2026年监理工程师之合同管理试卷加答案详解

2026年监理工程师之合同管理试卷加答案详解1.设计施工总承包合同模式下，竣工试验的第三阶段，进行（）试验。

A.检查和功能性试验

B.在所有可利用的操作条件下安全运行

C.各种性能测试

D.设备质量检验【答案】：C2.(2019年真题)下列合同文件中，列入《标准施工招标文件》中施工合同文本中的合同附件格式的是（）。

A.协议书、投标保函、履约保函

B.投标保函、履约保函、预付款保函

C.协议书、预付款保函、履约保函

D.工程量清单、材料设备一览表、工程预付款明细单【答案】：C3.甲建设单位与乙设计单位签订设计合同，约定设计费用200万元，甲按约定向乙支付了定金50万元。如果乙在规定期限内不履行设计合同，应该返还给甲（）。

A.50万元

B.80万元

C.90万元

D.100万元【答案】：C4.根据ECC合同，发生了非承包商的过失原因而引起的事件，需要核算补偿，若变更由业主提供的工程信息，则该补偿事件的影响按对（）最有利的解释进行计价。

A.业主

B.承包商

C.工程师

D.善意第三方【答案】：B5.可调总价合同又称变动总价合同，市场价格变动等风险由（）承担。

A.业主

B.承包商

C.分包商

D.监理人【答案】：A6.下列对测量婴幼儿头顶至臂长和身长叙述正确的是（）。

A.被测婴幼儿脱去鞋帽株

B.保留小数点后两位

C.婴幼儿需站立测量

D.婴幼儿头顶至臂长和身长分别对应于儿童的身高和坐高【答案】：A7.关于施工企业职工意外伤害保险的说法不正确的是（）

A.建筑施工企业必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险

B.意外伤害保险费是强制性保险

C.实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费

D.意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止【答案】：B8.关于担保概念的表述中，不正确的是（）。

A.担保通常由当事人双方订立担保合同

B.被担保合同是无效的不影响担保合同的效力

C.担保活动应当遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则

D.担保是指当事人根据法律规定或者双方约定，为促使债务人履行债务实现债权人权利的法律制度【答案】：B9.某工程招标中，投标文件的内容未完全响应招标文件，但仍属于有效投标文件的情况是（）。

A.联合体投标没有提交联合体协议书

B.投标工期长于招标文件中要求的工期

C.投标保函金额少于招标文件的要求

D.未详细说明使用专利施工的技术细节【答案】：D10.根据《标准设备采购招标文件》中的通用合同条款，合同约定设备在出厂”前买方参与交货前检验，卖方在设备已包装完毕准备启运前通知买方的，监理人的正确做法是（）。

A.同意卖方启运，改为设备安装前检验

B.停止启运，按合同约定进行交货前检验

C.停止启运，卖方自行检验后再包装启运

D.同意启运，视为卖方违约并扣合同价15%的违约金【答案】：B11.某施工合同履行过程中，因施工需要临时中断道路交通，发包人委托承包人办理申请批准手续。因工程所处路段交通流量大，全天中断交通的要求未获批准，承包人只能在夜间断续施工，则由此造成的承包人损失应由()。

A.发包人赔偿，延误的工期顺延

B.发包人赔偿，延误的工期不予顺延

C.自己承担，延误的工期顺延

D.自己承担，延误的工期不予顺延【答案】：A12.采用FIDIC《施工合同条件》，关于计量方法，说法正确的是（）。

A.永久工程每项工程计量方法应按合同数据表中规定的方法，若无规定，则按符合工程量表或其他适用的明细表中的规定

B.永久工程每项工程计量方法应按合同数据表中规定的方法，若无规定，则通过工程师和承包商协商确定

C.对永久工程每项工程应以合同清单量计算，不考虑膨胀.收缩或浪费

D.对永久工程每项工程应以实际完成的净值计算，考虑膨胀.收缩或浪费【答案】：A13.根据FIDIC《施工合同条件》，可以调整合同约定单价的条件之一是：与工程量清单中估计工程量相比，实际计量的工程量变化超过（）。

A.5%

B.10%

C.15%

D.20%【答案】：B14.建设工程合同的标的是各类建筑产品，建筑产品的不动产特殊性决定了承包人工作的（）。

A.连续性

B.严格性

C.流动性

D.长期性【答案】：C15.关于合同效力的说法，正确的是()

A.合同无效但仲裁条款可以有效

B.当事人不能通过约定让合同生效

C.当事人的意思表示是否真实不影响合同效力

D.当事人的民事权利能力对合同效力无影响【答案】：A16.(2017年真题)根据《标准施工合同》，合同协议书中除明确规定合同组成文件外，双方在订立合同时还必须填写的内容包括（）。

A.结算方式

B.预付款支付时间

C.质量标准

D.合同争议解决方式【答案】：C17.《设计采购施工（EPC）/交钥匙合同条件》又称为（）。

A.蓝皮书

B.白皮书

C.绿皮书

D.银皮书【答案】：D18.投标保证金（）。

A.不记利息

B.如是现金不计利息，如是保函则计息

C.按银行同期存款利息计息

D.按银行同期贷款利息计息【答案】：C19.甲向乙借款到期未还，经乙多次催款仍未还款，乙无奈之下，趁甲不备之际将甲的电脑取出，声称甲归还欠款后便将电脑还给甲。下列说法正确的是（）。

A.乙占有电脑用以担保债务履行的方式是留置

B.甲乙并未订立留置合同，所以乙不能行使留置权

C.甲未能履行到期债务，所以乙可以行使留置权占有电脑

D.乙并未以合法的方式占有电脑，所以乙不能对电脑行使留置权【答案】：D20.关于施工投标保证的表述中，符合《招标投标法实施条例》规定的是（）。

A.招标人可以在招标文件中要求投标人提交投标保证金

B.投标保证金除现金外，只能是银行出具的银行保函、现金支票

C.投标人应提交规定金额的投标保证金，并作为其投标书的一部分，数额不得超过招标项目估算价的20％

D.投标保证金应当由投标人在提交投标文件前3d递交给招标人【答案】：A21.关于《标准施工招标文件》中“评标办法前附表”的说法，正确的是（）。

A.行业标准施工招标文件应不加修改地引用《标准施工招标文件》中的“评标办法前附表”

B.“评标办法前附表”应写明经评审最低评标价法的评审因素与评审标准

C.“评标办法前附表”可以与“评标办法”的内容相抵触

D.“评标办法前附表”无需写明施工组织设计评分因素和评分标准【答案】：B22.勘察人的试验室应当通过行业管理部门认可的（），具有相应的资格证书、试验人员和试验条件，否则应当委托第三方试验室进行室内试验

A.CMA计量认证

B.MAC计量认证

C.ACM计量认证

D.CAM计量认证【答案】：A23.承包人应按合同约定的安全工作内容，编制施工安全措施计划报送（）审批，按其的指示制定应对灾害的紧急预案。

A.监理人

B.发包人

C.勘察人

D.设计人【答案】：A24.根据《施工合同标准文本》的规定，以下有关监理人的说法中，错误的是()。

A.在发包人授权范围内，负责发出指示、检查施工质量、控制进度等现场管理工作

B.在发包人授权范围内独立处理合同履行过程中的有关事项

C.承包人收到监理人发出的重大指示，必须得到发包人的认可，方可遵照执行

D.在合同规定的权限范围内，独立处理或决定有关事项【答案】：C25.FIDIC《施工合同条件》是以（）来划分风险责任的归属。

A.承包商投标时能否合理预见

B.承包商投标时能合理预见

C.投标人投标时能否合理预见

D.投标人投标时能合理预见【答案】：A26.某施工合同约定承包工程应于9月20日竣工。8月中旬发现，因承包人的施工管理不严格，导致实际进度滞后于计划进度。承包人按工程师要求修改了进度计划，竣工日期推迟到9月30日。该进度计划得到工程师的确认，则（）。

A.如果通过赶工在9月20日竣工，可获提前竣工奖励

B.如果通过赶工在9月20日竣工，不能获提前竣工奖励

C.如果在9月25日竣工，既不获得奖励，也不承担拖期赔偿责任

D.如果在9月30日竣工，不需承担拖期赔偿责任【答案】：B27.以下属于勘察合同中，发包人义务的是（）。

A.遵守法律

B.依法纳税

C.完成全部勘察工作

D.避免勘探对公众与他人的利益造成损害【答案】：A28.某建设项目的勘察、设计合同估算价为3000万元人民币，在施工中需要采用专有技术，该施工项目（）方式发包。

A.应该采用议标

B.应该采用邀请招标

C.应该采用公开招标

D.可以采用直接委托【答案】：D29.关于建设工程设备采购合同中的安装、调试，说法不正确的是（）。

A.安装.调试中合同设备运行需要的用水.用电应由买方承担

B.卖方应承担安装.调试中合同设备运行需要的原材料

C.可以由卖方负责完成，也可以由买方或买方安排第三方负责，卖方提供技术服务

D.如卖方提供技术服务，则不对因未按照卖方指导导致安装.调试不成功承担责任【答案】：B30.采用《简明施工合同》的工程，负责材料和设备的供应人通常为()。

A.分包人

B.发包人

C.施工项目部

D.承包人【答案】：B31.关于建设工程勘察合同履行中发包人指示的说法，正确的是（）。

A.发包人的指示应盖有发包人单位章，或者由发包人代表签字确认

B.发包人代表紧急情况下可以当场发出临时口头指示，但事后需及时书面确认

C.发包人代表应在临时指示发出后24小时内发出书面确认函

D.逾期未发出书面确认函的，则视为临时指示未得到发包人的书面确认【答案】：C32.某施工合同履行过程中，承包人发现由于公路管理部门的责任，连接施工场地与公用通道之间的道路不符合招标文件中说明的条件，则承包人由此增加的费用应由()承担。

A.公路管理部门

B.承包人

C.发包人

D.承包人与发包人共同【答案】：C33.按（）的不同，建设工程施工合同可以划分为单价合同、总价合同和成本加酬金合同。

A.计价方式

B.计价范围

C.计价目的

D.计价规定【答案】：A34.设计施工总承包合同中，因承包人未按合同约定办理设计和工程保险、第三者责任保险，导致发包人受到保险范围内事件影响的损害而又不能得到保险人的赔偿时，原应从该项保险得到的保险赔偿金由（）承担。

A.承包人

B.发包人

C.承包人与发包人共同

D.监理人【答案】：A35.建设工程施工过程中发生化学品泄露，造成工程外部邻近人员中毒住院，其医疗费用应有保险公司支付的前提是该工程担保了建筑工程()。

A.一切险

B.一切险加第三者责任险

C.一切险加人身保险

D.一切险加人身意外伤害险【答案】：B36.除专用合同条款另有约定外，发包人应在合同签订后（）天内，将发包人代表的姓名、职务、联系方式、授权范围和授权期限书面通知勘察人。

A.7

B.10

C.14

D.28【答案】：C37.某工程项目施工阶段，发包人与某科研机构的试验室签订了委托试验合同，约定该试验室完成监理工程师指示的材料和工艺质量的检测试验。以下有关检测试验的说法中，正确的是()

A.试验室只接受发包人指示的试验项目

B.试验室应完成承包人要求的试验项目

C.监理工程师有权指示试验室完成某项试验，但不对检测数据的正确性负责

D.监理工程师应对依据错误检测数据作出的指示承担责任【答案】：C38.（2019年真题）下列合同文件中，属于《标准施工招标文件》中施工合同组成文件中需要发包人和承包人同时签字盖章的文件是（）。

A.专用条款

B.通用条款

C.中标通知书

D.合同协议书【答案】：D39.设计施工总承包合同模式下，总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作，总监理工程师应将被授权监理人员（）通知承包人。

A.姓名及其授权范围

B.职能分工及监理权限

C.监理权限

D.职能分工【答案】：A40.根据《标准施工合同》，关于监理人指示的说法，错误的是()。

A.发布指示前与当事人双方协商，尽量达成一致

B.监理人的指示无权免除合同约定的承包人义务

C.监理人的指示无权变更合同约定的承包人权利

D.监理人的指示有权变更合同约定的发包人义务【答案】：D41.（）在施工过程中负责管理施工控制网点，对丢失或损坏的施工控制网点应及时修复。

A.承包人

B.分包人

C.监理人

D.发包人【答案】：A42.工程监理单位与承包单位串通，为承包单位谋取非法利益，给建设单位造成损失的，应当与承包单位承担（）。

A.按份责任

B.共同责任

C.连带责任

D.均等责任【答案】：C43.关于具有建筑装饰专业甲级设计资质的单位可以承接的设计项目，说法不正确的是（）。

A.也可以由具有建设工程设计综合资质的单位承接

B.也可以由具有建筑行业甲级设计资质的单位承接

C.也可以由具有建筑行业乙级设计资质的单位承接

D.包括建筑装饰专业范围内甲级专项工程设计项目【答案】：C44.根据FIDIC《施工合同条件》，如果承包商未能按合同中竣工时间的规定如期完工，应当支付误期赔偿费，下列说法正确的是（）。

A.误期赔偿费以周为单位计算，不足一周的按一周计算

B.赔偿总额不得超过合同中规定的最高限额

C.除误期赔偿费以外，业主还可要求承包商为延误竣工支付违约金

D.支付误期赔偿费后，承包商可以不再承担完工义务【答案】：B45.在NEC合同文本中，目标合同（）。

A.适用于签订合同时价格已经确定的合同

B.适用于拟建工程在签订合同时工程范围尚未确定，合同双方先约定合同的目标成本的情况

C.适用于工程范围的界定尚不明确，甚至用目标合同为基础也不够充分，而且又要求尽早动工的情况

D.适用于施工管理承包，管理承包商与雇主签订管理承包合同【答案】：B46.根据《标准施工合同》，关于“暂估价”的说法，正确的是（）。

A.暂估价未包括在签约合同价内

B.暂估价可以计日工方式支付

C.暂估价是可能予以支付的款项

D.暂估价在招投标阶段暂时不能合理确定价格【答案】：D47.FIDICX系列合同中，在《施工合同条件》模式下，项目主要参与方不包括（）

A.业主

B.承包商

C.工程师

D.分包商【答案】：D48.施工合同履行过程中，某工程部位的施工具备隐蔽条件，经工程师中间验收后继续施工。工程师又发出重新剥露该部位检查的通知，承包人执行了指示。重新检验结果表明，施工质量存在缺陷，承包人修复后再次隐蔽。工程师对该事件的处理方式应为()

A.补偿费用，不顺延合同工期

B.顺延合同工期，不补偿费用

C.费用和工期损失均给予补偿

D.费用和工期损失均不补偿【答案】：D49.公开招标过程中，资格预审应当在（）之前完成。

A.发标

B.开标

C.评标

D.决标【答案】：A50.《合同法》规定，要约生效条件为()

A.要约人向受要约人发出要约

B.要约人与受要约人共同在要约文件上签字

C.受要约人作出有效承诺

D.要约以任何形式到达受要约人【答案】：D51.根据《标准施工合同》，判定是提前竣工还是延误竣工是比较（）。

A.合同内约定的工期和合同工期

B.缺陷责任期和质保期

C.施工期和合同内约定的工期

D.施工期与合同工期【答案】：D52.下列关于评标专家必须满足的条件，说法不正确的是（）。

A.从事相关专业领域工作满8年

B.具有高级职称

C.熟悉有关招标投标的法律法规

D.与投标人没有经济利益关系【答案】：B53.对于可能发生的变更，下列关于监理人指示变更的说法不正确的是（）。

A.与承包人协商后确定实施变更

B.承包人收到变更意向书后可以不同意实施变更

C.承包人同意实施变更的，可以直接实施变更

D.经发包人同意后发出变更指示【答案】：C54.根据标准施工合同的通用条款规定，下列关于监理人进度管理任务的说法中，不正确的是（）。

A.编制进度计划

B.对进度计划提出修改意见

C.控制施工工作按进度计划执行

D.检查进度计划的执行情况【答案】：A55.设计施工总承包合同模式下，关于“开始工作通知”说法正确的是（）。

A.该通知由发包人发出

B.应提前7天向承包人发出该通知

C.表明从发出该通知时间开始工作

D.应自合同生效之日起90天内发出【答案】：B56.下列既属于合同价又属于签约合同价内容的是（）。?

A.变更

B.价款调整

C.索赔

D.暂估价【答案】：D57.某一材料采购合同，双方约定违约金为70万元。合同履行过程中因供货方的原因导致不能交货，施工承包人为了避免停工待料，只能以高出原采购合同价100万元的价格采购同样的材料。则供货方应赔偿给施工承包人()

A.30万元

B.70万元

C.100万元

D.170万元【答案】：C58.在接收证书颁发前业主确实使用的工程，视为自（）起已被业主接收。

A.开工之日

B.开始使用之日

C.缺陷责任期结束之日

D.办理接收证书之日【答案】：B59.（2017年真题）工程评标中，个别评标委员会成员对评标结果有异议时，正确的处理方法是（）。

A.要求重新评标

B.回头说明其不同意见和理由

C.书面说明其不同意见和理由

D.要求其他成员说明同意的意见和理由【答案】：C60.材料采购合同履行管理中，除专用合同条款另有约定外，买方如果发现技术资料存在短缺和(或)损坏，卖方应在收到买方的通知后（）日内免费补齐短缺和(或)损坏的部分。

A.7

B.14

C.24

D.28【答案】：A61.合同工期自（）起计算。

A.监理人下达开工通知之日

B.实际开工之日

C.合同中约定的开工日

D.开工通知中载明的开工日【答案】：D62.《标准施工招标文件》中关于最终结清证书说法不正确的有（）。

A.监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的14天内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人

B.发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书

C.发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见，监理人提出应支付承包人的价款视为已经发包人同意

D.结清单生效即表明合同终止，承包人不再拥有索赔的权利，同时也不再承担保修的义务【答案】：D63.建设工程设计合同履行发包人的管理内容说法错误的是（）。

A.如委托监理，监理人的监理范围、职责权限和总监理工程师信息在专用合同条款中指明

B.发包人代表可以授权发包人的其他人员负责执行某项工作

C.发包人代表在授权范围内的行为由发包人代表承担法律责任

D.发包人的指示应盖有发包人单位章【答案】：C64.根据勘察设计招标的规定，关于资格审查的描述正确的是（）。

A.邀请招标的项目，应当发布资格预审公告

B.给潜在投标人准备资格预审文件的时间应不少于5日

C.招标人可以对已发出的资格预审文件进行必要的澄清或者修改，应当在提交资格预审申请文件截止时间至少5日前

D.资格审查委员会有招标人（招标代理机构）熟悉相关业务的代表和不少于成员总数2/3的技术、经济等专家组成，专家人数为5人以上单数【答案】：B65.缺陷责任期说法不正确的是（）。

A.缺陷责任期从工程接收证书中写明的竣工日开始起算

B.缺陷责任期一般是24个月

C.分部移交的单位工程，按提前验收的该单位工程接收证书中确定的竣工日为准，起算时间相应提前

D.影响工程正常运行的有缺陷工程或部位，在修复检验合格日前已经过的时间归于无效，重新计算缺陷责任期【答案】：B66.适用于采购生产线、成套设备、车辆等运行期内各种费用较高的货物的评标方法是（）。

A.最低投标价法

B.综合评标法

C.以设备寿命周期成本为基础的评标价法

D.综合评估法【答案】：C67.合同工期为（）。

A.合同内约定的工期

B.发出开工通知的日期至竣工验收的工期

C.合同基准日至竣工验收的工期

D.合同内约定的工期与变更索赔顺延的工期之和【答案】：D68.由评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标，后果是（）。

A.否决其投标

B.优先中标

C.重新报价

D.直接中标【答案】：A69.根据《建设施工合同（示范文本）》，（）表明合同终止。

A.竣工验收合格

B.工程移交

C.竣工结算

D.结清单生效【答案】：D70.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，因不可抗力导致工期延长，监理人按发包人要求指令承包人采取赶工措施发生的合理赶工费用应由（）承担。

A.发包人

B.承包人

C.发包人和监理人共同

D.参与验收的各方共同【答案】：A71.在分期付款买卖合同中，分期付款的买受人未支付到期价款的金额达到全部价款的()时，出卖人可以要求买受人支付全部价款或者解除合同。

A.1／2

B.1／3

C.1／4

D.1／5【答案】：D72.承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划或质量要求时，（）有权要求承包人增加或更换施工设备。

A.监理人

B.业主

C.设计人

D.分包人【答案】：A73.（2021年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》，发包人与承包人在履行合同中发生争议，经争议评审组评审但当事人不接受评审意见而提交仲裁的，应在仲裁结束前暂按（）执行。

A.争议评审组的评审意见

B.发包人的意见

C.承包人的意见

D.总监理工程师的确定【答案】：D74.14.下列符合合同变更条件的是（）。

A.变更超过原设计标准，应由当事方按照规定程序办理变更审批手续

B.变更应经授权人签字且盖章后实施

C.变更对合同价格和工期有影响时，应调整合同价格和工期

D.变更或变更异议的提出，应符合合同约定且符合法律法规规定的程序和期限【答案】：A75.（2017年真题）采用经评审的最低投标价法对建设工程项目施工投标文件进行评审时，主要比较的是（）。

A.项目总报价

B.分部分项工程报价

C.对某些量化因素进行价格折算后的总价

D.投标人优惠后的总价【答案】：C76.根据《建设工程委托监理合同示范文本》的规定，由委托人提供的检测设备改由监理单位自备时，设备使用的补偿金额计算方法是()。

A.补偿金额=设备原值*设备在工程上使用的时间

B.补偿金额=设备原值*设备在工程上使用的时间+设备折旧率

C.补偿金额=设备原值*设备在工程上使用的时间占折旧年限的比例+管理费

D.补偿金额=设备原值*设备折旧率+管理费【答案】：C77.定金合同要采用书面形式，其生效日是指（）。

A.签订合同之日

B.约定交付定金之日

C.实际交付定金之日

D.终止合同之日【答案】：C78.（2017年真题）根据《标准施工合同》，施工期的结束日期是指（）。

A.发包人组织的工程竣工验收合格日

B.工程施工合同中双方约定的完工日

C.工程接收证书中写明的实际竣工日

D.承包人施工任务的实际完工日【答案】：C79.根据《标准施工合同》，订立合同时，应在专用条款内约定逾期竣工违约金的（）。

A.日拖期赔偿额和最低限额

B.最高限额和最低限额

C.计算方法和最低限额

D.计算方法和最高限额【答案】：D80.某项目承包人经发包人同意于7月10日进场施工后，监理人于7月20日发出开工通知，承包人于7月21日收到该通知，通知中说明开工日期为8月10日，则该项目的开工日期应为（）。

A.7月10日

B.7月20日

C.7月21日

D.8月10日【答案】：A81.合同约定了合同材料的最低质量标准，且合同材料经检验达到了合同约定的最低质量标准的，则（）。

A.视为合同材料不符合质量标准

B.买方应验收合同材料，但卖方应按专用合同条款的约定进行减价或向买方支付补偿金

C.质量合格情况待定

D.需经过有资质的第三方检测机构再次认定质量标准【答案】：B82.设计招标文件是指导投标人正确编制投标文件的依据，招标人应当根据招标项目的()编制招标文件。

A.价款

B.工期

C.数量

D.特点和需要【答案】：D83.《标准施工合同》中的“合同工期”是指（）。

A.承包人完成工程从开工之日起至实际竣工日经历的期限

B.合同协议书中写明的施工总日历天数

C.承包人从监理人发出的开工通知中写明的开工日起，至工程接收证书中写明的实际竣工日止的期限

D.承包人在投标函内承诺完成工程的时间期限，以及按照合同条款通过变更和索赔程序应给予的顺延工期时间之和【答案】：D84.某招标项目开标时，发现投标人未按要求提供合格的投标保函，投标人随即要求撤回投标文件，此时应()

A.按无效投标处理

B.要求投标人补交投标保函

C.进入评标程序后淘汰

D.要求投标人赔偿损失【答案】：A85.（）是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，能够引起合同法律关系产生、变更、消灭的客观现象。

A.事件

B.行为

C.权利

D.义务【答案】：A86.以下电梯机房的设计要点中哪条有误？()

A.电梯机房门宽为1.2m

B.电梯机房地面应平整、坚固、防滑且不允许有高差

C.墙体等维护结构应做保温隔热

D.机房室内应有良好的防尘、防潮措施【答案】：B87.（）是指当事人根据法律规定或者双方约定，为促使债务人履行债务实现债权人权利的法律制度。

A.保证

B.担保

C.抵押

D.质押【答案】：B88.某工程投标了建设工程一切险，在施工期间现场发生下列事件造成损失，保险人负责赔偿的事件是（）。

A.大雨造成现场档案资料毁损

B.雷电击毁现场施工用配电柜

C.设计错误导致部分工程拆除重建

D.施工机械过度磨损需要停工检修【答案】：B89.施工过程中发生变更，关于变更管理的说法，正确的是（）。

A.直接指示的变更需征求承包人意见

B.承包人建议的变更可以以口头形式提交监理人

C.承包人提出的变更涉及直接变更、建议变更和要求变更三类

D.与承包人协商后确定的变更属于可能发生的变更【答案】：D90.代理人与第三人签订合同的法律特征表现为（）。

A.以代理人的名义与对方谈判

B.在代理权限范围内与对方谈判

C.代理人在合同谈判过程中不能在授权范围内自主地提出自己的要求

D.代理人在代理权限范围内与第三人所签合同导致的不利后果，被代理人可拒绝承担【答案】：B91.(2014年真题)根据《标准施工合同》，下列事件中，属于不可抗力的是（）。

A.政策汇率调整

B.世界金融危机

C.政府投资政策变化

D.局部武装暴动【答案】：D92.关于《标准施工招标文件》合同文本及条款的说法，正确的是（）。

A.通用条款和专用条款应当不加修改地引用

B.通用条款可以约定专用合同条款补充，细化时，允许与通用合同条款不一致

C.各行业编制的标准施工招标文件的通用合同条款，可结合施工项目的具体特点进行补充、细化

D.通用合同条款与专用合同条款相互矛盾时，合同无效【答案】：B93.接受投标书阶段的工作不包括（）。

A.资格预审

B.接收投标书

C.宣布开标

D.招标文件的澄清【答案】：C94.某工程采用公开招标方式选定设计单位。2009年10月6日发包人下达中标通知书，2009年10月25日双方依法签订合同，2009年10月27日发包人支付了定金，2009年10月28日设计人收到定金。此设计合同中，设计期限起始时间应为()。

A.2009年10月6日

B.2009年10月25日

C.2009年10月27日

D.2009年10月28日【答案】：D95.材料采购合同生效后，买方在收到卖方开具的注明应付预付款金额的财务收据正本一份并经审核无误后（）日内，向卖方支付签约合同价的（）作为预付款。

A.14，10%

B.28，10%～30%

C.14，10%～30%

D.28，10%【答案】：D96.《标准施工招标文件》的适用范围是（）。

A.大型复杂的工程项目

B.多元投资主体的工程项目

C.工期在一年之内的工程项目

D.跨行业的工程项目【答案】：A97.基于被代理人对代理人的委托授权行为而产生的代理称为（）。

A.法定代理

B.指定代理

C.转代理

D.委托代理【答案】：D98.在勘察设计招标中，国有资金占控股地位的依法必须进行招标的项目，关于如何确定中标人的说法，正确的是（）。

A.招标人可以确定任何一名中标候选人为中标人

B.招标人可以授权招标代理机构直接确定中标人

C.排名第一的中标候选人放弃中标，可以在评标委员会推荐的中标侯选人中依次确定中标人

D.排名第一的中标候选人被查实不符合条件的，应当重新招标【答案】：C99.关于委托订立合同的代理人行为的说法，错误的是（）。

A.代理人必须以委托人名义进行合同谈判

B.代理人对授权范围内谈判的重要事项，必须请委托人决定

C.委托人追认了代理人超越委托时限的谈判事项，法律后果由委托人承担

D.委托人拒绝了代理人超越委托范围的谈判事项，法律后果由代理人承担【答案】：B100.关于预付款担保的表述中，符合《标准施工合同》规定的是（）。

A.预付款担保采用第三方保证的形式

B.担保方式不得采用无条件担保的形式

C.担保期限自预付款支付给承包人起生效，至发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清预付款止

D.担保金额尽管在预付款担保书内填写的数额与合同约定的预付款数额一致，但与履约担保不同，当发包人在工程进度款支付中已扣除部分预付款后，担保金额效力不变【答案】：C101.根据FIDIC施工合同条件，承包商可在其认为工程即将竣工并做好接收准备的日期前不少于（），向工程师发出申请接收证书的通知。工程师在收到承包商申请通知后（）内，应向承包商颁发接收证书。

A.7天，7天

B.7天，14天

C.14天，28天

D.28天，56天【答案】：C102.根据《标准设计施工总承包招标文件》，当发包人要求、中标通知书、合同协议书和专用条款内容不一致时，如果专用条款没有另行约定，应以（）的内容为准。

A.合同协议书

B.中标通知书

C.专用条款

D.发包人要求【答案】：A103.材料在采购合同订立前已为买受人所占有时，材料采购合同的生效时间是()。

A.材料交付日

B.材料价款支付日

C.采购合同备案日

D.合同当事人签字日【答案】：A104.（2017年真题）建设工程项目招标采用资格后审方式的，资格后审时间应为（）。

A.提交投标书后，开标前

B.提交投标书后，评标前

C.开标后，定标前

D.提交投标书前【答案】：C105.FIDIC合同系列中，《施工合同条件》中，如果承包商在被要求对测量记录进行审查后（）天内未向工程师发出此类通知，则视为记录准确予以认可。

A.7

B.14

C.24

D.48【答案】：B106.关于电梯的表述，下列哪项是错误的？()

A.电梯井道壁当采用砌体墙时厚度不应小于240mm，采用钢筋混凝土墙时厚度不应小于200mm

B.电梯机房的门宽不应小于1200mm

C.在电梯机房内当有两个不同平面的工作平台且高差大于0.5m时，应设楼梯或台阶及不小于0.9m高的安全防护栏杆

D.不宜在电梯机房顶板上直接设置水箱，当电梯机房顶板为防水混凝土时，可以兼做水箱底板【答案】：D107.“变更管理”的程序包括：监理人发出变更意向书、发包人同意实施方案、监理人签发变更指令、承包人提交实施方案。正确的顺序是（）。

A.④-①-②-③

B.③-④-②-①

C.①-③-②-④

D.①-④-②-③【答案】：D108.《简明标准施工招标文件》适用于（）的项目

A.设计和施工由同一承包人承担的项目

B.技术要求复杂的大型项目

C.工期不超过12个月的项目

D.对施工阶段有较高的管理和协调能力要求的项目【答案】：C109.某工程项目是根据FIDIC《施工合同条件》签订的合同，合同约定，缺陷通知期为1年，A单位工程为分部移交工程，A单位工程竣工移交后的运行期间，因施工质量问题出现重大缺陷，承包人修复后工程师要求延长该部分缺陷通知期3个月，A单位工程缺陷通知期的终止时间应为（）。

A.A单位工程竣工日后1年

B.A单位工程竣工日后1年3个月

C.全部工程竣工日后1年

D.全部工程竣工日后1年3个月【答案】：B110.依据《民法典》担保物权分编和合同编，只能由合同当事人本人提供担保的担保方式是（）。

A.保证

B.抵押

C.质押

D.定金【答案】：D111.设计施工总承包合同模式下，承包人应提前()天将申请竣工试验的通知送达监理人，并按照专用条款约定的份数向监理人提交竣工记录、暂行操作和维修手册。监理人应在()天内，确定竣工试验的具体时间。

A.14，21

B.14，14

C.21，21

D.21，14【答案】：D112.开标时，无权检查投标文件的密封情况的是（）。

A.招标人

B.投标人

C.投标人推选的代表

D.招标人委托的公证机构【答案】：A113.通用条款规定的费用是指（）

A.施工合同履行中发生的不计利润的合理开支

B.施工合同履行中由发包人支付给承包人的全部款项

C.发包人对承包人履行合同支付的结算价

D.承包人完成工程的实际成本【答案】：A114.（2020年真题）与直接询价方式选择材料相比，采用招标方式选择材料供应商的特点是（）。

A.交易成本低

B.采购工作量小

C.采购工作周期长

D.便于磋商价格【答案】：C115.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，采用公式法调整工程价款时，合同约定变更范围和内容导致调整公式中的权重不合理时，由监理人与（）协商后进行调整。

A.发包人和分包人

B.承包人和分包人

C.承包人和发包人

D.分包人和造价管理部门【答案】：C116.材料采购合同履行过程中，检验到货质量的方法是()

A.衡量法

B.理论换算法

C.查点法

D.经验鉴别法【答案】：D117.采购方验收运抵施工现场的钢筋时，适宜检验供货数量的方法是（）

A.衡量法

B.查点法

C.经验鉴别法

D.物理试验【答案】：A118.不溶性膳食纤维主要包括（）。

A.树胶

B.纤维素

C.果胶

D.半纤维素

E.木质素【答案】：B119.建筑工程一切险的除外责任包括()造成的损失。

A.台风

B.暴雨引起的地面下陷

C.雷电引起火灾

D.自然磨损【答案】：D120.施工组织设计是非常复杂的文件体系，详细施工组织设计（）。

A.必须在投标文件中进行全部的展现

B.在开标前提交即可

C.需在评标前提交

D.待投标人中标后，在开始施工前再编制【答案】：D121.因不可抗力致使不能实现合同目的，合同当事人一方发出通知提出解除合同，则该合同解除日应为()

A.不可抗力发生日

B.发出通知日

C.通知到达对方日

D.对方同意日【答案】：C122.根据《标准施工合同》，竣工验收基本合格但提出了需要整修和完善要求，经监理人复查整修和完善工作达到了要求，再签发工程接收证书，这种情况下竣工日为（）。

A.承包人提交竣工验收申请报告之日

B.整修和完善工作完成日

C.承包人重新提交竣工验收报告的日期

D.工程接收证书颁发日【答案】：A123.《招标投标法实施条例》规定，投标保证金有效期应当与投标有效期一致，投标有效期从（）之日起算。

A.发售招标文件

B.发出中标通知书

C.提交投标文件的截止

D.评标结束【答案】：C124.关于基准日期的说法，不正确的是（）。

A.通用条款规定的基准日期指投标截止日前第28天

B.规定基准日期的作用是划分该日后由于政策法规的变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任

C.承包人以基准日期前的市场价格编制工程报价，长期合同中调价公式中的可调因素价格指数来源于选择日的价格

D.基准日期后，因法律法规、规范标准等的变化，导致承包人在合同履行中所需要的工程成本发生约定以外的增减时，相应调整合同价款【答案】：C125.根据FIDIC《施工合同条件》，关于工程师地位的说法，正确的是（）。

A.工程师不属于雇主人员

B.工程师在合同履行期间独立工作

C.工程师的权力并不来自于雇主

D.工程师应当尽力帮助承包商解决问题【答案】：B126.某工程在缺陷责任期内，因施工质量问题出现重大缺陷，发包人通知承包人进行维修，承包人不能在合理时间内进行维修，发包人委托其他单位进行修复，修复费用由()承担。

A.发包人

B.承包人

C.使用人

D.以上都不正确【答案】：B127.某工程，施工招标时设有标底，编制标底依据的文件有（）。

A.工程量清单

B.承包人的施工方案

C.发包人要求的项目功能文件

D.发包人提供的设计任务书【答案】：A128.关于投标保证金的递交说法错误的是（）。

A.不作为其投标文件的组成部分

B.按投标人须知前附表规定的投标保证金格式递交投标保证金

C.境内投标人可以以现金或者支票形式提交投标保证金

D.联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交【答案】：A129.下列关于建设工程项目招标的说法正确的是（）。

A.招标人既可以自行招标，也可以委托招标

B.招标人有编制招标文件的能力时可以自行招标

C.招标人如不具备自行组织招标的能力条件，应当委托招标

D.招标代理机构应当有符合规定条件的专家库【答案】：C130.对于电子招投标，投标人完成电子投标文件上传后，投标人提交投标文件的时间是（）。

A.上传投标文件提开始时间

B.实际传输完成时间

C.电子招标投标交易平台向投标人发出递交回执通知的时间

D.递交回执通知中载明的传输完成时间【答案】：D131.下列有关隐蔽工程及其重新检验提法中不正确的有（）。

A.承包人应当邀请监理人共同进行检查确认质量符合隐蔽要求后进行覆盖

B.若监理人未能按时提出延期检验要求，又未能按时参加验收，承包人可自行检验

C.重新检验导致增加的费用和（或）工期延误由承包人承担

D.监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人方可进行覆盖【答案】：C132.设计施工总承包合同履行过程中，承包人应按照发包人要求，在合同进度计划中专门列出设计进度计划，报（）批准后执行。

A.监理人

B.发包人

C.发包人与监理人

D.发包人与分包人【答案】：B133.施工企业负责人授权项目经理负责工程项目管理，其授权行为构成（）。

A.表见代理

B.法定代理

C.指定代理

D.委托代理【答案】：D134.(2009年真题)施工合同履行中，发包人另行发包的设备安装工程开始施工，合同中没有规定承包人有配合安装的义务。监理人为避免施工的交叉干扰发出暂停部分土建施工指示，导致土建承包人的损失，由（）。

A.发包人承担，批准顺延工期

B.发包人承担，不批准顺延工期

C.承包人承担，可以顺延工期

D.承包人承担，工期不可顺延【答案】：A135.()是指具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。

A.自然人

B.法人

C.法人的分支机构

D.不具备法人资格的联营体【答案】：B136.关于施工预付款担保的说法正确的是（）。

A.主要形式是银行汇票

B.金额一般与预付款金额相同

C.有效期始于承包人收到预付款之日

D.有效期止于工程竣工之日【答案】：B137.某施工合同协议书内注明的开工日期为2009年2月1日。承包人因主要施工机械未到场向工程师递交了延期开工1周的申请，但未获得工程师批准。工程实际在2009年2月5日开始动工。2009年12月5日，承包人在自检合格后提交了竣工验收报告，工程于2009年12月20日通过了竣工验收。按照《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，承包人的施工期应为()。

A.自2月1日始，至12月5日止

B.自2月1日始，至12月20日止

C.自2月5日始，至12月5日止

D.自2月5日始，至12月20日止【答案】：A138.（2020年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，关于监理人对承包人的材料、设备和工程的质量试验和检验的说法，正确的是（）。

A.承包人按合同约定进行材料、设备和工程的试验和检验，均须由监理人组织

B.监理.人未按合同约定派员参加试验和检验的，承包人应重新组织试验和检验

C.监理人对承包人的试验和检验结果有疑间，要求承包人重新试验和检验的，须经发包人同意

D.监理人提出的重新试验和检验证明材料、设备和工程的质量不符合合同要求的，由此造成的费用增加和工期延误由承包人承担【答案】：D139.根据九部委的《标准勘察设计合同》，以下有关更换勘察项目负责人的说法，正确的是（）。

A.勘察人指派项目负责人应事先征得发包人同意

B.勘察人可以自行更换项目负责人

C.勘察人更换项目负责人应事先征得发包人同意

D.勘察人应在更换7前将拟更换的项目负责人的姓名和详细资料提交发包人【答案】：C140.《设计采购施工（EPC）/交钥匙合同条件》中，如果业主方希望替换任何已任命的业主代表，应在不少于（）天前将替换人员的姓名、地址、职责、权力及任命日期通知给承包商。

A.7

B.14

C.24

D.48【答案】：B141.根据《标准施工合同》，关于“暂估价”与“暂列金额”的区别说法正确的是（）。

A.暂列金额是在招标投标阶段暂时不能合理确定价格

B.暂列金额是合同履行阶段必然发生的，发包人一定予以支付的款项

C.暂估价是招标投标阶段已经确定的价格

D.签约合同价内约定的暂列金额可能全部使用或部分使用【答案】：D142.（2012年真题）某工程项目在施工阶段投保了建筑工程一切险，保险人承担保险责任的开始时间是（）。

A.中标通知书发出日

B.施工合同协议书签字日

C.保险合同签字日

D.工程材料运抵施工现场日【答案】：D143.根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，建设工程采用设计施工总承包模式的优点是（）。

A.减少设计变更

B.易获得最优设计方案

C.加强发包人对承包人的监督

D.减少承包人的风险【答案】：A144.根据《标准施工合同》，合同协议书中除明确规定合同组成文件外，双方在订立合同时还必须填写的内容包括（）。

A.结算方式

B.预付款支付时间

C.质量标准

D.合同争议解决方式【答案】：C145.颁发履约证书后将（）保留金返还承包商。

A.30%

B.50%

C.80%

D.全部【答案】：D146.下列关于评标专家确定方式说法正确的有（）。

A.采取随机抽取或者直接确定的方式确定

B.一般项目可以由招标人直接确定

C.特殊项目可以采取随机抽取的方式

D.特殊项目是指技术复杂.专业性强或者国家有特殊要求的招标项目【答案】：A147.下列合同主体中，属于建设工程合同主体的是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.设计单位

B.工程咨询单位

C.监理单位

D.材料设备供应单位【答案】：A148.根据《标准施工合同》，履约担保和预付款担保采用的担保形式是（）。

A.均采用无条件担保

B.分别采用无条件担保和有条件担保

C.均采用有条件担保

D.分别采用有条件担保和无条件担保【答案】：A149.预付款担保金额尽管在预付款担保书内填写的数额与合同约定的预付款数额一致，但与履约担保不同，当发包人在工程进度款支付中已扣除部分预付款后，（）。

A.担保金额效力不变更

B.预付款担保效力终止

C.担保人对承包人保修期内履行合同义务的行为不再承担担保责任

D.担保金额相应递减【答案】：D150.《简明标准施工招标文件》的适用对象是（）。

A.设计和施工由同一承包人承担的工程

B.总投资为9000万元的非政府投资工程

C.工期为10个月的小型工程

D.工期紧、技术难度大的工程【答案】：C151.下列食物中脂肪含量较低的是（）。

A.坚果

B.水果

C.淀粉

D.菌藻类

E.谷类【答案】：B152.根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，勘察人应对勘察方法的（）完全负责。

A.完备性、可靠性、先进性

B.完备性、正确性、经济性

C.适用性、先进性、经济性

D.正确性、适用性、可靠性【答案】：D153.下列关于投标前现场踏勘的说法中，错误的是（）。

A.有利于投标人全面解招标项目情况

B.有利于减少可能的争议

C.主要踏勘项目经济、地理、地质、气候等客观条件和环境

D.投标人可在方便时自行前往现场踏勘【答案】：D154.下列合同法律关系中的法律事实属于行为的是()。

A.建设工程合同当事人违约

B.台风造成停工

C.地下埋藏物造成合同索赔

D.设备所在国罢工造成设备不能交付【答案】：A155.关于投标保证有效期的说法，正确的是（）。

A.投标保证有效期应从投标时起算

B.投标保证有效期应从开标日起算

C.投标保证有效期不得延长

D.投标保证有效期应长于投标有效期【答案】：B156.在下列的法人分类中，不属于特别法人的是()。

A.机关法人

B.事业单位

C.农村集体经济组织法人

D.基层群众性自治组织法人【答案】：B157.（2018年真题）根据《招标投标法》，应由（）确定中标人。

A.招标人

B.招标代理机构

C.评标委员会

D.招标投标监督机构【答案】：A158.下列工程缺陷中承包人不承担修复义务的是（）。

A.施工期运行中发现的工程设计缺陷

B.缺陷责任期内出现的工程设计缺陷

C.保修期内出现的工程设计缺陷

D.保修期内出现的工程施工缺陷【答案】：C159.工程监理单位与承包单位串通，为承包单位谋取非法利益，给建设单位造成损失的，应当（）。

A.与承包单位承担连带赔偿责任

B.工程监理单位独立承担责任

C.承包单位独立承担责任

D.与承包单位承担共同责任【答案】：A160.静态状态相当于能量消耗为（）kcal/kg体重/min。

A.0.06

B.0.03

C.0.02

D.0.01【答案】：D161.下列措施可以避免食物中营养素流失的是（）。

A.蔬菜先洗后切

B.淘米的次数不要多

C.发酵面食使用鲜酵母

D.煮米粥加碱

E.蔬菜先热烫再炒【答案】：A162.某工程项目的监理合同约定，监理人负责该工程自开工建设到竣工验收移交为止的全部监理任务，则下列情况中，损失应由监理人承担赔偿责任的是()

A.监理人在建筑石材进料单上签署了验收合格意见后，供货商又擅自调换了部分材料，导致工程质量不合格返工造成的损失

B.承包人向监理人提交索赔报告，监理人在规定时间内没有做出审核意见，导致承包人的部分不合理索赔成立，造成委托人的经济损失

C.施工现场发生火灾，监理人发出了停工令，该事件造成的停工损失

D.在工程保修阶段，委托人通知监理人到现场监督承包人保修，监理人未到场造成的委托人损失【答案】：B163.承包人行使建设工程价款优先受偿权的期限为（），自发包人应当给付建设工程价款之日起算。

A.3个月

B.6个月

C.9个月

D.12个月【答案】：B164.一个轻体力成年男人所食用的脂肪每日应在（）g左右。

A.25

B.35

C.67

D.77【答案】：C165.关于要约撤销的说法，正确的是()

A.撤销要约的通知应在要约到达受要约人之前到达受要约人

B.要约撤销的目的是让要约丧失法律效力

C.要约人确定承诺期限的要约可以撤销

D.撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之后到达受要约人【答案】：B166.下列担保方式中，不转移对担保财产占有的是（）。

A.留置

B.抵押

C.定金

D.质押【答案】：B167.材料采购合同履行管理中说法正确的是（）。

A.除专用合同条款另有约定外，供货周期不超过24个月的签约合同价为固定价格

B.买方支付预付款后，如卖方依约履行了合同义务，则预付款抵作结清款

C.卖方应自行选择适宜的运输工具及线路安排合同材料运输

D.合同材料验收证书的签署可以免除卖方在质量保证期内对合同材料应承担的保证责任【答案】：C168.某房地产开发公司将其拥有的房地产抵押给银行，以担保未来3年连续获得总额1.2亿元人民币的贷款额度，下列表述中正确的有（）。

A.该抵押属一般房地产抵押

B.该抵押可以不经登记即产生合同效力

C.若银行实际发放了1.5亿元贷款，其优先受偿价款为1.5亿元

D.若银行实际发放了1.5亿元贷款，其优先受偿价款为1.2亿元【答案】：D169.根据《建设工程委托监理合同示范文本》的规定，监理合同的有效期指的是()。

A.合同约定的开始日至完成日

B.合同签订日至监理人收到监理报酬尾款日

C.合同签订日至合同约定的完成日

D.合同约定的开始日至工程验收合格日【答案】：B170.建设工程材料采购招标项目评标委员会对投标报价所作价格调整不正确的是（）。

A.投标书中提出的交货期晚于招标文件规定的交货时间，每超过基础时间一周，在投标价上增加招标文件中规定的投标价的某一百分比

B.投标书中提出的交货期早于招标文件规定的交货时间，不给予评标优惠

C.投标书中提出可以减少招标文件说明的预付款金额，由此给招标人带来的经济利益按预定的方法折算后，增加投标价

D.投标材料性能高于标准的，不考虑降低评标价【答案】：C171.根据《建设工程勘察合同（示范文本）》，关于定金的说法，正确的是（）。

A.定金应以勘察费为基础计算

B.定金应以工程投资额为基础计算

C.定金的比例由当事人自由约定

D.定金只能抵作勘察费【答案】：A172.建设工程设计合同，除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成合同签订之日起（）天内未能发出开始设计通知的，设计人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

A.14

B.30

C.60

D.90【答案】：D173.监理人征得发包人同意后，应在开工日期（）向承包人发出开工通知。

A.3天前

B.7天前

C.10天前

D.14天前【答案】：B174.某工程施工合同的发包人拖欠工程进度款，承包人按照合同的约定及时调整了施工进度，放慢了施工速度。依照《合同法》的规定，承包人行使的是()

A.不安抗辩权

B.先履行抗辩权

C.同时履行抗辩权

D.后履行抗辩权【答案】：C175.勘察人在与发包人签订合同时提交了履约保函，关于该保函的说法正确的是（）。

A.属于无条件的、不可撤销担保

B.有效期自合同生效之日起至签收最后一批勘察成果文件之日后失效

C.担保人在收到发包人的赔偿要求后14日内支付

D.发包人和勘察人变更合同，应当取得担保人的同意，否则担保人不再承担担保义务【答案】：A176.关于投标文件递交与接收说法错误的是（）。

A.投标人应在投标截止时间前在指定的地点递交投标文件

B.招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证

C.递交时间以文件上传的传输完成时间为准

D.投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件【答案】：C177.WHO认为儿童血清视黄醇低于（）μmol/L为缺乏。

A.0.35

B.0.70

C.1.05

D.3.15【答案】：B178.甲向银行贷款50万元，乙公司在贷款合同的担保人栏目中加盖了公司的印章，甲逾期没有还款。下列对于该债务清偿的表述正确的是（）。

A.银行有权要求乙公司对50万元债务承担责任

B.乙公司在担保合同中没有约定是连带保证，可拒绝银行的要求

C.在贷款合同的担保人栏目中只有乙公司的印章，不能视为担保

D.银行必须先向甲追偿，经强制执行仍不能获得清偿时，才能要求乙公司承担责任【答案】：A179.某工程项目施工过程中，承包人按照工程师的暂停施工指示修复缺陷，经工程师验收认可后，书面提出复工要求，工程师收到复工要求后超过48小时未予答复。根据《建设工程施工合同（示范文本）》，此时承包人应()