组成为：台班折旧费100元，台班检修费30元，台班维护费20元，台班安拆及场外运费60元，台班人工费120元，台班燃料动力费15元。若该机械为承包人自有施工机械，则台班停滞费为（）元/台班。

A.100

B.220

C.225

D.350【答案】：C28.关于工程预付款的额度计算和支付，下列说法正确的是（）

A.采用百分比法时，预付款支付比例不得低于签约合同价的10%

B.采用百分比法时，预付款支付比例不宜高于扣除暂列金额后签约合同价的30%

C.采用公式计算法时，预付款=年度工程总价/年度施工天数×材料储备定额天数

D.采用公式计算法时，施工天数一般按360天计算【答案】：B29.当招标人要求对分包的专业工程进行总承包管理和协调，并同时要求提供配合服务时，总承包服务费通常按（）计算。

A.专业工程暂估价的3%～5%

B.专业工程暂估价的1.5%

C.分包的专业工程估算造价的3%～5%

D.分包的专业工程估算造价的1.5%【答案】：C30.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），关于计日工，下列说法中正确的是（）。

A.计日工表包括各种人工，不应包括材料、施工机械

B.计日工单价由投标人自主确定，并按计日工表中所列数量结算

C.计日工表中的项目名称由招标人填写，工程数量由投标人填写

D.计日工按综合单价计价，投标时应计入投标总价【答案】：D31.（2018年真题）某材料原价为300元/t，运杂费及运输损耗费合计为50元/t，采购及保管费费率3%，则该材料预算单价为（）元/t。

A.350.0

B.359.0

C.360.5

D.360.8【答案】：C32.根据《建筑工程安全保护、文明施工措施费用及使用管理规定》（建办[2005]89号），下列措施项目中，应列入安全措施项目的是()。

A.现场防火

B.垂直方向交叉作业保护

C.安全警示标志

D.现场围挡【答案】：B33.下列选项中，属于清标工作内容的是（）

A.项目管理机构评审

B.形式评审

C.错漏项分析

D.资格评审【答案】：C34.关于联合体投标的说法，正确的是()。

A.联合体投标是指投标人相互约定在招标项目中分别以高、中、低价位报价的投标

B.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定资质等级

C.通过资格预审的联合体，各方组成结构、职责及财务能力等条件不得改变

D.联合体中牵头人提交的投标保证金对其他成员不具有约束力【答案】：C35.投资估算的主要工作包括：①估算预备费②估算工程建设其他费③估算工程费用④估算建筑安装工程费。其正确的工作步骤是（）。

A.③④②①

B.④③②①

C.③④①②

D.④③①②【答案】：B36.对工程建设项目或单项工程造价指数的编制会产生影响的是（）。

A.报告期人工费

B.报告期建设项目或单项工程造价

C.报告期措施费

D.报告期间接费【答案】：B37.《标准施工招标文件》附有的格式文件包括（）。

A.承包人承揽工程项目一览表.

B.预付款担保

C.工程质量保修书

D.发包人供应材料设备一览表【答案】：B38.某项目在某运营年份的总成本费用是8000万元，其中外购原材料、燃料及动力费为4500万元，折旧费为800万元，摊销费为200万元，修理费为500万元；该年建设贷款余额为2000万元，利率为8%;流动资金贷款为3OOO万元，利率为7%;当年没有任何新增贷款。则当年的经营成本为（）万元。

A.5000

B.6130

C.6630

D.6790【答案】：C39.小规模纳税人提供应税服务适用（）计税。

A.简易计税方法

B.简单计税方法

C.一般计税方法

D.复杂计税方法【答案】：A40.（2021年真题）某工程基准单价1600元/平米，其中人材机占比分别为0.15、0.6、0.1，建设期人材机的造价指数分别为1.1、1.25、0.95，假如综合费率取为人材机总价的25%，那么该工程的综合单价为（）。

A.1856

B.1932

C.2020

D.2320【答案】：C41.下列能够形成无形资产的费用是（）。

A.工程费用

B.商誉

C.勘察设计费

D.可行性研究费用【答案】：B42.在不同的进口设备交易价格方式下，费用划分与风险转移的分界点相一致的是（）。

A.离岸价

B.运费在内价

C.到岸价

D.抵岸价【答案】：A43.下列机械工作时间中，属于有效工作时间的是（）。

A.筑路机在工作区末端的调头时间

B.体积达标而未达到载重吨位的货物汽车运输时间

C.机械在工作地点之间的转移时间

D.装车数量不足而在低负荷在工作的时间【答案】：B44.某建筑工程钢筋综合用量1000t。施工合同中约定，结算时对钢筋综合价格涨幅±5%以上部分依据造价处发布的基准价调整价格差额。承包人投标报价2400元/t，投标期、施工期间造价管理机构发布的钢筋综合基准价格为2500元/t、2800元/t，则需调增钢筋材料费用为（）万元。

A.17.5

B.28.0

C.30.0

D.40.0【答案】：A45.《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)规定，分部分项工程量清单项目编码的第三级为表示()的顺序码。

A.分项工程

B.扩大分项工程

C.分部工程

D.专业工程【答案】：C46.项目决策阶段对环境治理方案进行技术经济比较时，不作为比较内容的是（）。

A.技术水平对比

B.管理及监测方式对比

C.安全生产条件对比

D.环境效益对比【答案】：C47.根据《建设工程量清单计价规范》（GB50500-2013）,关于工程量清单项目编码的说法中，正确的是（）。

A.第三级编码为分部工程顺序码，由三位数字表示

B.第五级编码应根据拟建工程的工程量清单项目名称设罝，不得重码

C.同一标段含有多个单位工程，不同单位工程中项目特征相同的工程应采用相同编码

D.补充项目编码以“B”加上计量规范代码后跟三位数字表示【答案】：B48.下列关于工具、器具及生产家具购置费的表述中，正确的是（）。

A.该项费用属于设备费

B.该项费用属于工程建设其他费用

C.该项费用是为了保证初期正常生产的需要而支付的相关购置费用

D.该项费用一般以需要安装的设备购置费为基数乘以一定费率计算【答案】：C49.（2016年真题）关于工程量清单编制总说明的内容，下列说法中正确的是（）。

A.建设规模是指工程投资总额

B.工程特征是指结构类型及主要施工方案

C.环境保护要求包括避免材料运输影响周边环境的防护要求

D.施工现场实际情况是指自然地理条件【答案】：C50.用干混地面砂浆YT20贴600mm×600mm石材楼面，灰缝宽为2mm，石材损耗率为2%，则每l00m2石材楼面中石材的消耗量为（）块。

A.281.46

B.281.57

C.283.33

D.283.45【答案】：A51.《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)规定，招标时用于合同约定调整因素出现时的工程材料价款调整的费用应计入()中。

A.分部分项综合单价

B.暂列金额

C.材料暂估价

D.总承包服务费【答案】：B52.关于经济费用效益分析中转移支付处理的说法，正确的是()。

A.对增加供给满足国内市场供应的产出品，流转税不应剔除

B.对顶替原有市场供应的产出品，流转税不应剔除

C.对用新增供应来满足项目的投人品，流转税不应剔除

D.对挤占原有用户需求来满足项目的投人品，应剔除流转税【答案】：A53.（2018年真题）某建设项目投资估算中，建设管理费2000万元，可行性研究费100万元，勘察设计费5000万元，引进技术和引进设备其他费400万元，市政公用设施建设及绿化费2000万元，专利权使用费200万元，非专利技术使用费100万元，生产准备及开办费500万元。则按形成资产法编制建设投资估算表，计入固定资产其他费用、无形资产费用和其他资产费用的金额分别为（）。

A.10000万元、300万元、0万元

B.9600万元、700万元、0万元

C.9500万元、300万元、500万元

D.9100万元、700万元、500万元【答案】：C54.下列工程造价指数，既属于总指数又可用综合指数形式表示的是（）。

A.设备、工器具价格指数

B.建筑安装工程造价指数

C.单项工程造价指数

D.建设项目造价指数【答案】：A55.某砌筑工程，工程量为10m3，每立方砌体需要基本用工0.86工日，辅助用工和超运距用工分别是基本用工的28％和18％，人工幅度差系数为15％，则该砌筑工程的人工工日消耗量是（）工日。

A.11.75

B.12.56

C.14.44

D.15.78【答案】：C56.按费用构成要素划分建筑安装工程费，下列费用不属于劳动保险和职工福利费范围的是（）。

A.职工退职金

B.冬季取暖补贴

C.夏季防暑降温费用

D.防暑降温饮料费用【答案】：D57.当建设项目只有一个单项工程时，应采用二级预算编制形式，二级预算编制形式由（）组成。

A.单项工程综合预算和单位工程预算

B.建设项目总预算和单项工程综合预算

C.建筑工程预算和安装工程预算

D.建设项目总预算和单位工程预算【答案】：D58.下列各项中属于无标底招标可能带来的缺陷的是（）。

A.容易出现围标串标现象

B.较难考虑施工方案、技术措施对造价的影响

C.有可能成为地方或行业保护的手段

D.招标投标过程反映的不是投标人实力的竞争【答案】：A59.（2015年真题）关于工程量清单的编制，下列说法中正确的是（）。

A.项目编码以五级全国统一编码设置，用十二位阿拉伯数字表示

B.编制分部分项工程量清单时，必须对工作内容进行描述

C.补充项目的编码由计算规范的代码与B和三位阿拉伯数字组成

D.按施工方案计算的措施费，必须写明“计算基础”、“费率”的数值【答案】：C60.下列各项费用中，工程建设其他费用中的技术服务费应包括（）。

A.技术经济标准使用费

B.联合试运转费

C.工程保险费

D.生产准备费【答案】：A61.（2014年真题）关于工程量清单方式招标工程合同价格风险及风险分担，下列说法中正确的是（）。

A.当出现的风险内容及幅度在招标文件规定的范围内时，综合单价不变

B.市场价格波动导致施工机具使用费发生变化时，承包人只承担5%以内的价格风险

C.人工费变化发生的风险全部由发包人承担

D.承包人管理费的风险一般由发承包双方共同承担【答案】：A62.（2016年真题）根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013），当实际增加的工程量超过清单工程量15%以上，且造成按总价方式计价的措施项目发生变化的，应将（）。

A.综合单价调高，措施项目费调增

B.综合单价调高，措施项目费调减

C.综合单价调低，措施项目费调增

D.综合单价调低，措施项目费调减【答案】：C63.通过计时观察资料得知：人工挖二类土1m3的基本工作时间为6h，辅助工作时间占工序作业时间的2％。准备与结束工作时问、不可避免的中断时间、休息时间分别占工作日的3％、2％、18％。则该人工挖二类土的时间定额是（）工日/m3。

A.0.994

B.0.765

C.0.876

D.0.975【答案】：A64.对于不宜计量的措施项目，只能用来作为文明施工费的取费基数，而不能作为已完工程保护费的取费基数的是（）。

A.定额分部分项工程费+定额中可以计量的措施项目费

B.定额人工费

C.定额人工费与机械费之和

D.定额人工费与材料费之和【答案】：A65.下列费用中包含在国际工程投标报价其他费用中的是（）。

A.保函手续费

B.保险费

C.代理人佣金

D.暂定金额【答案】：D66.编制工程量清单出现计算规范附录中未包括的清单项目时，编制人应作补充，下列有关编制补充项目的说法中正确的是()。

A.补充项目编码应由B与三位阿拉伯数字组成

B.补充项目应报县级工程造价管理机构备案

C.补充项目的工作内容应予以明确

D.补充项目编码应顺序编制，起始序号有编制人根据需要自主确定【答案】：C67.根据FIDIC合同条件，业主准备替换工程师，必须提前()天向承包商发出通知。

A.14

B.28

C.42

D.56【答案】：C68.单位工程概算按其工作性质可分为单位建筑工程概算和单位设备及安装工程概算两类，下列属于单位设备及安装工程概算的是（）。

A.通风、空调工程概算

B.工器具及生产家具购置费概算

C.电气、照明工程概算

D.弱电工程概算【答案】：B69.已知砌筑1m3砖墙中砖净量和损耗量分别为529块、6块，百块砖体积按0.146m3计算，砂浆损耗率为10％。则砌筑1m3砖墙的砂浆用量为（）m3。

A.0.250

B.0.253

C.0.241

D.0.243【答案】：A70.在下列工人工作时间中，属于有效工作时间的是（）。

A.工人在工作过程中为恢复体力所必需的短暂休息时间

B.施工工艺特点引起的工作中断所必需的时间

C.抹灰工不得不补上偶然遗留的墙洞所必需的时间

D.木作工程中磨凿子所必需的时间【答案】：D71.确定投标有效期应考虑的因素不包括()

A.签订合同需要的时间

B.确定中标人需要的时间

C.投标人提交投标文件需要的时间

D.组织评标委员会完成评标需要的时间【答案】：C72.在建筑工程初步设计文件深度不够、不能准确计算出工程量的情况下，可采用的设计概算编制方法是（）。

A.概算定额法

B.概算指标法

C.预算单价法

D.综合吨位指标法【答案】：B73.（2013年真题）关于招标文件的澄清，下列说法中错误的是（）。

A.投标人应以信函、电报等可以有形地表现所载内容的形式向招标人提出疑问

B.招标文件的澄清应发给所有投标人并指明澄清问题的来源

C.澄清发出的时间距投标截止日不足15天的应推迟投标截止时间

D.投标人收到澄清的确认时间可以是相对时间，也可以是绝对时间【答案】：B74.某施工合同约定人工工资为200元/工日，窝工补贴按人工工资的25%计算，在施工过程中发生了如下事件：①出现异常恶劣天气导致工程停工2天，人员窝工20个工日；②因恶劣天气导致场外道路中断，抢修道路用工20个工日；③几天后，场外停电，停工1天，人员窝工10个工日。承包人可向发包人索赔的人工费为（）元。

A.1500

B.2500

C.4500

D.5500【答案】：C75.1砖厚砖墙中，若材料为标准砖（240mm×115mm×53mm），灰缝厚度为10mm，砖损耗率为2%，砂浆损耗率为1%，则砂浆消耗量为（）m3。

A.0.062

B.0.081

C.0.205

D.0.228【答案】：D76.在国外建筑安装工程费用中，工作人员劳动保护费列入（）。

A.人工费

B.材料费

C.管理费

D.暂定金额【答案】：C77.关于工程建设其他费用中场地准备及临时设施费的内容，下列说法中正确的是（）。

A.新建项目的场地准备和临时设施费应根据估计工程量估算

B.此项费用不包括已列入建筑安装工程费用中的施工单位临时设施费用

C.发生拆除清理费时可按新建同类工程直接费的比例计算

D.场地准备及临时设施应尽量与永久性工程分开单独考虑【答案】：B78.关于评标过程中，对投标报价算术错误的修正，下列说法中正确的是（）。

A.评标委员会应对报价中的算术性错误进行修正

B.修正的价格，经评标委员会书面确认后具有约束力

C.投标人应接受修正价格，否则将没收其投标保证金

D.投标文件中的大写与小写金额不一致的，以小写金额为准【答案】：A79.在规费计算中，社会保险费和住房公积金的计算基数通常是（）。

A.工程定额人工费与机械费之和

B.工程定额人工费

C.工程定额人工费、材料费与机械费之和

D.分部分项工程费【答案】：B80.招标人应当自收到评标报告之日起（）日内公示中标候选人。

A.1

B.2

C.3

D.5【答案】：C81.某进口设备到岸价为1500万元，银行财务费，外贸手续费合计36万元，关税300万元，消费税和增值税税率分别为10%、17%，则该进口设备原价为（）万元。

A.2386.8

B.2376.0

C.2362.9

D.2352.6【答案】：B82.下列有关新增固定资产价值的确定，描述错误的是（）。

A.医务所、托儿所等单项工程建成并交付使用后，也要计算新增固定资产价值

B.凡购置达到固定资产标准不需要安装的设备、工器具，应在交付使用后计人新增固定资产价值

C.-次交付生产或使用、分期分批交付生产或使用的单项工程，均应最终一次性计算新增固定资产价值

D.一般情况下，建设单位管理费按建安工程、需安装设备价值总额等按比例分摊【答案】：C83.下列施工评标及相关工作事项中，属于清标工作内容的是（）。

A.投标文件的澄清

B.施工组织设计评审

C.形式评审

D.不平衡报价分析【答案】：D84.（2018年真题）竣工决算文件中，主要反映竣工工程建设成果和经验，全面考核分析工程投资与造价的书面总结文件是（）。

A.竣工财务决算说明书

B.竣工财务决算报表

C.工程竣工造价对比分析

D.工程竣工验收报告【答案】：A85.在对工人工作时间消耗的分类中，属于必须消耗时间而被计入时间定额的是（）。

A.偶然工作时间

B.工人休息时间

C.施工本身造成的停工时间

D.非施工本身造成的停工时间【答案】：B86.在计算总价措施费时考虑报价浮动率的是（）。

A.脚手架

B.模板

C.道路硬化

D.施工排水降水【答案】：C87.某新建项目，建设期2年，第一年贷款600万元，第二年贷款400万元。贷款在年度内均衡发放。根据贷款协定：年利率为12%，按季度计息，贷款本息均在项目投产后偿还，则该项目建设期的贷款利息是（）万元。

A.105.13

B.130.22

C.142.78

D.167.88【答案】：C88.与未明确项目准备金相比，不可预见准备金的主要特点在于（）。

A.支付在估算时不可能明确的潜在项目

B.用以应付天灾、非正常经济情况

C.补偿估算的任何误差

D.由于物质、社会和经济的变化，导致估算增加的情况【答案】：D89.有关投标文件的澄清和说明，以下说法中错误的是（）。

A.对投标文件中含义不明确的可以进行澄清和说明

B.评标委员会不得向投标人提出带有暗示性的问题

C.澄清和说明不得超出投标文件的范围

D.投标人可主动提出澄清和说明【答案】：D90.下列关于工程计价的说法中，正确的是（）。

A.工程计价包含计算工程量和套定额两个环节

B.建筑安装工程费=∑基本构造单元工程量×相应单价

C.编制工程概算预算时，主要是按工程定额进行项目的划分

D.工程计价中的工程单价包括清单综合单价和全费用综合单价【答案】：C91.投标人针对工程量清单中工程量的遗漏或错误，可以采取的正确做法是()。

A.即向招标人提出异议，要求招标人修改

B.不向招标人提出异议，风险自留

C.是否向招标人提出修改意见取决于投标策略

D.等中标后，要求招标人按实调整【答案】：C92.下列工程造价信息中，属于比较初级的、一般没有经过系统加工处理的信息是()

A.建材的最新市场价格

B.人工工资价格指数

C.某已完工程造价指标

D.建安工程造价指数【答案】：A93.根据《标准施工招标文件》，下列事件中承包人可索赔工期、费用和利润的是（）。

A.施工中发现文物

B.发包人原因造成承包人人员工伤事故

C.施工中遇到不利物质条件

D.发包人在工程竣工前提前占用工程【答案】：D94.某出料容量750L的砂浆按拌机，每一次循坏工作中，运料、装料、揽拌、卸料、中断需要的时间分别为150s、40s、250s、50s、40S,运料和其他时间的交昼时间为50S,机械利用系数为0.8.该机械的台班产量定额为（）m3/台班。

A.35.60

B.32.60

C.36.00

D.39.27【答案】：C95.国际工程投标报价中，若将分包费列入直接费，则对分包商的管理费通常应列入（）。

A.直接费

B.分包费

C.间接费

D.暂定金额【答案】：C96.发包人参与的全部工程竣工验收分为三个阶段，其中不包括（）。

A.验收准备

B.预验收

C.初步验收

D.正式验收【答案】：C97.某砼输送泵每小时纯工作状态可输送砼25m3，泵的试卷利用系数为0.75，则该砼输送泵的产量定额为（）。

A.150m3/台班

B.0.67台班/100m3

C.200m3/台班

D.0.50台班/100m3【答案】：A98.“工程造价信息应针对不同层次管理者的要求进行适当加工，针对不同管理层提供不同要求和浓缩程度的信息。”这体现了工程造价信息管理应遵循的（）原则。

A.标准化

B.有效性

C.定量化

D.高效处理【答案】：B99.发生下列工程事项时，发包人应予计量的是（）

A.承包人自行增建的临时工程工程量

B.因监理人抽查不合格返工增加的工程量

C.承包人修复因不可抗力损坏工程增加的工程量

D.承包人自检不合格返工增加的工程量【答案】：C100.国际贸易的双方约定费用划分与风险转移均以货物在装运港被装上指定船只时为分界点。该种交易价格被称为（）。

A.离岸价

B.运费在内价

C.到岸价

D.抵岸价【答案】：A101.当初步设计深度较深、有详细的设备清单时，最能精确地编制设备安装工程费概算的方法是（）。

A.预算单价法

B.扩大单价法

C.设备价值百分比法

D.综合吨位指标法【答案】：A102.根据《建筑工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），招标控制价的综合单价组价工作包括：①确定工、料、机单价：②确定所组价定额项目名称：③计算组成定额项目的合价；④除以工程量清单项目工程量：⑤计算组价定额项目工程量，下列工作排序正确的是（）。

A.②⑤①③④

B.①②⑤④③

C.②③①⑤④

D.①②③④⑤【答案】：A103.（2014年真题）关于世界银行贷款项目的投标资格审查，下列说法中正确的是（）。

A.凡采购大而复杂的工程宜采用资格预审

B.资格定审有利于缩小投标人的范围

C.资格预审的标准应严于资格定审

D.资格定审的标准应严于资格预审【答案】：A104.在正常的施工条件下，完成一定计量单位合格分项工程和结构构件所需消耗的人工、材料、施工机具台班数量及费用标准的是（）。

A.施工定额

B.预算定额

C.概算定额

D.概算指标【答案】：B105.（2012年真题）关于分部分项工程量清单编制的说法，正确的是（）。

A.施工工程量大于按计算规则计算出的工程量的部分，由投标人在综合单价中考虑

B.在清单项目“工程内容”中包含的工作内容必须进行项目特征的描述

C.计价规范中就某一清单项目给出两个及以上计量单位时应选择最方便计量的单位

D.同一标段的工程量清单中含有多个项目特征相同的单位工程时，可采用相同的项目编码【答案】：A106.关于质量保证金的使用及返还，下列说法正确的是（）。

A.不实行国库集中支付的政府投资项目，保证金必须预留在发包方

B.社会投资项目，可将保留金交由金融机构托管

C.非承包人责任的缺陷，承包人仍有缺陷修复的义务

D.发包人在接到承包人返还质量保证金申请后，应于28天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实【答案】：B107.下列有关设备及工器具购置费用的描述，说法中错误的是（）。

A.它是由设备购置费和工具、器具及生产家具购置费组成

B.在工业建筑中，它占工程造价比重的增大意味着生产技术的进步

C.它是固定资产投资中的积极部分

D.在民用建筑中，它占工程造价比重的增大意味着资本有机构成的提高【答案】：D108.下列关于建设期利息的说法，正确的是（）。

A.建设期利息主要是指在建设期内发生的为工程项目筹措资金的融资费用

B.建设期利息主要是指在建设期内发生的债务资金利息

C.利用国外贷款的利息计算中，年利率应综合考虑贷款协议中向贷款方加收的手续费、管理费、承诺费

D.建设期利息包含国内代理机构向贷款方收取的转贷费、手续费和管理费【答案】：C109.某批进口设备离岸价为1000万元人民币，国际运费为100万元人民币，运输保险费费率为1％。则该批设备的关税完税价格应为（）万元人民币。

A.1100.00

B.1110.00

C.1111.00

D.1111.11【答案】：D110.下列关于我国现行建设项目投资构成的说法中，正确的是（）。

A.固定资产投资为建设投资和建设期利息之和

B.工程费用为直接费.间接费.利润和税金之和

C.生产性建设项目总投资为建设投资和建设期利息之和

D.工程造价为工程费用.工程建设其他费用和预备费之和【答案】：A111.关于专利及专有技术费的计算，下列表述中正确的是（）。

A.专有技术的界定应以国家鉴定标准为依据

B.项目投资中应计算需在项目寿命期内支付的专利及专有技术使用费

C.协议或合同规定在生产期支付的商标权和特许经营权费应在建设投资中核算

D.为项目配套的专用设施投资，如由项目建设单位负责投资但产权不归属本单位的，应作无形资产处理【答案】：D112.某项目共需贷款资金900万元，建设期为3年，按年度均衡筹资，第1年贷款为300万元，第2年贷款为400万元，建设期内只计利息但不支付，年利率为10%，则第2年的建设期利息应为（）万元。

A.50.0

B.51.5

C.71.5

D.66.50【答案】：C113.关于设计概算的含义和作用，下列说法正确的是（）。

A.静态投资作为项目筹措、供应和控制资金使用的限额

B.设计概算的编制内容包括静态投资和动态投资两个部分

C.当出现超出原设计范围的重大变更时，报主管部门审批同意后，允许调整概算

D.政府投资项目设计概算一经批准，将作为控制建设项目投资的最高限额【答案】：D114.（2019年真题）某世界银行贷款项目采用经评审的最低投标价法评标，招标文件规定同时对多个标段的评标修正率为4%。现投标人甲同时投Ⅰ、Ⅱ标段，其报价分别为7000万元、6000万元。在投标人甲已中标Ⅰ标段的情况下，其Ⅱ标段的评标价应为（）万元。

A.5720

B.5760

C.6240

D.6280【答案】：B115.关于项目决策和工程造价的关系，下列说法中错误的是（）。

A.项目决策的正确性是工程造价合理性的前提

B.工程造价的内容是决定项目决策的基础

C.项目决策的深度影响投资估算的精确度

D.投资决策阶段影响工程造价的程度最高【答案】：B116.编制工程量清单出现计算规范附录中未包括的清单项目时，下列正确的做法是（）。

A.补充项目编码由附录顺序码与B和三位阿拉伯数字组成

B.补充项目应报省级工程造价管理机构备案

C.补充项目的工作内容可不明确

D.补充项目编码由编制人根据需要自主确定【答案】：B117.已知砌筑1m3砖墙中砖净量和损耗量分别为529块、6块，百块砖体积按0.146m3计算，砂浆损耗率为9％。则砌筑1m3砖墙的砂浆用量为（）m3。

A.0.250

B.0.253

C.0.249

D.0.243【答案】：C118.作为工程定额体系的重要组成部分，预算定额是()。

A.完成一定计价单位的某一施工过程所需要消耗的人工、材料和机械台班数量标准

B.完成一定计量单位和各分项工程和结构构件所需消耗的人工、材料、施工机械台班数量及其费用标准

C.完成单位合格扩大分项工程所需消耗的人工、材料和施工机械台班数量及费用标准

D.完成一个规定计量单位建筑安装产品的费用消耗标准【答案】：B119.采用起扣点计算法扣回预付款的正确做法是（）。

A.从已完工程的累计合同额相当于工程预付款数额时起扣

B.从已完工程所用的主要材料及构件的价值相当于工程预付款数额时起扣

C.从未完工程所需的主要材料及构件的价值相当于工程预付款数额时起扣

D.从未完工程的剩余合同额相当于工程预付款数额时起扣【答案】：C120.在施工招投标过程中采用的评标办法可以是（）。

A.最高投标报价法

B.综合评估法

C.报价打分法

D.专项评分法【答案】：B121.（2014年真题）在招标投标过程中，载明招标文件获取方式的应是（）。

A.招标公告

B.资格预审公告

C.招标文件

D.投标文件【答案】：A122.关于工程计量原则，下列说法错误的是（）。

A.不符合合同文件要求的工程不予计量

B.按合同文件所规定的方法、范围、内容和单位计量

C.因承包人原因造成的超出合同工程范围施工，发包人不予计量

D.返工的工程量，发包人不予计量【答案】：D123.（2019年真题）用于混凝土抹灰砂浆贴200×300瓷砖墙面，灰缝宽5mm，假设瓷砖损耗率为8%，则100m2瓷砖墙面的瓷砖消耗量是（）m2。

A.103.6

B.104.3

C.108

D.108.7【答案】：A124.（2012年真题）下列施工机械消耗时间中，属于机械必需消耗时间的是（）。

A.未及时供料引起的机械停工时间

B.由于气候条件引起的机械停工时间

C.装料不足时的机械运转时间

D.因机械保养而中断使用的时间【答案】：D125.已知某项目各项财务基础数据中，总成本费用为1000万元（其中营业费用为200万元），其中折旧费200万元，摊销费50万元，修理费100万元，人工工资及福利费80万元，利息为20万元，若营业费用中折旧费、摊销费、修理费、人工工资及福利费均为各项费用总额的20%，产成品的年周转次数为10次，则该项目流动资金估算中的产成品为（）万元。

A.58

B.73

C.60

D.61.6【答案】：D126.下列情形中，属于投标人相互串通投标的是()。

A.不同投标人的投标报价呈现规律性差异

B.不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制

C.不同投标人委托了同一单位或个人办理某项投标事宜

D.投标人之间约定中标人【答案】：D127.下列关于投标文件的澄清和说明中错误的是（）。

A.评标委员会接受投标人主动提出的澄清.说明或补正

B.对投标文件的相关内容作出澄清.说明或补正，其目的是有利于评标委员会对

C.评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清.说明或补正

D.投标文件不响应招标文件的实质性要求和条件的，招标人应当否决【答案】：A128.某施工合同约定，施工现场主导施工机械一台，由施工企业租得，台班单价为300元/台班，租赁费为100元/台班，人工工资为40元/工日，窝工补贴为10元/工日，以人工费为基数的管理费和利润综合费率为35%，在施工过程中，发生了如下事件：（1）出现异常恶劣天气导致工程停工2天，人员窝工30个工日；（2）因恶劣天气导致场外道路中断，抢修道路用工20工日；（3）场外大面积停电，停工2天，人员窝工10工日。为此，施工企业可向业主索赔费用为（）元。

A.1080

B.1380

C.1500

D.1650【答案】：B129.工作日写实法测定的数据显示，完成10m3某现浇混凝土工程需基本工作时间8小时，辅助工作时间占工序作业时间的8%，准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间、损失时间分别占工作日的5%、2%、18%、6%。则该混凝土工程的时间定额是（）工日/10m3。

A.1.44

B.1.45

C.1.56

D.1.64【答案】：B130.根据《建设工程工程量清单计价规范》(CB50500-2008)，关于索赔时限规定的说法，错误的是()。

A.承包人应在确认引起索赔事件发生后28天内向发包人发出索赔通知

B.承包人应在确认引起索赔事件发生后42天内向发包人递交一份详细的索赔报告

C.对于具有连续影响的索赔事件，承包人应在该事件产生的影响结束后42天内，递交一份最终索赔报告

D.发包人在收到最终索赔报告的28天内未作答复即视为该索赔报告已经认可【答案】：C131.某公路工程承包工程总价款额为3000万元，工程预付款为10%，其中主要材料水泥费用占20%、沥青占10%，钢筋占20%、人工费占15%，其他费用占35%，则该公路工程预付款起扣点为（）万元。

A.2538

B.2400

C.2700

D.1950【答案】：B132.根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500，当实际增加的工程量超过清单工程量15%以上，且造成按总价方式计价的措施项目发生变化的，应将（）。

A.综合单价调高，措施项目费调增

B.综合单价调高，措施项目费调减

C.综合单价调低，措施项目费调增

D.综合单价调低，措施项目费调减【答案】：C133.在世界银行工程造价构成中，应急费应包括（）。

A.建设成本上升费用

B.未明确项目准备金

C.业主的行政性费用

D.其他当地费用【答案】：B134.某工程采用工程量清单招标，招标人公布的招标控制价为1亿元，中标人的投标报价为8900万元，经调整计算错误后的中标价为9100万元。施工中由于分部分项工程变更引起二次搬运费增加200万，环境保护费增加100万，若承包人事先将拟实施的方案提交给发包人确认，则变更导致调整的二次搬运费和环境保护费分别是（）万元。

A.200，100

B.182，91

C.182，100

D.200，91【答案】：C135.某招标工程项目执行《建设工程工程量清单计价规范》GB50500，招标工程量清单中某分项工程的工程量为1500m3，施工中由于设计变更调增为1900m3，该分项工程最高投标限价综合单价为40元/m3，投标报价为47元/m3，则该分项工程的结算价为（）元。

A.87400

B.88900

C.89125

D.89300【答案】：C136.（2009年·）柱网布置是否合理，对工程造价和面积的利用效率都有较大影响。建筑设计中对柱网布置应注意（）。

A.适当扩大柱距和跨度能使厂房有更大的灵活性

B.单跨厂房跨度不变时，层数越多越经济

C.多跨厂房柱间距不变时，跨度越大造价越低

D.柱网布置与厂房的高度无关【答案】：A137.在工程造价指标和指数的编制过程中，通常不需要以建设规模作为权重加权平均计算的是（）。

A.数据统计法计算建设工程经济指标

B.数据统计法计算工程量指标

C.数据统计法计算工料消耗量指标

D.数据统计法计算工料价格指标【答案】：D138.下列关于设备购置费的说法，正确的是（）。

A.进口设备原价一般指的是设备的出厂价格

B.国产非标准设备单件生产、无定型标准，但可以通过市场交易获得其价格

C.设备原价通常包含备品备件费在内

D.在非标准设备原价的组成中，加工费指的是生产工人工资和工资附加费、燃料动力费和车间经费等，不含设备的折旧费【答案】：C139.大中型和限额以上建设项目及技术改造项目，工程整体验收的组织单位可以是()。

A.监理单位

B.业主单位

C.使用单位

D.国家发改委【答案】：D140.当进行国际工程投标报价时，施工机械台班单价的计算通常不需计算（）。

A.基本折旧费

B.大修理费

C.运杂费

D.装拆费【答案】：B141.下列关于安拆费及场外运费的表述，错误的是（）。

A.一次安拆费应包括施工现场机械安装和拆卸一次所需的人工费、材料费、机械费安全监测部门的检测费及试运转费

B.一次场外运费应包括运输、装卸、辅助材料和回程等费用

C.移动需要起重机械的重型施工机械，其安拆费及场外运费应计入台班单价

D.不需相关机械辅助运输的自行移动机械，不计算场外运费【答案】：C142.关于概算指标的组成内容和表现形式，下列表述中正确的是（）。

A.建筑工程的综合指标形式主要有“元／m3”、“元／m2”和“元／m”

B.单项概算指标的针对性较强，故指标中对工程结构形式要作介绍

C.在安装工程中，工艺管道一般以“m”为计算单位

D.概算指标的内容一般分为总说明和分册说明两部分【答案】：B143.按照工程量清单计价的规定，分部分项工程费中采用的综合单价不包括（）。

A.分部分项工程量清单项目中需要的人工费、材料费、机械费

B.企业管理费

C.企业合理利润

D.税金【答案】：D144.对于实行招标的工程，一般以施工招标文件中规定的提交投标文件的截止时间前的第()天作为基准日。

A.7

B.14

C.28

D.30【答案】：C145.国外建筑工程造价构成中，反映工程造价估算日期至工程竣工日期之前，工程各个主要组成部分的人工、材料和设备等未知价格增长部分的是（）。

A.直接建设成本

B.建设成本上升费

C.不可预见准备金

D.未明确项目准备金【答案】：B146.关于履行合同中争议的解决，下列做法正确的是()。

A.在争议提出诉讼后，双方不再通过友好协商解决争议

B.发生争议后，可提请争议评审组评审

C.协商不成或不接受争议评审的，可向任一方所在地的仲裁机构申请仲裁

D.对仲裁决议不服的可向有管辖权的人民法院提起诉讼【答案】：B147.在建设项目施工过程中，若出现招标工程量清单中措施项目缺失，则正确的处理方式是（）。

A.由于承包人未能在投标时对措施项目清单进行合理增补，责任人由承包人承担

B.按照工程变更事件中关于分部分项工程费的调整方法，调整合同价款

C.视为招标工程量清单不完整，责任由发包人和承包人共同承担

D.承包人应将新增措施项目实施方案提交发包人批准后，按工程变更的原则调整合同价款【答案】：D148.某施工合同约定，当发生索赔事件时，人工工资、窝工补贴分别按300元/工日、100元/工日计，以人工费为基数的综合费率为40%。在施工过程中发生了如下事件：①因异常恶劣天气导致工程停工3天，人员窝工60个工日；②因该异常恶劣天气导致工程修复用工20个工日，发生材料费5000元；③复工后又因发包人原因导致停工2天，人员窝工40个工日。为此，承包人可向发包人索赔的费用为（）元。

A.17400

B.19000

C.19400

D.23400【答案】：A149.关于招标文件的内容，下列表述中正确的是（）。

A.技术标准和要求中可以引用某一生产供应商的技术标准予以说明，但应当在后面加上“或相当于的字样”

B.评标办法可选择综合评估法和合理低价中标法

C.投标人须知前附表可以与投标人须知正文的内容相抵触

D.当进行资格预审时，招标文件中应包括招标公告【答案】：A150.已知某项目设备及工、器具购置费为1000万元，建筑安装工程费580万元，工程建设其他费用240万元，基本预备费150万元，价差预备费50万元，建设期贷款500万元，建设期贷款利息80万元，项目正常生产年份流动资产平均占用额为350万元，流动负债平均占用额为280万元，则该建设项目建设投资为（）万元。

A.2170

B.2450

C.2020

D.2950【答案】：C151.下列不属于招标文件规定的合同条款及格式的是（）。

A.通用合同条款

B.标准合同条款

C.专用合同条款

D.合同附件【答案】：B152.下列各类工程中适合采用造价信息调整价格差额的是（）。

A.土木工程

B.公路工程

C.装饰工程

D.水坝工程【答案】：C153.包工包料工程的预付款的支付金额一般为签约合同价（扣除暂列金额）的（）

A.10％～20％

B.10％～30％

C.20％～30％

D.20％～40％【答案】：B154.在招标投标过程中，载明招标文件获取方式的应是（）。

A.招标公告

B.资格预审公告

C.招标文件

D.投标文件【答案】：A155.用水泥砂浆砌筑2m3砖墙，标准砖（240mm×115mm×53mm）的总耗用量为1113块。已知砖的损耗率为5%，则标准砖、砂浆的净用量分别为（）。

A.1060块、0.449m3

B.1057块、0.372m3

C.1057块、0.454m3

D.1060块、0.372m3【答案】：A156.（2014年真题）最能体现信息动态性变化特征，并且在工程价格的市场机制中起重要作用的工程造价信息主要包括（）。

A.工程造价指数、在建工程信息和已完工程信息

B.价格信息、工程造价指数和工程造价指标

C.人工价格信息、材料价格信息、机械价格信息及在建工程信息

D.价格信息、工程造价指数及刚开工的工程信息【答案】：B157.根据FIDIC施工合同条件，对于装运后付款的工程材料和设备款预支，付款条件是（）。

A.已在生产地所在国内办理报关出口手续

B.已运至工程所在国，并正在运往现场途中

C.已在工程所在国办理报关进口手续

D.已在生产地所在国装船，并运往工程所在国途中【答案】：B158.有关竣工结算和最终结清的付款，下列表述中正确的是（）。

A.最终结清是指合同约定的缺陷责任期终止后发包人与承包人结清全部剩余款项的活动

B.承包人在提交的最终结清申请中，可以提出工程接收证书颁发前发生的索赔

C.发包人未按照规定程序支付竣工结算款的，承包人可拒绝交付工程

D.发包人应在签发竣工结算支付证书时，按照竣工结算支付证书列明的金额向承包人支付竣工结算款【答案】：A159.根据规定，因工程量偏差引起的可以调整措施项目费的前提是()。

A.合同工程量偏差超过15%

B.合同工程量偏差超过15%，且引起措施项目相应变化

C.措施项目工程量超过10%

D.措施项目工程量超过10%，且引起施工方案发生变化【答案】：B160.建设工程最终结清的工作事项和时间节点包括：①提交最终结清申请单；②签发最终结清支付证书；③签发缺陷责任期终止证书；④最终结清付款；⑤缺陷责任期终止。按时间先后顺序棑列正确的是（）

A.⑤③①②④

B.①②④⑤③

C.③①②④⑤

D.①③②⑤④【答案】：A161.（2019年真题）根据现行工程量计算规范，适宜采用分部分项工程项目清单计价方式计价的措施项目费是（）

A.二次搬运费

B.超高施工增加费

C.已完工程及设备保护费

D.地上、地下设施临时保护费【答案】：B162.关于分部分项工程量清单编制的说法，正确的是（）。

A.在编制分部分项工程量清单时，工作内容必须进行描述

B.施工工程量大于按计算规则计算出的工程量的部分，由投标人在综合单价中考虑

C.计价规范中就某一清单项目给出两个及以上计量单位时应选择最方便计算的单位

D.同一标段的工程量清单中含有多个项目特征相同的单位工程时，可采用相同的项目编码【答案】：B163.采用三级设计的建设项目，其扩大初步设计阶段应该编制（）。

A.单位工程概算

B.修正设计概算

C.单项工程综合概算

D.建设项目总概算【答案】：B164.（2017年真题）按照形成资产法编制建设投资估算表，下列费用中可计入无形资产费用的是（）。

A.研究试验费

B.非专利技术使用费

C.引进技术和引进设备其他费

D.生产准备及开办费【答案】：B165.关于依法必须招标工程的标底和招标控制价，下列说法中正确的是（）。

A.招标人有权自行决定是否采用设标底招标、无标底招标以及招标控制价招标

B.采用设标底招标的，招标人有权决定标底是否在招标文件中公幵

C.采用招标控制价招标的，招标人应在招标文件中明确最高投标限价，也可以规定最低投标限价

D.公布招标控制价时，还应公布咅单位工程的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金【答案】：D166.（2011年真题）关于生产技术方案选择的基本原则，下列说法中错误的是（）。

A.先进适用

B.节约土地

C.安全可靠

D.经济合理【答案】：B167.下列关于其他项目清单计价表的叙述中，正确的是（）。

A.其他项目清单计价表中的预留金由投标人根据自己的经验估计提出

B.零星工作费是指不能以实物量计算的零星工作项目费用，属招标人部分

C.其他项目清单计价表中的材料购置费为招标人采购拟建工程材料费，属招标人部分

D.其他项目清单计价表中的所有项目费用，均为估算预测数量，计人投标人报价中，但不视为投标人所有【答案】：C168.（2019年真题）根据《建设工程质量保证金管理办法》（建质[2017]138号），质量保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的（）。

A.1%

B.2%

C.3%

D.5%【答案】：C169.某建设项目投资估算中，建设管理费2000万元，可行性研究费100万元，勘察设计费5000万元，引进技术和引进设备其他费400万元。市政公用设施建设及绿化费2000万元，专利权使用费200万元。非专利技术使用费100万元，生产准备及开办费500万元，则按形成资产法编制建设投资估算表，计入固定资产其他费、无形资产费用和其他资产费用的金额分别为（）。

A.10000万元、300万元、0万元

B.9600万元、700万元、0万元

C.9500万元、300万元、500万元

D.9100万元、700万元、500万元【答案】：C170.某市建筑公司承建某县城一商务楼，当年结算工程价款收入为5300万元，其中包括所安装设备的价款500万元及付给分包方的价款300万元，则此收入应缴纳的营业税为()万元。

A.150

B.161

C.170.7

D.174【答案】：A171.承包人向发包人提交的竣工结算款支付申请中，包括的内容有（）。

A.应扣回的工程预付款

B.应扣回的甲供材料金额

C.应扣回的安全文明施工费预付款

D.应扣留的质量保证金【答案】：D172.有关投标有效期的规定，下列表述中正确的是（）。

A.投标有效期从投标截止时间起开始计算，至双方签订合同时结束

B.一般项目投标有效期为60天

C.投标保证金的有效期应当投标有效期保持一致

D.投标有效期的长短需考虑组织清标小组进行清标的时间【答案】：C173.在施工机械工作时间中，工人没有及时供料而使机器空转的时间属于（）。

A.不可避免的中断时间

B.多余工作时间

C.低负荷下的工作时间

D.非施工本身造成的停工时间【答案】：B174.民用建设项目中，小区规划设计的核心问题是（）。

A.提高结构面积系数

B.增大居住建筑面积密度

C.总平面设计要合理

D.提高土地利用率【答案】：D175.非生产性建设项目总投资的内容不包括（）。

A.价差预备费

B.流动资金

C.工程建设其他费

D.基本预备费【答案】：B176.下列预算项，属于安装工程预算的是（）。

A.电气照明工程预算

B.采暖通风工程预算

C.热力设备工程预算

D.弱电工程预算【答案】：C177.根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》，下列可精确计量的措施项目是（）。

A.安全文明施工费

B.冬雨季施工增加费

C.二次搬运费

D.施工排水.降水费【答案】：D178.住宅设计中的四居室比三居室的工程造价一般会降低（）。

A.2.0％

B.2.5％

C.3.0％

D.3.5％【答案】：D179.在各类无形资产中，自创或者外购方式取得均应计入无形资产价值的是（）。

A.土地使用权

B.商标权

C.非专利技术

D.专利权【答案】：D180.建设地点选择时需进行费用分析，下列费用中应列入项目投资费用比较的是（）。

A.动力供应费

B.燃料运入费

C.产品运出费

D.建材运输费【答案】：D181.分析工程索赔产生的原因时，下列事件中，不属于合同变更的是()。

A.施工方法变更

B.设计变更

C.