2026年监理工程师之土木建筑目标控制必刷200题含完整答案详解（历年真题）

2026年监理工程师之土木建筑目标控制必刷200题含完整答案详解（历年真题）1.经济分析有也称国民经济分析，对于非营利性项目，主要分析投资效果以及（）分析，提出项目持续运行的条件。

A.财务生存能力

B.财务可持续性

C.偿债能力

D.财务盈利能力【答案】：B2.某基础工程由于“献礼”要求而缩短了工期，未搞清地质情况就仓促开工，致使回填土工程质量不合格，其应为（）所致。

A.违背建设程序的原因

B.施工与管理不到位的原因

C.地质勘察失真的原因

D.片面追求进度的原因【答案】：A3.某分部工程有3个施工过程，分为4个施工段组织流水施工。各施工过程的流水节拍分别为3天、5天、4天、3天，3天、4天、4天、2天和4天、3天、4天、4天，则流水施工工期为（）天。

A.20

B.21

C.22

D.24【答案】：D4.质量缺陷处理完毕后，项目监理机构应根据（）报送的监理通知回复单对质量缺陷处理情况进行复查，并提出复查意见。

A.建设单位

B.勘察单位

C.施工单位

D.设计单位【答案】：C5.工程网络计划中，某工作持续时间为5天，其3项紧后工作的最迟开始时间分别为第7、8和10天，则该工作的最迟开始时间是第（）天。

A.1

B.2

C.4

D.5【答案】：B6.机电专业BIM应用时，管网用不同颜色加以区分的原因是()。

A.机电管网相对复杂

B.减少错误产生的概率

C.提升建筑品质

D.核验管网尺寸E与建筑师协调空间问题【答案】：A7.某工程采购的国产标准设备，设备制造厂交货地点出厂价为60万元，设备包装费用为2万元，运输及装卸费用为4万元，采购与保管费用为2万元。则该设备的购置费用为（）万元。

A.60

B.62

C.66

D.68【答案】：D8.工程网络计划的费用优化是指寻求（）的过程。

A.工程总成本固定条件下最短工期安排

B.资源均衡使用条件下工程总成本最低

C.工程总成本最低时资源均衡使用

D.工程总成本最低时工期安排【答案】：D9.工程初步设计质量管理服务的主要工作内容不包括下列（）。

A.设计单位的选择

B.起草设计任务书

C.起草设计合同

D.起草投资方案【答案】：D10.下列关于我国民族区域自治制度的说法中，正确的是：

A.我国民族自治地方只包括自治区、自治州和自治县或者自治旗，民族乡不是民族自治地方

B.民族自治地方的自治机关包括权力机关、行政机关和司法机关

C.在民族自治地方的人大常委会中，应当由实行民族区域自治的民族的公民担任主任

D.民族自治地方的人民政府的正职领导必须由实行民族区域自治的民族的公民担任，民族乡虽然不是自治地方，但是乡长也由实行自治的民族的公民担任【答案】：A11.项目监理机构发现工程施工存在质量缺陷后，应发出（），要求施工单位进行处理。

A.工程暂停令

B.监理通知单

C.工作联系单

D.监理报告【答案】：B12.在工程网络计划中，工作A的持续时间为4天，工作A的三项紧后工作的最迟开始时间分别为第22天、第19天和第17天，则工作A的最迟开始时间是第（）天。

A.11

B.13

C.15

D.17【答案】：B13.有A，B两项连续工作其最早开始时间分别为4天和10天，持续时间分别为4天和5天，则A工作的自由时差是（）天。

A.2

B.3

C.4

D.5【答案】：A14.在工程施工过程质量控制中，完成见证取样后，（）应在试样或包装上做出标识、封志。

A.建设单位管理人员

B.施工单位取样人员

C.专业监理工程师

D.总监理工程师【答案】：B15.城市轨道交通工程施工质量验收中，项目工程验收应具备的条件不包括（）。

A.试运行过程中发现的问题已整改完毕，有试运行总结报告

B.遗漏问题、整改问题都整改完毕

C.设备系统经联合调试符合运营整体功能要求，并已由相关单位出具认可文件；

D.已通过对试运行有影响的相关专项验收【答案】：A16.针对同一个项目的BIM技术应用，各自的关注点和职责也不尽相同。例如，业主单位会更多关注()。

A.整体项目的

B.IM技术应用部署和开展B设计阶段的BIM技术应用

C.施工阶段的B.IM技术应用

D.整体项目的成本和造价【答案】：A17.当一年中计息次数m＞1时，实际利率与名义利率相比，说法正确的是（）。

A.实际利率大于名义利率

B.实际利率小于名义利率

C.实际利率等于名义利率

D.无法确定【答案】：A18.某拟建工程的生产能力是已建类似工程的2倍，已知已建类似工程的投资额为1000万元，该类工程的生产能力指数为0.5，综合调整系数为1。可估算出该拟建工程的投资额为（）万元。

A.500

B.707

C.1000

D.1414【答案】：D19.普通混凝土立方体抗压强度试验采用的标准试件尺寸为（）。

A.100mm×100mm×100mm

B.150mm×150mm×150mm

C.150mm×150mm×300mm

D.200mm×200mm×200mm【答案】：B20.施工前，应由（）制定分项工程和检验批的划分方案，并由（）审核。

A.监理工程师，建设单位

B.施工单位，项目监理机构

C.施工单位，建设单位

D.监理工程师，项目监理机构【答案】：B21.2016年12月实际完成的工程按基准日的价格计算工程进度款为200万元，调值公式中的固定系数为0.2，相关成本要素除钢材价格指数下降了20%外，都未发生变化，钢材费占合同调值部分的%。按调值公式计算2016年12月实际工程结算款应为（）万元。

A.180

B.184

C.216

D.220【答案】：B22.接受委托，依据国家有关法律、法规和工程建设强制性标准，对涉及结构安全项目的抽样检测和对进入施工现场的建筑材料、构配件的见证取样检测的机构是（）。

A.监理机构

B.工程质量检测机构

C.设计单位

D.工程质量监督机构【答案】：B23.工作的总时差是指在不影响（）的前提下，工作可以利用的机动时间。

A.总工期

B.紧后工作最早开始时间

C.紧后工作自由时差

D.紧后工作最迟完成时间【答案】：A24.承担工程设计质量管理的监理单位，应协助建设单位编制（），并选择工程设计单位。

A.工程设计任务书

B.工程设计大纲

C.工程设计工作计划

D.工程设计评审计划【答案】：A25.某项目建设投资1200万元，建设期贷款利息100万元，铺底流动资金90万元，铺底流动资金为全部流动资金的30%，项目正常生产年份税前利润260万元，年利息20万元，则该项目的总投资收益率为（）。

A.16.25%

B.17.50%

C.20.00%

D.20.14%【答案】：B26.下列有关BIM数据文件和数据库多种形式数据交互常用格式无错误的是()。

A.IFCCSV

B.DWGIF

C.SATPNG

D.EXESAT【答案】：B27.项目监理机构发现施工进度计划的执行严重滞后并影响合同工期时，可签发（）要求施工单位采取调整措施加快施工进度。

A.施工进度计划报审表

B.工作联系单

C.监理通知单

D.监理月报【答案】：C28.全等节拍流水施工的特点是（）。

A.各专业队在同一施工段流水节拍固定

B.各专业队在施工段可间歇作业

C.各专业队在各施工段的流水节拍均相等

D.专业队数等于施工段数【答案】：C29.项目监理机构对初步设计成果审核后应提出()

A.验收报告

B.总结报告

C.审批报告

D.评估报告【答案】：D30.用轻骨料混凝土小型空心砌块或蒸压加气混凝土砌块砌筑墙体时，墙底部应砌烧结普通砖或多孔砖、普通混凝土小型空心砌块、现浇混凝土坎台等，其高度不宜小于：()

A.120mm

B.150mm

C.180mm

D.200mm【答案】：B31.采用ABS融资方式进行项目融资的物质基础是（）。

A.债权发行机构的注册资金

B.项目原始权益人的全部资产

C.债权承销机构的担保资产

D.具有可靠未来现金流量的项目资产【答案】：D32.改进是组织维持目前业绩水平必不可少的，下列属于该要点基本内容的是（）。

A.需求的变化要求组织不断改进

B.确定质量方针、质量目标

C.规定职责和权益

D.确定关键、重要过程【答案】：A33.（）是指相邻两个专业工作队在同一施工段上共同作业的时间。

A.提前插入时间

B.工艺间歇时间

C.组织间歇时间

D.间歇时间【答案】：A34.在施工进度控制过程中，如果由于承包单位自身原因造成工期拖延且不按指令改变延期状态时，监理工程师不可以采用（）手段进行处理。

A.拒绝签署付款凭证

B.降低合同价款

C.误期损失赔偿

D.取消承包资格【答案】：B35.工程监理单位ISO质量管理体系的文件不包括（）。

A.程序文件

B.管理制度

C.质量手册

D.作业文件【答案】：B36.选择一个合格的供货厂商，是向生产厂家订购设备质量控制工作的首要环节。为此，设备订购前应做好（）。

A.厂商的初选入围与实地考察

B.确定供货厂商与实地考察

C.厂商的初选入围与确定采购总价

D.确定供货厂商与确定采购总价【答案】：A37.关于LOD建模深度标准的说法错误的是()。

A.LOD的定义可以用于两种途径：确定模型阶段输出成果以及分配建模任务

B.LOD分为五个等级

C.LOD100等同于概念设计

D.LOD400等同于方案设计或扩展设计【答案】：D38.关于破坏交通工具、设施危害公共安全的犯罪，下列哪一选项是正确的？

A.多次窃取公共交通工具零部件，造成重大经济损失，即使该行为没有使交通工具发生倾覆、毁坏危险的，也要认定为破坏交通工具罪

B.在砸毁火车的重要部件时，砸掉的金属击中行人头部致人死亡的，属于破坏交通工具“造成严重后果”的情形

C.成立破坏交通工具罪，要求被破坏的交通工具处于正在行驶（飞行）的过程中，故对于维修中的交通工具不可能成立破坏交通工具罪

D.甲将十字路口的交通信号灯由红色改为绿色，可能成立破坏交通设施罪【答案】：D39.在质量记录资料的管理中，下列不属于工程材料质量记录的是（）。

A.现场材料、设备存放与管理

B.化学成分试验报告

C.设备进场维修记录

D.混凝土合格证【答案】：A40.对于取土坑或填筑路堤土方，一般采用（）进行计量。

A.估价法

B.凭据法

C.均摊法

D.断面法【答案】：D41.监理工程师在对承包单位材料、构配件采购订货的质量控制中，应该要求承包商向供货方索取()，用于证明其质量符合要求。

A.质量计划

B.质量文件

C.质量信息

D.质量手册【答案】：B42.所谓“缺陷”是指建设工程质量不符合工程建设强制性标准、设计文件，以及承包合同的约定，而缺陷责任期一般为（）年，最长不超过（）年，由发、承包双方在合同中约定。

A.1，2

B.2，3

C.3，4

D.4,5【答案】：A43.大型建设项目总进度目标论证的核心工作是通过编制（），论证总进度目标实现的可能性。

A.单位工程施工组织设计

B.总进度纲要

C.监理规划

D.总进度规划【答案】：B44.（2021年真题）某工程有3个施工过程，分3个施工段组织固定节拍流水施工，流水节拍为2天。各施工过程之间存在2天的工艺间歇时间，则流水施工工期为（）天。

A.10

B.12

C.14

D.16【答案】：C45.某钢筋混凝土结构工程分项，某月份的计划单价和计划工程量分别为350元/m3和3000m3，该月份的实际单价和实际完成工程量分别为360元/m3和3200m3。则利用赢得值法计算出的该月份混凝土工程的投资绩效指数（CPI）为（）。

A.0.97

B.1.03

C.1.06

D.0.94【答案】：A46.单位工程的观感质量应由验收人员进行现场检查，最后由（）确认。

A.总监理工程师

B.建设单位代表

C.设计单位代表

D.各单位验收人员共同【答案】：D47.关于质量管理体系认证的特征，下列说法错误的是（）。

A.体系认证的对象是某一组织的质量保证体系

B.实行体系认证的基本依据不等同于国际通用质量保证标准的国家标准

C.证明某一组织质量管理体系注册资格的方式是颁发体系认证证书

D.鉴定某一组织管理体系是否可以认证的基本方法是管理体系审核【答案】：B48.政府监督部门，对工程报建的管理，属于对（）的管理。

A.建设程序

B.发承包

C.活动主体资格

D.工程质量管理法规【答案】：A49.涉及结构安全的质量缺陷，建设工程所有人应当立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施，由（）提出保修方案。

A.建设单位

B.原设计单位

C.施工单位

D.监理单位【答案】：B50.施工单位采购的某类钢材分多批次进场时.为了保证在抽样检测中样品分布均匀、更具代表性，最合适的随机抽样方法是()

A.分层抽样

B.等距离法抽样

C.整群抽样

D.多阶段抽样【答案】：A51.（2017年真题）关于监理单位设备监造质量控制方式的说法，正确的是（）。

A.制造周期长的设备，采取定点监控的方式

B.特别重要设备，采取驻厂监造的方式

C.大型设备，采取设置质量控制点的方式

D.标准设备，采取巡回监控的方式【答案】：B52.下列关于观感质量验收的表述中，错误的是（）。

A.观感质量的检查结果并不给出“合格”或“不合格”的结论

B.观感质量验收难以定量，只能以观察、触摸或简单量测的方式进行

C.观感质量验收结果一般给出“好”、“一般”、“差”的验收结果

D.若观感质量的验收结果为“差”，是指缺陷严重，已经影响了使用功能【答案】：D53.某项目建设投资为2000万元，建设期利息100万，铺底流动资金为120万元，占全部流动资金的30%。建设投资中借贷资金为800万元，流动资金全部为自有资金。预计项目建成后年平均税前利润为180万元，年平均贷款利息为20万元，年平均所得税为35万元。则该项目的总投资收益率为（）。

A.10%

B.8.33%

C.8%

D.10.31%【答案】：C54.调整施工进度计划时，通过增加劳动力和施工机械的数量缩短某些工作持续时间的措施属于（）。

A.经济措施

B.技术措施

C.组织措施

D.合同措施【答案】：C55.用于工程的进口材料、构配件和设备，按合同约定需要进行联合检查验收的，应由（）提出联合检查验收申请。

A.施工单位

B.项目监理机构

C.供货单位

D.建设单位【答案】：A56.根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标［2013］44号）的规定，施工单位的机械设备在现场进行安装与拆卸所需的人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用属于（）。

A.施工机具使用费

B.运杂费

C.安拆费及场外运费

D.措施项目费【答案】：C57.某地下工程，计划到11月份累计开挖土方2万m3，预算单价95元/m3，经确认，到11月份实际累计开挖土方2.5万m3，实际单价90元/m3，该工程此时的进度绩效指数为（）。

A.0.80

B.0.95

C.1.06

D.1.25【答案】：D58.工程施工过程中，对于一般项目，计量抽样的漏判概率是（），错判概率是（）。

A.≤5%，≤5%

B.≤5%，≤10%

C.≤10%，≤5%

D.≤10%，≤10%【答案】：C59.两栋多层建筑物之间的第四层和第五层设两层架空走廊，其中第五层走廊有围护结构，第四层走廊无围护结构；两层走廊层高均为3.9m，结构底板面积均为30m2。则两层走廊的建筑面积应为（）。

A.30m2

B.45m2

C.60m2

D.75m2【答案】：B60.某分部工程有3个施工过程，各分为4个施工段组织加快的成倍节拍流水施工，各施工过程的流水节拍分别为6天、8天和10天。则该分部工程的流水施工工期是（）天。

A.24

B.30

C.34

D.42【答案】：B61.在现场施工准备质量控制中，（）应参与建设单位组织的对施工单位负责采购的原材料、半成品、构配件的考察，并提出考察意见。

A.总监理工程师

B.专业监理工程师

C.监理员

D.技术负责人【答案】：B62.从性质上分析影响工程质量的因素，可分为偶然性因素和系统性因素。下列引起质量波动的因素中，属于偶然性因素的是（）。

A.设计计算失误

B.操作未按规程进行

C.施工方法不当

D.机械设备正常磨损【答案】：D63.下列描述中属于设计阶段进度控制的任务的是（）。

A.编制设计阶段工作计划

B.编制施工总进度计划

C.编制单位工程施工进度计划

D.编制工程年.季.月实施计划【答案】：A64.某实行招标的工程，招标文件与中标人投标文件中的合同价款不一致时，签订书面合同时确定合同价款应以（）为准。

A.有利于招标人的约定

B.招标人和投标人重新谈判的结果

C.中标人投标文件

D.招标文件【答案】：C65.ISO质量管理体系运行中，体系要素管理到位的前提和保证是()。

A.管理体系的适时管理

B.管理体系的行为到位

C.管理体系的适中控制

D.管理体系的识别能力【答案】：D66.用于工程的由()采购的主要设备应经建设单位、施工单位、项目监理机构与供货方共同进行开箱检查，并经四方在开箱检查记录上签字，合格的方可使用。

A.建设单位

B.施工单位

C.安装单位

D.代理商【答案】：A67.监理工程师在设备试运行过程中的质量控制，主要是监督安装单位按规定的步骤和内容进行试运行，并督促其做好试运行的()

A.各种检查和记录

B.时间安排和调度

C.系统划分

D.技术交底【答案】：A68.根据《工程质量安全手册（试行）》，关于混凝土分项工程施工的说法，正确的是（）。

A.泵送混凝土的坍落度小于14cm时，可以少量加水

B.楼板后浇带的模板支撑体系应按规定单独设置

C.混凝土应在终凝时间内浇筑完毕

D.混凝土振捣棒每次插入振动的时间不少于15s【答案】：B69.（2018年真题）下列费用中，属于承包人投标时可自主报价的竞争性费用是（）。

A.总承包服务费

B.工程排污费

C.安全施工费

D.文明施工费【答案】：A70.在编制建设工程进度计划时，分析各项工作之间逻辑关系的主要依据是（）。

A.当地气候条件

B.物资供应量

C.施工经验

D.工作项目划分的粗细程度【答案】：C71.实施监理的某工程项目，在施工过程中发生质量缺陷，监理工程师发出《监理通知单》以后，下一步要做的工作是（）。

A.进行原因分析

B.要求有关单位提交质量问题调查报告

C.及时向建设单位和监理公司汇报

D.施工单位进行质量缺陷调查【答案】：D72.关于赢得值法，说法正确的是（）。

A.已完工作预算投资＝已完工作量×预算单价

B.计划工作预算投资指的是根据进度计划，在某一时间应当完成的工作实际花费的资金总额

C.投资偏差为负值，表示项目运行节支

D.投资绩效指标＜1，表示投资节约【答案】：A73.属于工程建设其他费用的是（）。

A.环境影响评价费

B.设备及工器具购置费

C.措施费

D.安装工程费【答案】：A74.工程监理单位在工程勘察阶段控制质量，最重要的工作是审核与评定（）。

A.勘察方案

B.勘察任务书

C.勘察合同

D.勘察成果【答案】：D75.（）是指寻求工程总成本最低时的工期安排，或按要求工期寻求最低成本的计划安排的过程。

A.工期优化

B.费用优化

C.资源优化

D.过程优化【答案】：B76.建设活动主体资格的管理属于（）的管理职能。

A.业主

B.政府

C.监理单位

D.施工单位【答案】：B77.工程保修阶段监理单位应完成的工作不包括下列（）。

A.定期回访

B.协调联系

C.界定责任

D.实施维修【答案】：D78.工程勘察工作一般分为三个阶段，不包括下列（）。

A.可行性研究勘察

B.初步勘察

C.详细勘察

D.收尾勘察【答案】：D79.某工程施工过程中发生质量事故，造成3人死亡，6000万元直接经济损失，则该质量事故等级属于（）

A.一般事故

B.较大事故

C.重大事故

D.特别重大事故【答案】：C80.采用单位实物工程量的投资乘以实物工程总量估算建筑工程费的方法属于（）。

A.单位生产能力估算法

B.指标估算法

C.生产能力指数法

D.比例估算法【答案】：B81.根据ISO质量管理体系中的质量管理原则，建立清晰与开放的沟通渠道，是（）的基本内容。

A.过程方法

B.持续改进

C.循证决策

D.关系管理【答案】：D82.施工总承包单位应将所签订的分包协议副本报送()备案。

A.建设单位

B.建设单位代表

C.监理工程师

D.设计单位【答案】：C83.某实行招标的工程，招标文件与中标人投标文件中的合同价款不一致时，签订书面合同时确定合同价款应以（）为准。

A.有利于招标人的约定

B.招标人和投标人重新谈判的结果

C.中标人投标文件

D.招标文件【答案】：C84.（2018年真题）某工程施工至2018年3月底，经统计分析：已完工作预算投资580万元，已完工作实际投资570万元，计划工作预算投资600万元，该工程此时的进度偏差为（）万元。

A.-30

B.-20

C.-10

D.10【答案】：B85.由于保修工作千差万别，（）应根据具体项目的工作量决定保修期间的具体工作计划，并根据相关合同约定具体决定工作方式和资料留存。

A.建设单位

B.设计单位

C.施工单位

D.监理单位【答案】：D86.为了有效地控制建设工程施工进度，建立施工进度控制目标体系时首先应该做的是（）。

A.确定短期目标

B.按施工阶段确定目标

C.将施工进度总目标从不同角度层层分解

D.将施工进度总目标直接按计划期分解【答案】：C87.根据现行工程量计量规范，清单项目的工程量应以（）为准进行计算。

A.完成后的实际值

B.形成工程实体的净值

C.定额工程量数量

D.对应的施工方案数量【答案】：B88.价值工程中方案创造的理论依据是（）。

A.产品功能具有系统性

B.功能载体具有替代性

C.功能载体具有排他性

D.功能实现程度具有差异性【答案】：B89.下列对于累加数列错位相减取大差法的描述中，错误的是（）。

A.对每一个施工过程在各施工段上的流水节拍依次累加

B.将相邻施工过程流水节拍累加数列中的后者错后一位，相减后求得一个差数列

C.在差数列中取绝对值最大者，即为这两个相邻施工过程的流水步距

D.在差数列中取最大值，即为这两个相邻施工过程的流水步距【答案】：C90.质量事故处理完毕，施工单位提交复工报审表后，项目监理机构的正确做法是（）。

A.提交质量事故调查报告

B.签发复工令

C.审查复工报审表，符合要求后报建设单位

D.继续进行观测【答案】：C91.（2022年真题）建立工程进度报告制度及进度信息沟通网络，属于工程进度控制的（）措施。

A.组织

B.经济

C.技术

D.合同【答案】：A92.工程质量检测工作是对工程质量进行监督管理的重要手段之一。法定的国家级工程质量检测机构出具的检测报告，在国内具有()性质。

A.最高裁定

B.最终裁定

C.一般裁定

D.行政裁定【答案】：B93.工程质量事故调查组处理质量事故时，项目监理机构的正确做法是（）。

A.积极配合，客观提供相应证据

B.积极配合，参与质量事故调查

C.积极配合，会同施工单位提供有利证据

D.回避质量事故调查【答案】：A94.由总包单位或安装单位采购的设备，其采购方案须事前提交给（），经其审查认可。

A.项目监理机构

B.设备总工程师

C.建设单位

D.设备安装工程师【答案】：A95.工程监理单位对勘察质量管理的工作是（）。

A.编制工程勘察任务书

B.签订勘察合同

C.审查勘察单位提交的勘察成果报告

D.选择工程勘察单位【答案】：C96.关于建设单位的发包，下列说法错误的是（）。

A.建设单位不得将工程发包给不具有相应资质等级的单位

B.不得将一个单位工程的施工分解成若干部分发包给不同的专业承包单位

C.不得将施工合同范围内的分部分项工程又另行发包

D.建设单位要求承包单位选择指定的分包单位【答案】：D97.在正常使用条件下，房屋建筑主体结构工程的最低保修期为（）。

A.建设单位要求的使用年限

B.设计文件规定的合理使用年限

C.30年

D.50年【答案】：B98.对于特别重要的设备，监造人员直接进入设备制造厂的制造现场，成立相应的监造小组，编制监造规划，实施设备制造质量控制的方式是（）。

A.巡回监控

B.设置质量控制点监控

C.旁站监控

D.驻厂监造【答案】：D99.根据质量管理体系标准的要求，工程监理单位的质量管理体系文件由（）个层次的文件构成。

A.二

B.三

C.四

D.五【答案】：B100.（2021年真题）双代号时标网络计划中，波形线表示（）。

A.工作的总时差

B.工作与其紧后工作之间的时间间隔

C.工作的自由时差

D.工作与其紧后工作之间的时距【答案】：B101.某工程因承包人原因致使原定竣工时间延误，延误期间内国家政策发生变化，由此引起的合同价款调整应遵循的原则是（）。

A.调增的不予调整，调减的予以调整

B.调增和调减均予以调整

C.调增和调减均不予调整

D.调增的予以调整，调减的不予调整【答案】：A102.针对工程质量检验工作的流动性、分散性和复杂性特点，为使监理人员有效实施对承包单位施工质量的监控，项目监理机构应制定施工质量的()计划。

A.抽样检验

B.平行检验

C.旁站监理

D.复测复检【答案】：A103.国家对从事建设活动的单位实行严格的从业许可证制度，对从事建设活动的专业技术人员实行严格的执业资格制度，此属于政府（）的职能。

A.建立和完善工程质量管理法规

B.对建设活动主体资格管理

C.对工程承发包管理

D.对工程建设程度管理【答案】：B104.监理工程师要对施工质量做出独立判断，必须应用（）手段取得依据。

A.承包单位自检

B.平行检验

C.承包单位互检

D.交叉检验【答案】：B105.（2020年真题）某工程施工至2020年6月底，经统计分析：已完工作预算投资2500万元，已完工作实际投资2800万元，计划工作预算投资2600万元。该工程此时的投资绩效指数为（）。

A.0.89

B.0.96

C.1.04

D.1.12【答案】：A106.对于承包单位提出的技术修改要求，经相关各方同意后还须经()批准才能实施。

A.设计代表

B.承包单位技术负责人

C.总监理工程师

D.专业监理工程师【答案】：C107.项目监理机构应审查勘察单位提交的勘察成果报告，并向建设单位提交勘察成果评估报告。勘察成果评估报告不包括（）。

A.勘察工作概况

B.与勘察标准的符合情况

C.有关部门审查意见的落实情况

D.存在问题及建议【答案】：C108.下列关于城市轨道交通工程竣工验收的内容和程序的描述不正确的是（）。

A.建设单位汇报试运行情况

B.建设单位应在竣工验收合格之日起7个工作日内，将竣工验收报告和相关文件，报城市建设主管部门备案

C.验收委员会质询相关单位，讨论并形成验收意见

D.验收委员会签署工程竣工验收报告，并对遗留问题做出处理决定【答案】：B109.（2020年真题）工程网络计划中某工作的实际进度偏差小于总时差，则该工作实际进度造成的后果是（）。

A.对后续工作无影响，对工期有影响

B.影响后续工作的最早开始时间，对工期有影响

C.对后续工作无影响，对工期无影响

D.对后续工作不一定有影响，对工期无影响【答案】：D110.施工质量控制的系统过程，按工程实体质量形成过程的时间阶段可划分为()控制。

A.检验批、分项工程、分部工程、单位工程

B.投入物质资源、施工过程、完成工程产出品

C.施工准备、施工过程、竣工验收

D.现场施工准备、作业技术准备、作业技术活动、作业技术活动结果【答案】：C111.卓越绩效评价准则与ISO9000的相同点是（）。

A.基本原理

B.导向

C.驱动力

D.目标【答案】：A112.投资偏差分析中的拟完工程计划投资是指（)之积。

A.计划工程量和实际单价

B.计划工程量和计划单价

C.已完工程量和实际单价

D.已完工程量和计划单价【答案】：B113.固定节拍流水施工与加快的成倍节拍流水施工相比较共同的特点是()

A.相邻专业工作队的流水步距相等

B.专业工作队数等于施工过程数

C.不同施工过程的流水节水节拍均相等

D.专业工作队数等于施工段数【答案】：A114.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，监理人应在收到承包人提交的工程量报告后（）天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人。

A.7

B.14

C.21

D.28【答案】：A115.蒸压加气混凝土砌块和轻骨料混凝土小型空心砌块在砌筑时，其产品龄期应超过28d其目的是控制：()

A.砌块的规格形状尺寸

B.砌块与砌体的黏结强度

C.砌体的整体变形

D.砌体的收缩裂缝【答案】：D116.项目监理机构收到施工单位报送的工程材料、构配件、设备报审表后，应重点审查工程材料、构配件、设备的（）。

A.质量证明文件

B.采购合同

C.设计要求文件

D.检查报告【答案】：A117.保养测量设备、维护工地清洁和整洁等项目适合采用()进行计量支付。

A.凭据法

B.估价法

C.均摊法

D.分解计量法【答案】：C118.下列各项中，属于一般抹灰的工程是()。

A.拉条灰

B.拉毛灰

C.洒毛灰

D.纸筋石灰【答案】：D119.世界银行贷款期限一般较长，最长可达（）年。

A.10

B.20

C.30

D.40【答案】：C120.关于工程项目质量控制系统特性的说法，正确的是（）。

A.工程项目质量控制系统是监理单位质量管理体系的子系统

B.工程项目质量控制系统是一个永久性的质量控制工作体系

C.工程项目质量控制系统是监理单位建立的质量控制工作体系

D.工程项目质量控制系统随项目管理机构的解体而消失【答案】：D121.在工程项目实施过程中，当通过实际进度与计划进度的比较，发现有进度偏差时，需要分析该偏差对后续工作及总工期的影响，首先应进行的工作是（）。

A.分析出现进度检查的工作是否为关键工作

B.分析进度偏差是否超过总时差

C.分析进度偏差是否超过自由时差

D.分析相关工作的逻辑关系【答案】：A122.设置标底进行招标的.建设工程，其标底价格一般应控制在()以内。

A.招标人期望价格

B.社会平均价格

C.招标控制价格

D.批准的总概算价格【答案】：D123.接受委托，依据国家有关法律、法规和工程建设强制性标准，对涉及结构安全项目的抽样检测和对进入施工现场的建筑材料、构配件的见证取样检测的机构是（）。

A.监理机构

B.工程质量检测机构

C.设计单位

D.工程质量监督机构【答案】：B124.建设项目设计概算文件采用三级概算或二级概算的区别，在于是否单独编制（）文件。

A.分部工程概算

B.单位工程概算

C.单项工程综合概算

D.建设项目总概算【答案】：C125.甲与乙因情生仇。一日黄昏，甲持锄头路过乙家院子，见甲妻正在院内与一男子说话，以为是乙举锄就打，对方重伤倒地后遂发现是乙哥哥。甲心想，打伤乙哥哥也算解恨。关于本案，下列哪些选项是错误的？

A.甲后来想“打伤乙哥哥也算解恨”，说明甲也有伤害乙的哥哥的故意，所以本案不存在事实认识错误

B.本案属于具体事实认识错误中的对象错误，按照法定符合说和具体符合说会得出不同的结论

C.本案属于具体事实认识错误中的对象错误，对乙成立故意杀人罪未遂，对乙哥哥成立故意伤害罪（重伤）

D.本案属于具体事实认识错误中的对象错误，无论按照具体符合说还是法定符合说，甲对乙哥哥都成立故意伤害罪（重伤），对乙不成立犯罪。【答案】：A126.工程不符合国家或行业的有关技术标准、设计文件及合同中对质量的要求指的是()。

A.工程质量不合格

B.工程质量问题

C.工程质量事故

D.工程质量缺陷【答案】：D127.派监理人员常驻现场，随时检查进度计划的实际执行情况，属于（）。

A.进度计划执行中的跟踪检查

B.定期召开现场会议

C.现场实地检查工程进展情况

D.实际进度与计划进度的对比分析【答案】：C128.在工程设计过程中，影响进度的主要因素之一是（）。

A.地下埋藏文物的处理

B.施工承发包模式的选择

C.设计合同的计价方式

D.设计各专业之间的协调配合的影响【答案】：D129.根据《建筑法》，在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起（）内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。

A.15天

B.1个月

C.2个月

D.3个月【答案】：B130.根据工程造价的特点，工程造价具有下列中的哪几项计价特征？()①单件性；②大额性；③组合性；④兼容性；⑤多次性

A.①②③

B.②③④

C.①③⑤

D.②④⑤【答案】：C131.（2019年真题）某招标工程，分部分项工程费为41000万元（其中定额人工费占15%），措施项目费以分部分项工程费的2.5%计算，暂列金额800万元，规费以定额人工费为基础计算，规费费率为8%，税率为9%。则该工程的招标控制价为（）万元。

A.46343.530

B.47143.530

C.47215.530

D.47247.794【答案】：C132.（）是项目监理机构对施工现场进行的定期或不定期的检查活动，是项目监理机构对工程实施建设监理的方式之一。

A.旁站

B.巡视

C.专检

D.平行检验【答案】：B133.在建设工程质量的适用性中，下列属于使用性能的是（）。

A.建设工程的规格尺寸

B.地基基础的牢固程度

C.工业厂房可以满足生产活动需要

D.建筑物的造型【答案】：C134.设备装配、试车和（）是设备制造质量的综合评定，是设备出厂前质量控制的重要检测阶段。

A.整机性能检测

B.设备开箱检查

C.整机性能优化

D.整机性能调试【答案】：A135.监理单位对制造周期长的设备制造过程，质量控制可采用的方式是()。

A.驻厂监造

B.巡回监控

C.定点监控

D.目标监控【答案】：B136.建设工程质量保证金是指用以保证承包人在缺陷责任期内对建设工程出现的缺陷进行维修的资金。缺陷责任期（）。

A.一般为1年，最长不超过2年

B.一般为2年，最长不超过5年

C.一般为2年，最长不超过10年

D.设计的合理使用年限【答案】：A137.某建筑物基础工程的施工过程、施工段划分和流水节拍（天）见下表。如果组织非节奏流水施工，则基础二浇筑完工时间为第()天。＜br>

A.9

B.11

C.14

D.15【答案】：A138.（2022年真题）根据《建设工程工程量清单计价规范》，当承包人投标报价中材料单价高于基准单价格，施工期间材料单价涨幅以（）为基础超过合同约定的风险幅度值时，其超过部分按实调整。

A.定额单价

B.投标报价

C.基准单价

D.投标控制价【答案】：B139.（2018年真题）根据《建设工程监理规范》，下列施工单位提交的报审表中，需要建设单位签署审批意见的是（）。

A.工程材料报审表

B.施工控制测量成果报验表

C.分部工程报验表

D.工程开工报审表【答案】：D140.ISO质量管理体系提出的“持续改进”质量管理原则，其核心内容是（）。

A.需求的变化要求组织不断改进

B.确立挑战性的改进目标

C.提高有效性和效率

D.全员参与【答案】：C141.（2018年真题）建设工程流水施工中普遍采用的方式是（）。

A.一般的成倍节拍流水施工

B.非节奏流水施工

C.加快的成倍节拍流水施工

D.固定节拍流水施工【答案】：B142.某施工企业每年年末存入银行100万元，用于3年后的技术改造，已知银行存款年利率为5%，按年复利计息，则到第3年末可用于技术改造的资金总额为（）万元。

A.331.01

B.330.75

C.315.25

D.315.00【答案】：C143.根据数据统计规律，进行材料强度检测随机抽样的样本容量较大时，其工程质量特性数据服从的分布是（）。

A.二项分布

B.正态分布

C.泊松分布

D.非正态分布【答案】：B144.实行工程量清单计价的工程，应当采用（）。

A.单价合同

B.综合单价合同

C.总价合同

D.成本加酬金合同【答案】：A145.施工单位以60万元价格购买一台挖掘机，预计可使用1000个台班，残值率为5%。施工单位使用15个日历天，每日历天按2个台班计算。司机每台班工资与台班动力费等合计为100元。该台挖掘机的使用费为（）万元。

A.1.41

B.1.71

C.1.86

D.2.01【答案】：D146.工程质量问题经检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算，仍能满足结构安全和使用功能的可()

A.修补处理

B.返工处理

C.补强处理

D.不做处理【答案】：D147.施工前，应由（）制定分项工程和检验批的划分方案。

A.施工单位

B.监理单位

C.建设单位

D.质量监督机构【答案】：A148.在施工阶段，为了确保进度控制目标的实现，监理工程师需要编制()

A.工程项目总进度计划

B.周（旬）施工作业计划

C.监理进度计划

D.分部分项工程施工进度计划的建设工期和工艺流程，具体安排单位工【答案】：C149.对需要返工处理或加固补强的质量事故，（）应及时提交质量事故书面报告，并应将完整的质量事故处理记录整理归档。

A.施工单位

B.设计单位

C.项目监理机构

D.建设单位【答案】：C150.下列哪种情况下不适用任何回避，可以同时任职

A.王某夫妻在同一人民法院同时担任院长、副庭长

B.车某父子在同一人民法院同时担任副院长、助理审判员

C.周某及其女婿在同一审判厅均是审判员

D.武某在省高院担任审判员，其女儿在该省某中院担任院长【答案】：D151.前锋线明显地反映出检查日有关工作实际进度与计划进度的关系，当工作实际进度点位置在检查日时问坐标右侧表示（）。

A.该工作实际进度与计划进度一致

B.该工作实际进度超前

C.该工作实际进度落后

D.无明显意义【答案】：B152.关于时间定额和产量定额说法不正确的是（）。

A.时间定额通常以工日为单位，每工日6小时计算

B.产量定额和时间定额乘积是1

C.产量定额与时间定额成反比

D.时间定额中包含工人必须的休息时间【答案】：A153.关于授权性行政法规，下列哪一说法是错误的？

A.尚未制定法律的，全国人大及其常委会有权授权国务院根据实际需要，先制定行政法规

B.授权性行政法规与法律产生冲突的，应当报请全国人大常委会裁决

C.国务院应当在授权期限届满的6个月前，向全国人大常委会报告授权决定实施的情况，全国人大及其常委会应当及时制定法律

D.被授权机关不得将被授权的权利转授给其他机关【答案】：C154.某产品质量检验采用计数型二次抽样检验方案，已知：N=1000，n1=40，n2=60，C1=1，C2=4；经二次抽样检得：d1=2，d2=3，则正常的结论是（）。

A.经第一次抽样检验即可判定该批产品质量合格

B.经第一次抽样检验即可判定该批产品质量不合格

C.经第二次抽样检验即可判定该批产品质量合格

D.经第二次抽样检验即可判定该批产品质量不合格【答案】：D155.甲（17周岁，辍学在家）与乙（16周岁，辍学在家）在网吧上网时因琐事与丙（16周岁，高中学生）发生争吵，并殴打丙致其轻伤。检察院审查后，综合案件情况，拟对甲作出附条件不起诉决定，对乙作出不起诉决定。关于对甲的考验期，下列选项正确的是：

A.考验期的起算时间为人民检察院作出附条件不起诉的决定之日

B.考验期内的考察机关为公安机关，且考验期计入检察院审查起诉的期限

C.可根据甲在考验期间的表现，在法定范围内适当缩短或延长

D.考验期届满，办案人员应当制作附条件不起诉考察意见书，提出起诉或者不起诉的意见，经部门负责人审核，报请检察委员会决定。如甲违反规定被撤销附条件不起诉决定而提起公诉，已经过的考验期可折抵刑期【答案】：A156.建设工程物资供应计划的编制应（）。

A.在确定计划需求量的基础上，经综合平衡后完成

B.在确定工程项目建设总进度计划的基础上完成

C.根据申请与订货计划的落实情况，经综合平衡后完成

D.根据审批后的施工总进度计划，经综合平衡后完成【答案】：A157.某分部工程有两个施工过程，各分为3个施工段组织流水施工，流水节拍分别为2、3、2天和3、2、3天，则这两个施工过程之间的流水步距为（）天。

A.2

B.3

C.4

D.1【答案】：A158.质量事故发生后，由施工单位写出事故调查报告，需提交给()。

A.建设行政主管部门和项目监理机构

B.监理工程师和项目调查组负责人

C.总监理工程师

D.项目监理机构和建设单位【答案】：D159.根据《建设工程工程量清单计价规范》，分部分项工程项目清单中的分项工程项目名称顺序码的数位是（）。

A.三至四位

B.五至六位

C.七至九位

D.十至十二位【答案】：C160.在做地基土承载力试验时试验基坑宽度不应小于承压板宽度或直径的（）倍。

A.3

B.2

C.4

D.5【答案】：A161.隐蔽工程验收时，质量验收记录中的验收结论应由()签字。

A.施工单位质检员

B.施工单位技术负责人

C.专业监理工程师

D.质量监督站监督员【答案】：C162.（2017年真题）工程建设过程中，形成工程实体质量的阶段是（）阶段。

A.决策

B.勘察

C.施工

D.设计【答案】：C163.对建设项目环境管理提出的“三同时”要求，是指环境治理设施与项目主体工程必须()

A.同时开工、同时竣工、同时投产使用

B.同时设计、同时施工、同时投产使用

C.同时开工、同时竣工、同时验收

D.同时设计、同时开工、同时验收【答案】：B164.施工质量不合格经加固补强的分项、分部工程，通过改变外形尺寸仍能满足安全使用要求的，可按（）和协商文件进行验收。

A.技术处理方案

B.设计单位意见

C.设计变更文件

D.建设单位要求【答案】：A165.在组织流水施工过程中，流水步距的大小取决于相邻两个施工过程在各个施工段上的（）。

A.技术间歇

B.流水节拍及流水施工的组织方式

C.搭接时间

D.劳动强度【答案】：B166.下列经济评价指标中，属于反映盈利能力的静态评价指标的是（）。

A.净现值

B.利息备付率

C.投资收益率

D.项目投资财务净现值【答案】：C167.某分部工程有三个施工过程，分为3个施工段组织非节奏流水施工，各施工过程的流水节拍分别为5d、5d、5d；4d、4d、5d；5d，7d，2d。三个施工过程间的间歇时间总共为4天，则该流水施工的是（）d。

A.15

B.17

C.25

D.29【答案】：D168.建设工程在施工过程中，分项工程交接多、中间产品多、隐蔽工程多，这说明工程质量具有（）特点。

A.隐蔽性

B.波动性

C.影响多样性

D.影响复杂性【答案】：A169.能够将缺乏流动性但能产生可预见的、稳定的现金流量的资产归集起来，通过一定的安排，对资产中的风险与收益要素进行分离与重组，进而转换为在金融市场上可以出售和流通的证券过程，这种融资方式是（）。

A.ABS融资方式

B.BOT融资方式

C.TOT融资方式

D.PPP融资方式【答案】：A170.在新方案创造中，组织者将问题函寄专家后获得反馈意见，整理分析后再函寄，直到得出新方案。这属于（）。

A.强制确定法

B.头脑风暴法

C.哥顿法

D.德尔菲法【答案】：D171.某施工现场设立的安全警示标志、现场围挡等所需的费用，应计入（）费用。

A.分部分项工程

B.规费项目

C.措施项目

D.其他项目【答案】：C172.混凝土结构工程中，侧模拆除时混凝土强度必须保证混凝土结构()。

A.表面及棱角不受损伤

B.不出现侧向弯曲变形

C.不出现裂缝

D.试件强度达到抗压强度标准值【答案】：A173.工程项目竣工后，()应及时组织有关单位进行施工验收。

A.施工单位

B.设计单位

C.建设单位

D.监理单位【答案】：C174.项目监理机构应审查施工单位报审的施工组织设计，符合要求时，应由（）签认。

A.专业监理工程师

B.总监理工程师

C.施工单位技术负责人

D.建设单位【答案】：B175.某施工材料采购原价为190元/吨，运杂费为40元/吨，运输损耗率为1%，采购保管费率为3%，则该材料的单价为（）元/吨。

A.234.28

B.237.66

C.239.20

D.239.27【答案】：D176.某项目的直接工程费为98000万元，措施费为2950万元，规费为9600万元，企业管理费为13750万元。已知利润率为5.4%，综合税率为3.41%，则该项目应缴纳的税金为()万元。

A.4016.45

B.4122.48

C.4361.49

D.4467.52【答案】：D177.建设单位从银行贷款1000万元，贷款期为2年，年利率6%，每季度计息一次，则贷款的年实际利率为（）。

A.6%

B.6.12%

C.6.14%

D.12%【答案】：C178.某工程项目计划工程量100m3，计划单价20元／m3，实际完成工程是150m3，实际单价18元／m3，该工程的进度偏差为（）元。

A.1000

B.-1000

C.300

D.-300【答案】：A179.按照我国现行规定，建设工程严重质量事故的调查组由()

A.事故发生地市、县建设行政主管部门组织

B.省、自治区、直辖市建设行政主管部门组织

C.省、自治区、直辖市建设行政主管部门提出组成意见，人民政府批准

D.市、县建设行政主管部门提出组成意见，相应级别人民政府批准【答案】：B180.下列施工进度计划调整措施中，属于经济措施的是（）。

A.改善外部配合条件

B.采用更先进的施工方法

C.增加劳动力和施工机械的数量

D.对所采取的技术措施给予相应的经济补偿【答案】：D181.对进口材料检查验收时，若发现质量问题或不符合规定要求，则应取得()签署的商务记录，为索赔提供依据。

A.供货方及采购人员

B.供货方及项目经理

C.供货方及监理人员

D.供货方及商检人员【答案】：D182.某工程采用的预拌混凝土由承包人提供，双方约定承包人承担的价格风险系数≤5%，承包人投标时对预拌混凝土的投标报价为308元/m3，招标人的基准价格为310元/m3，实际采购价为327元/m3