2026年监理工程师之土木建筑目标控制必背题库及答案详解（网校专用）

2026年监理工程师之土木建筑目标控制必背题库及答案详解（网校专用）1.下列关于城市轨道交通工程单位工程验收的内容和程序描述不正确的是（）。

A.检查单位工程实体质量时涉及运营及使用功能的部位应全数检测

B.检查施工单位自检报告及施工技术资料时包含主要产品的质量保证资料及合格报告

C.建设.勘察.设计.施工.监理等单位分别汇报工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律.法规和工程建设强制性标准的情况

D.工程质量监督机构出具验收监督意见【答案】：A2.（2018年真题）在正常使用条件下，工程应满足规定功能要求使用的年限，这是工程质量（）的表现。

A.适用性

B.耐久性

C.安全性

D.可靠性【答案】：B3.项目监理机构发现施工单位未经批准擅自施工或拒绝项目监理机构管理的，正确的处理方式是()。

A.专业监理工程师签发工程暂停令

B.总监理工程师签发工程暂停令

C.总监理工程师代表签发监理通知单

D.监理员签发监理通知单【答案】：B4.在工程质量缺陷的处理程序中，项目监理机构签发监理通知单后的下一步程序是（）。

A.施工单位按审查合格的处理方案实施处理，项目监理机构对处理过程进行跟踪检查

B.项目监理机构审查施工单位报送的质量缺陷处理方案，并签署意见

C.处理记录整理归挡

D.施工单位进行质量缺陷调查，分析质量缺陷产生的原因，并提出经设计等相关单位认可的处理方案【答案】：D5.当承包人对于某一项清单项目中规定购买的仪器设备不能一次购进时，监理工程师可以采用（）进行计量支付。

A.均摊法

B.凭证法

C.估价法

D.分解计量法【答案】：C6.调整施工进度计划时，通过增加劳动力和施工机械的数量缩短某些工作持续时间的措施属于（）。

A.经济措施

B.技术措施

C.组织措施

D.合同措施【答案】：C7.计数型一次抽样检验方案为（N，n，C），其中N为送检批的大小，n为抽检批的大小，C为合格判定数，若发现n中有d件不合格品，当()时，则判定该送检批合格。

A.d=C+1

B.d＞C+1

C.d＞C

D.d≤C【答案】：D8.通过缩短某些工作的持续时间来调整进度计划的前提是（）。

A.不改变工作之间的逻辑关系

B.加大资源投入

C.该工作有足够的自由时差

D.该工作的总时差满足要求【答案】：A9.《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）附录表中的“项目名称”是指()的项目名称。

A.建设工程

B.单项工程

C.分部工程

D.分项工程【答案】：D10.当工程网络计划的计算工期大于要求工期时，为满足要求工期，进行工期优化的基本方法是（）。

A.减少相邻工作之间的时间间隔

B.缩短关键工作的持续时间

C.减少相邻工作之间的时距

D.缩短关键工作的总时差【答案】：B11.某分部工程有3个施工过程，各分为5个流水节拍相等的施工段组织加快的成倍节拍流水施工。已知各施工过程的流水节拍分别为4、6、4天，则流水步距和专业工作队数分别为()

A.6天和3个

B.4天和4个

C.4天和3个

D.2天和7个【答案】：D12.（2020年真题）工程网络计划中，工作的最迟开始时间是指在不影响（）的前提下，必须开始的最迟时刻。

A.紧后工作最早开始

B.紧前工作最迟开始

C.整个任务按期完成

D.所有后续工作机动时间【答案】：C13.某进口设备，装运港船上交货价（FOB）10万美元，国外运费1万美元，国外运输保险费0.029万美元，关税税率10%，银行外汇牌价为1美元=7.10元人民币，没有消费税。则该进口设备计算增值税时的组成计税价格为（）万元人民币。

A.71.21

B.78.31

C.78.83

D.86.14【答案】：D14.（2020年真题）当采用一般计税方法计算计入建筑安装工程造价的增值税销项税额时，增值税的税率为（）。

A.3%

B.6%

C.9%

D.13%【答案】：C15.工程建设其他费用划分的第二类是（）。

A.土地使用费

B.与项目建设有关的费用

C.与未来企业生产经营有关的费用

D.设备及工器具购置费【答案】：B16.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），不能列入其他项目清单的是（）。

A.专业工程暂估价

B.计日工

C.总承包服务费

D.总承包人自行分包管理费【答案】：D17.根据《建筑安装工程费用项目组成》的规定，劳动保险和职工福利费应计入（）。

A.企业管理费

B.社会保险费

C.规费

D.人工费【答案】：A18.由总包单位或安装单位采购的设备，其采购方案须事前提交给（），经其审查认可。

A.项目监理机构

B.设备总工程师

C.建设单位

D.设备安装工程师【答案】：A19.在施工作业工程中，如采用的新工艺、新技术、新材料不符合强制性标准规定，应当由拟采用单位提请（）组织专题技术论证。

A.质量监督机构

B.设计单位

C.监理单位

D.建设单位【答案】：D20.在下列什么情况下，用人单位不得解除劳动合同？

A.某私企员工赵某因工负伤而丧失劳动能力

B.职工王某因偷窃自行车1辆而被公安机关给予行政处罚

C.职工徐某因与他人同居而怀孕

D.职工陈某被派往境外逾期未归【答案】：A21.平行检验的项目、数量、频率和费用等应符合建设工程监理合同的约定。对平行检验不合格的施工质量，项目监理机构应（）。

A.签发监理通知单，要求施工单位限期将其撤出施工现场

B.签发监理通知单，要求施工单位在指定的时间内整改并重新报验

C.签发工程暂停令，责令施工单位暂停下一工序施工

D.签发工程暂停令，责令施工单位按设计处理文件进行修复【答案】：B22.（2020年真题）建设项目设计概算文件采用三级概算或二级概算的区别，在于是否单独编制（）文件。

A.分部工程概算

B.单位工程概算

C.单项工程综合概算

D.建设项目总概算【答案】：C23.在监理工作开展过程中，项目监理机构每日填写监理日志。监理日志要及时交（）审查。

A.建设单位项目负责人

B.总监理工程师

C.专业监理工程师

D.监理员【答案】：B24.某建设项目设计生产能力为5万吨，预计年固定成本为800万元，产品销售价格为1500元/吨，产品销售税金及附加为销售收入的10%，产品的变动成本为1150元/吨，则该项目用生产能力利用率表示的产量盈亏平衡点是()

A.5.71%

B.32.00%

C.45.71%

D.80.00%【答案】：D25.在设备制造过程中，监造人员要定期及不定期地到制造现场检查了解设备制造过程的质量状况，发现问题应及时处理，称为质量监控方式中的（）。

A.驻厂监造

B.巡回监控

C.设置质量控制点监控

D.跟踪监控【答案】：B26.2016年已建成年产60万t的某化工厂，2020年拟建年产100万t相同产品的新项目，且拟建项目生产规模的扩大仅靠增大设备规模来达到时，则采用生产能力指数法估算项目投资额时，生产能力指数的取值为（）。

A.0.4-0.5

B.0.6-0.7

C.0.8-0.9

D.近似为1【答案】：D27.市场采购设备质量控制中，应协助建设单位编制设备采购方案的是（）。

A.监理单位

B.项目监理机构

C.施工单位

D.建设单位【答案】：B28.施工企业支付离退休职工的易地安家补助费、离退休职工的退休金、六个月以上的病假人员工资应计人()。

A.人工费

B.企业管理费

C.规费

D.其他费用【答案】：B29.BIM在投标过程中的应用不包括()。

A.基于BIM的深化设计

B.基于BIM的施工方案模拟

C.基于BIM的4D施工模拟

D.基于BIM的资金优化【答案】：A30.调整施工进度计划时，为了缩短某些工作的持续时间，可采取的技术措施之一是（）。

A.增加施工机械的数量

B.实行包干加奖励

C.改善外部配合条件

D.采用更先进的施工机械【答案】：D31.某建设项目，建筑安装工程费为40000万元，设备工器具费为5000万元，建设期利息为1800万元，工程建设其他费用为4000万元，建设期预备费为9700万元（其中基本预备费为4900万元），项目的铺底流动资金为600万元。则该项目的建设投资为（）万元。

A.53000

B.58700

C.58800

D.59900【答案】：B32.在合理使用期限内，保证建筑结构的可靠性、耐久性以及使相关技术和功能能够可靠有效地发挥作用，这是工程设计应遵循的（）原则。

A.适用

B.安全

C.耐久

D.合理【答案】：B33.承担工程勘察相关服务的监理单位，应协助建设单位编制()和选择工程勘察单位。

A.勘察任务书

B.勘察工作计划

C.勘察方案

D.勘察成果评估报告【答案】：A34.某土方工程根据《建设工程工程量清单计价规范》签订了单价合同，招标清单中土方开挖工程量为8000m3，施工过程中承包人采用了放坡的开挖方式，完工计量时，承包人因放坡增加土方开挖量1000m3，因工作面增加土方开挖量1600m3，因施工操作不慎造成塌方增加的土方开挖量500m3，则应予结算的土方开挖工程量为（）m3。

A.11100

B.10600

C.9000

D.8000【答案】：D35.城市轨道交通建设工程验收中，单位工程验收由（）组织。

A.建设单位

B.运营单位

C.总监理工程师

D.负责专项验收的城市政府有关部门【答案】：A36.（2020年真题）对涉及技术领域广泛、问题复杂、仅依据合同约定难以决策的工程质量缺陷，应选用的辅助决策方法是（）。

A.专家论证法

B.方案比较法

C.试验验证法

D.定期观测法【答案】：A37.工程建设标准批准部门对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查时，下列哪一种不属于监督检查的范围？()

A.工程中采用的计算机软件的内容是否符合强制性标准的规定

B.工程项目的设计是否符合强制性标准的规定

C.工程项目的管理是否符合强制性标准的规定

D.有关工程技术人员是否熟悉掌握强制性标准【答案】：C38.监理工程师在工程质量控制过程中，自始至终要把坚持（）原则作为工程质量控制的基本原则。

A.质量第一

B.以人为核心

C.以预防为主

D.质量标准【答案】：A39.某独立土方工程，招标文件中估计工程量1万m3，合同中约定土方单价20元／m3，当实际工程量超过估计工程量10%以上时，需调整单价，单价为18元／m3，该工程结算时实际完成工程量为1．2万m3，则土方工程款为（）万元。

A.21.6

B.23.6

C.23.8

D.24.0【答案】：C40.环境条件是影响工程质量的因素之一，它包括工程技术环境、工程作业环境、工程管理环境和工程周边环境，工程管理环境是指（）。

A.工程地质、水文、气象等

B.照明、通风、通讯条件

C.组织体制及管理制度

D.作业面大小【答案】：C41.（2019年真题）某工程的工作内容和技术经济指标非常明确，工期10个月，预计施工期间通货膨胀率低，则该工程较适合采用的合同计价方式是（）。

A.固定总价合同

B.可调总价合同

C.固定单价合同

D.可调单价合同【答案】：A42.在建设工程质量中，民用建筑主体结构设计的耐用年限分为（）。

A.二级

B.三级

C.四级

D.五级【答案】：C43.2010年3月，实际完成的某工程基准日期的价格为1500万元。调值公式中的固定系数为0.3，相关成本要素中，水泥的价格指数上升了20%，水泥的费用占合同调值部分的40%，其他成本要素的价格均未发生变化。2010年3月应调整的合同价的差额为()万元。

A.84

B.126

C.1584

D.1626【答案】：A44.（2021年真题）某地下工程，计划到5月份累计开挖土方1.2万m3，预算单价为90元/m3。经确认，到5月份实际累计开挖土方1万m3，实际单价为95元/m3，该工程此时的投资偏差为（）万元。

A.-18

B.-5

C.5

D.18【答案】：B45.在现场施工准备质量控制中，（）对有关分包的报审资料进行审核，在报审表上签署书面意见前需征求（）意见。

A.总监理工程师，总承包单位

B.专业监理工程师，总承包单位

C.总监理工程师，建设单位

D.专业监理工程师，建设单位【答案】：C46.根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，符合专业验收规范规定适当调整试验数量的实施方案，需报（）审核确认。

A.建设单位

B.施工单位

C.项目监理机构

D.设计单位【答案】：C47.下列方案经济评价指标中，属于偿债能力评价指标的是（）。

A.净年值

B.资产负债率

C.内部收益率

D.总投资收益率【答案】：B48.在装配式建筑PC构件施工质量控制中，预制构件和部品生产中采用新技术、新工艺、新材料、新设备时，（）应编制专门的生产方案。

A.生产单位

B.建设单位

C.项目监理机构

D.使用单位【答案】：A49.关于工程网络计划中关键线路的说法，正确的是()

A.工程网络计划中至少有一条关键线路

B.关键线路指总持续时间最短的线路

C.关键线路在网络计划执行过程中不会转移

D.关键线路上工作的总时差必然为零【答案】：A50.确定施工进度控制目标的主要依据是（）。

A.工程项目的技术和经济可行性

B.各类物资储备时间和储备量计划

C.设计总进度计划对施工工期的要求

D.工程难易程度和工程条件落实情况【答案】：D51.根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2013]44号）规定，下列费用中，属于建筑安装工程费中措施项目费的是（）。

A.计日工

B.暂列金额

C.工程定位复测费

D.规费【答案】：C52.对于钢筋连接的一般项目，钢筋的接头末端至钢筋弯起点的距离不应小于钢筋直径的（）倍。

A.3

B.5

C.9

D.10【答案】：D53.下列关于竣工结算的说法中，错误的是（）。

A.发包人应在收到承包人提交的竣工结算文件后的14天内核对

B.发包人应在收到承包人再次提交的竣工结算文件后的28天内予以复核，并将复核结果通知承包人

C.竣工结算审查的时候，所有隐蔽工程均需进行验收，2人以上签证

D.结算单价应按合同约定或招标规定的计价定额与计价原则执行【答案】：A54.设计单位超越其资质等级或以其他单位名义承揽建筑设计业务的，除责令停止违法行为、没收违法所得外，还要处合同约定设计费多少倍的罚款？()

A.1倍以下

B.1倍以上2倍以下

C.2倍以上3倍以下

D.3倍以上4倍以下【答案】：B55.根据生产连续性和生产控制稳定性情况，采用（）方案。

A.计量、计数的抽样

B.—次、二次或多次抽样

C.全数检验

D.调整型抽样【答案】：D56.某建筑安装工程，已知该工程分部分项工程费为8000万元，措施项目费为500万元，其他项目费100万元，管理费率3％，利润率为4％，规费8％，增值税税率9％，则该工程的含税造价为（）万元。

A.10123.92

B.10427.64

C.10528.88

D.10844.74【答案】：A57.建设工程承包单位在（）时，应向建设单位出具工程质量保修书.

A.施工完毕

B.提交工程竣工验收报告

C.竣工验收合格

D.工程价款结算完毕【答案】：B58.分部分项工程量清单应包括项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和以下哪项？()

A.单价

B.工程量

C.税金

D.费率【答案】：B59.组织应综合考虑利益、成本和风险，通过质量管理体系持续有效运行和动态管理使其最佳化，体现了质量管理体系的（）特征。

A.符合性

B.持续受控

C.动态性

D.系统性【答案】：C60.根据《建设工程施工合同(示范文本)》GF—2017—0201，监理人应在收到承包人提交的工程量报告后()天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人。

A.7

B.14

C.21

D.28【答案】：A61.某分部工程有4个施工过程，分为3个施工段组织加快的成倍节拍流水施工。己知各施工过程的流水节拍分别为4天、8天、2天和4天，则应派（）个专业工作队。

A.4

B.6

C.9

D.12【答案】：C62.某新建设项目建筑面积5000m2，按概算指标和地区材料预算单价等算出一般土建工程单位造价为1200元（其中，人、料、机费用1000元，综合费率20%）。但新建项目的设计资料与概算指标相比，其结构中有部分变更：设计资料中外墙1砖厚，预算单价200元/m3，而概算指标中外墙1砖厚，预算单价180元/m3，设计资料中每100m2建筑面积含外墙62m3，而概算指标中含47m3，其余条件均不考虑，则调整后的一般土建工程概算单价为（）元/m2。

A.1152.72

B.1203.60

C.1487.28

D.1247.28【答案】：D63.某进口设备装运港船上交货价为200万美元，国外运费为10万美元，国外运输保险费为6.5万美元，外贸手续费率为1.5%。美元兑人民币的汇率为6.85。则该进口设备的到岸价为()万元人民币。

A.1438.50

B.1460.08

C.1483.03

D.1505.27【答案】：C64.下列经济评价指标中，属于反映盈利能力的静态评价指标的是（）。

A.净现值

B.利息备付率

C.投资收益率

D.项目投资财务净现值【答案】：C65.某进口设备，按人民币计算的离岸价为4000万元，国外运费320万元，国外运输保险费18万元，银行财务费8万元。则该设备进口关税的计算基数是（）万元。

A.4000

B.4320

C.4338

D.4356【答案】：C66.竣工验收采用荷载试验检验垫层承载力，每个单体工程不宜少于（）个检验点。

A.2

B.3

C.4

D.5【答案】：B67.在有足够工作面和资源的前提下，施工工期最短的施工组织方式是（）。

A.依次施工

B.搭接施工

C.平行施工

D.流水施工【答案】：C68.（2022年真题）建设工程组织加快的成倍节拍流水施工时，所具有的特点是（）。

A.专业工作队数等于施工过程数

B.相邻施工过程的流水节拍相等

C.相邻施工段之间可能有空闲时间

D.各专业工作队能够在施工段上连续作业【答案】：D69.（2022年真题）将样本总体中的抽样单元按某种次序排列，在规定范围内随机抽取一组初始单元，然后按一套规则确定其他样本单元的抽样方法称为（）。

A.简单随机抽样

B.系统随机抽样

C.分层随机抽样

D.多阶段抽样【答案】：B70.关于砌筑砂浆的说法，错误的是（）。

A.施工中不可以用强度等级小于M5的水泥砂浆代替同强度等级水泥混和砂浆

B.配置水泥石灰砂浆时，不得采用脱水硬化的石灰膏

C.砂浆现场拌制时，各组分材料应采用体积计量

D.砂浆应随拌随用，气温超过30℃时应在拌成后2h内用完【答案】：C71.某工程合同确定方式为：发包方不需对工程量做出任何限定，承包方在投标时只按发包方给出的分部分项目工程及工程范围做出报价，而工程量则按实际完成的数量结算，这种合同属于()

A.纯单价合同

B.可调工程量单价合同

C.不可调值单价合同

D.可调值总价合同【答案】：A72.监理工程师在设计阶段进度控制的工作内容是（）。

A.确定规划设计条件

B.编制设计总进度计划

C.审查设计单位提交的进度计划

D.填写设计进度表【答案】：C73.关于刑事证据规则的表述，下列哪一选项是正确的？

A.“证明证人可信品行的证据，只能在该证人的诚信已受到攻击时才能采纳”，这一规定体现了传闻证据规则

B.“依法应当出庭作证的证人没有正当理由拒绝出庭或者出庭后拒绝作证，其庭前证言真实性无法确认的，不得作为定案根据”，这一规定体现了意见证据规则

C.“不得强迫任何人证实自己有罪”，这一规定体现了关联性规则

D.“书证的副本、复制件不能反映原件及其内容的，不能作为定案的根据”，这一规定体现了最佳证据规则【答案】：D74.下列监理文件资料中，不属于监理单位质量管理体系文件的是()

A.总监理工程师任命书

B.监理实施细则

C.监理日志

D.材料设备验收记录【答案】：A75.建筑工程管理（CM）方法是指工程实施采用（）的生产组织方式。

A.敏捷作业

B.关键路径

C.精益作业

D.快速路径【答案】：D76.下列属于BIM工程师发展方向的是()。

A.BIM与投标

B.BIM与设计

C.BIM与运维

D.BIM与造价

E.BIM与施工【答案】：A77.某进口设备，装运港船上交货价（FOB）为50万美元，到岸价（CIF）为51万美元，关税税率为10%，增值税税率为13%，美元的银行外汇牌价为：1美元=6.72元人民币，则该进口设备的增值税为人民币（）。

A.43.680

B.44.554

C.48.048

D.49.009【答案】：D78.（2018年真题）下列费用中，属于承包人投标时可自主报价的竞争性费用是（）。

A.总承包服务费

B.工程排污费

C.安全施工费

D.文明施工费【答案】：A79.总监理工程师应在约定的时间内组织（）审查施工单位提交的施工组织设计报审表，提出意见后，由（）审核签认。

A.监理员，专业监理工程师

B.专业监理工程师，总监理工程师

C.总监理工程师代表，总监理工程师

D.总监理工程师，建设单位【答案】：B80.按同一生产条件或按规定的方式汇总起来供检验用的，由一定数量样本组成的检验体，称之为（）。

A.分项工程

B.分部工程

C.检验批

D.抽样检验方案【答案】：C81.下列监理工程师在审批工程延期时应遵循的原则中，不正确的是（）。

A.合同条件

B.影响工期

C.施工方要求

D.实际情况【答案】：C82.工程施工过程中，某组混凝土标准试件的立方体抗压强度测值分别为30MPa、36.0MPa、41.5MPa，则该组试件的试验结果为（）MPa。

A.41.5

B.36.3

C.36.0

D.无效【答案】：D83.下列可行性研究内容中，属于市场预测分析的是（）。

A.主要投入物供应现状

B.工艺技术和主要设备方案

C.项目组织机构和人力资源配置

D.项目资金来源及使用条件【答案】：A84.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，除专用合同条款另有约定外，承包人向监理人报送上月20日至当月19日已完成工程量的时间为每月（）日。

A.20

B.21

C.25

D.28【答案】：C85.工程施工过程中，同一项目重复利用同一抽样对象已有检验成果的实施方案时，应事先报（）认可。

A.建设单位

B.设计单位

C.施工单位

D.项目监理机构【答案】：D86.（2021年真题）根据《工程质量安全手册（试行）》，高处作业吊篮内作业人员不应超过（）。

A.1人

B.2人

C.3人

D.专项施工方案所确定的人数【答案】：B87.当某项工作实际进度拖延的时间超过其总时差而需要调整进度计划时，应考虑该工作的()。

A.资源需求量

B.后续工作的限制条件

C.自由时差的大小

D.紧后工作的数量【答案】：B88.监理公司对建设工程项目投资的控制，应贯穿于（）。

A.建设全过程

B.决策阶段

C.设计阶段

D.施工阶段【答案】：A89.（2017年真题）工程中采用新工艺、新材料的，应有（）及有关质量数据。

A.施工单位组织的专家论证意见

B.权威性技术部门的技术鉴定书

C.设计单位组织的专家论证意见

D.建设单位组织的专家论证意见【答案】：B90.在工程施工过程质量控制中，完成见证取样后，（）应在试样或包装上做出标识、封志。

A.建设单位管理人员

B.施工单位取样人员

C.专业监理工程师

D.总监理工程师【答案】：B91.部分费用综合单价中未包括分项工程的()

A.措施费、管理费和规费

B.措施费、利润和规费

C.管理费、规费和税金

D.措施费、规费和税金【答案】：D92.在下列参数中，用来表示流水施工在时间安排上所处状态的参数是()

A.流水步距

B.流水间隔

C.流水强度

D.流水时距【答案】：A93.施工单位的计划系统中，施工准备的工作内容通常包括（）。

A.技术准备

B.确定进场人员

C.确定项目经理

D.确定供货单位【答案】：A94.（2017年真题）评审工程初步设计成果时，重点评审的是（）。

A.总平面布置是否充分考虑方向、风向、采光等要素

B.设计参数、设计标准、功能和使用价值

C.新材料、新技术在相关部门的备案情况

D.使用功能是否满足质量目标和标准【答案】：A95.对于工程量清单中的某些项目，如保养气象记录设备，保养测量设备等一般采用()进行计量支付。

A.均摊法

B.凭证法

C.估价法

D.分析计量法【答案】：A96.（2018年真题）建设工程流水施工中普遍采用的方式是（）。

A.一般的成倍节拍流水施工

B.非节奏流水施工

C.加快的成倍节拍流水施工

D.固定节拍流水施工【答案】：B97.属于建筑安装工程规费的是：()

A.临时设施费

B.工伤保险费

C.环境保护费

D.已完工程和设备保护费【答案】：B98.下列选项中，属于工程保修阶段投资控制的主要工作是（）。

A.总监理工程师组织专业监理工程师对工程变更费用及工期影响做出评估

B.分析可能发生索赔的原因，制定防范对策

C.非施工单位原因造成的工程质量缺陷，应核实施工单位申报的修复工程费用，并应签认工程款支付证书

D.审查费用索赔报审表【答案】：C99.当采用一般计税方法计算计入建筑安装工程造价的增值税销项税额时，增值税的税率为（）。

A.3%

B.6%

C.9%

D.13%【答案】：C100.根据要求工期和计算工期所确定的作为实施目标的工期称为（）。

A.要求工期

B.计划工期

C.计算工期

D.合同工期【答案】：B101.监理工程师控制物资供应进度的工作内容是()

A.决定物资供应分包方以及分包合同清单

B.审核物资供应合同

C.审查和签署物资供应情况分析报告

D.办理物资运输及进出口许可证等有关事宜【答案】：C102.建设单位计划系统中，用来明确各种设计文件交付日期、主要设备交货日期、施工单位进场日期、水电及道路接通日期等的计划表是（）。

A.施工总进度计划表

B.投资计划年度平衡表

C.工程项目进度平衡表

D.工程建设总进度计划表【答案】：C103.卓越绩效模式中，组织质量管理的首要原则是（）。

A.强调大质量观

B.以顾客和市场为中心

C.强调系统思考和系统整合

D.强调可持续发展和社会责任【答案】：B104.根据《施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201），有关工程计量程序的下列情况正确的是（）。

A.监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内，完成对承包人提交的工程量报告的审核

B.发包人认为需要进行现场计量核实的，在计量前24小时通知承包人，承包人应为计量提供便利条件并派人参加

C.监理人对工程量有异议的，必须要求承包人共同进行复核或抽检

D.承包人认为发包人核实的计量结果有误时，应在收到计量结果通知后的7天内向发包人提出书面意见【答案】：A105.甲工厂为降低成本，没有安装排污设备，大量含有工业重金属的污水排放到附近灌溉河流中，造成附近十多户农民水稻绝收。当地环保局根据《环境保护法》对该企业进行处罚。十多户农民向法院提起诉讼，法院根据《侵权责任法》第65条规定：“因污染环境造成损害的，污染者应当承担侵权责任。”判处甲工厂赔偿农民每亩农田损失1.5万元。对此，以下分析错误的是：（)

A.甲工厂承担的责任之间存在竞合关系

B.甲工厂、农民、环保局、法院之间存在着平权型和隶属型法律关系

C.污染环境违法行为的归责采取的是过错责任原则

D.该案例表明在案件的审理中必须适用法律规则【答案】：A106.见证取样是保证工程质量的手段之一，见证取样的频率和数量包括在承包单位自检范围内，一般所占比例为()

A.10%

B.20%

C.25%

D.30%【答案】：D107.工程网络计划的工期优化是通过（）而使计算工期满足要求工期的过程。

A.压缩关键工作之间的逻辑关系

B.寻求工程总成本固定条件下最短工期安排

C.压缩关键工作的持续时间

D.压缩非关键工作的持续时间【答案】：C108.竣工结算计价时，依据双方确认的工程量和已标价工程量清单的综合单价计算，是指（）。

A.分部分项工程

B.措施项目

C.总价措施项目

D.分部分项工程和单价措施项目【答案】：D109.工程的（）使得质量目标和水平具体化。

A.设计

B.施工

C.决策

D.可行性研究【答案】：A110.工程质量事故发生后，要搞清质量事故的原因和确定处理对策，首要的是要掌握（）。

A.适用的法律法规

B.工程涉及的合同文件

C.质量事故的实际情况

D.工程技术文件及资料【答案】：C111.关于钢筋混凝土工程施工的说法，正确的是（）。

A.施工缝浇筑混凝土时，不应清除表面的浮浆

B.焊接连接接头试件应从试焊试验件中截取

C.圆形箍筋两端均应做成不大于45°的弯钩

D.受力钢筋保护层厚度的合格点率应达到90%及以上【答案】：D112.某工程项目的招标控制价的综合单价为400元，投标报价的综合单价为320元，投标报价浮动率为5%。如果履行合同过程中，工程量偏差超过15%，则其综合单价应调整为（）元。

A.320

B.323

C.400

D.460【答案】：B113.不属于建设工程项目总投资中建设投资的是()。

A.设备及工器具购置费

B.土地使用费

C.铺底流动资金

D.涨价预备费【答案】：C114.工程质量控制按实施主体不同分为自控主体和监控主体，下列属于监控主体的是（）。

A.设计单位

B.施工单位

C.监理单位

D.勘察单位【答案】：C115.某项目，建筑安装工程费1000万元，设备工器具购置费700万元，工程建设其他费500万元，涨价预备费250万元，基本预备费100万元，建设期利息80万元，则该项目的静态投资为()万元。

A.2300

B.2450

C.2550

D.2630【答案】：A116.坍落度测定，主要宜用于骨料最大公称粒径不大于（）mm、坍落度不小于（）mm的混凝土拌合物坍落度的测定。

A.40，10

B.30，10

C.40，20

D.30，20【答案】：A117.当利用S曲线比较实际进度与计划进度时，如果检查日期实际进展点落在计划S曲线的左侧，则该实际进展点与计划S曲线在纵坐标方向的距离表示工程项目（）。

A.实际进度超前的时间

B.实际进度拖后的时间

C.实际超额完成的任务量

D.实际拖欠的任务量【答案】：C118.考虑到组成单位工程的各部分是由不同工人用不同工具和材料完成的，又可以把单位工程进一步分解为（）。

A.独立工程

B.单元工程

C.分项工程

D.分部工程【答案】：D119.（2021年真题）项目监理机构应在（）后编制工程质量评估报告。

A.单位工程完工

B.竣工验收交付使用

C.竣工预验收合格

D.竣工验收【答案】：C120.某企业从银行贷款100万元，期限一年，年利率12％，按月计息，到期一次性偿还的本息总额为()万元。

A.112.00

B.112.68

C.132.47

D.152.19【答案】：B121.为了有效地控制建设工程施工进度，建立施工进度控制目标体系时首先应该做的是（）。

A.确定短期目标

B.按施工阶段确定目标

C.将施工进度总目标从不同角度层层分解

D.将施工进度总目标直接按计划期分解【答案】：C122.以下属于BIM模型交付标准的是()。

A.IFC

B.IDM

C.IF

D.IPD【答案】：A123.在影响工程质量的诸多因素中，环境条件对工程质量特性起到重要作用。下列因素属于工程技术环境条件的有（）。

A.防护设施

B.水文、气象

C.施工作业面

D.合同环境与管理关系的确定【答案】：B124.政府和社会资本合作（PPP）项目物有所值评价中采用PPP值和PSC值进行比较，其中PSC值是（）的全生命周期现值之和。

A.参照项目的建设和运营维护净成本、竞争性中立调整值、项目全部风险成本

B.参照项目的建设成本、竞争性中立调整值、项目全部风险成本

C.参照项目的建设和运营维护净成本、竞争性中立调整值、社会资本的风险成本

D.参照项目的建设成本、竞争性中立调整值、政府自留的风险成本【答案】：A125.根据《建筑砂浆基本性能试验方法标准》，同一验收批砌筑砂浆试块强度平均值应不小于设计强度等级值的（）倍。

A.1.05

B.1.10

C.1.15

D.1.20【答案】：B126.根据《建设工程监理规范》，工程施工采用新技术、新工艺时，不符合现行强制性标准规定的，应由（）组织必要的专题论证。

A.施工单位

B.监理单位

C.建设单位

D.设计单位【答案】：C127.搭接网络计划中，时距就是（）。

A.相邻两项工作之间的时间差值

B.相邻两项工作之间的搭接关系

C.相邻两项工作之间的逻辑顺序

D.相邻两项工作的工艺间歇时间【答案】：A128.因施工原因发生工程质量事故，涉及结构安全处理的重大技术处理方案，**（）提出。

A.施工单位

B.项目监理机构

C.原设计单位

D.法定检测机构【答案】：C129.下列关于混凝土强度试件制作与养护的做法中，错误的是（）。

A.标准试件尺寸在边长为150mm的立方体

B.三个试件为一组

C.混凝土强度等级＜C60时，用非标准试件测得的强度值均应乘以尺寸换算系数，其值对200mm×200mm×200mm的试件为0.95

D.当混凝土强度等级≥C60时，宜采用标准试件【答案】：C130.在施工单位的进度计划系统中，依据（）确定施工作业所必需的劳动力、施工机具和材料供应计划。

A.施工总进度计划

B.单位工程施工进度计划

C.施工准备工作计划

D.分部分项工程进度计划【答案】：B131.建筑地面工程施工中，下列各材料铺设时环境温度的控制规定，哪项是错误的？()

A.采用掺有水泥、石灰的拌和料铺设时不应低于5℃

B.采用石油沥青胶黏剂铺贴时不应低于5℃

C.采用有机胶黏剂粘贴时不应低于10℃

D.采用砂、石材料铺设时不应低于-5℃【答案】：D132.工程建设活动中，（）直接影响项目的决策质量和设计质量。

A.项目可行性研究

B.工程施工

C.工程勘察

D.工程竣工验收【答案】：A133.下列费用中，属于建筑安装工程费用中规费的是（）。

A.工伤保险

B.劳动保险

C.意外伤害保险

D.财产保险【答案】：A134.按合同规定，设备制造厂申请出厂前的试车或整机性能检测，（）组织（）参加，符合要求后予以签认。

A.建设单位，总监理工程师

B.总监理工程师，专业监理工程师

C.建设单位，设计单位

D.专业监理工程师，监理员【答案】：B135.项目监理机构安全生产的监理行为应满足的要求不包括（）。

A.编制监理规划和安全监理实施细则

B.审查施工组织设计中的安全技术措施

C.审核各相关单位资质、安全生产许可证等并做好记录

D.编制危大工程安全专项施工方案【答案】：D136.（）是指建设工程涉及范围内的建筑物、构筑物、场地平整、道路、室外管道铺设、大型土石方工程费用等。

A.建筑安装工程费

B.建筑工程费

C.安装工程费

D.基本预备费【答案】：B137.工程施工过程中发生质量事故造成3人死亡、31人重伤、直接经济损失5000万元，该事故属于（）事故。

A.一般

B.较大

C.重大

D.特别重大【答案】：C138.下列设计进度控制工作中，属于监理单位进度监控工作的是（）。

A.认真实施设计进度计划

B.编制切实可行的设计总进度计划

C.编制阶段性设计进度计划

D.定期比较分析设计完成情况与计划进度【答案】：D139.某企业从银行贷款200万元，年贷款复利利率为4%，贷款期限为6年，6年后一次性还本付息。该笔贷款还本付息总额为()万元。

A.243.33

B.245.00

C.252.50

D.253.06【答案】：D140.常用的索赔费用计算方法是（）。

A.实际费用法

B.单价定额法

C.总费用法

D.修正的总费用法【答案】：A141.施工方案应当由（）组织编制，并经（）审批签字后提交项目监理机构。

A.施工单位项目经理；施工单位项目技术负责人

B.施工单位项目经理；施工单位技术负责人

C.施工单位项目技术负责人；施工单位技术负责人

D.施工单位项目技术负责人；施工单位项目经理【答案】：C142.某拟建化工项目生产能力为年产量300万吨。已知已建年产量为100万吨的同类项目的建设投资为5000万元，生产能力指数为0.7，拟建项目建设时期与已建同类项目建设时期相比的综合价格指数为1.1。则按生产能力指数法估算的拟建项目的建设投资为()万元。

A.8934.78

B.9807.59

C.11550.00

D.11867.18【答案】：D143.（2021年真题）某工程有3个施工过程，分3个施工段组织固定节拍流水施工，流水节拍为2天。各施工过程之间存在2天的工艺间歇时间，则流水施工工期为（）天。

A.10

B.12

C.14

D.16【答案】：C144.建设工程组织流水施工时，其特点之一是（）。

A.单位时间内投入的劳动力较少

B.专业工作队能够连续施工

C.能够充分地利用工作面进行施工

D.施工现场的组织、管理比较简单【答案】：B145.回弹法检测混凝土强度，批量检测时，应随机抽取构件，抽检数量不宜少于同批构件总数的（）且不宜少于（）件。

A.20%，10

B.30%，10

C.20%，20

D.30%，20【答案】：B146.根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500－2013的规定，对招标文件提供的清单，投标人必须逐一计价且对所列内容不允许有任何更改变动的是（）。

A.分部分项工程项目清单

B.措施项目清单

C.其他项目清单

D.零星工作项目表【答案】：A147.施工进度控制工作细则是对（）中有关进度控制内容的进一步深化和补充。

A.施工总进度计划

B.单位工程施工进度计划

C.建设工程监理规划

D.建设工程监理大纲【答案】：C148.债务人以明显不合理的低价转让财产，对债权人造成损害，并且受让人知道该情形的，债权人可以请求哪个机构撤销债务人的行为？()

A.人民法院

B.仲裁机构

C.检察院

D.政府部门【答案】：A149.按人民币计算，某进口设备离岸价为1000万元，到岸价为1050万元，银行财务费为5万元，外贸手续为15万元，进口关税为70万元，增值税税率为17%，不考虑消费税和海关监管手续费，则该设备的抵岸价为()万元。

A.1260.OO

B.1271.90

C.1321.90

D.1330.40【答案】：D150.工程监理单位协助建设单位组织设计方案评审时，对总体方案评审的重点是（）。

A.设计规模

B.施工进度

C.设计深度

D.材料选型【答案】：A151.对产源固定、产量质量稳定的供砂单位，在正常情况下生产供应的天然砂，每批总量不得超过（）。

A.200m3

B.400m3

C.300t

D.500t【答案】：B152.建筑外墙金属窗、塑料窗施工前，应进行的性能指标复验不包括下列哪一项？()

A.抗风压性能

B.空气渗透性能

C.保温隔热性能

D.雨水渗漏性能【答案】：C153.当隐蔽工程为检验批时，其质量验收应由（）组织施工单位项目专业质量检查员、专业工长等进行。

A.总监理工程师

B.专业监理工程师

C.建设单位负责人

D.建设单位技术负责人【答案】：B154.采用装运港船上交货价（FOB）进口设备时，卖方的责任是（）。

A.承担货物装船后的一切费用和风险

B.支付运费

C.负责提供有关装运单据

D.负责办理保险及支付保险费【答案】：C155.下列选项中，不属于领导班子的主要任务的是（）。

A.质量管理体系建设的总体规划

B.编制贯标.认证工作计划

C.制定质量方针和目标

D.按职能部门进行质量职能的分解【答案】：B156.根据《建设工程监理规范》，下列工程资料中，需要建设单位签署审批意见的是（）。

A.监理规划

B.施工组织设计

C.工程暂停令

D.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案【答案】：D157.计划工期等于计算工期的双代号网络计划中，关于关键节点特点的说法，正确的是（）。

A.相邻关键节点之间的工作一定是关键工作

B.以关键节点为完成节点的工作总时差和自由时差相等

C.关键节点连成的线路一定是关键线路

D.两个关键节点之间的多项工作自由时差均相等【答案】：B158.在工程施工质量验收中，单位工程竣工验收应由（）组织进行。

A.建设单位

B.施工单位

C.质检单位

D.监理单位【答案】：A159.下列建设工程进度控制措施中，属于合同措施的是（）。

A.建立进度协调会议制度

B.审查承包商提交的进度计划

C.对工程延误收取误期损失赔偿金

D.加强索赔管理，公正地处理索赔【答案】：D160.下列建设工程进度控制措施中，属于技术措施的是（）

A.审查承包商提交的进度计划

B.及时办理工程预付款及进度款支付手续

C.协调合同工期与进度计划之间的关系

D.建立工程进度报告制度及信息沟通网络【答案】：A161.某工程发生质量事故，造成5000万元以上1亿元以下直接经济损失，此次质量事故属于（）。

A.特别重大质量事故

B.重大质量事故

C.较大质量事故

D.一般质量事故【答案】：B162.当专业验收规范对工程中的验收项目未作出相应规定时，应由（）组织相关单位制定专项验收要求。

A.监理单位

B.建设单位

C.施工单位

D.设计单位【答案】：B163.观感质量验收中，（）是指勉强达到验收规范要求，或有明显的缺陷，但不影响安全或使用功能的评价结论。

A.差

B.良

C.好

D.一般【答案】：A164.按合同规定，设备制造厂申请出厂前的试车或整机性能检测，（）组织（）参加，符合要求后予以签认。

A.建设单位，总监理工程师

B.总监理工程师，专业监理工程师

C.建设单位，设计单位

D.专业监理工程师，监理员【答案】：B165.在建设工程进度计划实施中，进度监测的系统过程包括以下工作内容：①实际进度与计划进度的比较；②收集实际进度数据；③数据处理（整理、统计、分析）；④建立进度数据采集系统；⑤进入进度调整系统。其正确的顺序是（）。

A.①→③→④→②→⑤

B.④→③→②→①→⑤

C.④→②→③→①→⑤

D.②→④→③→①→⑤【答案】：C166.向生产厂家订购设备质量控制工作的首要环节是对（）进行评审。

A.采购方案

B.质量合格标准

C.工艺方案合理性

D.合格供货厂商【答案】：D167.根据《建设工程施工合同(示范文本)》，当合同中没有适用或类似于变更工程的价格时，变更价格由()确认后，作为结算的依据。

A.承包人提出，经工程师

B.承包人提出，经发包人

C.工程师提出，经发包人

D.发包人提出，经工程师【答案】：A168.某建设项目，设备工器具购置费1000万元，建筑安装工程费1500万元，工程建设其他费700万元，基本预备费160万元，涨价预备费200万元，建设期贷款利息300万元，则该项目的建设投资为（）万元。

A.2500

B.3360

C.3560

D.3860【答案】：C169.某工程由5个施工过程组成，分为三个施工段组织固定节拍流水施工。在不考虑提前插入时间的情况下，要求流水施工工期不超过42天，则流水节拍的最大值为()天。

A.4

B.5

C.6

D.8【答案】：C170.工程建设其他费用是指从工程筹建到工程竣工验收交付使用止的整个建设期间，除建筑安装工程费用和设备、工器具购置费以外的，为保证工程建设顺利完成和交付使用后能够正常发挥效用而发生的一些费用。下列费用中属于工程建设其他费用的是（）。

A.预备费

B.建设期利息

C.设备及工器具购置费

D.联合试运转费【答案】：D171.建立工程进度报告制度及进度信息沟通网络，属于工程进度控制的（）措施。

A.组织

B.经济

C.技术

D.合同【答案】：A172.关于价值工程方法及其特点的说法，正确的是（）。

A.价值工程是一种经济评价方法，可用其寻求产品的最低成本

B.价值工程是一种经济评价方法，可用其寻求产品的合理成本

C.价值工程是在产品满足功能的前提下，寻求寿命周期成本最低的一种方法

D.价值工程是在产品满足功能的前提下，寻求寿命周期内合理成本的一种方法【答案】：C173.某建设项目，第1～2年每年年末投入建设资金100万元，第3～5年每年年末获得利润为80万元，已知行业基准收益率为8%，则该项目的净现值为()万元。

A.-45.84

B.-1.57

C.27.76

D.42.55【答案】：B174.监理资料的管理应由()负责，并指定专人具体实施。

A.总监理工程师

B.专业监理工程师

C.监理工程师代表

D.监理员【答案】：A175.用概算指标法计算建筑工程概算价值的主要步骤有：①计算单位直接工程费；②计算概算单价；③计算措施费、间接费、利润、税金；④计算单位工程概算价值。这些步骤正确的顺序是：()

A.①→②→③→④

B.①→③→②→④

C.①→③→④→②

D.②→①→③→④【答案】：B176.编制单位工程施工进度计划的工作包括：①计算工程量和机械台班数；②计算工程量；③划分工作项目；④确定施工程序；⑤确定工作项目的持续时间。上述工作的正确顺序是()

A.②→①→③→④→⑤

B.③→④→②→①→⑤

C.③→⑤→④→②→①

D.②→③→④→⑤→①【答案】：B177.在单位工程质量验收中，经总监理工程师和工程监理单位技术负责人审核签字后的工程质量评估报告应提交给（）。

A.施工单位

B.建设单位

C.质量监督机构

D.设计单位【答案】：B178.项目监理机构在设备监造过程中的质量控制工作是（）。

A.审查工艺方案

B.检查生产人员上岗资格

C.控制加工作业条件

D.检查设备出厂包装质量【答案】：C179.将样本总体中的抽样单元按某种次序排列，在规定范围内随机抽取一组初始单元，参后按一套规则确定其他样本单元的抽样方法称为（）。

A.简单随机抽样

B.系统随机抽样

C.分层随机抽样

D.多阶段抽样【答案】：B180.编制设计概算文件时，项目概算总投资及主要分项投资等经济分析指标应放在项目总概算文件的（）中。

A.总概算表

B.单项工程综合概算表

C.单位工程概算表

D.编制说明【答案】：D181.一般说来，进度控制的效果与收集数据资料的（）有关。

A.收集方式

B.施工场地

C.资料收集人员

D.时间间隔【答案】：D182.质量事故处理完毕，施工单位提交复工报审表后，项目监理机构的正确做法