2026年一级建造师之一建工程法规通关训练试卷（历年真题）附答案详解

2026年一级建造师之一建工程法规通关训练试卷（历年真题）附答案详解1.劳动者对用人单位管理人员违章指挥、强令冒险作业，有权（）。

A.不执行安全规程

B.不执行公司制度

C.拒绝执行

D.不遵守劳动纪律【答案】：C2.某施工单位在一起工程质量诉讼中，委托其法务部负责人李某为诉讼代理人，其向人比法院出具的授权委托中注明李某为全权代理，未列举具体权限，则李某有权（）。

A.进行辩论

B.进行和解

C.提起反诉

D.提起上诉【答案】：A3.在施工过程中，施工企业与甲材料供应商订立材料买卖合同，但施工企业误将应支付给甲材料供应商的货款支付给了乙材料供应商。关于该货款处理的说法，正确的是()。

A.只能由法院确定归属

B.乙材料供应商应当返还给甲材料供应商

C.甲材料供应商可以依据买卖合同要求乙材料供应商返还

D.施工企业可以要求乙材料供应商返还不当得利【答案】：D4.（2020年真题）依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）日。

A.30

B.25

C.20

D.15【答案】：C5.关于物权和债权的特征的说法，正确的是()。

A.物权是财产权

B.物权是一种支配权，但需要义务人配合才能行使

C.债权是一种绝对权，可以向任何人行使该权利

D.物权是一种相对权，用以对抗特定的相对人【答案】：A6.按照《特种设备法》规定，特种设备使用单位应当在特种设备投入使用前或者投入使用后()内，向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记，取得使用登记证书。

A.10日

B.15日

C.20日

D.30日【答案】：D7.《民法典》规定，债务人以明显不合理的低价转让财产，对债权人造成损害，并且（）的，债权人也可以请求人民法院撤销债务人的行为。

A.受让人知道该情形

B.损害已经实际发生

C.债务人有恶意

D.受让人有过失的【答案】：A8.（2019年真题）某施工企业技术员王某,2019年6月份的财产租赁所得为10000元,国债利息收入为3000元,股息所得为2000元,保险赔偿5000元。王某6月份的以上所得应当缴纳的个人所得税为（）。

A.3000

B.3400

C.2400

D.4000【答案】：C9.可撤销的建设工程施工合同，有权撤销的机构是（）。

A.人民法院

B.建设行政主管部门

C.工商行政管理部门

D.监理单位【答案】：A10.关于总承包单位将所承包的工程再分包给他人,取得建设单位认可的方式,下列选项中说法正确的是（）。

A.必须在总承包合同中规定分包的内容

B.应当事先征得建设单位的同意

C.建设单位可以直接指定分包人

D.不得在总承包合同中规定分包的内容【答案】：B11.甲公司以国产设备为样品，谎称进口设备，与乙施工企业订立设备买卖合同，后乙施工企业知悉实情。关于该合同争议处理的说法，正确的有()。

A.若买卖合同被撤销后，有关争议解决条款也随之无效

B.乙施工企业可以放弃行使撤销权而追究甲的违约责任

C.乙施工企业应当自合同订立之日起1年内主张撤销该合同

D.该买卖合同被法院撤销后，则该合同自撤销时起没有法律约束力

E.乙施工企业知道该设备为国产后，1年内不行使撤销权，则撤销权消灭【答案】：B12.以下属于用益物权的是（）。

A.地役权

B.抵押权

C.质权

D.留置权【答案】：A13.根据我国《民事诉讼法》，当事人申请司法确认调解协议，由双方当事人依法共同向（）基层人民法院提出。

A.被告住所地

B.原告住所地

C.调解协议签订地

D.调解组织所在地【答案】：D14.设备采购合同约定，任何一方不履行合同应当支付违约金5万元。采购人按照约定向供应商交付定金4万元，合同履行期限届满，供应商未能交付设备。则采购人能获得法院支持的最高请求额是()万元。

A.9

B.10

C.8

D.5【答案】：A15.建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托（）鉴定，并根据鉴定结果采取加固、维修等措施，重新界定使用期。

A.勘察、设计单位

B.监理单位

C.建筑安全监督管理机构

D.工程质量监督机构【答案】：A16.下列关于行政强制的说法错误的是（）。

A.行政强制措施由法律设定。尚未制定法律,且属于国务院行政管理职权事项的,行政法规可以设定除限制公民人身自由、冻结存款汇款和应当由法律规定的行政强制措施以外的其他行政强制措施

B.尚未制定法律、行政法规,且属于地方性事务的,地方性法规可以设定查封场所、设施或者财物,以及扣押财物的行政强制措施

C.法律、法规以外的其他规范性文件不得设定行政强制措施

D.当事人在法定期限内不申请行政复议或者提起行政诉讼,又不履行行政决定的,没有行政强制执行权的行政机关可以自期限届满之日起30天内,依照《行政强制法》规定申请人民法院强制执行【答案】：D17.包工头张某借用某施工企业的资质与甲公司签订-建设工程施工合同。施工结朿后，工程竣工验收质量合格，张某要求按照合同约定支付工程款遭到对方拒绝，遂诉至法院。关于该案处理的说法，正确的是（）。（2015）

A.合同无效，不应支付工程款

B.合同无效，应参照合同约定支付工程款

C.合同有效，应按照合同约定支付工程款

D.合同有效，应参照合同约定支付工程款【答案】：B18.关于建筑工程施工许可管理的说法，错误的是()。

A.申请施工许可证是取得建设用地规划许可证的前置条件

B.保证工程质量和安全的施工措施须在申请施工许可证前编制完成

C.只有法律和行政法规才有权设定施工许可证的申领条件

D.消防设计审核不合格的，不予颁发施工许可证【答案】：A19.（2020年真题）下列损失中，属于安装工程一切险的保险责任范围的是（）。

A.因原材料缺陷引起的保险财产本身的损失

B.火灾造成的损失

C.由于超电压造成电气设备本身的损失

D.施工用机具失灵造成的本身损失【答案】：B20.根据《建筑法》及相关法规，建设单位应当办理施工许可证的工程是()。

A.国务院批准开工报告的工程

B.农民自建的低层住宅

C.建筑面积300㎡以上的工程

D.工程投资额在20万元以上的工程【答案】：C21.下列法人中，属于特别法人的是()。

A.基金会法人

B.事业单位法人

C.社会团体法人

D.机关法人【答案】：D22.关于注册建造师的权利和义务的说法，正确的是()。

A.修改注册建造师已签字并加盖执业印章的工程施工管理文件，只能由注册建造师本人修改

B.注册建造师享有保管和使用本人注册证书、执业印章的权利

C.注册建造师可以超出聘用单位业务范围从事执业活动

D.高校教师可以以注册建造师的名义执业【答案】：B23.根据《标准施工招标文件》，采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的()天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。

A.14

B.28

C.7

D.15【答案】：B24.某工程为全部使用政府投资的建设项目，该工程价款结算总额为12000万元，则该工程的保证金应预留（）万元左右。

A.500

B.360

C.1200

D.2400【答案】：B25.甲在受到欺诈的情况下与乙订立了合同，后经甲向人民法院申请,撤销了该合同，则该合同自()起不发生法律效力。

A.人民法院决策撤销之日

B.合同订立时

C.人民法院受理请求之日

D.权利人知道可撤销事由之日【答案】：B26.建筑业企业资质证书的有效期和每次的有效延续期均为()年。

A.3

B.5

C.7

D.10【答案】：B27.甲将其房屋卖给乙，并就房屋买卖订立合同，但未进行房屋产权变更登记，房屋也未实际交付。2018真题关于该买卖合同效力和房屋所有权的说法，正确的是（）。2018真题

A.买卖合同有效，房屋所有权不发生变动

B.买卖合同无效，房屋所有权不发生变动

C.买卖合同有效，房屋所有权归乙所有，不能对抗善意第三人

D.买卖合同效力待定，房屋所有权不发生变动【答案】：A28.《刑法》规定，投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，（），并处或者单处罚金。

A.处3年以下有期徒刑或者拘役

B.处3年以上7年以下有期徒刑

C.处3年以下有期徒刑或者管制

D.处5年以上10年以下有期徒刑【答案】：A29.下列关于民事诉讼执行程序的说法，错误的是()。

A.生效的民事判决，由第一审法院或与第一审法院同级的被执行财产所在地法院执行

B.人民法院受理执行申请后，当事人对管辖权有异议的，应当自收到执行通知书之日起10日内提出

C.民事诉讼申请执行的期间和仲裁申请执行的期间不同

D.法院自收到申请执行书之日起超过6个月未执行的，申请执行人可以向上一级法院申请执行【答案】：C30.根据《企业所得税法》下列纳税人中，属于企业所得税纳税人的是()。

A.私营企业

B.个体工商户

C.个人独资企业

D.合伙企业【答案】：A31.关于转包、分包的有关规定，说法错误的是()。

A.禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人

B.禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人

C.分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责

D.建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对分包单位负责【答案】：D32.关于行政行为特征的说法，错误的是（）。

A.行政行为的主体是法定的

B.实施行政行为具有单方意志性

C.行政行为多属于无偿行为

D.行政行为具有不可裁量性【答案】：D33.关于建设工程中代理的说法，正确的是()。

A.建设工程合同诉讼只能委托律师代理

B.建设工程招标应当委托代理

C.建设工程中的表见代理属于无权代理

D.建设工程中为被代理人的利益，代理人转托他人代理的，可以不取得被代理人的同意【答案】：C34.根据《建设工程质量管理条例》，关于工程监理职责和权限的说法，错误的是（）（2013）

A.未经监理工程师签字，建筑材料不得在工程上使用

B.未经监理工程师签字，建设单位不得拨付工程款。

C.隐蔽工程验收未经监理工程师签字，不得进入下一道工序

D.未经总监理工程师签字，建设单位不进行竣工验收【答案】：B35.关于人身保险合同的说法，错误的是()。

A.人身保险的受益人由被保险人或投保人指定

B.保险人对人寿保险的险费，不得用诉讼方式要求投保人支付

C.人身保险合同的投保人可以为受益人

D.人身保险合同的投保人应当一次性支付全部保险费【答案】：D36.甲公司与乙公司同时签订了两个合同，第一个合同是材料采购合同，合同中约定由甲公司先向乙公司提供材料，乙公司接受材料后向甲公司支付工程款。第二个合同是劳务合同，合同中约定由乙为甲提供劳务，甲公司根据完成的工程量向乙公司支付劳务费。如果乙公司没有按照合同的约定支付材料款，则（）。

A.甲公司就可以不向乙公司支付劳务费

B.甲公司可以追究乙公司的违约责任，但是应当继续向乙公司支付劳务款

C.甲公司不向乙公司支付劳务费是在行使不安抗辩权

D.甲公司不向乙公司支付劳务费是在行使后履行抗辩权【答案】：B37.某施工单位与王先生签订了为期2年的劳动合同，根据《劳动合同法》的规定，王先生的试用期不得超过（）个月。

A.1

B.2

C.3

D.6【答案】：B38.甲施工企业与乙建筑设备租赁公司签订的脚手架租赁合同到期后，甲施工企业继续使用并向乙建筑设备租赁公司缴纳了租金，乙建筑设备租赁公司也接受了甲施工企业缴纳的租金。关于甲、乙的行为，下列说法正确的是（）。

A.该合同属于租赁合同，必须采用书面形式，甲、乙的行为无效

B.该合同属于建设工程合同，必须采用书面形式，甲、乙的行为无效

C.甲、乙的行为有效，但由于未签订书面的合同，续期租赁合同未成立

D.甲、乙的行为有效，由于乙建筑设备租赁公司已经接受了甲施工企业的实际履行，续期租赁合同成立【答案】：D39.关于建筑市场诚信行为的公布时限的说法，正确的是（）

A.不良行为记录信息公布时限一般为6个月至3年

B.良好行为记录信息公布时限一般为6个月

C.招标投标违法行为记录公告期限为1年

D.依法限制招标投标当事人资质公告期限为3个月【答案】：A40.某建设单位于2015年2月15日申请领取了某建设项目的施工许可证，但因项目拆迁受阻，2016年2月22日才决定开工，则建设单位应当()。

A.工向发证机关报告后即可开

B.向发证机关再次申请施工许可证延期

C.向发证机关重新申请领取施工许可证

D.报发证机关重新核验施工许可证【答案】：C41.关于推荐性标准，下列说法正确的是()。

A.不管是在什么级别的推荐性标准，都可以不执行

B.如果是推荐性地方标准，也必须要执行

C.如果是推荐性行业标准，也必须要执行

D.如果是推荐性国家标准，也必须要执行【答案】：A42.法院2月1日作出第一审民事判决，判决书2月5日送达原告，2月10日送达被告，当事人双方均未提出上诉，该判决书生效之日是2月()日。

A.1

B.26

C.5

D.10【答案】：B43.失业人员失业前用人单位和个人累计缴费10年以上的，领取失业保险金的期限最长为()。

A.12个月

B.16个月

C.18个月

D.24个月【答案】：D44.行政责任的承担方式包括行政处罚和()（2012）

A.行政复议

B.行政处分

C.行政赔偿

D.行政许可【答案】：B45.李某研发了一种混凝土添加剂，向国家专利局提出实用新型专利申请，2010年5月12日国家专利局收到李某的专利申请文件，经过审查，2013年8月16日国家专利局授予李某专利权。该专利权届满的期限是（）。

A.2033年8月16日

B.2030年5月12日

C.2023年8月16日

D.2020年5月12日【答案】：D46.根据《劳动合同法》，用人单位与劳动者已建立劳动关系，未同时订立书面劳动合同的，应当自用工之日起（）内订立书面劳动合同。（2014）

A.1个月

B.2个月

C.3个月

D.半年【答案】：A47.在房屋市政工程中,生产安全重大隐患排查治理的责任主体是（）。

A.住房和城乡建设部门

B.建设单位

C.工程监理单位

D.建筑施工企业【答案】：D48.无处分权人处分他人的财产，在（）的情况下，该合同有效。

A.与其年龄相适应

B.与其智力相适应

C.与其精神健康状态相适应

D.无处分权人在订立合同后取得处分权【答案】：D49.根据《建设工程质量管理条例》，关于勘察设计单位质量责任和义务的说法，错误的是()。

A.从事勘察、设计业务的单位应当依法取得相应等级的资质证书

B.勘察单位提供的地质、测量、水文等勘察成果必须真实、准确

C.设计单位应当根据勘察成果文件进行建设工程设计

D.勘察、设计单位不得分包所承揽的工程【答案】：D50.某工程竣工验收时发现隐蔽工程检查质量不合格，经查，是由于设计缺陷造成的。下列说法中，正确的是()。

A.承包人应负责返修，费用由发包人先行承担

B.设计人应负责返修，费用由设计方先行承担

C.承包人应负责返修，费用由承包人先行承担

D.由设计缺陷造成质量不合格的，承包人不负责返修【答案】：A51.关于工程建设中民事责任承担的说法，正确的是()。2017真题

A.发包人按照“折价返还”的规则支付工程价款应当按照当地市场价格

B.承担民事责任的方式多样，可以单独适用，也可以合并适用

C.施工合同中承担民事责任是行政处罚的前提

D.罚款是民事责任的承担方式之一【答案】：B52.甲施工企业于2月1日向乙材料供应商邮寄了签订合同的信函。乙企业2月5日先收到了甲企业声明该信函作废的传真，2月7日才收到了签订合同的信函。甲企业发出传真声明作废的行为属于（）。

A.要约撤销

B.要约邀请

C.要约撤回

D.要约生效【答案】：C53.关于招标文件的说法，正确的是（）。（2016）

A.招标人可以在招标文件中设定最高投标限价和最低投标限价

B.潜在招标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间15日前提出

C.招标人应当在招标文件中载明投标有效期，投标有效期从提交投标文件的截止之日算起

D.招标人对已经发出的招标文件进行必要的澄清的，应当在投标截止时间至少10日之前，通知所有获取招标文件的潜在招标人【答案】：C54.关于施工合同解除的说法,正确的是（）。

A.合同约定的期限内承包人没有完工,发包人可以解除

B.承包人将包的工程转包,发包人可以解除

C.发包人未按约定支付工程价款,承包人可以解除

D.承包人已经完工的建设工程质量不合格,发包人可以解除【答案】：B55.关于仲裁庭组成的说法，正确的是（）。

A.首席仲裁员应当由仲裁委员会指定

B.当事人双方必须各自选定合议仲裁庭中的一名仲裁员

C.当事人未在规定期限内选定仲裁员的，由仲裁委员会主任指定

D.仲裁庭应当由3名仲裁员组成【答案】：C56.商品混凝土供应商甲作为证人，欲证明施工单位乙用于承包工程的商品混凝土数量及价款等事实。以下说法不符合《关于民事诉讼证据的若干规定》的是()。

A.询问甲时，其他证人不得在场

B.审判人员和当事人可以对甲进行询问

C.甲应当出庭作证

D.甲可以旁听法庭审理【答案】：D57.建筑（）应当依照法律、行政法规及有关的技术标准、设计文件和建筑工程承包合同，对承包单位在施工质量、建设工期和建设资金使用等方面，代表建设单位实施监督。

A.监理单位

B.勘察单位

C.施工单位

D.设计单位【答案】：A58.关于可撤销合同撤销权的说法，正确的是()。

A.因欺诈致使对方意思不真实，构成撤销事由

B.可以使尚未成立的合同归于无效

C.撤销权的行使应当以通知的方式作出

D.当事人不得自行放弃撤销权【答案】：A59.王某骑自行车路过一个广i场，掉进一个没有设置明显标志且未采取安全措施的基坑中，造成腿部受伤，花去医疗费2000元。王某多次找该项目的建设单位、施工单位索赔，双方互相推诿。承担该责任的主体应是()。

A.建设单位

B.施工单位

C.王某与建设单位

D.王某与施工单位【答案】：B60.在历史文化名城名镇名村保护范围内允许进行的活动是()。

A.在历史文化名城开山、采石

B.占用保护规划范围内的园林绿地

C.扩建必要的基础设施

D.在历史建筑上刻划、涂污【答案】：C61.关于工程质量检测的说法，正确的是()。（2012）

A.由施工企业委托具有相应资质的检测机构进行检测

B.检测机构有义务监制材料、构配件和设备

C.质量检测报告经建设单位或工程监理单位确认后，由建设单位负责归档

D.检测机构应建立档案管理制度，并单独建立检测不合格项目台账【答案】：D62.《建筑法》规定，()应当建立健全劳动安全生产教育培训制度，加强对职工安全生产的教育培训；未经安全生产教育培训的人员，不得上岗作业。

A.县级以上人民政府

B.施工企业

C.建设单位

D.县级以上人民政府建设行政主管部门【答案】：B63.下列建筑施工企业生产许可证违法行为中，应当承担"暂扣生产许可证并限期整改"法律责任的违法行为是()。

A.建筑施工企业隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请生产许可证的

B.转让生产许可证的

C.取得生产许可证的建筑施工企业，发生重大事故的

D.生产许可证有效期满未办理延期手续，继续从事建筑施工活动的【答案】：C64.某施工单位挖掘作业人员邓某在作业中意外发现一段城墙遗址，邓某应当立即停止作业，保护现场，并立即报告（）。

A.本单位负责人

B.总监理工程师

C.当地建设行政主管部门

D.当地文物行政主管部门【答案】：D65.下列行为中，属于《招标投标法实施条例》中规定的招标人与投标人串通投标情形的是()。

A.招标人直接或者间接向投标人泄露标底

B.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标

C.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异

D.不同投标人的投标文件相互混装【答案】：A66.某建筑工程达到设计文件规定的合理使用年限后，则（）。

A.产权单位可以继续使用

B.产权单位必须组织报废拆除

C.产权单位应组织施工单位加固、维修和补强

D.产权单位应委托相应资质的勘察、设计单位鉴定，提出加固措施，重新界定使用期【答案】：D67.建设单位办理工程竣工验收备案应提交的材料不包括()。（2012）

A.规划、招投标、公安消防、环保部门的完整备案文件

B.工程竣工验收报告

C.施工企业签署的工程质量保修书

D.住宅工程的《住宅质量保证书》、《住宅使用说明书》【答案】：A68.下列关于上位法与下位法效力的说法中，错误的是()。

A.法律的效力仅次于宪法而高于其他法的形式

B.行政法规的效力高于地方性法规和部门规章

C.地方性法规的效力高于本级和下级地方政府规章

D.部门规章的效力高于地方政府规章【答案】：D69.下列民事诉讼案件适用专属管辖的是()。

A.保险合同纠纷

B.侵权行为纠纷

C.不动产纠纷

D.票据纠纷【答案】：C70.下列合同中，债务人不履行债务，债权人由留置权的是()。

A.买卖合同

B.运输合同

C.借款合同

D.租赁合同【答案】：B71.根据《专利法》，对产品的形状、架构或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案称为()。

A.发明

B.实用新型

C.外观设计

D.设计方案【答案】：B72.在保证项目完整性的前提下，.甲建设单位将工程的设计业务分别委托给了乙、丙两家设计单位，并选定乙设计单位为主体承接方，负责整个工程项目设计的总体协调。关于该项目的设计责任，下列说法中，正确的是()。

A.丙设计单位直接对甲建设单位负责

B.丙设计单位仅对乙设计单位负责

C.乙设计单位就整个项目的设计任务负总责

D.乙、丙设计单位对甲建设单位承担连带责任【答案】：A73.根据《绿色施工导则》，临时用电照明设计以满足最低照度为原则，照度不应超过最低照度的()。

A.10%

B.15%

C.20%

D.30%【答案】：C74.根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，属于施工企业资质不良行为的是()。

A.以他人名义投标

B.将承包的工程违法分包

C.允许其他单位以本单位名义承揽工程

D.未按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重【答案】：C75.根据《民法典》，下列要约中，可以撤销的有()。

A.要约人确定了承诺期限的要约

B.要约人明示不得撤销的要约

C.已经到达受要约人但受要约人尚未承诺的要约

D.受要约人有理由认为要约是不可撤销的，并已经为履行合同作了准备工作【答案】：C76.乙施工企业租用甲建设单位的设备后擅自将该设备出售给了丙公司,甲知悉此事后,与乙商议以该设备的转让价格抵消了部分工程款。关于乙丙之间设备买卖合同效力的说法,正确的是()。

A.效力待定

B.有效

C.部分有效

D.可撤销【答案】：B77.关于商标专用权的说法，正确的是()。

A.商标专用权是一种有形财产权

B.转让注册商标的，由转让人向商标局提出申请

C.注册商标的有效期为10年

D.商标专用权的有效期自提出申请之日起计算【答案】：C78.按照合同约定或者法律规定，在当事人之间产生特定权利和义务关系的是()。（2012）

A.债

B.所有权

C.知识产权

D.担保物权【答案】：A79.根据《水污染防治法》，企业事业单位发生事故或者其他灾害性事件，造成或者可能造成水污染事故的，应当立即启动本单位的应急方案，采取应急措施，并向()的县级以上地方人民政府或者环境保护主管部门报告。（2015）

A.单位所在地

B.污染影响地

C.单位登记地

D.事故发生地【答案】：D80.下列说法中，不可以进行经济性裁员的是()。

A.甲公司经营不善破产重整

B.乙公司资金链断裂，生产经营发生困难

C.丙公司被曝出偷税漏税，被行政机关作出处罚

D.丁公司购买新型机械设备，进行重大技术革新，变更劳动合同后，仍需裁减人员【答案】：C81.某工程事故造成3人死亡，10人重伤，直接经济损失达2000万元根据《生产安全事故报告和调查处罚案例》，该事故等级为（）（2013）

A.特别重大事故

B.较大事故

C.重大事故

D.一般事故【答案】：B82.保险合同中,负有支付保险费义务的人是（）

A.保险人

B.受益人

C.被保险人

D.投保人【答案】：D83.根据《工伤保险条例》的规定，职工或者其近亲属认为是工伤，用人单位不认为是工伤的，由（）承担举证责任。

A.职工本人

B.职工的近亲属

C.用人单位

D.用人单位的工会组织【答案】：C84.甲、乙两家施工单位以联合承包方式，承揽某建设工程的施工任务。下列说法中，不符合我国《建筑法》规定的是（）。

A.双方应签订联合承包的协议

B.按照资质等级低的单位的业务范围承揽建设工程

C.甲与乙就承揽工程向建设单位承担连带责任

D.甲、乙根据联合承包协议约定的比例对建设单位承担责任【答案】：D85.根据《招标投标法》，开标的主持人的是（）。（2014）

A.建设行政主管部门

B.招标代理机构

C.招标人

D.投标人推选的代表【答案】：C86.某建筑工程超过合理使用年限后未经鉴定、加固等而违法继续使用的,使用中所产生的后果应由()负责。

A.施工单位

B.建设单位

C.质量鉴定单位

D.产权所有人【答案】：D87.2014年3月22日，甲建筑工程公司承包乙房地产开发公司的一座高层公寓的建设工程。2014年7月10日，甲公司将玻璃幕墙工程分包给丙建设施工公司。在幕墙施工过程中，由于脚手板断裂致使丙公司10名施工工人死亡。根据我国《建设工程安全生产管理条例》的规定，此次安全事故应由()。

A.甲公司承担主要责任

B.甲公司和乙公司共同承担责任

C.丙公司承担主要责任

D.甲公司和丙公司承担连带责任【答案】：D88.按照《城市维护建设税暂行条例》，施工单位在缴纳()的同时，还应缴纳城市维护建设税。

A.利息税

B.企业所得税

C.个人所得税

D.营业税【答案】：D89.根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，建设单位未将保证安全施工的措施或者拆除工程的有关资料报送有关部门备案的，（）。

A.责令停止施工

B.责令限期改正，给予警告

C.处以罚款

D.责令停业整顿【答案】：B90.承运人按运输合同约定将货物运输到指定地点后，托运人拒绝支付运输费用，承运人可以对相应的运输货物行使（）。

A.抵押权

B.质押权

C.抵消权

D.留置权【答案】：D91.工程建设国家标准由（）审查批准。

A.国务院

B.国务院标准化行政主管部门

C.国务院工程建设行政主管部门

D.国务院标准化行政主管部门和国务院工程建设行政主管部门联合【答案】：C92.下列安全生产责任中，属于施工单位项目专职安全生产管理人员责任的是()。

A.组织制定安全生产规章制度和操作规程

B.确保安全生产费用的有效使用

C.组织制定安全施工措施

D.现场监督危险性较大工程安全专项施工方案的实施情况【答案】：D93.某材料供应商与建筑商因拖欠货款而产生纠纷，材料商拟提起诉讼，则该案件应由（）管辖。

A.材料商住所地法院

B.建筑商住所地法院

C.工程所在地法院

D.交货地点法院【答案】：B94.（2020年真题）根据《生产安全事故应急预案管理办法》，下列内容中，属于专项应急预案应当规定的内容是（）。

A.处置程序和措施

B.应急预案体系

C.事故风险描述

D.预整及信息报告【答案】：A95.下列某建筑公司的工作人员中，有权要求公司签订无固定期限劳动合同的是()。

A.在公司连续工作满8年的张某

B.到公司工作2年，并被董事会任命为总经理的王某

C.在公司累计工作了10年，但期间曾离开过公司的王某

D.在公司已经连续订立两次固定期限劳动合同，但因公负伤不能从事原工作的李某【答案】：D96.甲公司将其塔式起重机租给乙公司使用，乙公司却将该塔式起重机卖给丙公司。依据我国《民法典》的规定，乙公司与丙公司的塔式起重械买卖合同属于()合同。

A.无效

B.可撤销

C.效力待定

D.可变更【答案】：C97.总承包一级资质的A企业签订甲工程的施工总承包合同后，经建设单位同意将网架工程分包给具有相应资质等级的B企业施工。按《建设工程质量管理条例》要求，A企业应确定甲工程项目的（）。

A.项目经理、技术负责人和施工管理负责人

B.项目经理、分包方项目经理和施工管理负责人

C.项目经理、技术负责人、分包方项目经理和技术负责人

D.项目经理、技术负责人和分包方项目安全负责人【答案】：A98.甲建筑公司与乙房地产开发公司签订了一份建设工程承包合同，合同约定，由甲公司预先垫付20%的工程款，但没有约定利息的计算方法，则该合同（）。

A.因违法而无效

B.因违法而可撤销

C.因违法而效力待定

D.有效【答案】：D99.根据《建设工程质量管理条例》，组织有关单位参加建设工程竣工验收的义务主体是()。（2012）

A.施工企业

B.建设单位

C.建设行政主管部门

D.建设工程质量监督机构【答案】：B100.某市一商业项目进行招标，招标人无权没收投标人的投标保证金的情形是()

A.递交投标文件截止后撤销投标文件

B.递交了投标文件，但是在递交投标文件截止日前又反悔，收回了投标文件

C.中标后无正当理由不与招标人订立合同

D.中标后未能在规定期限内提交履约保证金【答案】：B101.（2019年真题）关于人身保险合同的说法，正确的是（）

A.人身保险合同只能由被保险人与保险人订立

B.被保险人不能是受益人

C.受益人可以由被保险人指定

D.投保人不能是被保险人【答案】：C102.关于施工发现文物报告和保护的规定，正确的是()。

A.在进行建设工程中发现的文物属于国家所有，在农业生产中发现的文物属于集体所有

B.大型基本建设工程范围内的考古调查、勘探、发掘，由市级文物行政主管部门组织实施

C.在集体组织所有的土地下发现埋藏的文物，集体组织可以自行挖掘

D.文物行政部门接到报告后，如无特殊情况，应当在24小时内赶赴现场，并在7日内提出处理意见。【答案】：D103.下列关于施工单位应对建筑材料、建筑构配件和设备进行检验的说法，错误的是()。

A.施工企业必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同的约定进行检验

B.对于检验不合格的不得使用

C.检验结果要按规定的格式形成书面记录，并由相关的专业人员签字

D.对于合同约定由建设单位采购的，施工单位不必检验【答案】：D104.2014年6月10日,某施工企业委托某专利事务所申请专利。6月12日该专利事务所向国家专利局邮寄申请文件,6月15日国家专利局收到该文件。2014年6月16日,国家专利局作出授予发明专利权的决定并予以公告。该专利权届满的期限是()。2017

A.2024年6月12日

B.2024年6月15日

C.2034年6月12日

D.2035年6月16日【答案】：C105.关于办理施工许可证违法行为法律责任的说法，错误的是()。

A.对于为规避办理施工许可证将工程项目分解后擅自施工的，由有管辖权的发证机关责令停止施工，并对建设单位和施工单位分别处以罚款

B.对于未取得施工许可证擅自施工的，由有管辖权的发证机关责令停止施工，并对建设单位和施工单位分别处以罚款

C.对于采用虚假证明文件申请施工许可证的，并由发证机关撤回施工许可证,并对责任单位处以罚款

D.对于欺骗手段骗取施工许可证的，由原发证机关撤销施工许可证，责令停止施工，并对责任单位处以罚款【答案】：C106.下列人员中，依法不能作为证人的是（）。

A.未成年人

B.不能正确表达意思的人

C.监狱中羁押的犯人

D.聋哑人【答案】：B107.下列法律中，属于宪法相关法的是()。

A.《中华人民共和国行政法》

B.《中华人民共和国民法典》

C.《中华人民共和国全国人民代表大会组织法》

D.《中华人民共和国政府采购法》【答案】：C108.建设工程合同履行期间变更项目负责人的，企业应当于项目负责人变更()个工作日内报建设行政主管部门和有关部门及时进行网上变更。

A.5

B.7

C.10

D.14【答案】：A109.下列合同条款中，不属于劳动合同必须具备的条款是()。

A.工作时间和休息时间

B.工作地点

C.劳动合同期限

D.福利待遇【答案】：D110.安装、拆卸施工起重机械，应当编制拆装方案、制定安全施工措施，并由（）现场实施全过程监督。（2013）

A.施工单位负责项目管理的技术负责人

B.装、拆卸单位的专业技术人员

C.监理单位负责安全的工程师

D.出租单位生产管理人员【答案】：B111.注册建造师甲与原施工单位解除了聘用合同，选择一家在本专业有多项工程服务资质的单位担任建设工程施工的项目经理，则其必须进行（）。

A.初始注册

B.延续注册

C.变更注册

D.增项注册【答案】：C112.某市政府准备出让一宗位于某区的商业地块，其出让方式一般应为（）。

A.协议

B.议标

C.招标拍卖

D.划拨【答案】：C113.用人单位违反《劳动法》规定解除或者终止劳动合同，劳动者不要求继续履行劳动合同或者劳动合同已经不能继续履行的，用人单位应当向劳动者支付赔偿金，金额为（）。

A.5个月的月工资

B.10个月的月工资

C.经济补偿标准金额

D.经济补偿标准金额的2倍【答案】：D114.单位甲委托自然人乙采购特种水泥，乙持授权委托书向供应商丙采购，由于缺货，丙向乙说明无法供货，乙表示愿意购买普通水泥代替，向丙出示加盖甲公章的空白合同。经查，丙不知乙授权不足的情况。关于甲、乙行为的说法，正确的是（）。

A.乙的行为属于法定代表

B.甲有权拒绝接受这批普通水泥

C.如果拒绝，应由乙承担付款义务

D.甲应承担付款义务【答案】：D115.甲公司委托乙公司代购其产品线上的2台设备，并在委托合同中明确了设备的生产厂家（为BIN公司）、规格型号、价款、到货时间、地点以及对乙公司的受托权限和酬金及其支付方式等事宜。随后，乙公司以自己的名义与BIN公司签订了设备买卖合同。然而，交货时BIN公司仅提供了1台与合同约定的质量完全一致的设备M，同时还提供了另1台使用功能、技术参数等与设备M相近、价格比较优惠的设备N。为了如期履行委托合约，乙公司便自作主张将这2台设备一并按期交付甲方使用，但并未就此事向甲方报告和说明。在设备试运行期间，设备N不能正常运转，导致甲公司产品线未能按期正式投产。对此，下列选项中错误的是()。

A.甲可以向乙提出索赔要求

B.应由BIN公司承担全部赔偿责任

C.乙的行为超越了代理权限

D.乙有委托事务报告义务【答案】：B116.《节约能源法》规定，设计单位、施工单位、监理单位违反建筑节能标准的，由（）责令改正，处10万元以上50万元以下罚款。

A.发证机关

B.产品质量监督部门

C.建设主管部门

D.市级以上人民政府【答案】：C117.某施工企业向水泥厂发函，询问某种型号的水泥的销售价格，水泥厂立即将各种型号的水泥价格发函报给了该施工企业。对前后两封信函，下列说法正确的是（）。

A.两封信函都属于要约

B.两封信函都属于要约邀请

C.第一封信函属于要约，第二封信函属于承诺

D.第一封信函属于要约邀请，第二封信函属于要约【答案】：B118.根据《行政诉讼法》，因不动产提起的行政诉讼，由()人民法院管辖。

A.原告住所地

B.被告住所地

C.由原告选择被告住所地或不动产所在地

D.不动产所在地【答案】：D119.被代理人因为向代理人授权不明确而给第三人造成的损失，应()

A.由被代理人向第三人承担责任，代理人承担连带责任

B.由被代理人独自向第三人承担责任

C.由第三人自己承担损失

D.由代理人独自向第三人承担责任【答案】：A120.2016年9月15日,甲材料供应商与丙材料供应商订立书面合同,转让甲对乙施工企业的30万元债权。同年9月25日,乙接到甲关于转让债权的通知。关于该债权转让的说法,正确的是（）

A.甲与丙之间的债权转让合同9月25日生效

B.丙于9月15日可以向乙主张30万元债权

C.甲与丙之间的债权转让行为于9月25日对乙生效

D.乙拒绝清偿30万元债务的,丙可以要求甲和乙承担连带责任【答案】：C121.关于施工中发现文物的报告和保护的说法，正确的是（）。

A.发现人应当在12小时内报告当地文物行政部门

B.文物行政部门接到报告后，应当在48小时内赶赴现场

C.文物行政部门成当在10日内提出处理意见

D.任何单位或者个人发现文物，应当保护现场【答案】：D122.根据《招标投标法》的规定，下列施工项目不属于必须招标范围的是()

A.企业投资的体育场

B.企业投资的廉租住房

C.企业投资的商品住房

D.在资质等级许可范围内施工企业建设的自用办公楼【答案】：D123.关于施工企业资质证书的申请、延续和变更的说法，正确的是()。

A.企业首次申请资质应当申请最低等级资质，但增项申请资质不必受此限制

B.资质许可机关逾期未做出资质准予延续决定的，视为准予延续

C.施工企业发生合并需承继原建筑业企业资质的，不必重新核定建筑业企业资质等级

D.被撤回建筑业企业资质证书的企业，可以在资质被撤回后6个月内，向资质许可机关提出核定低于原等级同类别资质的申请【答案】：B124.根据《企业所得税法》，下列纳税人中属于企业所得税纳税人的是（）。

A.私营企业

B.个体工商户

C.个人独资企业

D.合伙企业【答案】：A125.《建筑业企业资质管理规定》规定,取得建筑业企业资质的企业,申请资质升级、资质增项,在申请之日起前(),未依法履行工程质量保修义务或拖延履行保修义务,造成严重后果的,资质许可机关不予批准企业的资质升级申请和增项申请。

A.3个月内

B.6个月内

C.一年内

D.18个月内【答案】：C126.关于不动产物权设立的说法，正确的是()。

A.经依法登记，发生设立效力

B.合同签字盖章，发生设立效力

C.依法属于国家所有的自然资源，所有权必须登记

D.未经登记，不动产交易合同无效【答案】：A127.（2019年真题）设计单位在设计文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备,应当（）。

A.征求监理单位的意见

B.注明生产厂、供应商

C.征求施工企业的意见

D.注明规格、型号、性能等技术指标【答案】：D128.仲裁协议是合同的组成部分，仲裁协议无效的情况不包括（）。

A.约定的事项超出法律规定的仲裁范围的

B.一方采取胁迫手段，迫使对方订立仲裁协议的

C.无民事行为能力人或者限制民事行为能力人订立的仲裁协议

D.在仲裁协议中，当事人对仲裁事项或者仲裁委员会没有约定或者约定不明确，但当事人达成补充协议的【答案】：D129.某施工单位在道路挖掘施工中未进行围挡防护，导致夜间一行人王某失足坠落沟槽内摔伤。该施工单位对王某需承担的责任是()

A.刑事责任

B.违约责任

C.侵权责任

D.行政责任【答案】：C130.根据《民法典》，关于代理的说法，正确的是（）（2013）

A.代理人在授权范围内实施代理行为的法律后果由被代理人承担

B.代理人可以超越代理权实施代理行为

C.被代理人对代理人的一切行为承担民事责任

D.代理是代理人以自己的名义实施民事法律行为【答案】：A131.有著作权侵权行为的，应当承担民事责任；对于损害社会公共利益的，应当追究其行政责任，其执法部门是()。

A.知识产权保护部门

B.工商行政部门

C.政府相关管理部门

D.著作权行政管理部门【答案】：D132.甲公司与乙公司签订了一份供货合同，由甲公司为乙公司供应钢筋，并由丙公司作为乙公司收到钢筋后支付货款的保证人，但合同对保证方式没有约定。后来乙公司收到钢筋后拒不付款，则丙公司承担保证责任的方式应（）。

A.为一般保证

B.为连带责任保证

C.由丙与甲重新协商确定

D.由甲、乙、丙三方重新协商确定【答案】：A133.依据《民法典》的违约责任承担原则，发包人可以不赔偿承包人损失的情况是（）。

A.建设资金未能按计划到位的施工暂停

B.发包人改变项目建设方案的工程停建

C.传染病流行导致施工暂停

D.征地拆迁工作不顺利导致施工现场移交延误【答案】：C134.某建设单位2005年2月1日领取了施工许可证。由于某种原因，工程不能按期开工，故向发证机关申请延期。根据《建筑法》，申请延期应在（）前进行。

A.2005年3月1日

B.2005年4月1日

C.2005年5月1日

D.2005年6月1日【答案】：C135.某施工企业向某材料供应商发出了要约，材料供应商在对施工企业的答复中仅仅要求将交货时间推迟一天。根据《民法典》的规定，材料供应商的答复是对施工企业要约的（）。

A.实质性变更，该承诺有效

B.实质性变更，不构成承诺

C.非实质性变更，不构成承诺

D.非实质性变更，视为新要约【答案】：B136.甲施工企业与乙水泥厂签订了水泥采购合同，并由丙公司作为该合同的保证人，担保该施工企业按照合同约定支付货款，但是担保合同中并未约定担保方式。水泥厂供货后，甲施工企业迟迟不付款。那么，丙公司承担保证责任的方式应为()。(2015真题)

A.一般保证

B.效力待定保证

C.连带责任保证

D.无效保证【答案】：A137.仲裁委员会在审理双方争议时，对争议事项进行仲裁，其权限范围由（）决定。

A.仲裁规则确定

B.法律直接规定

C.仲裁庭决定

D.仲裁协议约定【答案】：D138.某工程施工联合体参加资格预审并获通过后，投标过程中其组成成员发生变化，虽未经招标人同意，但新联合体仍然符合资格预审条件要求，则招标人（）。

A.应当认定投标文件无效

B.可以认定投标文件有效

C.征得投标人同意后可以认定投标文件有效

D.征得评标委员会同意后可以认定投标文件有效【答案】：A139.在保险合同中，负有支付保险费义务的当事人是（）。

A.受益人

B.投保人

C.被保险人

D.保险人【答案】：B140.建设工程施工合同签订后，发包人合同外附属市政工程委托承包人施工，对此价款未做约定，后无法协商一致，则市政工程价款应按照（）市场价格履行。

A.订立合同时合同签订地

B.订立合同时合同履行地

C.履行合同时合同签订地

D.履行合同时合同履行地【答案】：B141.以下案件中，不属于中级人民法院管辖的第一审行政案件是（）。

A.对国务院各部门或者省、自治区、直辖市人民政府所作的具体行政行为提起诉讼的案件

B.海关处理的案件

C.本辖区内重大复杂的案件

D.因不动产提起的行政诉讼案件【答案】：D142.某成片住宅小区建设单位去申请领取施工许可证，经建设行政主管部门审查发现存在下面几种情形：(1)此时正处于施工招标过程的评标阶段；(2)建设工期15个月，工程合同价为8000万人民币，目前到位资金2500万元人民币；(3)尚未签订委托监理合同；(4)没有拆迁完毕。上述情况中，属于不能颁发许可证的有()种情况。

A.1

B.2

C.3

D.4【答案】：B143.2012年4月2日职工张某按照《职业病防治法》的规定被鉴定为职业病，则所在单位应当最迟于（），向统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请。

A.2012年4月16日

B.2012年5月1日

C.2012年5月16日

D.2012年5月21日【答案】：B144.建设项目施工过程中发现地下古墓，立即报告当地文物行政部门，文件行政部门接到报告后，一般应在不超过（）小时赶赴施工现场（2013）

A.12

B.36

C.48

D.24【答案】：D145.某施工单位违反国家规定施工，造成重大安全事故，后果特别严重，对直接责任人的处罚为（）。

A.拘役

B.无期徒刑

C.处3年以上5年以下有期徒刑，并处罚金

D.处5年以上10年以下有期徒刑，并处罚金【答案】：D146.在乡、村庄规划区内进行多村公共设施和公益事业建设时，应当办理()。

A.乡村建设规划许可证

B.乡村建设工程规划许可证

C.乡村建设用地规划许可证

D.土地性质变更登记手续【答案】：A147.当事人之间订立转让不动产物权的合同，未办理物权登记的，除法律另有规定或者合同另有约定外，()。

A.合同不生效

B.合同无效

C.合同终止

D.不影响合同效力【答案】：D148.甲公司于2015年5月以每吨1000元的价格购买了乙水泥生产厂的一批水泥，合同约定5月20日将这批水泥送抵指定地点。但直到6月10日甲公司才收到这批水泥，此时市场价格已涨至每吨1200元，则此时甲公司应按()结算水泥货款。

A.执行新价格

B.执行原价格

C.甲承担少部分差价

D.乙承担一半差价【答案】：B149.仲裁裁决书自()之日起发生法律效力。

A.发出

B.当事人收到

C.申请撤销期限届满

D.作出【答案】：D150.根据《建设工程质量管理条例》,关于设计单位权利的说法,正确的是()。

A.为节约投资成本,设计单位可不依据勘察成果文件进行设计

B.设计单位有权将所承揽的工程交由资质等级更高的设计单位完成

C.有特殊要求的专用设备,设计单位可以指定生产厂商或供应商

D.设计深度由设计单位酌定【答案】：C151.（2019年真题）建设项目完工后，施工企业已提交竣工验收报告，如建设单位未组织竣工验收，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，该项目的竣工日期（）。

A.相应顺延

B.以施工企业提交竣工验收报告之日为准

C.以合同约定的计划竣工日期为准

D.以实际通过竣工验收之日为准【答案】：B152.对于拆除工程，建设单位报送的备案资料中不包括的是（）。

A.拆除施工组织方案

B.堆放、清除废弃物的措施

C.拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明

D.建设单位的资质证明【答案】：D153.某工地发生火灾事故，总包单位及时报告后发现伤亡人数又有增加，则()。

A.应自事故发生之日起15日内补报

B.应自事故发生之日起30日内补报

C.应自事故发生之日起10日内补报

D.应自事故发生之日起7日内补报【答案】：D154.某施工企业于2007年3月10日取得安全生产许可证，则该证至（）到期。

A.2009年3月10日

B.2010年3月10日

C.2011年3月10日

D.2012年3月10日【答案】：B155.《民法典》规定，当事人一方依照《民法典》第93条第2款、第94条的规定主张解除合同的，应当通知对方，合同自（）时解除。

A.通知发出

B.通知到达对方

C.对方知晓

D.对方同意【答案】：B156.某贷款合同，借款方以一块的承包经营权向贷款方做了抵押担保，但未到县级林业主管部门办理抵押登记，贷款方即拨付了借贷的资金。按照相关法律规定，该抵押合同()。

A.在贷款方将资金拨付至借款方账户时生效

B.由于事先未获得林业主管部门的批准，属于无效合岗

C.自当事人双方签字盖章后即生效

D.借贷双方办理完抵押登记手续后生效【答案】：C157.下列不属于安全事故调查组的组成人员的是()。

A.安全生产监督管理部门人员

B.事故单位工会代表

C.监察机关人员

D.事故单位技术负责人【答案】：D158.依据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，施工单项合同估算价（）万元人民币以上的工程建设项目，必须进行招标。

A.50

B.100

C.200

D.400【答案】：D159.根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》，关于施工企业负责任人施工现场带班制度的说法，正确的是（）。2018真题

A.建筑施工企业负责人，是指企业的法定代表人、总经理，不包括主管质量安全和生产工作的副总工程师

B.建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的20%

C.有分公司的企业集团负责人因故不能到现场的，可口头委托工程所在地的分公司负责人对施工现场进行带班检查

D.建筑施工企业负责人带班检查时，应认真做好检查记录，并分别在企业和工程项目存档备查【答案】：D160.在建设工程领域，易引发行政纠纷的具体行政行为中，（）即行政机关根据公民、法人或者其他组织的申请，经依法审查，准予其从事特定活动的行政管理行为。

A.行政裁决

B.行政处罚

C.行政奖励

D.行政许可【答案】：D161.甲总承包单位将其承建的工程分包给乙承包单位，双方订立分包合同并约定因本合同发生的一切争议均由某仲裁委员会裁决。后双方因质量问题发生争议，同时发现该分包行为未经建设单位同意。下列关于本案仲裁协议效力的说法，正确的是（）。

A.分包合同无效，则仲裁协议无效

B.分包合同有效，则仲裁协议有效

C.分包合同效力待定，则仲裁协议效力待定

D.分包合同效力与仲裁协议效力没有相关性【答案】：D162.关于建筑施工企业负责人施工现场带班制度的说法，正确的是()。

A.建筑施工企业负责人每月带班检查的时间不少于该月的25%

B.建筑施工企业负责人带班检查时形成的检查记录仅在工程项目上存档备查即可

C.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工时，建筑施工企业负责人应到施工现场进行带班检查

D.对于有分公司的企业集团，集团负责人因故不能到现场的，必须书面委托集团公司所在地分公司负责人进行带班检查【答案】：C163.《工程建设项目招标范围和规模标准规定》所属的法的形式是()。

A.法律

B.行政法规

C.部门规章

D.地方性法规【答案】：C164.监理单位受建设单位的委托对施工单位的行为进行监督管理，如果施工单位为了感谢监理工程师帮助其处理了结构难点处理问题，支付给监理工程师部分奖金，这种做法根据规定属于（）。

A.监理工程师协助施工单位解决问题得到奖金是应该的

B.工程监理单位与被监理工程的承包单位不得有利害关系，此事不符合规定

C.干了工作得到奖金不属于有利害关系

D.只要建设单位同意监理工程师可以得到该奖金【答案】：B165.某施工分包合同约定，由总包单位租赁某大型施工起重机械用于工程施工，则该施工机械在使用前应由（）共同进行验收。

A.总承包单位、出租单位、监理单位、建设单位

B.总承包单位、出租单位、安装单位、监理单位

C.分包单位、出租单位、安装单位、建设单位

D.总承包单位、分包单位、出租单位、安装单位【答案】：D166.关于工程合理使用年限的说法，正确的是（）。

A.工程合理使用年限是指工程的地基基础、主体结构能保证在正常情况下安全使用的年限

B.设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，但不必注明工程合理使用年限

C.工程合理使用年限是从工程实际转移占有之日起算

D.工程合理使用年限与《民法典》中工程合理使用期限的内涵不一致【答案】：A167.强制性国家标准由()批准发布或者授权批准发布。

A.国务院

B.国务院标准化行政主管部门

C.国务院工程建设行政主管部门

D.国务院工程建设行政主管部门领导下的行业协会【答案】：A168.某住宅楼建设过程中，考虑到工程安全，施工单位编制了高大模板工程专项施工方案，该方案还须专家进行论证、审查，则方案论证、审查工作由（）来组织。

A.建设单位

B.建设行政主管部门

C.施工单位

D.监理单位【答案】：C169.根据《建设工程质量管理条例》的规定，()应当参与建设工程质量事故分析，并对因设计造成的质量事故，提出相应的技术处理方案。

A.建设单位

B.设计单位

C.监理单位

D.施工单位【答案】：B170.关于施工现场专职安全生产管理人员的配备及其职责，说法正确的是()。

A.劳务分包单位应当按照施工面积配备专职安全员

B.采用新技术的项目应当适当增加配备专职安全员

C.施工作业班组必须设置专职安全巡查员，对本班组的作业场所进行安全监督检查

D.专职安全员应当对重大隐患排查治理全面负责【答案】：B171.甲、乙两公司建设工程合同纠纷一案，经某仲裁委员会作出裁决，甲、乙两公司对裁决结果均不满意。下列选项正确的是()。

A.双方可就此纠纷再次向该仲裁委员会申请仲裁

B.双方可就此纠纷重新达成仲裁协议后向另外的仲裁委员会申请仲裁

C.双方可就此纠纷向人民法院起诉

D.双方可向人民法院申请撤销仲裁裁决【答案】：D172.关于劳动合同与劳务派遣协议的表述中，不正确的是（）。

A.劳务派遣单位与被派遣劳动者应当订立劳动合同

B.劳务派遣单位应当与被派遣劳动者订立2年以上的固定期限劳动合同，按月支付劳动报酬

C.被派遣劳动者在无工作期间，劳务派遣单位应当按照所在地人民政府规定的最低工资标准，向其按月支付报酬

D.劳务派遣单位派遣劳动者无须与接受以劳务派遣形式用工的单位订立劳务派遣协议【答案】：D173.权利人在债务人不履行到期债务时，对债务人或第三人特定的物享有的优先受偿权，称为（）。

A.用益物权

B.担保物权

C.保证担保

D.处分权【答案】：B174.根据《建设工程质量管理条例》，建设工程保修期自()之日起计算。（2012）

A.竣工验收合格

B.交付使用

C.发包方支付全部价款

D.竣工验收备案【答案】：A175.根据法的效力等级，《建设工程质量管理条例》属于()。

A.法律

B.部门规章

C.行政法规

D.单行条例【答案】：C176.根据《民法典》的规定,下列财产可以设立抵押的是（）。

A.土地所有权

B.集体所有的宅基地

C.公立幼儿园的教育设施

D.生产原材料【答案】：D177.下面不属于建设工程一切险承保的危险与损害的是（）。

A.火灾

B.地震

C.原子裂变

D.爆炸【答案】：C178.根据《建设工程安全生产管理条例》，建设单位不得压缩()工期。

A.定额

B.标准

C.法定

D.合同【答案】：D179.《建筑业企业资质管理规定》中规定，对在资质有效期内遵守有关法律、法规、规章、技术标准，信用档案中无不良行为记录，且注册资本、专业技术人员满足资质标准要求的企业，经资质许可机关同意，有效期延续（）年。

A.3

B.5

C.6

D.7【答案】：B180.合同关于履行费用的负担约定不明确的，由（）负责合同履行费用。

A.履行义务一方

B.接受履行的一方

C.双方平均分摊

D.双方按法定比例【答案】：A181.甲与乙签订工程设计合同，合