2026年教育建设工程施工协议

2026年教育建设工程施工协议一、双方基本信息甲方：委托方公司乙方：服务方公司二、合同标的1.品名/服务内容：教育建设工程施工，包括但不限于教学楼、实验楼、宿舍楼、食堂等建筑物的设计、施工、安装及配套设施的建设。2.规格型号/标准：按照国家相关建筑规范、标准及甲方提供的施工图纸要求执行。3.数量：教育建设工程整体施工项目。4.单价：详见附件《工程量清单》，设备单价为人民币壹拾贰万伍仟元整。5.总价：人民币叁拾柒万伍仟元整。三、权利义务条款1.甲方权利义务：甲方应在施工前提供完整、准确的施工图纸和设计文件，确保施工顺利进行。甲方应在施工过程中提供必要的协助和支持，包括但不限于现场协调、材料供应等。2.乙方权利义务：乙方应按照合同约定及施工图纸要求，确保施工质量，按时完成施工任务。乙方应负责施工现场的安全管理，确保施工安全。3.设计变更：如因设计变更导致工程量增加或减少，双方应协商确定新的工程量和价格。4.进度款支付：甲方应在工程进度达到约定节点后5个工作日内支付相应进度款。5.验收标准：甲方应在收到货物或完成施工后5个工作日内完成验收，逾期视为验收合格。6.售后服务：乙方应在工程交付使用后提供为期壹年的免费售后服务，包括但不限于设备维修、保养等。四、违约责任1.乙方逾期交货，每日按合同总价的千分之三支付违约金。2.甲方逾期付款，每日按应付款项的千分之五支付违约金。3.如因乙方原因导致工程质量不合格，乙方应无条件返工，并承担由此产生的全部费用。4.如因甲方原因导致施工延误，甲方应向乙方支付每日合同总价千分之二的违约金。五、争议解决条款双方因履行本合同发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，提交仲裁委员会仲裁。六、合同期限、生效条件、份数1.本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为壹年。2.本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。七、其他1.本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。,签订日期：年月日八、保密条款1.双方对本合同内容以及履行过程中知悉的对方商业秘密负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方外泄。2.保密期限自合同签订之日起至合同终止后三年。九、不可抗力1.因不可抗力导致本合同无法履行或者履行困难的，双方应立即通知对方，并采取一切可能的措施减轻损失。2.不可抗力事件包括但不限于自然灾害、管理部门行为、社会异常事件等。3.发生不可抗力事件，双方应协商解决合同履行问题，如协商不成，任何一方均有权解除合同。十、通知1.除非本合同另有约定，所有通知应以书面形式发送至对方指定的地址。2.通知自发出之日起满个工作日，视为送达。十一、合同解除1.任何一方违反本合同约定，致使合同目的不能实现的，另一方有权解除合同。2.在合同履行过程中，如发生以下情况之一，任何一方均有权解除合同：a.乙方未按约定时间、质量、数量完成工程；b.甲方未按约定支付款项；c.双方协商一致解除合同。十二、合同终止1.本合同期满或双方协商一致解除合同后，合同终止。2.合同终止后，双方应按照约定办理相关手续，并妥善处理合同终止后的遗留问题。十三、附件本合同附件如下：,1.工程施工图纸2.工程量清单3.付款计划4.甲方提供的设备清单5.其他双方认为需要附件的内容十四、合同签署本合同经甲乙双方代表签字盖章后生效。以下为双方代表签字：甲方（盖章）：代表（签字）：日期：年月日乙方（盖章）：代表（签字）：十四、合同签署甲方（盖章）：代表（签字）：张华日期：2026年10月10日乙方（盖章）：代表（签字）：李明日期：2026年10月12日十五、争议解决1.合同履行过程中，如发生争议，双方应首先通过友好协商解决。2.协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。十六、不可抗力1.由于地震、洪水、战争等不可抗力因素导致合同无法履行时，双方应互相谅解，并根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任。2.任何一方在不可抗力发生后个工作日内，应向对方提供相关证明材料。十七、其他1.本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。2.本合同一式份，甲乙双方各执份。十八、附则1.本合同自双方签字盖章之日起生效。2.本合同自合同终止之日起失效。附件说明：1.工程施工图纸：详见附件一。2.工程量清单：详见附件二。3.付款计划：详见附件三。4.甲方提供的设备清单：详见附件四。5.其他双方认为需要附件的内容：详见附件五。甲方（盖章）：乙方（盖章）：代表（签字）：乙方（盖章）：XX建筑工程有限公司代表（签字）：张伟日期：2026年5月12日（续写内容）一、工程进度1.本工程计划于2026年6月1日开工，预计2028年6月30日竣工，共计施工时间为24个月。2.甲方将按照合同约定，在施工过程中定期对乙方进行现场检查，确保工程进度和质量。二、工程款项1.本工程总造价为人民币万元，其中甲方支付万元作为预付款，在工程开工前支付。2.乙方在工程完成后，将按照实际完成工程量向甲方提交结算报告，甲方在收到结算报告后个工作日内支付工程款。三、工程质量1.乙方承诺按照国家有关建筑工程质量标准进行施工，确保工程质量达到合格以上。2.甲方将聘请专业质量监督机构对工程质量进行监督，如发现质量问题，乙方应立即整改，直至达到要求。四、安全管理1.乙方应严格遵守国家有关安全生产的法律法规，确保施工现场安全。2.乙方应定期对施工现场进行安全检查，发现问题及时整改，确保施工人员的人身安全。五、环境保护1.乙方应遵守国家有关环境保护的法律法规，采取有效措施，减少施工过程中的环境污染。2.乙方应按照甲方要求，对施工现场进行绿化，恢复生态环境。六、知识产权1.乙方在施工过程中，不得侵犯他人的知识产权。2.甲方拥有本工程的设计图纸、施工方案等知识产权，未经甲方同意，乙方不得擅自复制、使用或转让。七、保密1.双方对本合同内容以及与本合同有关的其他信息负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方外泄。2.本保密义务在本合同终止后仍然有效。八、违约责任1.乙方如未按合同约定完成工程，每延迟一天，应向甲方支付元违约金。2.甲方如未按合同约定支付工程款，每延迟一天，应向乙方支付元违约金。九、合同解除,1.如发生下列情况之一，任何一方有权解除本合同：（1）一方严重违约，经对方催告后仍不履行；（2）发生不可抗力，致使合同无法履行；（3）一方被依法宣告破产或解散。2.合同解除后，双方应按照合同约定进行结算，并妥善处理合同终止后的相关事宜。十、通知1.双方之间的通知应以书面形式进行，送达对方后生效。2.通知方式为：（1）专人送达；（2）邮寄；（3）传真；（4）电子邮件。十一、合同争议解决1.本合同履行过程中发生的争议，双方应首先通过友好协商解决。十二、合同生效十三、附则代表（签字）：张伟十三、附则2.本合同自合同终止之日起失效。例如，若甲方在合同终止后三十日内未对乙方提交的结算报告提出异议，则视为甲方对结算结果无异议，乙方有权据此办理结算手续。十四、违约责任1.若乙方在施工过程中出现质量问题，导致甲方遭受损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。例如，若乙方在施工过程中因操作不当导致一栋教学楼墙体出现裂缝，乙方应赔偿甲方损失人民币五十万元。2.若甲方未按时提供施工图纸或施工场地，导致乙方延误工期，甲方应向乙方支付延误工期造成的损失。例如，若甲方未按时提供施工图纸导致乙方延误工期一个月，甲方应向乙方支付延误工期损失人民币二十万元。十五、保密条款2.保密期限自合同签订之日起至合同终止后五年。十六、争议解决2.争议解决过程中，双方应保持良好沟通，积极配合，共同维护合同的正常履行。十七、其他2.本合同自双方签字盖章之日起生效。1.乙方应严格按照国家相关施工规范和设计要求进行施工，确保工程质量达到国家标准。2.工程验收时，乙方应提供完整的施工资料，包括施工图纸、施工记录、材料合格证等。3.验收合格后，甲方应在验收报告上签字确认，并支付相应的工程款。十九、保修责任1.乙方对施工的工程在质保期内承担保修责任，质保期为自工程竣工验收合格之日起三年。2.在质保期内，若因乙方施工质量问题导致工程损坏，乙方应负责修复，并承担由此产生的费用。3.质保期满后，乙方应提供相应的维修服务，但甲方需支付维修费用。二十、合同解除1.在合同履行过程中，若甲方或乙方违反合同约定，另一方有权解除合同。2.合同解除后，双方应按照合同约定办理结算手续，并互不追究对方责任。二十一、通知与送达1.任何一方变更地址或联系方式，应提前个工作日书面通知对方。2.通知应以书面形式发送，自发出之日起个工作日视为送达。二十二、合同附件本合同附件包括但不限于以下内容：,1.施工图纸2.材料清单,3.施工进