建筑项目泥工协作合同

建筑项目泥工协作合同甲方（发包方）：姓名：[甲方姓名]身份证号：[甲方身份证号码]联系地址：[甲方联系地址]联系电话：[甲方联系电话]乙方（承包方）：姓名：[乙方姓名]身份证号：[乙方身份证号码]联系地址：[乙方联系地址]联系电话：[乙方联系电话]鉴于甲方有建筑项目泥工工程需要施工，乙方具备相应的泥工施工能力和经验，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，达成以下条款：一、工程概况1.工程名称：[具体工程名称]2.工程地点：[详细工程地址]3.工程内容：包括但不限于砌墙、贴砖（墙面砖、地面砖）、地面找平、抹灰（墙面抹灰、顶棚抹灰）、零星混凝土浇筑等泥工相关工作，具体以施工图纸和甲方要求为准。二、合同工期1.本工程开工日期为[开工日期]，竣工日期为[竣工日期]，总工期为[X]日历天。2.如遇不可抗力因素（如自然灾害、政府指令停工等）或甲方原因导致工期延误，工期相应顺延。乙方应在上述情况发生后[X]天内，以书面形式向甲方提出工期顺延申请，并提供相关证明材料，甲方应在收到申请后[X]天内予以确认。三、工程质量1.乙方必须严格按照国家现行的建筑工程施工质量验收规范、标准以及施工图纸和甲方的要求进行施工，确保工程质量达到合格标准。2.工程质量应符合以下具体要求：砌墙：墙体垂直平整，灰缝均匀饱满，组砌方式正确，拉结筋设置符合设计要求。贴砖：砖面平整，缝宽一致，无空鼓、裂缝，阴阳角方正，排水坡度符合设计要求。地面找平：表面平整度误差不超过[X]mm，坡度符合设计要求，无起砂、裂缝等缺陷。抹灰：表面光滑、洁净，接槎平整，阴阳角方正，无空鼓、开裂现象。3.乙方应建立健全质量保证体系，加强施工过程中的质量检查和控制，每道工序完成后应进行自检，自检合格后报甲方验收，验收合格后方可进行下一道工序施工。4.若工程质量不符合要求，乙方应负责无偿返工，直至达到合格标准为止，由此造成的工期延误和经济损失由乙方承担。四、合同价款及支付方式1.合同价款：本工程采用[固定总价/综合单价]方式计价，合同总价为人民币[X]元（大写：[大写金额]）。若采用综合单价方式计价，各项工作的单价详见附件《泥工工程综合单价表》，工程量按实际完成的工程量计算。2.支付方式：预付款：合同签订后，甲方在[具体日期]内支付合同价款的[X]%作为预付款，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。进度款：乙方每月[具体日期]向甲方报送当月完成的工程量报表，甲方在收到报表后[X]天内进行审核，审核确认后在[具体日期]内支付已完工程价款的[X]%。结算款：工程竣工经甲方验收合格后，乙方应在[X]天内提交工程结算报告及完整的结算资料，甲方在收到结算报告及资料后[X]天内进行审核，审核无误后在[具体日期]内支付至结算价款的[X]%。质保金：结算价款的[X]%作为质保金，质保期为[X]年，自工程竣工验收合格之日起计算。质保期满后，如无质量问题，甲方在[X]天内无息退还质保金。五、双方权利和义务甲方权利和义务1.权利对工程质量、进度、安全进行监督检查，有权要求乙方对不符合要求的地方进行整改。按照合同约定对工程进行验收和结算。对乙方的施工人员进行管理和协调，有权要求乙方更换不称职的施工人员。2.义务提供施工图纸及相关技术资料，并进行技术交底。按照合同约定支付工程价款。协调各施工单位之间的关系，为乙方施工创造良好的施工条件。及时组织工程验收。乙方权利和义务1.权利按照合同约定收取工程价款。要求甲方提供施工所需的图纸、技术资料和必要的施工条件。2.义务严格按照合同约定的工期、质量标准和施工规范进行施工，确保工程顺利完成。遵守施工现场的各项规章制度，服从甲方的管理和协调。自行组织施工人员、施工设备和材料，并保证施工人员的素质和设备、材料的质量。负责施工现场的安全管理，做好安全防护措施，确保施工人员的人身安全和财产安全，承担因自身原因造成的安全事故责任和因此产生的费用。保护施工现场的环境，做好文明施工工作，不得随意丢弃建筑垃圾。工程竣工后，向甲方提供完整的工程资料。六、材料供应1.甲方供应材料：甲方负责供应的材料详见附件《甲方供应材料清单》，甲方应按照工程进度及时供应材料，并保证材料的质量符合要求。乙方应在收到甲方供应的材料后[X]天内进行验收，如发现材料质量不符合要求或数量短缺，应及时书面通知甲方，甲方应在[X]天内予以解决。2.乙方自行采购材料：乙方自行采购的材料应符合国家相关标准和设计要求，并提供质量合格证明文件。乙方采购的材料在使用前应报甲方检验，经甲方检验合格后方可使用。如因乙方采购的材料质量问题导致工程质量不合格，乙方应承担全部责任。七、违约责任1.甲方违约责任甲方未按照合同约定支付工程价款的，每逾期一天，应按照未支付金额的[X]‰向乙方支付违约金。因甲方原因导致工程停工、窝工的，甲方应承担乙方因此造成的经济损失，并顺延工期。2.乙方违约责任乙方未按照合同约定的工期完成工程的，每逾期一天，应按照合同总价的[X]‰向甲方支付违约金。逾期超过[X]天的，甲方有权解除合同，乙方应承担甲方因此造成的全部经济损失。乙方施工质量不符合合同要求的，应负责无偿返工，直至达到合格标准为止。如因乙方返工导致工期延误的，乙方应按照上述逾期完工的违约责任承担责任。乙方违反施工现场管理规定或安全规定的，甲方有权对乙方进行处罚，每次处罚金额为人民币[X]元。如因乙方原因造成安全事故的，乙方应承担全部责任和因此产生的费用。八、争议解决本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他条款1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程质保期满且甲方付清全部款项后终止。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。3