储能电站EPC项目施工总承包服务合同合同

储能电站EPC项目施工总承包服务合同合同合同编号：[填写合同编号]甲方（发包人）：[填写甲方全称]法定代表人：[填写法定代表人姓名]注册地址：[填写注册地址]通讯地址：[填写通讯地址]联系电话：[填写联系电话]电子邮箱：[填写电子邮箱]乙方（承包人）：[填写乙方全称]法定代表人：[填写法定代表人姓名]注册地址：[填写注册地址]通讯地址：[填写通讯地址]联系电话：[填写联系电话]电子邮箱：[填写电子邮箱]根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，就甲方委托乙方承担[填写项目名称]储能电站EPC项目施工总承包服务事宜，经友好协商，达成如下协议：第一条项目概况1.1项目名称：[填写项目名称]储能电站EPC项目1.2项目地点：[填写项目具体地点]1.3项目内容：建设[填写储能系统容量]兆瓦/小时[填写储能系统类型，如锂电池]储能电站，包括但不限于电池系统、变流系统、能量管理系统、消防系统、安防系统、站内配电系统、监控系统、土建工程、辅助设施等，具体范围以附件一《技术规格书》为准。1.4项目规模：[填写项目详细规模和主要技术参数]第二条合同范围与内容2.1乙方按照国家及行业相关法律法规、标准规范，以及甲方提供的技术要求（附件一《技术规格书》）和场地条件，负责本项目的EPC总承包服务，包括但不限于：(1)储能电站工程的设计服务，涵盖方案设计、初步设计、施工图设计及设计文件报批；(2)储能电站工程所需设备、材料的采购、运输、保管；(3)储能电站工程土建施工、设备安装、系统调试、性能测试；(4)储能电站工程的生产准备、人员培训；(5)储能电站工程的竣工验收、移交及配合试运行；(6)在质保期内承担保修责任；(7)合同约定的其他相关工作。2.2甲方负责提供项目所需的场地、接入系统条件、必要的审批手续及协调外部关系等。第三条合同价款3.1本项目EPC总承包服务费用采用[固定总价/可调价]方式，合同总价为人民币[填写金额]元（大写：[填写大写金额]）。3.2合同价款已包含乙方为完成本合同项下全部工作所需的设计费、材料设备费（含甲方供应材料设备除外）、施工费、设备安装费、调试费、管理费、利润、税金及其他费用。3.3如采用可调价方式，价格调整因素及方式约定如下：[详细约定调价机制，如材料价格波动、政策变化等]。第四条支付方式4.1预付款：合同生效后[]日内，甲方向乙方支付合同总价款的[]%，即人民币[填写金额]元（大写：[填写大写金额]），作为预付款。乙方需提供等额发票。4.2进度款：(1)乙方完成[]阶段工作并经甲方确认后，甲方向乙方支付合同总价款的[]%，即人民币[填写金额]元（大写：[填写大写金额]），乙方需提供等额发票。(2)乙方完成[]阶段工作并经甲方确认后，甲方向乙方支付合同总价款的[]%，即人民币[填写金额]元（大写：[填写大写金额]），乙方需提供等额发票。(3)乙方完成[]阶段工作并经甲方确认后，甲方向乙方支付合同总价款的[]%，即人民币[填写金额]元（大写：[填写大写金额]），乙方需提供等额发票。(4)上述进度款支付节点以乙方提交的符合合同要求的付款申请及相应证明文件为准。4.3结算款：本项目工程竣工验收合格，甲方组织确认工程结算报告后[]日内，甲方向乙方支付至结算总价款的[]%，即人民币[填写金额]元（大写：[填写大写金额]），乙方需提供等额发票。4.4质保金：结算总价款的[]%，即人民币[填写金额]元（大写：[填写大写金额]），作为工程质量保证金，自工程竣工验收合格之日起[]年内支付。质保期内，乙方发生质量缺陷，须在甲方通知的期限内修复合格，费用自理，质保金不足以弥补甲方损失的，甲方有权向乙方追偿。质保期满后[]日内，若乙方无质量问题，甲方将剩余质保金一次性支付给乙方，乙方需提供等额发票。4.5支付账户：甲方指定收款账户：开户名：[填写开户名]开户行：[填写开户行]账号：[填写账号]4.6乙方应提供符合要求的发票及收款凭证。甲方在收到乙方付款申请及证明文件后[]日内，审核无误后支付相应款项。第五条设计阶段5.1乙方应按照国家及行业相关设计规范和标准，以及附件一《技术规格书》的要求，完成本项目的设计工作。5.2乙方应按时提交各阶段设计成果，并报甲方及有关主管部门审批。甲方应在收到乙方提交的设计文件后[]日内予以确认或提出修改意见。5.3设计费已包含在合同总价内，不另行支付。第六条采购阶段6.1乙方负责采购本合同项下项目所需的所有设备、材料（附件一《技术规格书》中列明），确保其质量、规格、性能符合设计文件和合同要求。6.2乙方应采用公开、公平、公正的原则选择设备材料供应商，重要设备材料应提供至少[]家供应商进行比较，并报甲方确认。6.3设备材料的采购、运输、保险及保管责任均由乙方承担。6.4乙方应向甲方提供所采购主要设备材料的合格证、测试报告等技术文件，并配合甲方进行到货验收。验收合格后，方可用于工程。6.5甲方供应的材料设备，其规格、质量应符合设计要求，乙方应在收到后进行检验确认，如有问题应及时通知甲方。甲方供应材料设备的费用及风险由甲方承担。第七条施工阶段7.1乙方应负责本项目的土建施工、设备安装、系统调试等全部施工工作。7.2乙方应编制详细的施工组织设计和施工方案，报送甲方批准后实施。7.3乙方应建立完善的质量管理体系和安全保证体系，严格按照设计图纸、施工规范和质量标准进行施工，确保工程质量。7.4乙方应严格遵守国家及地方有关安全生产的法律法规，落实安全措施，确保施工安全，承担因施工原因造成的安全事故的全部责任。7.5乙方应采取有效措施，保护施工场地及周边环境，遵守环保规定，减少粉尘、噪音等污染。7.6乙方应积极配合甲方及监理单位对工程质量的检查和监督。7.7乙方需遵守甲方现场管理规定，服从甲方现场管理人员的协调（非监理人员）。第八条调试与试运行8.1乙方负责完成所有设备的单机调试、系统联动调试和性能测试，确保项目达到设计指标。8.2乙方应配合甲方组织进行系统试运行，并根据需要提供技术支持。8.3试运行期间，乙方应对发现的问题及时进行整改。第九条竣工验收与交付9.1乙方完成全部工程建设内容，并自检合格后，应向甲方提交竣工验收申请报告及完整的竣工资料（包括但不限于竣工图、设备材料合格证、测试报告、操作维护手册等）。9.2甲方应在收到竣工验收申请后[]日内，组织相关单位进行竣工验收。验收合格的，签署竣工验收报告；验收不合格的，乙方应按要求整改，直至验收合格。9.3验收合格后，甲乙双方办理工程移交手续，乙方将工程实体、设备、资料等正式移交给甲方使用。9.4工程移交后，乙方应向甲方提供完整的竣工资料一套。第十条质量保修10.1本项目工程质保期为自工程竣工验收合格之日起[]年。其中，电池系统、变流系统等关键设备的质保期按国家规定或合同专项约定执行，不低于[]年。10.2质保期内，如项目出现非外力因素造成的质量缺陷或故障，乙方应在接到甲方通知后[]小时内响应，并在[]日内派员到场免费维修，直至修复合格。相关费用由乙方承担。10.3因乙方原因造成的质量缺陷，乙方应负责修复或更换，并承担一切费用。若乙方无法在规定时间内修复，甲方有权委托第三方维修，费用由乙方承担。第十一条分包管理11.1若乙方需要将部分非主体工程或劳务分包给第三方，必须事先征得甲方的书面同意，并确保分包单位具备相应的资质和能力。11.2乙方对分包单位的行为向甲方承担连带责任。乙方应加强对分包单位的管理，确保分包工程的质量、安全和进度符合合同要求。第十二条违约责任12.1乙方责任：(1)若乙方设计文件不符合合同要求或存在严重缺陷，甲方有权要求乙方修改或重新设计，费用由乙方承担，工期不予顺延。若因此造成损失，乙方应承担赔偿责任。(2)若乙方未按合同约定的工期完成各项工作，每逾期一日，乙方应向甲方支付合同总价款[]%的违约金，但累计违约金不超过合同总价款的[]%。逾期超过[]日，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿损失。(3)若乙方施工质量不符合合同约定，甲方有权要求乙方返工、修复，并承担相应费用。若返工后仍不合格，或因质量问题导致甲方损失，乙方应承担赔偿责任。(4)若乙方在施工过程中发生重大安全事故，造成人员伤亡或重大财产损失，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方因此遭受的所有损失。(5)乙方未按合同约定履行保修义务的，甲方可自行或委托第三方维修，费用由乙方承担，甲方有权从质保金中扣除。12.2甲方责任：(1)若甲方未按合同约定支付款项，每逾期一日，应向乙方支付逾期付款部分[]%的违约金。(2)若因甲方原因（如提供资料错误、场地移交延迟等）导致工期延误或乙方损失，甲方应承担相应责任并赔偿损失。(3)甲方无正当理由拒绝办理竣工验收或移交手续，导致工期延误，应由甲方承担责任。第十三条不可抗力13.1不可抗力是指合同双方在签订合同时不能预见、对其发生和后果不能避免并不能克服的事件，包括但不限于地震、洪水、战争、动乱、政府行为等。13.2任何一方因不可抗力事件不能履行合同时，应在事件发生后[]日内书面通知对方，并提供相关证明。根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任，或允许延期履行。13.3若不可抗力影响持续超过[]日，双方应协商是否解除合同。因不可抗力造成的损失，由双方各自承担。第十四条保险14.1乙方应在本合同签订后[]日内，向甲方指定的保险公司投保建筑工程一切险、安装工程一切险和第三方责任险，保险范围和金额应符合合同附件二《保险要求》的约定。保险单副本应提交给甲方备案。14.2乙方应负责支付保险费用。因乙方原因导致保险失效或不足的，由乙方承担相应责任。14.3如发生保险事故，乙方应积极协助甲方进行索赔，索赔费用由保险公司承担，乙方应提供必要的协助证明。第十五条保密15.1甲乙双方应对在合作过程中获悉的对方的商业秘密（包括但不限于技术信息、经营信息、客户信息等）承担保密义务。未经对方书面同意，不得向任何第三方泄露。15.2本保密义务不因合同的终止而失效。第十六条争议解决16.1因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。16.2协商不成的，任何一方均有权向[选择仲裁或诉讼]解决：(1)仲裁：提交[填写仲裁委员会名称]按其届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。(2)诉讼：向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。第十七条法律适用17.1本合同的订立、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律。第十八条合同生效与终止18.1本合同自双方授权代表签字并加盖单位公章（或合同专用章）之日起生效。18.2合同在双方权利义务履行完毕后自动终止。18.3因不可抗力导致合同无法继续履行的，合同可提前终止，双方应根据实际情况结算，并互相返还财产或赔偿损失。第十九条通知与送达19.1双方在本合同中载明的地址、电话、邮箱为有效联系方式。任何书面通知按此地址邮寄（以挂号信或快递发出后[]日视为送达）、或发送电子邮件（以发送成功为准）即视为有效送达。19.2任何一方变更联系方式，应提前[]日书面通知对方。第二十