2026年监理工程师之土木建筑目标控制通关试卷附完整答案详解【考点梳理】

2026年监理工程师之土木建筑目标控制通关试卷附完整答案详解【考点梳理】1.专业监理工程师审查施工单位提交的竣工结算款支付申请，提出审查意见，体现了施工阶段投资控制中（）的主要工作。

A.进行工程计量和付款签证

B.对完成工程量进行偏差分析

C.审核竣工结算款

D.处理施工单位提出的工程变更费用【答案】：C2.某工程项目计划工程量100m3，计划单价20元／m3，实际完成工程是150m3，实际单价18元／m3，该工程的进度偏差为（）元。

A.1000

B.-1000

C.300

D.-300【答案】：A3.监理工程师审查勘察单位提交的勘察成果报告后，应向建设单位提交勘察成果评估报告，不包括（）。

A.勘察工作概况

B.勘察报告编制深度

C.与勘察方案的符合情况

D.勘察任务书的完成情况【答案】：C4.为保证设备的质量，（）在设备运输前应做好包装工作和制订合理的运输方案。

A.监理单位

B.建设单位

C.制造单位

D.安装单位【答案】：C5.某建筑安装工程以直接费为计算基础。已知该工程直接工程费为8000万元，措施费为500万元，间接费费率为12%，利润率为4%，计税系数为3.41%，则该工程的含税造价为()万元。

A.9886.82

B.10238.42

C.12109.77

D.12821.03【答案】：B6.某生产单一产品的建设项目，预计年产量为50000件，产品销售价格为6000元/件，总成本费用为12000万元，其中固定成本为5000万元，可变成本与产量呈线性关系，若使该项目盈亏平衡，则产品销售价格应为()元／件。

A.1400

B.1650

C.2100

D.2400【答案】：D7.工程初步设计质量管理服务的主要工作内容不包括下列（）。

A.设计单位的选择

B.起草设计任务书

C.起草设计合同

D.起草投资方案【答案】：D8.混凝土浇筑时其自由落下高度不应超过2m，其原因是（）。

A.减少混凝土对模板的冲击力

B.防止混凝土离析

C.加快浇筑速度

D.防止出现施工缝【答案】：B9.当初步设计的设备清单不完备，或仅有成套设备的重量时，应优先采用（）编制设备安装工程概算。

A.扩大单价法

B.概算指标法

C.修正概算指标法

D.预算单价法【答案】：A10.下列（）属于有关质量管理方面的部门规章。

A.《建筑法》

B.《消防法》

C.《民用建筑节能条例》

D.《建筑工程施工许可管理办法》【答案】：D11.对监理通知单内容有异议，施工单位应在（）小时内向监理提出书面报告。

A.8

B.12

C.24

D.48【答案】：C12.（2021年真题）建设工程规定合理使用寿命期，体现了建设工程质量的（）特性。

A.适用性

B.耐久性

C.安全性

D.经济性【答案】：B13.监理单位接受建设单位委托进行工程设计监理时，为了有效地控制设计工作进度，应当（）。

A.编制工程设计作业进度计划

B.审查设计进度计划的合理性和可行性

C.检查工程设计人员的专业构成情况

D.编制工程设计阶段进度计划【答案】：B14.某公司希望所投资项目2年末有100万元资金，年复利率为10％，则现在需要一次投入()万元。

A.82.64

B.121

C.90

D.110【答案】：A15.ISO质量管理体系运行中，体系要素管理到位的关键支柱是（）。

A.管理体系的适时管理

B.管理体系的行为到位

C.管理行为标准化和执行标准的水平

D.管理体系的识别能力【答案】：C16.（2022年真题）质量事故处理完毕，施工单位提交复工报审表后，项目监理机构的正确做法是（）。

A.提交质量事故调查报告

B.签发复工令

C.审查复工报审表，符合要求后报建设单位

D.****【答案】：C17.某混凝土工程，9月份计划工程量为5000m3，计划单价为400元／m3；而9月份实际完成工程量为4000m3，实际单价为410元／m3，则该工程9月份的进度偏差为（）万元。

A.-36

B.36

C.-40

D.40【答案】：C18.某土方工程根据《建设工程工程量清单计价规范》签订了单价合同，招标清单中土方开挖工程量为8000m3，施工过程中承包人采用了放坡的开挖方式，完工计量时，承包人因放坡增加土方开挖量1000m3，因工作面增加土方开挖量1600m3，因施工操作不慎造成塌方增加的土方开挖量500m3，则应予结算的土方开挖工程量为（）m3。

A.11100

B.10600

C.9000

D.8000【答案】：D19.下列工程质量控制主体中，属于监控主体的是（）。

A.勘察设计单位

B.施工单位

C.材料供应单位

D.监理单位【答案】：D20.监理工程师在对设备制造的质量控制中，（）不是设备制造过程中的质量控制。

A.对加工作业条件的控制

B.对工序产品的检查与控制

C.对生产人员上岗资格的审查

D.对不合格零件的处置【答案】：C21.某项目总投资4400万元，年平均息税前利润595.4万元，项目资本金1840万元，利息及所得税191.34万元，则该项目的总投资收益率为（）。

A.9.18%

B.13.53%

C.21.96%

D.32.55%【答案】：B22.项目监理机构在施工单位自检的同时，按有关规定、建设工程监理合同约定对同一检验项目进行的检测试验活动，是指（）。

A.巡视

B.旁站

C.见证取样

D.平行检验【答案】：D23.对于项目监理机构提出检查要求的重要工序，应经（）检查认可，才能进行下道工序施工。

A.专业监理工程师

B.总监理工程师

C.监理单位技术负责人

D.建设单位负责人【答案】：A24.调整施工进度计划可采取的组织措施是（）。

A.增加工作面

B.改善劳动条件

C.改进施工工艺

D.调整施工方法【答案】：A25.下列费用中，不应纳入工程建设其他费用的是（）。

A.工程监理费

B.研究试验费

C.生活家具购置费

D.检验试验费【答案】：D26.甄某报案称赵某对其故意伤害（轻伤），手中已掌握部分线索指向赵某，向法院起诉。下列做法正确的是？

A.甄某报案后，公安机关应当告知其向法院提起自诉

B.甄某自诉到法院，法院应当受理

C.如甄某证据不足、可由公安机关受理，法院应当将案件移送至公安机关

D.本案属于告诉才处理的案件，公安机关不能主动追诉【答案】：B27.下列关于工程网络计划关键工作的表述中，正确的是（）。

A.双代号网络计划中关键工作两端的节点必为关键节点

B.双代号网络计划中两端为关键节点的工作必为关键工作

C.工程网络计划中关键工作的自由时差与总时差全部为零

D.关键线路上各项工作的持续时间总和应等于网络计划的计划工期【答案】：A28.流水施工的基本组织方式包括（）。

A.非节奏流水施工、有节奏流水施工

B.异节奏流水施工、等节奏流水施工

C.非节奏流水施工、等节奏流水施工

D.等节奏流水施工、有节奏流水施工【答案】：A29.工程质量控制应坚持（）的原则。即工程质量应积极主动地对影响质量的各种因素加以控制，而不是消极被动地处理出现的质量问题。

A.以人为核心

B.以预防为主

C.质量第一

D.质量达到标准【答案】：B30.混凝土结构工程施工中，受动力荷载作用的结构构件，当设计无具体要求时，其纵向受力钢筋的接头不宜采用：()

A.绑扎接头

B.焊接接头

C.冷挤压套筒接头

D.锥螺纹套筒接头【答案】：B31.国家计量规范规定不宜计量的措施项目费的通用计算方法是（）。

A.∑（措施项目工程量×综合单价）

B.∑（计算基数×相应费率）

C.∑（直接工程费×相应费率）

D.∑（措施项目项数×综合单价）【答案】：B32.总监理工程师签发（），应事先征得建设单位同意。

A.工程暂停令

B.监理通知单

C.工作联系单

D.监理报告【答案】：A33.关于见证取样工作的说法，正确的是（）。

A.见证取样项目和数量应按施工单位编制的检测试验计划执行

B.选定的检测机构应在工程质量监督机构备案

C.施工单位取样人员不能由专职质检人员担任

D.负责见证取样的监理人员应有资格证书【答案】：B34.建设工程组织流水施工的特点是（）。

A.没有充分利用工作面进行施工

B.各工作队实现了连续施工

C.单位时间内投入的资源量较少

D.施工现场的组织管理比较复杂【答案】：B35.我国《反恐怖主义法》规定，恐怖事件发生后，负责应对处置的反恐怖主义工作领导机构可以决定禁止使用有关设备、设施，关闭使用有关场所，中止可能导致危害扩大的生产经营活动。这里体现了法的价值冲突的哪一解决原则？

A.价值位阶原则

B.公共利益优先原则

C.个案平衡原则

D.比例原则【答案】：A36.质量标准是评价产品质量的尺度，工程质量是否符合合同规定的质量标准要求，应通过质量检查并与质量标准对照。这体现了工程质量（）的原则。

A.以合同为依据，坚持质量标准

B.坚持预防为主

C.坚持以人为核心

D.坚持质量第一【答案】：A37.建设工程组织非节奏流水施工时，计算流水步距的基本步骤是（）。

A.取最大值→错位相减→累加数列

B.错位相减→累加数列→取最大值

C.累加数列→错位相减→取最大值

D.累加数列→取最大值→错位相减【答案】：C38.现行税法规定，建筑安装工程费用的增值税是指应计入建筑安装工程造价内的（）。

A.项目应纳税所得额

B.增值税可抵扣进项税额

C.增值税销项税额

D.增值税进项税【答案】：C39.编制投资估算时，生产能力指数法是根据（）来估算拟建项目投资额的方法。

A.已建成的类似建设项目生产能力和投资额

B.已建成的类似建设项目总投资

C.已建成的类似建设项目总生产能力

D.已建成的类似建设项目设备费【答案】：A40.向生产厂家订购设备质量控制工作的首要环节是对（）进行评审。

A.采购方案

B.质量合格标准

C.工艺方案合理性

D.合格供货厂商【答案】：D41.网络计划的资源优化分为两种，其中“工期固定、资源均衡”是指（）的优化。

A.在工期不变的条件下，使资源投入最少

B.在满足资源限制条件下，使工期延长最少

C.在工期不变的条件下，使工程总费用最低

D.在工期不变的条件下，使资源需用量尽可能均衡【答案】：D42.新建项目为保证筹建和建设工作正常进行所需办公设备、生活家具、用具、交通工具等购置费用属于建设单位管理费用中的（）

A.建设单位开办费

B.建设单位经费

C.建设单位办公费

D.建设单位公关费【答案】：A43.某项目建设投资1200万元，建设期贷款利息100万元，铺底流动资金90万元，铺底流动资金为全部流动资金的30%，项目正常生产年份税前利润260万元，年利息20万元，则该项目的总投资收益率为（）。

A.16.25%

B.17.50%

C.20.00%

D.20.14%【答案】：B44.设备制造前，监理单位的质量控制工作是（）。

A.审查设备制造分包单位

B.检查工序产品质量

C.处理不合格零件

D.控制加工作业条件【答案】：A45.建设单位计划系统中，用来明确各种设计文件交付日期、主要设备交货日期、施工单位进场日期、水电及道路接通日期等的计划表是（）。

A.施工总进度计划表

B.投资计划年度平衡表

C.工程项目进度平衡表

D.工程建设总进度计划表【答案】：C46.工程变更款项最终结算时，应以（）为依据。

A.经建设单位同意的暂定价格

B.建设单位与施工单位达成的协议

C.实际发生的款项

D.竣工结算款【答案】：B47.项目监理机构控制设计进度时，在设计工作开始之前应审查设计单位编制的（）。

A.进度计划的合理性和可行性

B.技术经济定额的合理性和可行性

C.设计准备工作计划的完整性

D.材料设备供应计划的合理性【答案】：A48.质量缺陷的初始点能反映出质量缺陷的（），其在分析过程中具有关键性作用。

A.直接原因

B.间接原因

C.本质原因

D.关键原因【答案】：A49.（2020年真题）当采用一般计税方法计算计入建筑安装工程造价的增值税销项税额时，增值税的税率为（）。

A.3%

B.6%

C.9%

D.13%【答案】：C50.在工程施工质量验收层次中，分部工程的组成部分是（）。

A.单位工程

B.单项工程

C.检验批

D.分项工程【答案】：D51.（2021年真题）总价施工合同履行过程中，承包人发现某分项工程在招标文件给出的工程量表中被遗漏，则处理该分项工程价款的方式是（）。

A.由发承包双方按单价合同计价方式协商确定结算价

B.由发承包双方另行订立补充协议确定计价方式和价款

C.由发承包双方协商确定一个总价并调整原合同价

D.视为已包含在合同总价中，因而不单独进行结算【答案】：D52.城市轨道交通建设工程验收中，单位工程预验由（）组织。

A.建设单位

B.施工单位

C.总监理工程师

D.负责专项验收的城市政府有关部门【答案】：C53.工程质量缺陷可分为施工过程中的质量缺陷和（）。

A.可修复的质量缺陷

B.永久质量缺陷

C.可整改质量缺陷

D.不可整改质量缺陷【答案】：B54.设备检查验收前，设备安装单位要提交设备检查验收方案，经()审查同

A.监理工程师

B.建设单位

C.设计单位

D.供货单位【答案】：A55.水泥受潮、过期、结块，砂石含泥量及有害物含量超标，外加剂掺量等不符合要求时，会造成的质量缺陷是（）。

A.混凝土结构强度不足

B.混凝土结构被破坏

C.混凝土碱骨料反应

D.混凝土爆裂【答案】：A56.某新建项目，建设期为2年，共向银行贷款1200万元，贷款时间为：第1年300万元，第2年900万元，年利率为6％，则第2年应计利息为()万元。

A.36.54

B.41.54

C.45.54

D.49.54【答案】：C57.采用计数值标准型二次抽样检验方案，在第一次抽检n1后，检出不合格品数为d1满足()时，判定该批产品不合格。

A.d1≤c1

B.d1>c1

C.d1>c2

D.c1＜d1＜c2【答案】：C58.通过实际进度与计划进度的比较，发现进度偏差时，为了采取有效措施调整进度计划，首先应()。

A.确定后续工作和总工期的限制条件

B.分析产生进度偏差的原因

C.分析进度偏差对后续工作的影响

D.分析进度偏差对总工期的影响【答案】：B59.施工过程中，对出现的工程质量问题，监理工程师首先应()

A.签发《监理通知》

B.签发《工程暂停令》

C.报告业主

D.判断其严重程度【答案】：D60.某工程，直接工程费为500万元，以直接费为基础计算建筑安装工程费。其中，措施费为直接工程费的5%，间接费费率为10%，利润率为4%，综合计税系数为3.41%，该工程的建筑安装工程含税造价为()万元。

A.612.05

B.616.40

C.618.91

D.621.08【答案】：D61.现场的监督和检查，一般是由（）单位进行。

A.建设

B.设计

C.监理

D.施工【答案】：C62.停止费用优化时，应满足的要求是（）。

A.压缩对象的直接费用率或组合直接费用率大于工程间接费用率

B.压缩对象的直接费用率或组合直接费用率小于工程间接费用率

C.压缩对象的直接费用率或组合直接费用率等于工程间接费用率

D.压缩对象的直接费用率或组合直接费用率与工程间接费用率没有关系【答案】：A63.在建设工程网络计划实施中，某项工作实际进度拖延的时间超过其总时差时，如

A.减小关键线路上该工作后续工作的自由时差

B.缩短关键线路上该工作后续工作的持续时间

C.对网络计划进行“资源有限、工期最短”的优化

D.减小关键线路上该工作后续工作的总时差【答案】：B64.某分部工程有3个施工过程，各分为5个流水节拍相等的施工段组织加快的成倍节拍流水施工。已知各施工过程的流水节拍分别为8、6、4天，则流水步距和专业工作队数分别为（）。

A.4天和9个

B.4天和4个

C.2天和3个

D.2天和9个【答案】：D65.钢筋保护层厚度符合设计和规范要求。受力钢筋保护层厚度的合格点率应达到（）及以上。

A.75%

B.80%

C.85%

D.90%【答案】：D66.关于工程量清单的说法，正确的是()。

A.招标文件中工程量清单的准确性和完整性由工程量清单编制单位负责

B.招标文件中分项工程项目清单的项目名称一般以工程实体名称命名

C.招标文件中分部分项工程量清单的项目编码前10位按现行计量规范的规定设置

D.投标人不得对招标文件中的措施项目清单进行调整【答案】：B67.对同一厂家，同一类型且未超过30t的一批成型钢筋，检验外观质量与尺寸偏差时所采取的抽样方法和抽取数量是（）。

A.随机抽取3个成型钢筋试体

B.随机抽取2个成型钢筋试体

C.随抽取1个成型钢筋试体

D.全数检查所有成型钢筋【答案】：A68.根据《中华人民共和国合同法》的规定，下列合同有效的是()。

A.以欺骗胁迫的手段订立的合同

B.损害社会公共利益的合同

C.代理人签订的合同

D.违反法律、行政法规签订的合同【答案】：C69.某工程基准日期的价格为1500万元。调值公式中的固定系数为0.4，若相关成本要素中，水泥的价格指数上升了20％，水泥的费用占合同调值部分的40％，其他成本要素的价格均未发生变化。则调整的合同价的差额为（）万元。

A.72

B.84

C.120

D.1572【答案】：A70.在时标网络计划的坐标体系中，（）主要用作网络计划时间参数的计算。

A.计算坐标体系

B.工作日坐标体系

C.参数坐标体系

D.日历坐标体系【答案】：A71.工程监理单位在工程勘察阶段控制质量，最重要的工作是审核与评定（）。

A.勘察方案

B.勘察任务书

C.勘察合同

D.勘察成果【答案】：D72.在项目融资程序中，需要在融资决策阶段进行的工作是（）

A.起草融资法律文件

B.选择银行

C.控制与管理项目风险

D.选择项目融资方式【答案】：D73.某施工企业承建某县城一住宅楼工程，工程税前造价为8000万元，其中包含材料费进项税额600万，当采用一般计税方法时，该住宅楼建筑安装工程造价内的增值税额为（）万元。

A.222.00

B.240.00

C.666.00

D.720.00【答案】：C74.项目监理机构批准工程延期的基本原则是()

A.项目监理机构对施工现场进行了详细考场和分析

B.延期事件发生在非关键线路上，且延长的时间未超过总时差

C.工作延长的时间超过其相应总时差，且由承包单位自身原因引起

D.延期事件是由承包单位自身以外的原因造成【答案】：D75.关于刑罚，下列哪一选项正确？

A.对生产、销售假药、劣药的犯罪分子宣告缓刑的，可禁止其在缓刑结束后一定期间内从事药品的生产、销售活动

B.逮捕后分娩的妇女因为证据不足被释放，之后再起诉的，虽然不能适用死刑立即执行，但可以适用死刑缓期两年执行

C.因犯为境外非法提供国家秘密罪被判处独立适用剥夺政治权利后，就不再附加剥夺政治权利

D.甲因盗掘古墓葬罪被判刑7年，在执行5年后被假释，法院裁定假释时，可对甲宣告禁止令【答案】：C76.下列选项中不属于总进度纲要主要内容的是（）。

A.项目实施的总体部署

B.各子系统进度规划

C.确定里程碑事件的计划进度目标

D.工程施工和设备安装进度【答案】：D77.某企业从银行贷款200万元，年贷款复利利率为4%，贷款期限为6年，6年后一次性还本付息。该笔贷款还本付息总额为()万元。

A.243.33

B.245.00

C.252.50

D.253.06【答案】：D78.建立监理单位质量管理体系时，明确工程建设相关方要求属于（）方面的工作。

A.确定质量方针、目标

B.过程适用性评价

C.确定体系覆盖范围

D.组织结构调整方案【答案】：C79.某工程有3个施工过程，流水步距分别为2、5，其中第一个施工过程持续时间为8天，第二个施工过程持续时间为11天，第三个施工过程持续总时间是9天，第二与第三施工过程有3天的搭接，则流水施工工期为（）天。

A.12

B.13

C.18

D.19【答案】：B80.如果承包单位未能按合同规定的工期和条件完成整个工程，则工程延误的处理手段为()。

A.监理工程师拒绝签署付款凭证

B.应付误期损失的赔偿费

C.取消承包资格

D.被驱逐出施工现场并赔偿损失【答案】：B81.根据《建设工程监理规范》GB/T50319—2013，第一次工地会议纪要由()负责整理。

A.建设单位

B.设计单位

C.施工项目部

D.项目监理机构【答案】：D82.监理工程师不仅可以编制监理总进度计划，还可将该计划按（）进行分解。

A.年、季、月

B.各个分项目

C.各工程类别

D.各个参与的投标单位【答案】：A83.按国家现行规定，造成直接经济损失35万元的工程质量事故，应定为()质量事故。

A.一般

B.严重

C.重大

D.特大【答案】：C84.对涉及结构安全、节能、环境保护和主要使用功能的试块、试件及材料，应在进场时或施工中按规定进行（）。

A.见证检验

B.抽样检验

C.全数检验

D.非破坏性检验【答案】：A85.工程质量事故的技术处理方案经相关各方签认后，项目监理机构应要求施工单位制定详细的（），并监督实施。

A.施工整改计划

B.施工组织设计

C.施工方案

D.施工措施【答案】：C86.下列选项不属于BIM技术在结构分析的应用的是()。

A.开展抗震、抗风、抗火等结构性能设计

B.通过IFC或StructureModelCenter数据计算模型

C.基于BIM技术对建筑能耗进行计算、评估，进而开展能耗性能优化

D.结构计算结果存储在BIM模型或信息管理平台中，便于后续应用【答案】：C87.（2019年真题）工程施工质量验收的最小单位是（）。

A.分项工程

B.检验批

C.分部工程

D.单项工程【答案】：B88.某土石方工程，采用固定总价合同形式，工程量清单估算的工程量为17000m3，在机械施工过程中，由于局部超挖、边坡垮塌等原因，实际工程量为18000m3；基础施工前，业主对基础设计方案进行了变更，需要扩大开挖范围，增加土石方工程量2000m3。则结算时，可以对合同总价进行调整的工程量为（）m3。

A.0

B.1000

C.2000

D.3000【答案】：C89.下列说法错误的是()。

A.BIM的理论基础主要起源于建筑行业

B.BIM是对工程项目设施实体与功能特性的数字化表达

C.BIM具有模型的完备性

D.BIM具有模型信息的一致性【答案】：B90.衡量一个企业质量管理体系有效性的总指标是()。

A.工程合格程度

B.安全达标程度

C.工程返修程度

D.顾客满意程度【答案】：D91.某分项工程的清单工程量为1500m3，因变更实际完成工程量为1200m3；该项目的招标控制价的综合单价为400元/m3，投标报价的综合单价为390元/m3，投标报价浮动率为5%，则其结算工程款应当为（）元。

A.468000

B.504000

C.600000

D.630000【答案】：A92.监理资料的管理应由（）负责，并指定专人具体实施。

A.监理人员

B.专业监理工程师

C.总监理工程师

D.总监理工程师代表【答案】：C93.造成直接经济损失在5万元以上，不满10万元的工程质量事故属于()。

A.一般质量事故

B.严重质量事故

C.重大质量事故

D.特别重大事故【答案】：B94.关于准备实施恐怖活动罪，下列哪些说法是正确的？

A.本罪是独立预备罪而非从属预备罪，不再适用总则关于预备犯的规定

B.为了实施“准备实施恐怖活动罪”而实施的准备行为，可能成立该罪的预备，适用总则关于从属预备罪的规定

C.教唆、帮助他人实施“准备实施恐怖活动罪”行为的，成立该罪的教唆犯、帮助犯

D.任何为实施恐怖活动实施的准备行为都可能成立本罪，同时构成其他犯罪的，按想象竞合原则，择一重罪处罚【答案】：A95.设置标底进行招标的.建设工程，其标底价格一般应控制在()以内。

A.招标人期望价格

B.社会平均价格

C.招标控制价格

D.批准的总概算价格【答案】：D96.现场签证工作完成后的（）d内，承包人应按照现场签证内容计算价款，报送发包人确认后，作为增加合同价款，与进度款同期支付。

A.7

B.14

C.21

D.28【答案】：A97.某工程项目，建筑安装工程费1000万元，设备工器具购置费900万元，工程建设其他费500万元，涨价预备费300万元，基本预备费150万元，建设期利息200万元，流动资金为1000万元，铺底流动资金为300万元，则该项目的静态投资部分为（）万元。

A.2300

B.2550

C.2630

D.2930【答案】：B98.有地下层的基础工程，可按（）划分检验批。

A.变形缝

B.地下层

C.楼层

D.设计系统【答案】：B99.在进行质量问题成因分析中，首先要做的工作是（）。

A.收集有关资料

B.现场调查研究

C.进行必要的计算

D.分析、比较可能的因素【答案】：B100.基础设施领域项目通过发行权益型，股权类金融工具筹措的资本金，不得超过项目资本金总额的（）。

A.20%

B.30%

C.40%

D.50%【答案】：D101.（2020年真题）下列文件资料中，属于项目可行性研究依据的是（）。

A.经投资主管部门审批的投资概算

B.经投资各方审定的初步设计方案

C.建设项目环境影响评价报告书

D.合资项目各投资方签订的协议书或意向书【答案】：D102.大型建设项目总进度目标论证的核心工作是通过编制（），论证总进度目标实现的可能性。

A.总进度纲要

B.施工组织总设计

C.总进度规划

D.各子系统进度规划【答案】：A103.工程网络计划中，某工作持续时间为5天，其3项紧后工作的最迟开始时间分别为第8、9和12天，则该工作的最迟开始时间是第（）天。

A.8

B.2

C.3

D.5【答案】：C104.影响工程进度的因素中，汇率浮动和通货膨胀等属于（）。

A.材料设备因素

B.资金因素

C.施工技术因素

D.社会环境因素【答案】：B105.为把质量隐患消灭在萌芽状态，在（）的验收时就应及时发现并处理不合格的施工质量。

A.检验批

B.分项工程

C.子分部工程

D.分部工程【答案】：A106.对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案，需由（）审批。

A.专业监理工程师

B.总监理工程师

C.施工单位技术负责人

D.建设单位【答案】：D107.某分部工程有3个施工过程，分为4个施工段组织流水施工。各施工过程的流水节拍分别为3天、天、4天、3天，3天、4天、4天、2天和4天、3天、3天、4天，则流水施工工期为（）天。

A.20

B.21

C.22

D.23【答案】：D108.（2017年真题）评审工程初步设计成果时，重点评审的是（）。

A.总平面布置是否充分考虑方向、风向、采光等要素

B.设计参数、设计标准、功能和使用价值

C.新材料、新技术在相关部门的备案情况

D.使用功能是否满足质量目标和标准【答案】：A109.关于平行施工组织方式的说法，正确的是（）。

A.专业工作队能够保持连续施工

B.单位时间内投入的资源量较均衡

C.能充分利用工作面且工期短

D.专业工作队能够最大限度地搭接施工【答案】：C110.监理工程师在审查施工进度计划时，发现问题后应采取的措施是（）。

A.向承包单位发出整改通知书

B.向建设单位发出工作联系单

C.向承包单位发出整改联系单

D.向承包单位发出停工令【答案】：A111.在工程进度控制措施中，建立进度协调会议制度属于监理工程师控制工程建设进度的（）。

A.经济措施

B.合同措施

C.组织措施

D.技术措施【答案】：C112.监理单位在责任期内，不按监理合同约定履行监理职责，给建设单位或其他单位造成损失的，应承担（）责任。

A.违法

B.法律

C.违约

D.连带【答案】：C113.采用定额单价法计算工程费用时，分项工程施工工艺条件与预算单价或单位估价表不一致而造成人工、机械的数量增减时，对定额的处理方法一般是（）。

A.调量不换价

B.可以直接套用预算单价

C.编制补充单位估价表

D.按实际使用材料价格换算预算单价【答案】：A114.在建设工程进度监测过程中，定期收集进度报表资料情况属于（）的主要方式。

A.实际进度与计划进度的对比分析

B.实际进度数据的加工处理

C.进度计划执行中的跟踪检查

D.实际进度数据的统计分析【答案】：C115.关于工程延期审批原则的说法，正确的是（）。

A.导致工期拖延确实属于承包单位的原因

B.工程延期事件必须位于施工进度计划的关键线路上

C.承包单位应在合同规定的有效期内以书面形式提出索赔通知

D.批准的工程延期必须符合实际情况【答案】：D116.设备的购置是影响设备质量的关键环节，设备安装单位直接从市场上采购设备时，设备采购方案最终需获得（）批准。

A.安装单位

B.建设单位

C.监理单位

D.设计单位【答案】：B117.工程质量事故处理方案中，监理工程师应牢记，不论哪种情况，特别是（）的质量缺陷，均要备好必要的书面文件，对技术处理方案等有关档案资料认真组织签认。

A.修补处理

B.返工处理

C.不做处理

D.加固处理【答案】：C118.卓越绩效评价准则》与ISO9000质量管理体系的相同点体现在（）方面。

A.评价方式

B.关注点

C.使用方法（工具）

D.目标要求【答案】：C119.在双代号网络计划中，工作M的最迟完成时间为第25天，其持续时间为6天。该工作有三项紧前工作，它们的最早完成时间分别为第10天、第12天和第13天，则工作M的总时差为（）天。

A.6

B.9

C.12

D.15【答案】：A120.根据《建设工程监理规范》，下列工程资料中，需要建设单位签署审批意见的是（）。

A.监理规划

B.施工组织设计

C.工程暂停令

D.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案【答案】：D121.某分项工程招标工程量清单数量为1000㎡，施工中由于设计变更调整为1200㎡，该分项工程招标控制价单价为300元/㎡。投标报价单价为360元/㎡，根据《建设工程工程量清单计价规定》，该分项工程的结算款为（）元。

A.420000

B.429000

C.431250

D.432000【答案】：C122.处理工程质量事故，有时需要通过定期观测才能得到结论，这是因为工程质量事故具有()的特点。

A.复杂性

B.严重性

C.可变性

D.多发性【答案】：C123.建设工程施工进度控制工作从审核承包单位提交的施工进度计划开始，直至（）为止。

A.工程竣工验收

B.工程保修期满

C.工程交付使用

D.工程款支付时【答案】：B124.某建设项目，设备购置费为600万，安装工程费为设备购置费的10%，建筑工程预算之和为7000万元；工程建设其他费用1500万元；基本预备费率为5%；建设期利息为140万，涨价预备费及铺底流动资金为800万元，则该建设项目的总预算额为（）万元。

A.11106

B.12906

C.13906

D.10558【答案】：D125.（2019年真题）在施工单位提交的下列报审表、报验表中，专业监理工程师签署意见后，总监理工程师还应签署审核意见的是（）。

A.分包单位资格报审表

B.施工控制测量成果报验表

C.分项工程质量报验表

D.工程材料、构配件、设备报审表【答案】：A126.规费是按国家法律、法规规定，由（）政府和有关权力部门规定必须缴纳或计取的费用。

A.国务院

B.省级

C.市级

D.县级【答案】：B127.某工程项目的招标控制价的综合单价为400元/m3，投标报价的综合单价为320元/m3，投标报价浮动率为5%。如果履行合同过程中，工程量偏差减少超过15%，则其综合单价应调整为（）元/m3。

A.320

B.323

C.400

D.460【答案】：B128.根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500—2013，关于投标报价的说法，错误的是()。

A.暂列金额应按照招标工程量清单中列出的金额填写，不得变动

B.专业工程暂估价必须按照招标工程量清单中列出的金额填写

C.计日工应按照招标文件中的数量和单价计算总费用

D.招标文件中要求投标人承担的风险内容和范围，投标人应将其考虑到综合单价中【答案】：C129.对总体中的全部个体进行编号，然后抽签、摇号确定中选号码，相应的个体即为样品。这种抽样方法称为()

A.完全随机抽样

B.分层抽样

C.等距抽样

D.整群抽样【答案】：A130.建筑工程管理（CM）方法是指工程实施采用（）的生产组织方式。

A.敏捷作业

B.关键路径

C.精益作业

D.快速路径【答案】：D131.某工程由5个施工过程组成，分为4个施工段组织固定节拍流水施工。在不考虑提前插入时间的情况下，要求流水施工工期不超过44天，则流水节拍的最大值为（）天。

A.4

B.5

C.6

D.7【答案】：B132.下列各项中，属于一般抹灰的工程是()。

A.拉条灰

B.拉毛灰

C.洒毛灰

D.纸筋石灰【答案】：D133.在工程网络计划中，（）是指在不影响总工期的前提下，本工作可以利用的机动时间。

A.时间间隔

B.总时差

C.自由时差

D.时距【答案】：B134.《中华人民共和国合同法》规定了无效合同的一些条件，下列中哪几条符合《合同法》的规定？()①违反法律和行政法规的合同；②采取欺诈、胁迫等手段所签订的合同；③代理人签订的合同；④违反国家利益或社会公共利益的经济合同

A.①②③

B.②③④

C.①②③④

D.①②④【答案】：D135.在工程施工质量验收活动中，建筑工程投入使用前的最后一次验收，也是最重要的一次验收是（）。

A.单项工程质量验收

B.单位工程质量验收

C.子单位工程质量验收

D.子单项工程质量验收【答案】：B136.2010年已建成年产50万吨的某化肥厂，其投资额为10000万元，2015年拟建生产80万吨的化肥厂项目，建设期2年。自2010年至2015年每年平均造价指数递增8%，预计建设期2年贷款利率递增0.5%，估算拟建化肥厂的静态投资额为（）万元。（生产能力指数n＝0.8）

A.23594

B.21400

C.20494

D.24861【答案】：B137.按照FIDIC《施工合同条件》的约定，如果遇到了“一个有经验的承包商难以合理预见”的地下电缆，导致承包商工期延长和成本增加，则承包商有权索赔（）。

A.工期、成本和利润

B.工期、成本，但不包括利润

C.工期，但不包括成本

D.成本，但不包括工期【答案】：B138.在建设工程过程中，进行投资控制的目的是（）。

A.确保投资目标的实现

B.减少计划投资

C.提前竣工

D.中标价低于标底价【答案】：A139.施工进度检查的主要方法是将经过整理的实际进度数据与计划进度数据进行比较，其目的是（）。

A.分析影响施工进度的原因

B.掌握各项工作时差的利用情况

C.提供计划调整和优化的依据

D.发现进度偏差及其大小【答案】：D140.按费用构成要素划分的建筑安装工程费，对建筑以及材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用列入（）。

A.业主的研究试验费

B.承包商的其他直接费

C.承包商的企业管理费

D.承包商的措施费【答案】：C141.负责组织城市轨道交通建设工程竣工验收的是（）。

A.建设单位

B.施工单位

C.监理单位

D.工程质量监督检查机构【答案】：A142.工程与其周围生态环境协调，与所在地区经济环境协调以及与周围已建工程相协调，以适应可持续发展要求的特性，是指的（）。

A.与环境的协调性

B.经济性

C.可靠性

D.适用性【答案】：A143.见证取样是保证工程质量的手段之一，见证取样的频率和数量包括在承包单位自检范围内，一般所占比例为()

A.10%

B.20%

C.25%

D.30%【答案】：D144.某项借款，年名义利率为10%，按季度计息，则年实际利率为（）。

A.10.00%

B.10.38%

C.10.25%

D.10.54%【答案】：B145.在建设工程进度计划执行过程中，出现进度偏差后进行进度调整，分析进度偏差对后续工作和总工期的影响的前一个步骤是（）。

A.分析进度偏差产生的原因

B.返回进度监测系统

C.确定后续工作和总工期的限制条件

D.采取措施调整进度计划【答案】：A146.在施工进度计划实施过程中，为缩短工程总工期，可以采用的技术措施有（）。

A.采用更先进的施工方法

B.改善外部配合条件

C.改善劳动条件

D.增加每天的施工时间【答案】：A147.美国建筑协会(AIA)定义建筑信息模型中数据细致程度(LOD)的概念，分LOD100，LOD200，LOD300，LOD400，LOD500五个等级，LOD400所达到的要求是()。

A.整合设计模型

B.搭建模型

C.建造加工

D.维护维修【答案】：C148.根据建筑安装工程费用相关规定，规费中社会保险费的计算基础是（）。

A.定额人工费

B.定额机械费

C.定额人工费+定额机械费

D.分部分项工程费【答案】：A149.某工程网络计划中，工作D三项紧后工作的最早开始时间分别为16、18和19。工作D的最早开始时间为5，持续时间为9，则工作D的自由时差为（）。

A.2

B.3

C.4

D.5【答案】：A150.某建设单位于2014年2月1日领取施工许可证，由于某种原因工程未能按期开工，该建设单位按照《建筑法》规定向发证机关申请延期，该工程最迟应当在（）开工。

A.2014年3月1日

B.2014年5月1日

C.2014年8月1日

D.2014年11月1日【答案】：D151.轨道交通建设项目的工程验收在（）进行。

A.所有单位工程验收后，试运营之前

B.所有单位工程验收后，试运行之前

C.所有专项验收后，试运营之前

D.所有专项验收后，试运行之前【答案】：B152.工程施工过程中，为加快施工进度可采取的技术措施是（）。

A.增加工作面，组织更多的施工队伍

B.对所采取的技术措施给予经济补偿

C.采用更先进的施工方法

D.改善外部配合材料【答案】：C153.在施工过程中，当分部工程达到验收条件时，应由（）组织验收。

A.专业监理工程师

B.总监理工程师

C.施工单位项目负责人

D.建设单位现场代表【答案】：B154.某工程进度计划执行过程中，发现某工作出现了进度偏差，经分析该偏差仅对后续工作有影响而对总工期无影响，则该偏差值应（）。

A.大于总时差，小于自由时差

B.大于总时差，大于自由时差

C.小于总时差，小于自由时差

D.小于总时差，大于自由时差【答案】：D155.对于规模较大的单位工程，可将其能形成独立使用功能的部分划分为一个（）。

A.子单位工程

B.分部工程

C.分项工程

D.检验批【答案】：A156.某混凝土结构工程，工程量清单中估计工程量为50000m3，合同规定混凝土结构工程综合单价为600元/m3，并且当实际工程量超过估计工程量15%时，应调整单价，单价调为550元/m3。工程结束时承包商实际完成混凝土结构工程量为55000m3，则该项工程结算款为（）万元。

A.3300.0

B.3437.5

C.3737.5

D.3862.5【答案】：A157.关于钢筋混凝土工程施工的说法，正确的是（）。

A.施工缝浇筑混凝土时，不应清除表面的浮浆

B.焊接连接接头试件应从试焊试验件中截取

C.圆形箍筋两端均应做成不大于45°的弯钩

D.受力钢筋保护层厚度的合格点率应达到90%及以上【答案】：D158.（2020年真题）工程网络计划中，工作的最迟开始时间是指在不影响（）的前提下，必须开始的最迟时刻。

A.紧后工作最早开始

B.紧前工作最迟开始

C.整个任务按期完成

D.所有后续工作机动时间【答案】：C159.下列各项中，属于设计差错导致工程质量缺陷的有（）。

A.边设计、边施工

B.无证设计

C.越级设计

D.荷载取值过小【答案】：D160.关于项目监理机构对检验批验收的说法，正确的是（）。

A.检验批施工完成后就可以验收

B.检验批应在隐蔽工程隐蔽后验收

C.检验批应在分项工程验收后验收

D.检验批在施工单位自检合格并报验后可以验收【答案】：D161.由于承包方原因，监理工程师下令工程暂停，导致承包商工期延误和费用增加，则停工期间承包商（）。

A.不能索赔工期、成本、利润

B.可以索赔工期和成本、不能索赔利润

C.可以索赔工期、不能索赔成本和利润

D.可以索赔成本、不能索赔工期和利润【答案】：A162.关于质量管理体系的认证与认可的区别，下列说法错误的是（）。

A.认可由第三方进行，认证是由授权的机构进行

B.认证是书面保证，认可是正式承认

C.认证是证明认证对象与认证所依据的标准符合性

D.认可是证明认可对象具备从事特定任务的能力【答案】：A163.关于工程网络计划中工作总时差的说法，正确的是（）。

A.工作总时差在任何情况下均不会小于其自由时差

B.利用工作总时差必然会减小其后续工作的总时差

C.工作总时差是其紧后工作自由时差的构成部分

D.以终点节点为完成节点的工作总时差必然为零【答案】：A164.在合理使用期限内，保证建筑结构的可靠性、耐久性以及使相关技术和功能能够可靠有效地发挥作用，这是工程设计应遵循的（）原则。

A.适用

B.安全

C.耐久

D.合理【答案】：B165.进度控制的措施中，对工期提前给予奖励属于（）。

A.经济措施

B.组织措施

C.合同措施

D.技术措施【答案】：A166.在有足够工作面的前提下，组织（）时，施工工期最短。

A.依次施工

B.平行施工

C.流水施工

D.分包施工【答案】：B167.项目监理机构收到施工单位报送的工程材料、构配件、设备报审表后，应审查施工单位报送的用于工程的材料、构配件、设备的质量证明文件，并应按有关规定、建设工程监理合同约定，对用于工程的材料进行（）。

A.见证取样

B.专项检验

C.平行检验

D.抽样检查【答案】：A168.施工前，应由（）制定分项工程和检验批的划分方案，并由（）审核。

A.监理工程师，建设单位

B.施工单位，监理机构

C.施工单位，建设单位

D.监理工程师，监理机构【答案】：B169.在设备制造过程中如需对设备的原设计进行变更，应由（）审查设计变更，并应协调处理因变更引起的费用和工期调整。

A.设计单位

B.建设单位

C.项目监理机构

D.采购单位【答案】：C170.价值工程的目标是以（）实现项目必须具备的功能。

A.最少的项目投资

B.最高的项目盈利

C.最低的寿命周期成本

D.最低的项目运行成本【答案】：C171.做好工程施工记录、保存各种信息档案，参与处理索赔事宜，属于施工阶段投资控制的（）措施。

A.组织

B.经济

C.技术

D.合同【答案】：D172.施工单位填写的《工程开工报审表》，最终获（）批准后，由总监理工程师签发工程开工令。

A.项目经理

B.总监理工程师

C.建设单位

D.质量监督机构【答案】：C173.某招标工程，分部分项工程费为41000万元(其中定额人工费占15%)，措施项目费以分部分项工程费的2.5%计算，暂列金额800万元，规费以定额人工费为基础计算，规费费率为8%，税率为9%。则该工程的招标控制价为()万元。

A.46343.530

B.47143.530

C.47215.530

D.47247.794【答案】：C174.（）应负责项目施工样板引路，组织项目相关人员编制引路方案，并经（）审批，报项目监理机构批准后实施。

A.施工项目技术负责人，施工单位技术负责人

B.施工项目技术负责人，项目经理

C.施工员，施工项目技术负责人

D.施工员，施工单位技术负责人【答案】：B175.（2021年真题）建设单位计划系统中，用来明确各种设计文件交付日期、主要设备交货日期、施工单位进场日期、水电及道路接通日期等的计划表是（）。

A.施工总进度计划表

B.投资计划年度平衡表

C.工程项目进度平衡表

D.工程建设总进度计划表【答案】：C176.根据《建设工程质量管理条例》，（）级以上地方人民政府建设行政主管部门对本行政区域内的建设工程质量实施监督管理。

A.县

B.区

C.市

D.省【答案】：A177.厂家设备制造的质量监控，可采用驻厂监造、巡回监控和（）方式。

A.委托厂家监控

B.定点监控

C.定期监控

D.日常监控【答案】：B178.战争对建设工程施工进度的影响属于（）因素。

A.资金方面

B.政治方面

C.施工条件

D.物资供应进度【答案】：B179.项目监理机构在审批施工方案时，应检查施工单位内部审批是否完善、签章是否齐全，重点核对审批人是否为（）。

A.项目经理

B.施工单位质量负责人

C.施工方案编制人

D.施工单位技术负责人【答案