天津2026年一级建造师《建设工程法规及相关知识》高频考点题

天津2026年一级建造师《建设工程法规及相关知识》高频考点题一、单项选择题（共30题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.关于建设工程中法人及法律地位的说法，正确的是（）。A.建设单位应当具有法人资格，但施工单位不一定B.建设工程合同中，项目经理不具备法人资格，因此不能对外签订合同C.法人可以分为营利法人、非营利法人和特别法人D.有独立经费的机关法人从批准成立之日起，具有法人资格2.某施工企业在施工过程中，因施工噪声严重扰民，被周边居民起诉。关于该诉讼中举证责任的说法，正确的是（）。A.实行“谁主张，谁举证”原则，居民需证明噪声超标B.实行举证责任倒置，施工企业需证明噪声未超标C.居民需证明受到的损害事实D.施工企业需证明自己没有过错3.下列法律文书中，属于行政强制措施的是（）。A.责令停产停业B.查封场所、设施或者财物C.罚款D.吊销许可证件4.根据《民法典》，关于代理的说法，错误的是（）。A.代理包括委托代理和法定代理B.代理人在代理权限内实施民事法律行为，由被代理人承担民事责任C.代理人和被代理人应当承担连带责任D.复代理需要被代理人同意或者追认5.关于建设用地使用权的说法，正确的是（）。A.建设用地使用权只能在土地的地表设立B.建设用地使用权人有权将建设用地使用权转让、互换、出资、赠与或者抵押C.住宅建设用地使用权期限届满的，自动续期D.非住宅建设用地使用权期限届满后，续期依照法律规定办理，无需缴纳费用6.某建设工程施工合同约定，工程竣工验收合格后，发包人支付结算款。工程完工后，承包人提交了竣工验收报告，发包人拖延验收。根据《民法典》，发包人应当支付结算款的时间是（）。A.承包人提交竣工验收报告之日B.实际竣工验收合格之日C.发包人拖延验收结束之日D.双方协商确定的日期7.根据《建筑工程施工许可管理办法》，下列建设工程中，不需要办理施工许可证的是（）。A.工程投资额为30万元的房屋建筑工程B.建筑面积300平方米的市政工程C.抢险救灾工程D.按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程8.关于建设工程企业资质序列的说法，正确的是（）。A.施工总承包资质设有特级、一级、二级、三级B.专业承包资质设有甲级、乙级C.施工劳务资质不分类别和等级D.特种工程专业承包资质设有甲级、乙级9.根据《注册建造师管理规定》，注册建造师的注册证书和执业印章失效的情形是（）。A.聘用单位被吊销营业执照的B.已与聘用单位解除聘用劳动合同的C.年龄超过60周岁的D.注册有效期满未延续注册的10.关于建设工程招标投标交易场所的说法，正确的是（）。A.招标投标交易场所不得与行政监督部门存在隶属关系B.招标投标交易场所负责行政监督工作C.招标投标交易场所可以代理行政监督部门处理投诉D.招标投标交易场所可以收取招标文件费用11.某项目招标文件中规定，投标有效期为90天。投标人A在投标截止日前提交了投标文件。根据《招标投标法》，下列关于投标有效期的说法，正确的是（）。A.投标有效期从投标人提交投标文件之日起算B.在投标有效期内，投标人可以撤回投标文件，但需扣留投标保证金C.招标人需在投标有效期内完成评标和定标D.投标有效期可以延长，但需征得所有投标人同意12.根据《招标投标法实施条例》，关于投标保证金的说法，正确的是（）。A.投标保证金不得超过招标项目估算价的2%B.投标保证金有效期应当与投标有效期一致C.招标人可以在招标文件中要求投标人提交投标保证金，并可以指定现金或银行保函的形式D.招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息13.关于建设工程分包的说法，正确的是（）。A.分包单位可以将其承包的工程再分包B.建设工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成C.总承包单位可以将全部工程转包给具有相应资质条件的单位D.总承包单位对分包工程的质量不承担连带责任14.根据《民法典》，关于合同履行中抗辩权的说法，正确的是（）。A.当事人互负债务，有先后履行顺序，先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行要求B.当事人互负债务，没有先后履行顺序，应当同时履行C.应当先履行债务的当事人，有确切证据证明对方经营状况严重恶化的，可以中止履行D.合同中止履行后，对方在合理期限内未恢复履行能力且未提供适当担保的，中止履行的一方可以解除合同15.关于劳动合同解除和终止的说法，正确的是（）。A.劳动者提前30日以书面形式通知用人单位，可以解除劳动合同B.劳动者在试用期内提前3日通知用人单位，可以解除劳动合同C.用人单位提前30日以书面形式通知劳动者本人，可以解除劳动合同D.劳动合同期满，用人单位无需向劳动者支付经济补偿16.根据《劳动法》，关于劳动保护的说法，错误的是（）。A.劳动安全卫生设施必须符合国家规定的标准B.新建、改建、扩建工程的劳动安全卫生设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用C.用人单位必须为劳动者提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品D.用人单位可以根据实际情况安排女职工从事矿山井下作业17.关于买卖合同中标的物毁损、灭失风险承担的说法，正确的是（）。A.标的物毁损、灭失的风险，在标的物交付之前由出卖人承担，交付之后由买受人承担B.标的物毁损、灭失的风险，在合同成立时由买受人承担C.因买受人的原因致使标的物未按照约定的期限交付的，自约定交付之日起至实际交付之日止，风险由出卖人承担D.出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，除当事人另有约定外，风险自合同成立时由出卖人承担18.根据《建设工程质量管理条例》，关于施工单位质量责任的说法，错误的是（）。A.施工单位对建设工程的施工质量负责B.施工单位应当建立质量责任制，确定工程项目的项目经理、技术负责人和施工管理负责人C.施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时修改D.总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，总承包单位应当对分包工程的质量与分包单位承担连带责任19.关于建设工程竣工验收备案的说法，正确的是（）。A.建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起15日内，将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案B.备案机关发现建设单位在竣工验收过程中有违反国家有关建设工程质量管理规定行为的，责令停止使用，重新组织竣工验收C.建设工程竣工验收备案制度是建设工程竣工验收的必要前置程序D.建设单位办理工程竣工验收备案时，只需提交工程竣工验收报告20.根据《建设工程安全生产管理条例》，关于施工单位安全生产责任的说法，正确的是（）。A.施工单位主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责B.施工单位的项目负责人对建设工程项目的安全生产不负责任C.施工单位应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员D.施工单位可以根据工程规模不设置安全生产管理机构21.关于建设工程意外伤害保险的说法，正确的是（）。A.建设工程意外伤害保险由建设单位办理B.建设工程意外伤害保险是法定的强制性保险C.建设工程意外伤害保险的保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止D.施工单位应当在施工现场入口处设置明显的安全警示标志22.根据《固体废物污染环境防治法》，关于施工固体废物污染环境防治的说法，正确的是（）。A.施工单位应当及时清运工程施工过程中产生的固体废物，并按照环境卫生行政主管部门的规定进行利用或者处置B.施工单位可以将建筑垃圾交给个人运输C.施工单位可以在施工现场倾倒建筑垃圾D.施工单位无需对建筑垃圾进行分类23.关于建设工程工期纠纷的说法，正确的是（）。A.当事人对工期有约定的，从其约定B.经发包人同意，承包人可以将工期顺延C.因不可抗力导致工期延误的，承包人无权要求顺延工期D.承包人未在约定时间内提出工期顺延申请的，视为工期不顺延24.根据《民法典》，关于保证合同的说法，正确的是（）。A.保证合同可以是口头形式B.保证方式包括一般保证和连带责任保证C.当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照一般保证承担保证责任D.一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁，并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前，有权拒绝向债权人承担保证责任25.关于建设工程价款优先受偿权的说法，正确的是（）。A.承包人建设工程价款优先受偿权的期限为6个月，自发包人应当给付建设工程价款之日起算B.承包人建设工程价款优先受偿权的期限为18个月，自发包人应当给付建设工程价款之日起算C.承包人建设工程价款优先受偿权优于抵押权和其他债权D.消费者交付购买商品房的全部或者大部分款项后，承包人就该商品房享有的工程价款优先受偿权优于买受人的权利26.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于争议解决的说法，正确的是（）。A.发生争议时，当事人应当首先向法院起诉B.发生争议时，当事人应当首先申请仲裁C.发生争议时，当事人可以和解或调解D.仲裁裁决作出后，当事人不服的，可以向人民法院起诉27.关于行政复议和行政诉讼的说法，正确的是（）。A.公民、法人或者其他组织认为行政机关的具体行政行为侵犯其合法权益的，可以申请行政复议或者提起行政诉讼B.行政复议机关受理行政复议申请，不得向申请人收取任何费用C.行政诉讼中，被告对作出的具体行政行为负有举证责任D.行政复议决定作出前，申请人不得撤回行政复议申请28.某施工合同约定，工程款支付方式为按月进度款支付。发包人拖欠承包人100万元工程款。根据《民法典》，关于承包人权利的说法，正确的是（）。A.承包人有权留置该工程B.承包人有权就该工程拍卖价款优先受偿C.承包人有权同时履行抗辩权D.承包人有权不安抗辩权29.根据《建设工程安全生产管理条例》，关于施工起重机械安装拆卸的说法，正确的是（）。A.施工起重机械的安装拆卸单位必须具有相应资质B.施工起重机械的安装拆卸可以由施工单位自行完成C.施工起重机械安装完毕后，安装单位应当自检，出具自检合格证明，并向施工单位进行安全使用说明D.施工起重机械的使用单位在验收前应当委托有相应资质的检验检测机构进行检验30.关于建设工程质量保修的说法，正确的是（）。A.建设工程的保修期，自工程竣工验收合格之日起计算B.建设工程的保修期，自工程交付使用之日起计算C.供热与供冷系统的保修期为2个采暖期、供冷期D.电气管线、给排水管道、设备安装的保修期为5年二、多项选择题（共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）31.根据《民法典》，属于委托代理终止情形的有（）。A.代理期限届满B.被代理人取消委托C.代理人丧失民事行为能力D.代理人死亡E.被代理人死亡32.关于建设用地使用权的说法，正确的有（）。A.建设用地使用权可以在土地的地表、地上或者地下分别设立B.新设立建设用地使用权，不得损害已设立的用益物权C.建设用地使用权人应当合理利用土地，不得改变土地用途D.建设用地使用权转让时，附着于该土地上的建筑物、构筑物及其附属设施一并转让E.建设用地使用权转让时，地上建筑物、构筑物及其附属设施可以不一并转让33.根据《招标投标法实施条例》，属于可以邀请招标的情形有（）。A.技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择B.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大C.需要采用不可替代的专利或者专有技术D.采购人依法能够自行建设、生产或者提供E.已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供34.关于联合体投标的说法，正确的有（）。A.联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力B.联合体各方均应当具备招标文件规定的资格条件C.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级D.联合体各方应当签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任E.联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目承担连带责任35.根据《民法典》，关于合同解除的说法，正确的有（）。A.当事人协商一致，可以解除合同B.当事人可以约定一方解除合同的事由C.有法定解除情形时，当事人可以解除合同D.合同解除后，尚未履行的，终止履行E.合同解除后，已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以请求恢复原状或者采取其他补救措施，并有权请求赔偿损失36.关于劳动合同的说法，正确的有（）。A.建立劳动关系，应当订立书面劳动合同B.已建立劳动关系，未同时订立书面劳动合同的，应当自用工之日起一个月内订立书面劳动合同C.用人单位与劳动者在用工前订立劳动合同的，劳动关系自用工之日起建立D.劳动合同期限三个月以上不满一年的，试用期不得超过一个月E.劳动合同期限一年以上不满三年的，试用期不得超过二个月37.根据《劳动法》，关于工作时间及休息休假的规定的有（）。A.国家实行劳动者每日工作时间不超过8小时、平均每周工作时间不超过44小时的工时制度B.用人单位应当保证劳动者每周至少休息1日C.用人单位由于生产经营需要，经与工会和劳动者协商后可以延长工作时间，一般每日不得超过1小时D.因特殊原因需要延长工作时间的，在保障劳动者身体健康的条件下延长工作时间每日不得超过3小时，但是每月不得超过36小时E.在发生自然灾害等紧急情况下，延长工作时间不受限制38.关于建设单位工程质量责任的说法，正确的有（）。A.建设单位不得任意压缩合理工期B.建设单位不得明示或者暗示设计单位或者施工单位违反工程建设强制性标准，降低工程质量C.建设单位应当将施工图设计文件报县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门审查D.建设单位在领取施工许可证或者开工报告前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续E.建设单位应当严格按照国家有关档案管理的规定，及时收集、整理建设项目各环节的文件资料，建立健全建设项目档案39.关于施工单位安全生产教育培训的说法，正确的有（）。A.施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训B.作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前，施工单位应当对其进行安全生产教育培训C.施工单位采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，应当对作业人员进行相应的安全生产教育培训D.施工单位可以根据需要，对部分作业人员进行安全生产教育培训E.垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、爆破作业人员等特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业40.关于建设工程环境保护的说法，正确的有（）。A.施工单位应当遵守国家有关环境保护的法律规定，采取措施控制施工现场的各种粉尘、废气、废水、固体废弃物以及噪声、振动对环境的污染和危害B.施工现场产生的固体废弃物应当在所在地县级以上地方人民政府环卫部门指定的地点倾倒C.建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用D.禁止将危险废物提供或者委托给无经营许可证的单位或者其他生产经营者从事收集、贮存、利用、处置活动E.城市市区范围内，建筑施工过程中可能产生环境噪声污染的，施工单位应当在工程开工15日前向工程所在地县级以上地方人民政府生态环境行政主管部门申报41.根据《民法典》，关于借款合同的说法，正确的有（）。A.借款合同应当采用书面形式B.自然人之间借款另有约定的除外C.借款的利息不得预先在本金中扣除D.利息预先在本金中扣除的，应当按照实际借款数额返还借款并计算利息E.借款人未按照约定的期限返还借款的，应当按照约定或者国家有关规定支付逾期利息42.关于建设工程合同纠纷处理的说法，正确的有（）。A.发包人未按照约定支付工程价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款B.发包人逾期不支付的，除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外，承包人可以与发包人协议将该工程折价C.承包人可以申请人民法院将该工程依法拍卖D.建设工程价款优先受偿的范围包括承包人因建设工程支出的工作人员报酬、材料款等实际支出的费用E.建设工程价款优先受偿的范围包括承包人因发包人违约所造成的损失43.关于民事诉讼证据的说法，正确的有（）。A.证据包括当事人的陈述、书证、物证、视听资料、电子数据、证人证言、鉴定意见、勘验笔录B.当事人对自己提出的主张，有责任提供证据C.当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，人民法院应当调查收集D.人民法院应当按照法定程序，全面、客观地审查核实证据E.在证据可能灭失或者以后难以取得的情况下，当事人可以在诉讼过程中向人民法院申请保全证据44.根据《仲裁法》，关于仲裁协议的说法，正确的有（）。A.仲裁协议包括合同中订立的仲裁条款和以其他书面方式在纠纷发生前或者纠纷发生后达成的请求仲裁的协议B.仲裁协议应当具有下列内容：请求仲裁的意思表示、仲裁事项、选定的仲裁委员会C.仲裁协议独立存在，合同的变更、解除、终止或者无效，不影响仲裁协议的效力D.当事人对仲裁协议的效力有异议的，可以请求仲裁委员会作出决定或者请求人民法院作出裁定E.一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，由仲裁委员会裁定45.关于建设工程安全生产许可证的说法，正确的有（）。A.未取得安全生产许可证的，不得从事建筑施工活动B.安全生产许可证的有效期为3年C.安全生产许可证有效期满需要延期的，应当于期满前3个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续D.建筑施工企业变更名称、地址、法定代表人等，应当在变更后10日内，到原安全生产许可证颁发管理机关办理安全生产许可证变更手续E.建筑施工企业破产的，应当将安全生产许可证交回原安全生产许可证颁发管理机关予以注销46.根据《建设工程质量管理条例》，关于工程监理单位质量责任的说法，正确的有（）。A.工程监理单位应当依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承担工程监理业务B.工程监理单位不得转让工程监理业务C.工程监理单位与被监理工程的施工承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系的，不得承担该项建设工程的监理业务D.工程监理单位应当选派具备相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场E.未经监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工47.关于建设工程消防设计的说法，正确的有（）。A.建设工程消防设计审查验收由住房和城乡建设主管部门负责B.特殊建设工程的建设单位应当将消防设计文件报送住房和城乡建设主管部门审查C.特殊建设工程未经消防设计审查或者审查不合格的，建设单位、施工单位不得施工D.其他建设工程，建设单位申请领取施工许可证或者申请批准开工报告时，应当提供满足施工需要的消防设计图纸及技术资料E.建设单位在申请消防设计审查时，应当提供消防设计文件48.关于建设单位安全责任的说法，正确的有（）。A.建设单位在编制工程概算时，应当确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用B.建设单位不得明示或者暗示施工单位购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材C.建设单位在申请领取施工许可证时，应当提供建设工程有关安全施工措施的资料D.建设单位应当将拆除工程发包给具有相应资质等级的施工单位E.建设单位应当在拆除工程施工15日前，将资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案49.关于民事诉讼管辖的说法，正确的有（）。A.因不动产纠纷提起的诉讼，由不动产所在地人民法院管辖B.因合同纠纷提起的诉讼，由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖C.两个以上人民法院都有管辖权的诉讼，原告可以向其中一个人民法院起诉D.人民法院发现受理的案件不属于本院管辖的，应当移送有管辖权的人民法院E.有管辖权的人民法院由于特殊原因，不能行使管辖权的，由上级人民法院指定管辖50.根据《民法典》，关于不当得利和无因管理的说法，正确的有（）。A.得利人没有法律根据取得不当利益的，受损失的人可以请求得利人返还取得的利益B.管理人没有法定的或者约定的义务，为避免他人利益受损失而管理他人事务的，可以请求受益人偿还因管理事务而支出的必要费用C.管理人管理他人事务，有利于受益人，且不违反受益人真实意思的，管理人有权请求受益人偿还因管理事务而支出的必要费用D.管理人管理事务，违反受益人真实意思的，管理人无权请求受益人偿还因管理事务而支出的必要费用E.得利人不知道且不应当知道取得的利益没有法律根据，取得的利益已经不存在的，不承担返还该利益的义务三、案例分析题（共4题，每题20分）（一）背景资料：甲房地产开发公司（以下简称甲公司）开发建设一大型商业综合体项目，该项目由乙设计院设计，丙建筑施工企业（以下简称丙企业）总承包，丁监理公司监理。2026年3月1日，甲公司与丙企业签订了施工总承包合同，合同约定：工程价款为5亿元人民币，工期为18个月，开工日期为2026年4月1日。合同中还约定，若丙企业垫资施工，垫资部分按年利率10%计息。2026年3月15日，丙企业为筹集资金，与戊融资租赁公司签订了融资租赁合同，租赁了两台大型塔式起重机，租金总额为600万元。2026年4月1日，工程如期开工。施工过程中，甲公司未按合同约定支付工程进度款，导致工程停工。丙企业多次催告未果，遂向人民法院提起诉讼，请求解除合同并支付工程款。甲公司抗辩称，合同中关于垫资利息的约定违反法律规定，属于无效条款。同时，当地建设行政主管部门在检查中发现，丙企业将部分幕墙工程分包给不具有相应资质的包工头个人王某施工。问题：1.甲公司与丙企业关于垫资利息的约定是否有效？说明理由。2.丙企业与戊融资租赁公司签订融资租赁合同后，塔式起重机的所有权属于谁？在租赁期间，丙企业对塔式起重机享有什么权利？3.丙企业是否有权解除合同？说明理由。4.丙企业将幕墙工程分包给王某的做法是否合法？说明理由。（二）背景资料：A市地铁工程项目由B施工单位总承包。2026年5月，B施工单位将盾构隧道工程分包给C专业分包单位。C单位在施工过程中，因疏忽大意导致隧道上方地面塌陷，造成一栋民房部分受损，居民财产损失共计50万元。事故发生后，C单位立即向B单位报告。B单位组织了抢险救援，并按规定向有关部门报告。经调查，事故直接原因是C单位未按施工方案施工，注浆压力控制不当。在施工过程中，B施工单位的项目经理张某，因兼任另一个项目的项目经理，长期不在岗。B单位的安全员李某发现隧道开挖存在安全隐患，曾向张某汇报，但张某未及时采取措施。问题：1.C单位将事故向B单位报告的做法是否正确？安全事故的报告程序是怎样的？2.关于地面塌陷造成的居民财产损失，应当由谁承担赔偿责任？为什么？3.B施工单位项目经理张某长期不在岗的行为违反了哪些规定？4.针对安全隐患，安全员李某的行为是否正确？李某还应履行哪些职责？（三）背景资料：2025年10月，D建设单位通过公开招标方式确定E施工单位为中标人，双方签订了建设工程施工合同。合同约定：工程价款为1.2亿元，工期为300天，工程款支付方式为按月支付进度款。招标文件规定，投标保证金为80万元。E施工单位在投标过程中，为了中标，与F单位串通投标，F单位按照E单位的要求进行了投标，并故意抬高报价。工程开工后，E施工单位发现设计图纸存在错误，导致无法继续施工。E施工单位向D建设单位提出暂停施工的请求，D建设单位予以同意。暂停施工期间，E施工单位的人员窝工损失为20万元，机械闲置损失为10万元。工程复工后，D建设单位以E施工单位存在串通投标行为为由，主张中标合同无效，拒绝支付工程款。问题：1.招标文件规定的投标保证金金额是否符合规定，说明理由。若投标保证金为现金，计算公式为G=mi2.D建设单位与E施工单位签订的合同是否有效？说明理由。3.对于因设计图纸错误导致的暂停施工损失，应当由谁承担？说明理由。4.E施工单位与F单位串通投标的行为应承担何种法律责任？（四）背景资料：G施工单位承接了H医院门诊楼工程，承包范围为土建、安装工程。2026年6月工程竣工验收合格并交付使用。2026年8月，H医院发现门诊楼屋顶出现渗漏，遂通知G施工单位进行维修。G施工单位以工程已过保修期为由拒绝维修。H医院自行委托其他单位进行了维修，花费维修费5万元。另查明，该门诊楼工程设计合理使用年限为50年。屋面防水工程的保修期为5年。G施工单位在施工过程中，使用了I建材公司供应的防水卷材，经检测，防水卷材质量不合格。H医院向人民法院起诉，要求G施工单位赔偿维修费用5万元，并承担违约责任。G施工单位抗辩称，防水材料是I建材公司供应的，质量不合格应由I公司承担责任，因此G单位不应承担赔偿责任。问题：1.G施工单位以工程已过保修期为由拒绝维修的说法是否正确？说明理由。2.H医院自行委托其他单位维修的做法是否正确？说明理由。3.对于防水卷材质量不合格造成的屋面渗漏，G施工单位是否应当承担赔偿责任？说明理由。4.G施工单位承担赔偿责任后，是否有权向I建材公司追偿？说明理由。答案与解析一、单项选择题1.C解析：A选项错误，建设单位通常必须是法人，但法律并未强制要求所有施工企业必须具有法人资格（如合伙企业、个人独资企业也可作为施工主体，但需具备相应资质）；B选项错误，项目经理是施工单位法定代表人在项目上的授权代理人，有权在授权范围内签订合同；D选项错误，有独立经费的机关法人从成立之日起，具有法人资格，而非批准成立之日。C选项正确，《民法典》规定法人分为营利法人、非营利法人和特别法人。2.C解析：本题考查环境污染侵权中的举证责任。根据《民法典》规定，因污染环境、破坏生态造成他人损害的，侵权人应当承担侵权责任。因污染环境、破坏生态发生纠纷，行为人应当就法律规定的不承担责任或者减轻责任的情形及其行为与损害之间不存在因果关系承担举证责任。注意，这里倒置的是“因果关系”和“免责事由”，而非“排污行为”本身。但选项中，A选项称居民需证明噪声超标，这是侵权责任构成要件中的“违法行为”，通常仍需受害人举证证明存在污染行为（如噪声存在）。然而，在司法实践中，对于环境噪声，受害人通常只需证明有噪声干扰及损害后果。具体到本题，C选项“居民需证明受到的损害事实”是受害人必须承担的举证责任。B选项称“证明噪声未超标”不完全准确，倒置的是因果关系。D选项称“证明自己没有过错”不是环境污染侵权的免责抗辩（环境污染是无过错责任）。因此，相对最严谨的是C。3.B解析：A、C、D选项均属于行政处罚。B选项查封场所、设施或者财物属于行政强制措施。4.C解析：C选项错误，代理人和被代理人承担连带责任通常发生在代理人与相对人恶意串通、或者代理人无权代理且被代理人不予追认（表见代理除外）等特定情形下，并非所有代理行为都由双方承担连带责任。一般代理行为后果由被代理人承担。5.C解析：A错误，建设用地使用权可以在地表、地上或地下设立；B正确，建设用地使用权人有权处分；C正确，住宅建设用地使用权期限届满自动续期；D错误，非住宅建设用地使用权续期可能需要缴纳费用。6.A解析：《民法典》规定，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：（一）建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；（二）承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；（三）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。本题情形属于发包人拖延验收，应以提交报告之日为竣工日期，支付结算款时间通常随之确定。7.C解析：A选项错误，工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300平方米以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证；B选项错误，同A；C正确，抢险救灾工程不需要办理施工许可证；D选项错误，按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程，不再领取施工许可证，但题目问的是“不需要办理”。8.C解析：根据最新的资质标准（征求意见稿及改革方向），施工总承包资质、专业承包资质一般设甲级、乙级，施工劳务资质不分类别和等级。C选项符合当前改革趋势和常规表述。9.D解析：A、B、C情形属于可以办理注销注册手续的情形，并不直接导致证书失效。注册有效期满未延续注册的，注册证书和执业印章失效。10.A解析：招标投标交易场所不得与行政监督部门存在隶属关系，不得以营利为目的。11.C解析：投标有效期从提交投标文件截止之日起算。A错误；B错误，撤回投标文件（注意不是撤销）在截止前可以，无需扣留保证金；C正确；D错误，延长投标有效期只需通知投标人，投标人不同意可退出，但无需所有同意。12.B解析：A错误，投标保证金不得超过招标项目估算价的2%（旧法）或根据最新规定比例，且通常有上限（如80万）；B正确，投标保证金有效期应当与投标有效期一致；C错误，招标人不得限定只能现金或只能保函；D错误，最迟应当在书面合同签订后5日内退还。13.B解析：A错误，分包单位不得再分包；B正确，主体结构必须由总包自行完成；C错误，禁止转包；D错误，总包与分包单位承担连带责任。14.A解析：A描述的是后履行一方的后履行抗辩权（或称违约抗辩权），正确；B描述的是同时履行抗辩权，正确；C描述的是不安抗辩权，正确；D描述的是不安抗辩权的解除情形，正确。注意题目是单选，A、B、C、D本身表述均符合法理。但A选项“当事人互负债务，有先后履行顺序，先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行要求”是最标准的后履行抗辩权定义。本题若为多选则全选，单选情况下A最具代表性。15.A解析：A正确，劳动者提前30日书面通知可解除；B错误，试用期内提前3日；C错误，单位单方解除需符合法定情形（如过失性辞退、无过失性辞退等），不能随意提前30日通知即解除；D错误，合同期满单位不续签或降低条件续签劳动者不同意，单位需支付经济补偿。16.D解析：D选项错误，禁止安排女职工从事矿山井下作业。17.A解析：A正确，交付主义；B错误；C错误，风险由买受人承担；D错误，在途标的物风险自合同成立时由买受人承担。18.C解析：C选项错误，施工单位发现设计差错，应当及时提出意见和建议，而非自行修改。19.A解析：A正确，15日内备案；B错误，责令停止使用，重新组织竣工验收是整改措施；C错误，备案是事后管理，非竣工验收的前置程序（除特殊规定外）；D错误，还需提交其他认可文件。20.A解析：A正确，主要负责人全面负责；B错误，项目负责人对项目安全负责；C正确；D错误，应当设立机构。21.D解析：A错误，由施工单位办理；B错误，工伤保险是强制险，意外伤害险并非法定强制（但鼓励办理）；C错误，期限至竣工验收合格止；D正确，这是安全措施。22.A解析：A正确，及时清运并按规定处置；B错误，不得交给个人；C错误，禁止倾倒；D错误，提倡分类。23.A解析：A正确，有约从约；B错误，需符合约定或法定条件；C错误，不可抗力可顺延；D错误，未在约定时间内申请，视为放弃权利（合同有约定时），但题目问“正确的是”，A是基本原则。24.B解析：A错误，保证合同应当是书面形式；B正确；C错误，未约定或约定不明确，按一般保证；D正确，一般保证人享有先诉抗辩权。25.C解析：A错误，期限为18个月；B正确；C正确，优于抵押权和其他债权；D错误，消费者交付购买商品房全部或大部分款项后，承包人的优先受偿权不得对抗买受人。26.C解析：A、B错误，或裁或审，约定仲裁则只能仲裁，约定诉讼则诉讼，未约定可协议；C正确，和解、调解是可选方式；D错误，仲裁一裁终局，不得起诉。27.B解析：A正确，复议或诉讼；B正确，复议不收费；C正确，举证责任倒置；D错误，复议决定作出前申请人可以撤回。28.B解析：A错误，建设工程合同承包人享有的是优先受偿权，而非留置权（动产才留置）；B正确，优先受偿权；C错误，同时履行抗辩权需双方互负债务且无先后顺序；D错误，不安抗辩权需先履行方证明对方丧失履行能力。29.A解析：A正确，需有资质；B错误，必须由有资质的单位安装拆卸；C正确；D错误，使用单位（通常是总包）组织验收，验收合格方可使用。30.A解析：A正确，验收合格之日起算；B错误；C正确，2个采暖期、供冷期；D错误，管线设备安装为2年。二、多项选择题31.ABCD解析：委托代理终止情形：期间届满、取消委托、代理人丧失民事行为能力、代理人死亡、作为代理人或被代理人的法人终止。E选项被代理人死亡并不必然导致委托代理终止（除非有约定）。32.ABCD解析：E错误，房地一体，转让时地上建筑物一并转让。33.AB解析：邀请招标情形：技术复杂、特殊要求、自然环境限制，只有少量潜在投标人；公开招标费用占比例过大。C、D、E属于可以不招标的情形。34.ABCDE解析：全对。联合体资质就低不就高，连带责任。35.ABCDE解析：全对。合同解除的法定及约定后果。36.ABDE解析：C错误，劳动关系自用工之日起建立，无论合同是否在用工前签订。37.ABCDE解析：全对。标准工时制度及加班限制。38.ABDE解析：C错误，施工图设计文件审查是建设单位的义务，但审查机构是第三方，不是报建设行政主管部门审查（那是行政许可性质，审图机构审查是技术服务性质，虽然受政府监管，但表述上C通常不作为建设单位质量责任的直接描述，或者表述为“送审”）。更正：建设单位应当将施工图送审，C选项表述“报...审查”在实务中通常指报审图机构，广义上也可。但A、B、D、E是明确的责任。再仔细看C，建设单位应当将施工图设计文件报县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门审查，这是《质量管理条例》第11条的原文。故C也正确。全选。39.ABCE解析：D错误，应当对所有作业人员进行培训。40.ACDE解析：B错误，应当在指定地点倾倒或处置，但“环卫部门指定”是生活垃圾，建筑垃圾是“指定场所”。41.BCDE解析：A错误，自然人之间借款可为口头。42.ABCD解析：E错误，优先受偿范围不包括违约损失。43.ABCDE解析：全对。证据种类及举证责任。44.ABCD解析：E错误，一方请求仲裁委决定，另一方请求法院裁定，由人民法院裁定。45.ABCE解析：D错误，变更后应在10日内办理变更手续，说法正确吗？《安全生产许可证条例》规定：建筑施工企业变更名称、地址、法定代表人等，应当在变更后10日内，到原安全生产许可证颁发管理机关办理安全生产许可证变更手续。D正确。全选。46.ABCDE解析：全对。监理单位质量责任。47.ABCDE解析：全对。消防设计审查验收规定。48.ABCDE解析：全对。建设单位安全责任。49.ABCDE解析：全对。民事诉讼管辖。50.ABCDE解析：全对。不当得利与无因管理。三、案例分析题（一）1.甲公司与丙企业关于垫资利息的约定有效。理由：根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》规定，当事人对垫资及其利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，人民法院应予支持，但是约定的利息计算标准高于垫资时的同类贷款利率或者同期贷款市场报价利率的部分除外。本案中，双方约定了垫资利息，虽然年利率10%可能高于法定标准（需对比LPR），但关于垫资利息的约定本身是有效的，只是超过法定标准的部分不受保护。题目问“约定是否有效”，通常指合同条款效力，而非具体数额的计算效力，故认定为有效（或部分有效）。2.塔式起重机的所有权属于戊融资租赁公司。理由：融资租赁期间，出租人（戊公司）享有租赁物的所有权。丙企业在租赁期间对塔式起重机享有使用权和收益权。3.丙企业有权解除合同。理由：根据《民法典》规定，当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行的，当事人可以解除合同。本案中，甲公司未按约定支付工程进度款，导致工程停工，丙企业催告未果，符合法定解除条件。4.丙企业将幕墙工程分包给王某的做法不合法。理由：根据《建筑法》和《建设工程质量管理条例》规定，禁止总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位。本案中，王某是个人，不具备相应的施工资质，因此丙企业的分包行为属于违法分包。（二）1.C单位将事故向B单位报告的做法正确。安全事故的报告程序：(1)事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人（C单位负责人）。(2)单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告（B单位作为总包，也有报告义务，通常由总包统一上报）。(3)情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向有关部门报告。(4)实行工程总承包的，总承包单位负责上报事故。2.应当由B施工单位承担赔偿责任。理由：根据《民法典》规定，建筑物、构筑物或者其他设施倒塌、塌陷造成他人损害的，建设单位与施工单位承担连带责任，但是建设单位与施工单位能够证明不存在质量缺陷的除外。因其他责任人的原因，建筑物、构筑物或者其他设施倒塌、塌陷造成他人损害的，由其他责任人承担侵权责任。本案中，事故原因是C单位（分包单位）未按方案施工，属于第三人过错。根据《建设工程安全生产管理条例》，总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包合同中应当明确各自在安全生产方面的权利、义务。总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。因此，受害人可以要求B单位和C单位承担连带赔偿责任。作为对外责任的承担主体，B单位需先行赔付，再向C单位追偿。或者依据《民法典》第1252条，因第三人原因造成缺陷，由第三人承担责任。但考虑到B是总包，对现场负有管理责任，且通常由总包对外承担责任，故答B承担（或B与C连带）均可，重点在于连带责任。本案中，事故原因是C单位（分包单位）未按方案施工，属于第三人过错。根据《建设工程安全生产管理条例》，总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包合同中应当明确各自在安全生产方面的权利、义务。总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。因此，受害人可以要求B单位和C单位承担连带赔偿责任。作为对外责任的承担主体，B单位需先行赔付，再向C单位追偿。或者依据《民法典》第1252条，因第三人原因造成缺陷，由第三人承担责任。但考虑到B是总包，对现场负有管理责任，且通常由总包对外承担责任，故答B承担（或B与C连带）均可，重点在于连带责任。3.B施工单位项目经理张某长期不在岗的行为违反了《注册建造师管理规定》及相关安全生产法规。理由：注册建造师