【完整版】工程临时延期审批表

【完整版】工程临时延期审批表项目/章节详细内容/数据描述审核审批意见及依据备注/附件索引一、工程基础信息与申报概况工程名称城市轨道交通三期工程3号线东延段【土建施工08标】此项目为市级重点民生工程，工期紧任务重，需严格审核延期必要性。附件1：施工许可证复印件合同编号HT-20230305-DX08合同总工期：730日历天；开工日期：2023年03月15日；竣工日期：2025年03月14日。附件2：施工合同摘要页申报单位中铁XX局集团有限公司城市轨道交通工程3号线东延段项目经理部申报单位资质符合要求，项目经理具备一级建造师资质，履约情况良好。附件3：资质证书及授权委托书申报日期2024年06月18日本次申报在事件发生后14天内提出，符合合同通用条款第17.1条关于时效性的规定。涉及工程部位【第3段明挖区间】主体结构底板及侧墙施工（K12+350~K12+500段）该部位为关键线路上的工作，直接制约后续盾构机下井及始发节点，对总工期有决定性影响。附件4：关键路径分析报告申请延期天数45日历天申请天数从2024年05月01日至2024年06月14日止。需结合现场实际停工记录核实。二、延期申请详细事实与理由理由一：地下管线不明导致的迁改滞后事实描述：在K12+400处进行基坑开挖至设计标高时，发现存在一根直径800mm的废弃铸铁给水管及一条非开挖电力电缆沟，位置与设计图纸严重偏差（横向偏差2.5米，竖向偏差1.2米）。该管线产权单位复杂，涉及市自来水公司及供电局，现场需立即停工等待确认及保护方案。影响分析：1.现场于2024年05月01日发现并停工，立即启动管线核查程序。2.经过多次协调会及人工探挖确认，直至2024年05月20日才确定最终保护/迁改方案。3.迁改施工期间，为保证基坑安全，无法进行相邻区域土方作业及主体结构施工，导致现场关键线路工作全面停滞。持续时间：2024年05月01日至2024年05月30日，共计30天。监理审核意见：1.事实确认：经查阅监理日志及现场巡视记录，情况属实。管线位置偏差系原勘测资料缺失所致，非承包人原因。2.责任界定：属于发包人提供的地下管线资料不准确，依据合同条款，风险应由建设单位承担。3.工期核算：核实现场停工令及复工令，确认有效停工时间为30天，同意顺延。附件5：现场管线探测影像资料附件6：监理停工令（编号：TZ-2024-005）附件7：管线协调会议纪要理由二：极端恶劣天气影响（超出标准）事实描述：2024年06月01日至2024年06月14日期间，项目所在地遭遇五十年一遇的持续特大暴雨。根据市气象局发布的数据，14天内累计降雨量达450mm，超过本地区近20年同期历史极值。施工现场严重积水，基坑内排水能力达到极限，且周边市政管网满负荷倒灌，导致作业面被淹，且存在严重边坡失稳风险。影响分析：1.依据合同条款，不可抗力包括异常恶劣的气候条件。虽然合同约定了月度雨季天数，但本次降雨强度及持续时间远超合同约定的“20年一遇”标准。2.暴雨期间被迫全面停止室外作业，抽排水设备及人员投入巨大，但无法进行结构混凝土浇筑及钢筋绑扎。3.雨后基坑晾晒、基底处理及安全评估需额外时间。持续时间：2024年06月01日至2024年06月14日，共计14天。监理审核意见：1.气象数据核对：查阅市气象局出具的官方证明，降雨量确属异常。2.现场状况确认：监理日记记录了现场被淹情况及被迫进行的全面停工指令。3.逻辑判断：该天气事件已构成不可抗力或客观障碍，且非承包人施工组织不当导致（现场排水系统经检查满足设计要求）。4.工期核算：建议认可此14天为工期顺延天数。附件8：市气象局气象证明报告附件9：现场水淹照片及排水记录附件10：不可抗力备忘录理由三：设计变更引起的工程量增加事实描述：建设单位于2024年05月15日下发《关于区间隧道防水等级提升的设计变更通知》（编号：SJ-BG-2024-012）。原设计侧墙防水采用SBS卷材，变更为双层高分子自粘胶膜防水卷材，并增加水泥基渗透结晶型防水涂料涂层。影响分析：1.新工艺施工工序复杂，需增加基层处理、涂刷、多层粘贴等环节，单层施工工艺时间增加约30%。2.材料采购周期需重新调整，虽然未造成直接停工，但导致关键线路上的施工效率降低，逻辑上的紧凑衔接无法实现。3.经网络进度计划测算，该变更直接导致后续紧后工作推迟5天。监理审核意见：1.变更程序：变更手续齐全，已按流程审批。2.技术分析：新防水工艺确实增加了工序，经核算，关键线路上的流水节拍由原计划的4天/段延长至5.2天/段，累计影响工期约5天。3.结论：属于建设单位原因导致的变更，同意顺延工期。附件11：设计变更通知单附件12：变更后施工方案及审批记录三、延期对后续工程的影响评估关键路径影响网络计划分析：原计划中，“K12+350~K12+500段主体结构”是“盾构机吊装下井”的紧前工序。本次申请的45天延期将直接导致盾构始发节点由2024年07月15日推迟至2024年08月29日。连锁反应：1.盾构掘进施工将整体顺延45天，影响全线洞通节点。2.轨道铺设及机电安装单位进场时间需相应调整，需签署补充协议约定进场日期。3.若不批准延期，承包人将被迫采取赶工措施（如增加人员、24小时倒班），这将显著增加成本并带来安全隐患。评估意见：1.承包人提供的P6网络计划更新数据准确，逻辑关系清晰。2.确认该延误位于关键线路上，无自由时差可用。3.若强行压缩后续工期，质量风险极高，不建议赶工。4.同意承包人关于后续节点顺延的评估。附件13：更新后的施工进度计划（P6格式）附件14：关键路径对比分析图资源配置状态人员设备：目前现场钢筋工、木工共计180人，塔吊3台，均处于待命或低负荷运行状态。若延期获批，将调整部分人员至非关键线路工作（如附属结构施工），以减少窝工损失。材料供应：防水材料、混凝土等主要材料供应合同已与供应商沟通，可调整供货时间，无额外积压成本。评估意见：承包人的资源调配计划合理，能够有效利用非关键线路工作消化部分闲置资源，降低了索赔费用的潜在额度。建议建设单位批准延期，以减少造价索赔压力。四、监理单位详细审查记录专业监理工程师审查意见土建工程师意见：经复核，管线迁改滞后事实清楚，现场实测数据与申报一致。暴雨期间现场安全措施得当，停工指令及时。设计变更导致的工效降低数据计算基本准确。测量工程师意见：管线偏差数据经第三方测量单位复测，误差在允许范围内，确认图纸资料缺失是主因。造价工程师意见：本次工期索赔对应的费用索赔部分将另行审核，但就工期而言，依据充分，建议批准。审查结论：情况属实，依据充分，符合合同约定。建议批准工期顺延45天。附件15：各专业监理工程师审查记录表总监理工程师审核意见审核综述：1.程序合规性：承包人在事件发生后28天内提交了详细报告，符合合同及监理规范要求。2.证据链完整性：提供的气象证明、会议纪要、变更单、影像资料形成完整证据链，真实有效。3.计算准确性：申请的45天（30+14+1）中，前两项为停工天数，第三项为逻辑滞后天数，计算方法符合工程惯例。4.风险归属：三项理由中，管线及变更为建设单位风险，暴雨为客观风险，均非承包人过失。最终意见：同意专业监理工程师意见。本次工程临时延期申请理由充分、数据详实、影响评估客观。予以核准，工期顺延45天。请建设单位审批。签字：[总监签名]日期：2024年06月20日附件16：监理审核报告（总监办盖章）五、建设单位（项目管理部）审批意见工程管理部审核核实情况：1.管线迁改滞后虽属实，但需核查前期管线交底记录。经查，交底记录中已提示该区域存在不明管线风险，承包人在开挖探挖方案上略显保守，建议扣除3天工期。2.暴雨及设计变更理由无异议。建议：原则上同意延期，建议批准天数42天。签字：[工程部经理签名]日期：2024年06月22日合约造价部审核费用关联：批准工期顺延将导致管理费增加。若按42天批准，需核减相应的窝工索赔费用。需注意，延期期间现场实际上进行了部分非关键线路工作，需在费用审核时扣除交叉作业的重复计费部分。建议：同意工程管理部关于42天的核定意见。签字：[合约部经理签名]日期：2024年06月23日六、最终审批决定建设单位负责人审批决策意见：经工程管理部与合约管理部会审，综合考虑现场实际情况及合同条款：1.认可管线、天气、变更三要素对工期的影响。2.采纳工程部关于承包人探挖方案略显保守的意见，核减3天。最终批复：同意本工程临时延期申请。批准顺延工期：42日历天。批准后的竣工日期调整为：2025年03月27日。请承包人据此调整施工进度计划，并签署补充协议。签字：[项目负责人签名]日期：2024年06月25日单位盖章：建设单位公章附件17：审批决议书七、后续执行与闭环要求进度计划调整承包人应在收到本批复后7个工作日内，提交调整后的总进度计划（包括BIM5D模型更新），经监理单位审核后执行。调整后的计划必须确保关键线路上的资源投入满足新的竣工日期要求。监理单位需严格监督新计划的执行，若再次出现延误，将依据合同条款启动违约处罚程序。费用索赔关联本工期批复作为费用索赔的依据之一。承包人应在本批复下达后28天内，提交详细的费用索赔报告，区分由于工期延长导致的现场管理费增加、机械闲置费等。监理及造价部需严格审核费用索赔的真实性与计算准确性，避免重复计价。档案管理本审批表及所有附件（包括影像、会议纪要、气象证明等）应整理成册，纳入工程竣工档案管理，作为日后工程结算、审计及法律纠纷处理的重要依据。档案管理部门需对本次延期资料的完整性进行专项验收。附件18：延期审批资料汇编目录八、补充说明与技术细节关于管线探测的技术说明本次事件中暴露出的管线风险提示：在后续K12+500~K12+650段施工前，必须采用物探与人工探挖相结合的方式进行双重验证。承包人需在新的施工方案中明确“不明管线应急预案”，并经监理审批后方可实施。此条款作为批复的附加条件，承包人必须执行，否则后续因类似原因导致的延期将不予批准。关于防汛措施的加强鉴于本次暴雨暴露出的现场排水短板，要求承包人在下个汛期来临前（2024年10月前），增设两台大功率抽水泵（流量≥500m³/h），并完善基坑周边截水沟系统。此费用列入安全文明施工费，不另行签证。监理单位需在月度检查中重点核查防汛物资到位情况。关于设计变更的交底针对防水等级提升的设计变更，建设单位设计部需在7月5日前组织设计单位向承包人进行详细的技术交底，明确细部节点做法（如阴阳角、施工缝处理），避免因技术理解偏差导致质量返工进而影响工期。承包人需编制专项防水施工方案，报监理审批。九、法律与合同条款索引核心引用条款1.《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）通用条款第17.3条：不可抗力导致工期延误的，工期顺延。2.专用条款第11.3条：发包人提供的工程资料不准确，导致承包人停工或窝工的，发包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。3.专用条款第10.4条：因发包人原因导致的设计变更，造成工期延误的，发包人应顺延工期。本审批表的法律效力基于上述合同条款，双方签字盖章后即视为对合同工期的合法变更。争议解决机制若承包人对本次核减的3天工期有异议，可依据合同第20.4条约定，在收到批复后14天内向建设行政主管部门申请调解，或直接提起仲裁/诉讼。但在争议解决期间，双方应按本批复执行，避免工程停摆。十、附件清单详细列表附件1施工许可证复印件（需加盖鲜章复印件）附件2施工合同摘要页（含工期约定、专用条款）附件3法人授权委托书及项目经理资质证书附件4原始施工进度计划网络图（P6/P3软件导出PDF）附件5现场管线冲突照片、探挖记录、管线分布草图附件6监理工程师暂停施工指令（TZ-2024-005）及复工指令附件7管线迁改专题会议纪要（参会各方签字版）附件8市气象局出具的2024年6月降雨量证明文件附件9现场积水、抽排水作业视频截图及值班记录表附件10双方签署的不可抗力事件及损失备忘录附件11设计变更通知单（建设单位、设计单位盖章）附件12新防水工艺施工方案及监理审批单附件13更新后的施工进度计划（含延期调整）附件14关键路径对比分析图（延期前后对比）附件15监理日志关键页复印件（