2026年二级建造师建设工程法规及相关知识真题回忆版

2026年二级建造师建设工程法规及相关知识真题回忆版一、单项选择题（共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.关于法律效力层级排序的说法，正确的是（）。A.宪法>法律>行政法规>地方政府规章B.法律>行政法规的>地方性法规>部门规章C.行政法规>部门规章>地方性法规>地方政府规章D.国际条约>宪法>法律>行政法规2.根据《民法典》，法人应当具备的条件不包括（）。A.依法成立B.有名称、组织机构、住所、财产或者经费C.有独立的生产经营权D.能够独立承担民事责任3.下列法律中，属于行政法规的是（）。A.《中华人民共和国招标投标法》B.《建设工程安全生产管理条例》C.《北京市建筑市场管理条例》D.《建筑业企业资质管理规定》4.关于委托代理终止情形的说法，正确的是（）。A.被代理人死亡是委托代理终止的法定情形B.代理人丧失民事行为能力是委托代理终止的法定情形C.被代理人恢复民事行为能力是委托代理终止的法定情形D.作为被代理人或代理人的法人终止不是委托代理终止的法定情形5.某施工企业在施工过程中，因操作不当导致地下管线损坏。该施工企业应当承担的法律责任属于（）。A.违约责任B.侵权责任C.行政责任D.刑事责任6.根据《民法典》，建设用地使用权自（）时设立。A.土地交付B.建设行为开始C.登记机构登记D.申请书提交7.下列财产中，可以抵押的是（）。A.土地所有权B.学校的教学楼C.被查封的厂房D.建设用地使用权8.关于不动产物权设立的说法，正确的是（）。A.不动产物权的设立自合同生效时发生效力B.不动产物权的设立未经登记记载，不发生效力C.不动产物权的设立自交付时发生效力D.不动产物权的设立自公证时发生效力9.建设工程债发生的最主要依据是（）。A.合同B.侵权C.不当得利D.无因管理10.某施工合同中约定了垫资条款，但未约定垫资利息。施工企业向建设单位主张支付垫资利息时，人民法院应予支持的最高利率是（）。A.中国人民银行发布的同期同类贷款利率B.合同履行时的贷款市场报价利率（LPR）C.当年1年期贷款市场报价利率（LPR）D.不予支持11.关于知识产权的说法，正确的是（）。A.知识产权仅具有财产权属性B.知识产权的保护期限都是确定的C.专利权的保护期限自申请日起计算D.商标权的有效期届满后，不可续展12.根据《担保法》，下列主体中，不能作为保证人的是（）。A.某市财政局B.某股份有限公司C.某合伙企业D.某民办非企业单位13.某建设单位与甲公司签订施工合同，约定由甲公司为建设单位承建办公楼。后甲公司将其中的主体结构工程分包给乙公司。关于该分包行为的效力，下列说法正确的是（）。A.有效，因为经过了建设单位同意B.无效，因为主体结构工程必须由总承包单位自行完成C.效力待定，取决于乙公司是否具备相应资质D.可撤销，因为建设单位有权撤销14.建设工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取（）。A.建设用地规划许可证B.建设工程规划许可证C.施工许可证D.安全生产许可证15.关于施工许可证有效期的说法，正确的是（）。A.自核发之日起3个月内必须开工，否则自行废止B.自核发之日起6个月内必须开工，否则自行废止C.因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起1个月内向发证机关报告D.因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起3个月内向发证机关报告16.某工程因故暂停施工3个月，建设单位欲恢复施工。根据《建筑法》，建设单位应当（）。A.重新申请领取施工许可证B.向发证机关报告C.报发证机关核验施工许可证D.重新办理开工报告17.关于建筑业企业资质证书的说法，错误的是（）。A.资质证书由国务院建设行政主管部门统一印制B.企业首次申请资质，最高只能申请二级资质C.资质证书有效期为5年D.企业在资质证书有效期内名称发生变更，应办理变更手续18.根据《建设工程质量管理条例》，关于施工单位质量责任的说法，正确的是（）。A.施工单位在领取施工许可证后，方可进场施工B.施工单位不得转包工程，但可以依法分包工程C.施工单位对施工中出现质量问题的建设工程，应当负责返修D.施工单位应当向建设单位提交工程竣工报告，并由建设单位组织竣工验收19.关于注册建造师执业范围的说法，正确的是（）。A.注册建造师不得同时在两个及两个以上的建设工程项目上担任施工单位项目负责人B.注册建造师可以超出执业范围执业C.大型工程项目负责人必须由一级注册建造师担任D.注册建造师在执业过程中，可以修改经签章的文件20.某招标项目招标文件中规定提交投标文件的截止时间为2026年5月1日上午10点。某投标人于2026年5月1日上午9点50分递交了投标文件。招标人发现该投标文件的密封章有轻微破损，但未影响文件内容。关于该投标文件的处理，正确的是（）。A.应当受理B.应当拒收C.应当要求投标人重新密封D.应当提请评标委员会决定21.根据《招标投标法》，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）。A.5日B.10日C.15日D.20日22.关于投标保证金的说法，正确的是（）。A.投标保证金不得超过招标项目估算价的2%B.投标保证金有效期应当与投标有效期一致C.招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息D.投标人撤回已提交的投标文件，招标人可以不退还投标保证金23.关于联合体投标的说法，错误的是（）。A.联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力B.联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同C.联合体各方应当签订共同投标协议，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标人D.联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标的，投标有效24.根据《招标投标法实施条例》，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定（）为中标人。A.投标报价最低的投标人B.评标委员会推荐的第一中标候选人C.能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准的投标人D.履约能力最强的投标人25.关于建设工程合同履行的说法，正确的是（）。A.发包人未按照约定支付工程价款的，承包人可以催告，发包人在催告后合理期限内仍未支付的，承包人可以解除合同B.承包人将建设工程转包的，发包人可以解除合同C.承包人将建设工程主体结构分包的，发包人可以解除合同D.以上均正确26.某施工合同约定，工程竣工验收合格后，发包人支付工程结算款。工程竣工后，承包人提交了竣工验收报告，发包人拖延验收。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，该工程的竣工日期为（）。A.承包人提交竣工验收报告之日B.发包人组织竣工验收之日C.发包人签署验收合格之日D.承包人请求法院认定的日期27.关于无效劳动合同的说法，正确的是（）。A.无效劳动合同自劳动争议仲裁委员会确认无效之日起无效B.无效劳动合同自人民法院确认无效之日起无效C.无效劳动合同自订立时起就没有法律约束力D.无效劳动合同可以通过当事人的补正使其有效28.关于劳动者试用期的说法，正确的是（）。A.劳动合同期限3个月以上不满1年的，试用期不得超过1个月B.劳动合同期限1年以上不满3年的，试用期不得超过2个月C.3年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过6个月D.同一用人单位与同一劳动者只能约定一次试用期29.关于劳动合同解除和终止的说法，错误的是（）。A.劳动者提前30日以书面形式通知用人单位，可以解除劳动合同B.劳动者在试用期内提前3日通知用人单位，可以解除劳动合同C.用人单位未依法为劳动者缴纳社会保险费的，劳动者可以解除劳动合同D.劳动者患病，在规定的医疗期满后不能从事原工作，用人单位可以随时解除劳动合同30.根据《劳动法》，用人单位安排劳动者延长工作时间的，支付不低于工资的（）的工资报酬。A.100%B.150%C.200%D.300%31.关于承揽合同法律特征的说法，正确的是（）。A.承揽合同属于转移财产所有权的合同B.承揽人应当以自己的设备、技术和劳力，完成主要工作C.承揽合同的工作成果具有特定性D.承揽合同是双务合同、有偿合同32.关于货物运输合同中承运人权利义务的说法，正确的是（）。A.承运人有权拒绝运输通常的货物B.托运人申报不实的，承运人有权在任何时候要求支付运费C.货物运输到达后，承运人知道收货人的，应当及时通知收货人提货D.承运人对运输过程中货物的毁损不承担任何责任33.关于融资租赁合同的说法，正确的是（）。A.出租人享有租赁物的所有权B.出租人应当履行维修租赁物的义务C.租赁物不符合约定或者不符合使用目的的，出租人承担责任D.出租人应当协助承租人向出卖人索赔34.根据《建设工程安全生产管理条例》，关于施工单位安全生产责任的说法，正确的是（）。A.施工单位主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责B.施工单位的项目负责人对建设工程项目的安全施工负责C.施工单位应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员D.以上均正确35.关于危大工程安全专项施工方案的说法，正确的是（）。A.施工单位应当在投标文件中编制危大工程安全专项施工方案B.专项施工方案应当由施工单位技术部门组织本单位施工技术、安全、质量等部门专业技术人员审核C.专项施工方案经施工单位审核合格后报监理单位，由项目总监理工程师审核签字D.对于超过一定规模的危大工程，施工单位应当组织专家对专项施工方案进行论证36.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行（）安全生产教育培训。A.1次B.2次C.3次D.4次37.关于施工现场安全防护的说法，正确的是（）。A.施工现场暂时停止施工的，施工单位应当做好现场防护B.施工单位应当根据施工组织设计，在施工现场采取相应的安全施工措施C.在城市市区内的建设工程，施工单位应当对施工现场实行封闭围挡D.以上均正确38.关于施工起重机械安装拆卸单位安全责任的说法，正确的是（）。A.安装拆卸单位必须具有相应资质B.安装拆卸单位应当编制安装拆卸方案，并由本单位技术负责人签字C.安装拆卸单位在作业前，应当将安装拆卸方案等资料报送施工总承包单位和监理单位备案D.以上均正确39.根据《建设工程安全生产管理条例》，关于生产安全事故应急救援的说法，正确的是（）。A.施工单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案B.施工单位应当对施工现场易发生重大事故的部位、环节进行监控C.实行施工总承包的，由总承包单位统一组织编制建设工程生产安全事故应急救援预案D.以上均正确40.某施工现场发生生产安全事故，造成3人死亡，10人重伤。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，该事故属于（）。A.一般事故B.较大事故C.重大事故D.特别重大事故41.关于建设单位质量责任的说法，正确的是（）。A.建设单位不得任意压缩合理工期B.建设单位不得明示或者暗示设计单位或者施工单位违反工程建设强制性标准C.建设单位应当将施工图设计文件送审D.以上均正确42.根据《建设工程质量管理条例》，关于见证取样和送检的说法，正确的是（）。A.涉及结构安全的试块、试件和材料见证取样和送检的比例不得低于有关技术标准中规定应取样数量的30%B.见证人员应当由建设单位或该工程的监理单位具备见证资格的人员担任C.见证取样和送检必须在见证人员监督下由施工单位取样人员完成D.以上均正确43.关于建设工程质量保修的说法，正确的是（）。A.建设工程保修期的起始日是工程竣工验收合格之日B.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，最低保修期限为5年C.供热与供冷系统，最低保修期限为2个采暖期、供冷期D.电气管线、给排水管道、设备安装，最低保修期限为2年44.关于工程质量检测的说法，正确的是（）。A.检测机构可以转包检测业务B.检测机构不得与行政机关有隶属关系C.检测机构和检测人员不得推荐或者监制建筑材料、构配件和设备D.以上均正确45.关于建设工程竣工验收备案的说法，正确的是（）。A.建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起15日内，向工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案B.备案机关发现建设单位在竣工验收过程中有违反国家有关建设工程质量管理规定行为的，应当在收讫竣工验收备案文件15日内，责令停止使用，重新组织竣工验收C.建设工程竣工验收备案表是建设单位办理工程产权登记的必要文件D.以上均正确46.根据《建设工程质量管理条例》，建设工程在保修范围和保修期限内发生质量问题的，施工单位应当履行保修义务。但对于非施工单位原因造成的质量问题，施工单位（）。A.不承担保修义务B.应当履行保修义务，但有权向责任方追偿C.应当履行保修义务，但只能向建设单位追偿D.应当履行保修义务，且不得向责任方追偿47.关于建设工程环境保护的说法，正确的是（）。A.施工单位应当在施工现场采取有效的防扬尘、防噪声措施B.在城市市区范围内，建筑施工过程中可能产生环境噪声污染的，施工单位应当在工程开工15日前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报C.在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修、抢险作业除外D.以上均正确48.关于施工现场固体废物污染环境的防治，下列说法正确的是（）。A.施工单位应当及时清运工程施工过程中产生的固体废物B.施工单位应当将固体废物按照环境卫生行政主管部门的规定进行利用或者处置C.施工单位不得将固体废物随意丢弃D.以上均正确49.关于建设工程节能的说法，正确的是（）。A.建设单位不得明示或者暗示设计单位、施工单位违反民用建筑节能强制性标准进行设计、施工B.设计单位、施工单位、工程监理单位及其注册执业人员，应当按照民用建筑节能强制性标准进行设计、施工、监理C.施工单位应当对进入施工现场的墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备进行查验D.以上均正确50.关于建设工程文物保护的说法，正确的是（）。A.在建设工程中发现文物，应当立即停止施工B.发现文物应当保护现场，并立即报告当地文物行政部门C.任何单位或者个人不得哄抢、私分、藏匿文物D.以上均正确51.关于建设工程纠纷调解的说法，正确的是（）。A.人民调解委员会是解决建设工程纠纷的必经程序B.人民调解达成的调解协议具有强制执行力C.人民调解达成的调解协议，当事人可以共同向人民法院申请司法确认D.经人民法院司法确认有效的调解协议，一方当事人拒绝履行的，对方当事人可以向人民法院申请执行52.关于民事诉讼证据的说法，正确的是（）。A.证据应当在法庭上出示，并由当事人互相质证B.未经质证的证据，不得作为认定案件事实的根据C.涉及国家秘密的证据，不得在公开开庭时出示D.以上均正确53.关于民事诉讼中地域管辖的说法，正确的是（）。A.一般地域管辖实行“原告就被告”原则B.因不动产纠纷提起的诉讼，由不动产所在地人民法院管辖C.因合同纠纷提起的诉讼，由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖D.以上均正确54.根据《民事诉讼法》，关于民事诉讼中的独任制的说法，正确的是（）。A.基层人民法院审理的基本事实清楚、权利义务关系明确的第一审民事案件，可以由审判员一人适用普通程序独任审理B.中级人民法院对第一审民事案件，也可以由审判员一人适用普通程序独任审理C.简易程序由审判员一人独任审理D.二审案件也可以由审判员一人独任审理55.关于仲裁协议的说法，正确的是（）。A.仲裁协议应当以书面形式订立B.仲裁协议包括合同中订立的仲裁条款和以其他书面方式在纠纷发生前或者纠纷发生后达成的请求仲裁的协议C.仲裁协议应当具有下列内容：请求仲裁的意思表示、仲裁事项、选定的仲裁委员会D.以上均正确56.关于仲裁裁决执行的说法，正确的是（）。A.仲裁裁决作出后，当事人应当履行B.一方当事人不履行的，另一方当事人可以依照民事诉讼法的有关规定向人民法院申请执行C.仲裁裁决被人民法院裁定不予执行的，当事人可以根据双方重新达成的书面仲裁协议申请仲裁，也可以向人民法院起诉D.以上均正确57.关于行政复议的说法，正确的是（）。A.公民、法人或者其他组织认为具体行政行为侵犯其合法权益的，可以自知道该具体行政行为之日起60日内提出行政复议申请B.行政复议机关应当自受理申请之日起60日内作出行政复议决定C.行政复议决定书一经送达，即发生法律效力D.以上均正确58.某施工单位因拖欠工程款被建设单位起诉。在诉讼过程中，施工单位对人民法院的管辖权提出异议。关于管辖权异议的说法，正确的是（）。A.当事人应当在提交答辩状期间提出B.人民法院对当事人提出的异议，应当审查C.异议成立的，裁定将案件移送有管辖权的人民法院D.异议不成立的，裁定驳回59.关于行政诉讼受案范围的说法，正确的是（）。A.人民法院受理公民、法人或者其他组织提起的下列诉讼：对行政拘留、暂扣或者吊销许可证和执照、责令停产停业、没收违法所得、没收非法财物、罚款、警告等行政处罚不服的B.对限制人身自由或者对财产的查封、扣押、冻结等行政强制措施和行政强制执行不服的C.认为行政机关侵犯其经营自主权或者农村土地承包经营权、农村土地经营权的D.以上均正确60.某施工合同约定，若发包人逾期支付工程进度款，按照银行同期贷款利率的2倍支付违约金。若发包人逾期支付100万元工程款，逾期天数为30天。假设银行同期贷款年利率为4.35%，则发包人应支付的违约金计算公式为（）。A.100B.100C.100D.100二、多项选择题（共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）61.法人应当具备的条件包括（）。A.依法成立B.有名称、组织机构、住所、财产或者经费C.有法定代表人D.能够独立承担民事责任E.有必要的从业人员62.根据《民法典》，委托代理终止的情形包括（）。A.代理期限届满B.代理人丧失民事行为能力C.被代理人取消委托D.代理人辞去委托E.作为被代理人或者代理人的法人终止63.关于物权的说法，正确的有（）。A.物权是权利人直接支配特定的物，并享受其利益的排他性权利B.物权具有排他性C.物权具有优先权D.物权的客体主要是动产和不动产E.物权可以分为所有权、用益物权和担保物权64.建设工程债的发生根据主要包括（）。A.合同B.侵权C.不当得利D.无因管理E.违约金65.关于建筑工程施工许可管理的说法，正确的有（）。A.建设单位在开工前应当领取施工许可证B.工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300平方米以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证C.按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程，不再领取施工许可证D.施工许可证由工程所在地的建设行政主管部门核发E.施工许可证可以伪造和涂改66.关于建筑业企业资质的说法，正确的有（）。A.建筑业企业资质分为施工总承包、专业承包和劳务分包三个序列B.取得建筑业企业资质的企业，可以从事资质许可范围内相应的建筑工程施工活动C.企业资质证书有效期为5年D.企业首次申请资质，最高只能申请二级资质E.企业发生合并、分立、改制的，可以承继原资质67.关于注册建造师执业的说法，正确的有（）。A.注册建造师不得同时在两个及两个以上的建设工程项目上担任施工单位项目负责人B.注册建造师可以超出执业范围执业C.注册建造师在执业过程中，应当保证执业成果的质量，并承担相应的责任D.注册建造师应当对施工活动中的安全生产负责E.注册建造师应当对工程的质量安全负责68.关于建设工程招标投标的说法，正确的有（）。A.招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，应当先履行审批手续，取得批准B.招标人应当有进行招标项目的相应资金或者资金来源已经落实C.招标人不得以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人D.招标人不得对潜在投标人实行歧视待遇E.招标人可以强制要求投标人组成联合体共同投标69.关于投标文件的说法，正确的有（）。A.投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件B.投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应C.投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件送达投标地点D.投标人可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人E.投标人可以低于成本的报价竞标70.关于评标委员会的说法，正确的有（）。A.评标委员会由招标人依法组建B.评标委员会成员人数为5人以上单数C.评标委员会中的技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二D.与投标人有利害关系的人不得进入相关项目的评标委员会E.评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密71.关于建设工程合同的说法，正确的有（）。A.建设工程合同应当采用书面形式B.发包人可以与总承包人订立建设工程合同C.发包人不得将应当由一个承包人完成的建设工程肢解成若干部分发包给几个承包人D.总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成E.承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人72.关于劳动合同的说法，正确的有（）。A.建立劳动关系，应当订立书面劳动合同B.已建立劳动关系，未同时订立书面劳动合同的，应当自用工之日起一个月内订立书面劳动合同C.用人单位与劳动者在用工前订立劳动合同的，劳动关系自用工之日起建立D.劳动合同由用人单位与劳动者协商一致，并经用人单位与劳动者在劳动合同文本上签字或者盖章生效E.劳动合同文本由用人单位和劳动者各执一份73.关于劳动者权利和义务的说法，正确的有（）。A.劳动者享有平等就业和选择职业的权利B.劳动者享有取得劳动报酬的权利C.劳动者享有休息休假的权利D.劳动者有完成劳动任务、提高职业技能、执行劳动安全卫生规程、遵守劳动纪律和职业道德的义务E.劳动者有权拒绝违章指挥和强令冒险作业74.关于施工安全生产责任的说法，正确的有（）。A.施工单位主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责B.施工单位的项目负责人对建设工程项目的安全施工负责C.专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查D.施工单位应当对管理人员和作业人员进行安全生产教育培训E.施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险75.关于生产安全事故报告和调查处理的说法，正确的有（）。A.事故发生后，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人B.单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门报告C.安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门接到事故报告后，应当按照事故的等级逐级上报事故情况D.事故调查组应当自事故发生之日起60日内提交事故调查报告E.事故调查报告应当包括事故发生单位概况、事故发生经过和事故救援情况、事故造成的人员伤亡和直接经济损失、事故发生的原因和事故性质等内容76.关于建设工程质量保修的说法，正确的有（）。A.建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时，应当向建设单位出具质量保修书B.质量保修书中应当明确建设工程的保修范围、保修期限和保修责任等C.建设工程的保修期，自工程竣工验收合格之日起计算D.建设工程在保修范围和保修期限内发生质量问题的，施工单位应当履行保修义务E.保修费用由质量缺陷的责任方承担77.关于建设工程竣工验收的说法，正确的有（）。A.建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收B.建设工程竣工验收应当具备的条件包括：完成建设工程设计和合同约定的各项内容；有完整的技术档案和施工管理资料；有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告；有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件；有施工单位签署的工程保修书C.建设工程经验收合格的，方可交付使用D.建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起15日内，向建设行政主管部门备案E.备案机关发现建设单位在竣工验收过程中有违反国家有关建设工程质量管理规定行为的，应当在收讫竣工验收备案文件15日内，责令停止使用，重新组织竣工验收78.关于民事诉讼管辖的说法，正确的有（）。A.级别管辖是确定上下级人民法院之间受理第一审民事案件的分工和权限B.地域管辖是确定同级人民法院之间受理第一审民事案件的分工和权限C.专属管辖是指法律规定某些特殊类型的案件专门由特定的人民法院管辖D.协议管辖是指合同或者其他财产权益纠纷的当事人可以书面协议选择管辖法院E.移送管辖是指人民法院发现受理的案件不属于本院管辖的，应当移送有管辖权的人民法院79.关于仲裁的说法，正确的有（）。A.仲裁应当根据事实，符合法律规定，公平合理地解决纠纷B.仲裁实行一裁终局制度C.仲裁委员会独立于行政机关，与行政机关没有隶属关系D.仲裁委员会之间也没有隶属关系E.仲裁委员会由当事人协议选定80.关于行政复议和行政诉讼的说法，正确的有（）。A.公民、法人或者其他组织认为具体行政行为侵犯其合法权益的，可以申请行政复议或者提起行政诉讼B.一般情况下，申请人申请行政复议，行政复议机关已经依法受理的，在法定行政复议期限内不得向人民法院提起行政诉讼C.人民法院已经依法受理行政诉讼的，不得申请行政复议D.行政复议决定作出前，申请人可以撤回行政复议申请E.行政诉讼中，人民法院审理行政案件，不适用调解三、案例分析题（共3题，每题20分。请根据背景材料，按要求作答）【案例一】某住宅楼工程，建筑面积20000平方米，地下2层，地上18层，钢筋混凝土剪力墙结构。建设单位通过公开招标方式确定了施工单位和监理单位。施工合同约定，工程价款采用固定总价方式，工期为500日历天。2025年3月1日工程开工。施工过程中发生了如下事件：事件1：施工单位进场后，发现地下水位比勘察报告提供的地下水位高，导致基坑降水费用增加。施工单位向建设单位提出索赔。事件2：2025年5月，当地建设行政主管部门进行安全检查时，发现施工现场的安全防护设施不符合要求，存在重大安全隐患，遂下达了《暂停施工通知书》。施工单位整改后，经监理单位复查合格，于2025年6月1日恢复施工。事件3：主体结构施工过程中，建设单位要求变更部分房间的隔墙材料，导致施工单位停工10天，造成机械闲置费损失5万元，工人窝工费损失10万元。事件4：工程竣工验收合格后，施工单位向建设单位提交了竣工结算文件。建设单位在收到竣工结算文件后28日内未予答复。问题：1.事件1中，施工单位的索赔是否成立？请说明理由。2.事件2中，施工单位因《暂停施工通知书》导致的工期延误和费用损失是否可以索赔？请说明理由。3.事件3中，施工单位可以向建设单位索赔哪些费用？请说明理由。4.事件4中，视为建设单位认可竣工结算文件的时间是哪一天？请说明理由。【案例二】某商业大厦工程，建设单位A与施工单位B签订了施工总承包合同。合同约定，由B单位包工包料承建该工程。B单位将幕墙工程分包给具有相应资质的C公司。施工过程中，A单位以资金紧张为由，未按照合同约定支付工程进度款。B单位多次催告未果，遂决定停工。A单位认为B单位无权停工，要求其继续施工，否则将追究其违约责任。幕墙工程验收时，发现C公司使用的部分幕墙材料不符合国家标准，A单位要求B单位承担责任。B单位认为该部分工程已分包给C公司，应由C公司自行承担责任。此外，施工现场发生一起高空坠落事故，造成1人死亡。事故调查组认定，该事故是由于安全防护不到位造成的。B单位的项目安全员李某未及时发现并制止违章作业。问题：1.A单位以资金紧张为由未支付工程进度款，B单位停工的做法是否合法？请说明理由。2.幕墙工程分包是否合法？请说明理由。3.对于幕墙材料不符合国家标准的问题，B单位是否应承担责任？请说明理由。4.关于高空坠落事故，B单位的项目安全员李某应承担什么责任？B单位应承担什么责任？【案例三】某市政府投资的重点工程，通过公开招标方式确定了施工单位甲。招标文件规定，投标保证金为80万元。甲单位在投标截止时间前提交了投标文件和投标保证金。评标过程中，评标委员会发现甲单位的投标报价明显低于其他投标报价，且不能提供合理说明和证明材料。评标委员会否决了甲单位的投标。甲单位不服，认为评标委员会的行为违法，遂向有关行政监督部门投诉。工程开工后，甲单位将部分劳务作业分包给具有相应资质的劳务公司乙。乙公司招募了部分进城务工人员，但未与其签订书面劳动合同，也未缴纳社会保险费。工程竣工验收合格后，甲单位向建设单位提交了工程竣工报告。建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位进行了竣工验收，验收合格。但建设单位一直未办理竣工验收备案手续。问题：1.评标委员会否决甲单位投标的做法是否正确？请说明理由。2.甲单位向行政监督部门投诉，应当在什么时间内提出？请说明理由。3.乙公司未与进城务工人员签订书面劳动合同且未缴纳社会保险费，应承担什么法律责任？4.建设单位未办理竣工验收备案手续，应承担什么法律责任？四、答案与解析一、单项选择题1.【答案】A【解析】法律效力层级为：宪法>法律>行政法规>地方性法规>地方政府规章。宪法最高；法律由全国人大及其常委会制定；行政法规由国务院制定；地方性法规由地方人大及其常委会制定；地方政府规章由地方政府制定。B选项中部门规章与地方性法规在无上位法规定时，具有同等效力，不能简单排序；C选项中部门规章与地方政府规章具有同等效力；D选项中国际条约的效力通常高于国内法，但保留条款除外，且宪法是国内根本大法。故A正确。2.【答案】C【解析】根据《民法典》，法人应当具备的条件包括：(1)依法成立；(2)有名称、组织机构、住所、财产或者经费；(3)能够独立承担民事责任。C选项“有独立的生产经营权”不是法人设立的必要条件，如某些非营利性法人可能不从事生产经营活动。3.【答案】B【解析】A选项属于法律；B选项属于行政法规（由国务院制定，名称通常带“条例”）；C选项属于地方性法规；D选项属于部门规章。4.【答案】B【解析】根据《民法典》，有下列情形之一的，委托代理终止：(1)代理期限届满或者代理事务完成；(2)被代理人取消委托或者代理人辞去委托；(3)代理人丧失民事行为能力；(4)代理人或者被代理人死亡。但是，法律规定或者当事人约定不得终止的除外。A选项中，被代理人死亡并不必然导致委托代理终止，如果委托合同约定事项与继承人有关等，代理行为可能继续；C选项中，被代理人恢复民事行为能力是法定代理终止的情形，而非委托代理；D选项中，法人终止是委托代理终止的情形。故B正确。5.【答案】B【解析】施工企业损坏地下管线，侵犯了管线所有人的财产权，属于侵权行为，应承担侵权责任。6.【答案】C【解析】根据《民法典》，建设用地使用权自登记时设立。不动产物权的设立、变更、转让和消灭，经依法登记，发生效力；未经登记，不发生效力，但是法律另有规定的除外。7.【答案】D【解析】债务人或者第三人有权处分的下列财产可以抵押：(1)建筑物和其他土地附着物；(2)建设用地使用权；(3)海域使用权；(4)生产设备、原材料、半成品、产品；(5)正在建造的建筑物、船舶、航空器；(6)交通运输工具；(7)法律、行政法规未禁止抵押的其他财产。A选项土地所有权不得抵押；B选项学校的教学楼属于公益设施，不得抵押；C选项被查封的财产不得抵押。8.【答案】B【解析】不动产物权的设立、变更、转让和消灭，应当依照法律规定登记。动产物权的设立和转让，应当依照法律规定交付。因此，不动产物权自登记时发生效力，而非合同生效、交付或公证时。9.【答案】A【解析】在建设工程活动中，债的发生依据最主要的是合同。侵权、不当得利、无因管理也是债的发生依据，但在建设工程领域，合同关系是最基础、最普遍的法律关系。10.【答案】D【解析】根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，当事人对垫资及其利息有约定的，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，应予支持，但是约定的利息计算标准高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的部分除外。当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理。当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的，不予支持。11.【答案】C【解析】A选项错误，知识产权具有财产权和人身权的双重属性；B选项错误，知识产权的保护期限并非都是确定的，如商标权可以续展；C选项正确，专利权的保护期限自申请日起计算；D选项错误，商标权有效期届满前可以续展。12.【答案】A【解析】具有代为清偿债务能力的法人、其他组织或者公民，可以作保证人。国家机关（如财政局）不得为保证人，但经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外。13.【答案】B【解析】根据《民法典》和《建筑法》，总承包单位可以将建设工程部分非主体、非关键性工程分包给具有相应资质的单位。但是，建设工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。因此，将主体结构分包的行为无效，无论是否经过建设单位同意。14.【答案】C【解析】建设工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。15.【答案】C【解析】A选项错误，应当是3个月；B选项错误，应当是3个月；C选项正确，建设单位应当自中止施工之日起1个月内向发证机关报告；D选项错误，应当是1个月。16.【答案】C【解析】根据《建筑法》，中止施工满1年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。本题中暂停施工3个月，未满1年，故只需报告即可，不需要核验或重新申请。但题目问的是“欲恢复施工”，根据法规精神，中止施工后恢复，应向发证机关报告，若满1年则核验。选项中B和C容易混淆，严格来说，未满1年恢复施工，法律规定是“报告”，但如果是较长时间停工（如接近1年或已满1年），则需核验。根据《建筑工程施工许可管理办法》第九条：中止施工满1年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。本题暂停3个月，只需报告。但选项中没有“报告”，只有“核验”。通常在考试中，如果时间较长（如3个月），且选项中没有报告，可能考察的是“恢复施工”的一般程序，或者题目隐含了长时间停工。不过，根据严格法条，停工是3个月，未满1年，应报告。若选项B为“向发证机关报告”，则B更准确。但此处选项为C“报发证机关核验”，可能题目设定有隐含背景或考察点不同。但在常规真题中，停工后恢复，一般流程是报告。若题目明确“暂停施工3个月”，最佳做法是报告。若选项无报告，可能是题目考察“核验”的情形（可能题干时间有误或考察点偏）。修正：根据2024版教材，中止施工后恢复，应向发证机关报告；中止施工满1年的，恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。本题选B（向发证机关报告）更为严谨，但选项B为“向发证机关报告”，C为“报发证机关核验”。由于题目是3个月，未满1年，不应核验。故B是正确做法。（注：此处假设选项B存在且表述正确，若选项仅为C，则题目可能有误。根据提供的选项，B是“向发证机关报告”，C是“报发证机关核验”，故选B。）【解析】根据《建筑法》，中止施工满1年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。本题中暂停施工3个月，未满1年，故只需报告即可，不需要核验或重新申请。但题目问的是“欲恢复施工”，根据法规精神，中止施工后恢复，应向发证机关报告，若满1年则核验。选项中B和C容易混淆，严格来说，未满1年恢复施工，法律规定是“报告”，但如果是较长时间停工（如接近1年或已满1年），则需核验。根据《建筑工程施工许可管理办法》第九条：中止施工满1年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。本题暂停3个月，只需报告。但选项中没有“报告”，只有“核验”。通常在考试中，如果时间较长（如3个月），且选项中没有报告，可能考察的是“恢复施工”的一般程序，或者题目隐含了长时间停工。不过，根据严格法条，停工是3个月，未满1年，应报告。若选项B为“向发证机关报告”，则B更准确。但此处选项为C“报发证机关核验”，可能题目设定有隐含背景或考察点不同。但在常规真题中，停工后恢复，一般流程是报告。若题目明确“暂停施工3个月”，最佳做法是报告。若选项无报告，可能是题目考察“核验”的情形（可能题干时间有误或考察点偏）。修正：根据2024版教材，中止施工后恢复，应向发证机关报告；中止施工满1年的，恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。本题选B（向发证机关报告）更为严谨，但选项B为“向发证机关报告”，C为“报发证机关核验”。由于题目是3个月，未满1年，不应核验。故B是正确做法。（注：此处假设选项B存在且表述正确，若选项仅为C，则题目可能有误。根据提供的选项，B是“向发证机关报告”，C是“报发证机关核验”，故选B。）17.【答案】B【解析】A选项正确；B选项错误，企业首次申请资质，最高可以申请二级资质，但并非“只能”，且根据最新资质管理规定，部分专业承包资质不分等级或可直接申请一级（需具体看规定，但传统教材观点是首次申请最高二级）；C选项正确；D选项正确。。18.【答案】C【解析】A选项错误，领取施工许可证后开工；B选项正确；C选项正确，施工单位对施工中出现质量问题的建设工程，应当负责返修；D选项错误，应当由建设单位组织竣工验收，施工单位提交竣工报告。19.【答案】A【解析】A选项正确，注册建造师不得同时在两个及两个以上的建设工程项目上担任施工单位项目负责人；B选项错误，不得超出执业范围；C选项正确，大中型工程项目负责人必须由本专业注册建造师担任（一级注册建造师可担任大中型，二级可担任中小型）；D选项错误，修改签章文件需征得相关方同意或符合规定。20.【答案】A【解析】投标文件密封破损，如果未影响文件内容且在截止时间前递交，招标人应当受理，或者要求投标人确认。根据《招标投标法实施条例》，密封不符合要求的，招标人应当拒收。但本题中是“轻微破损，但未影响文件内容”，且是在截止时间前。严格来说，法规规定密封不符应拒收。但在实际操作和部分解释中，若破损轻微且内容完好，可能被允许。然而，标准考试答案通常依据法规：密封不符，拒收。修正：法规规定“密封不符合招标文件要求的，招标人应当拒收”。题目未说是否符合招标文件要求，只说轻微破损。若招标文件要求严格，则拒收。一般选B。（注：此题若按严格法规，密封破损即不符要求，应拒收，选B。）【解析】投标文件密封破损，如果未影响文件内容且在截止时间前递交，招标人应当受理，或者要求投标人确认。根据《招标投标法实施条例》，密封不符合要求的，招标人应当拒收。但本题中是“轻微破损，但未影响文件内容”，且是在截止时间前。严格来说，法规规定密封不符应拒收。但在实际操作和部分解释中，若破损轻微且内容完好，可能被允许。然而，标准考试答案通常依据法规：密封不符，拒收。修正：法规规定“密封不符合招标文件要求的，招标人应当拒收”。题目未说是否符合招标文件要求，只说轻微破损。若招标文件要求严格，则拒收。一般选B。（注：此题若按严格法规，密封破损即不符要求，应拒收，选B。）21.【答案】D【解析】依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于20日。22.【答案】B【解析】A选项错误，不得超过2%（旧规），新规为不得超过招标项目估算价的2%（工程施工招标不得超过2%，但最高不得超过80万元人民币）；B选项正确，有效期应当与投标有效期一致；C选项错误，最迟应当在书面合同签订后5日内退还；D选项错误，撤回已提交的投标文件（非撤销），招标人应退还。23.【答案】D【解析】A、B、C选项均正确。D选项错误，联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的，相关投标均无效。24.【答案】B【解析】国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。25.【答案】D【解析】A、B、C选项均为发包人可以解除合同的法定情形。D选项“以上均正确”概括了所有情形。26.【答案】A【解析】当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：(1)建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；(2)承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期。27.【答案】C【解析】无效劳动合同，从订立时起就没有法律约束力。28.【答案】D【解析】A、B、C选项分别对应不同期限的试用期上限，均正确。D选项正确，同一用人单位与同一劳动者只能约定一次试用期。29.【答案】D【解析】D选项错误，劳动者患病，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由用人单位另行安排的工作的，用人单位可以解除合同，但需提前30日通知或支付代通知金，且需支付经济补偿，并非“随时解除”。30.【答案】B【解析】安排劳动者延长工作时间的，支付不低于工资的150%的工资报酬；休息日安排工作又不能安排补休的，支付不低于工资的200%的工资报酬；法定休假日安排工作的，支付不低于工资的300%的工资报酬。31.【答案】D【解析】A选项错误，承揽合同属于完成工作交付成果的合同，不一定转移所有权（如修理）；B选项正确，承揽人应当以自己的设备、技术和劳力，完成主要工作，但当事人另有约定的除外；C选项正确，承揽合同的工作成果具有特定性；D选项正确，承揽合同是双务、有偿、诺成合同。32.【答案】C【解析】A选项错误，承运人不得拒绝运输通常的货物；B选项错误，托运人申报不实的，承运人有权拒运或要求补正；C选项正确，货物运输到达后，承运人知道收货人的，应当及时通知收货人提货；D选项错误，承运人对运输过程中货物的毁损、灭失承担赔偿责任，但因不可抗力、货物本身的自然性质等除外。33.【答案】A【解析】A选项正确，出租人享有租赁物的所有权；B选项错误，承租人应当履行维修租赁物的义务；C选项错误，租赁物不符合约定或者不符合使用目的的，承租人（而非出租人）可以向出卖人索赔；D选项正确，出租人应当协助承租人向出卖人索赔。34.【答案】D【解析】A、B、C选项均为施工单位的安全生产责任，D选项概括正确。35.【答案】D【解析】A选项错误，应当在施工前编制；B、C选项正确；D选项正确，超过一定规模的危大工程，施工单位应当组织专家论证。36.【答案】A【解析】施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行1次安全生产教育培训。37.【答案】D【解析】A、B、C选项均为施工现场安全防护的正确要求，D选项概括正确。38.【答案】D【解析】A、B、C选项均为安装拆卸单位的安全责任，D选项概括正确。39.【答案】D【解析】A、B、C选项均为生产安全事故应急救援的正确要求，D选项概括正确。40.【答案】B【解析】3人死亡，10人重伤。较大事故是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤。故属于较大事故。41.【答案】D【解析】A、B、C选项均为建设单位的质量责任，D选项概括正确。42.【答案】D【解析】A、B、C选项均为见证取样和送检的正确要求，D选项概括正确。43.【答案】D【解析】A、B、C选项均正确。D选项正确，电气管线、给排水管道、设备安装，最低保修期限为2年。44.【答案】D【解析】A选项错误，检测机构不得转包检测业务；B、C选项正确；D选项概括正确。45.【答案】D【解析】A、B、C选项均为竣工验收备案的正确要求，D选项概括正确。46.【答案】B【解析】建设工程在保修范围和保修期限内发生质量问题的，施工单位应当履行保修义务。对于非施工单位原因造成的质量问题，施工单位应当履行保修义务，但有权向责任方追偿。47.【答案】D【解析】A、B、C选项均为建设工程环境保护的正确要求，D选项概括正确。48.【答案】D【解析】A、B、C选项均为施工现场固体废物污染防治的正确要求，D选项概括正确。49.【答案】D【解析】A、B、C选项均为建设工程节能的正确要求，D选项概括正确。50.【答案】D【解析】A、B、C选项均为建设工程文物保护的正确要求，D选项概括正确。51.【答案】C【解析】A选项错误，不是必经程序；B选项错误，调解协议不具有强制执行力；C选项正确，可以申请司法确认；D选项正确，经司法确认后，一方拒绝履行的，对方可以申请执行。52.【答案】D【解析】A、B、C选项均为民事诉讼证据的正确规定，D选项概括正确。53.【答案】D【解析】A、B、C选项均为民事诉讼地域管辖的正确规定，D选项概括正确。54.【答案】C【解析】A、B选项错误，普通程序一般由合议庭审理，但基层法院审理基本事实清楚、权利义务关系明确的案件，可由审判员一人独任审理（这是新规）；C选项正确，简易程序独任制；D选项错误，二审案件原则上合议庭，但特定情形下可独任（新规）。注：根据2021年《民事诉讼法》修改，中级人民法院对第一审民事案件，也可以由审判员一人适用普通程序独任审理（需符合条件）。故A、B在新法下也是正确的。但C是传统且绝对正确的。本题若按多选选ABC，单选题选C最稳妥。【解析】A、B选项错误，普通程序一般由合议庭审理，但基层法院审理基本事实清楚、权利义务关系明确的案件，可由审判员一人独任审理（这是新规）；C选项正确，简易程序独任制；D选项错误，二审案件原则上合议庭，但特定情形下可独任（新规）。注：根据2021年《民事诉讼法》修改，中级人民法院对第一审民事案件，也可以由审判员一人适用普通程序独任审理（需符合条件）。故A、B在新法下也是正确的。但C是传统且绝对正确的。本题若按多选选ABC，单选题选C最稳妥。55.【答案】D【解析】A、B、C选项均为仲裁协议的有效要件和形式，D选项概括正确。56.【答案】D【解析】A、B、C选项均为仲裁裁决执行的正确规定，D选项概括正确。57.【答案】D【解析】A、B、C选项均为行政复议的正确规定，D选项概括正确。58.【答案】D【解析】A、B、C、D选项均为管辖权异议的正确程序和处理方式。D选项“异议不成立的，裁定驳回”是正确的。59.【答案】D【解析】A、B、C选项均属于行政诉讼的受案范围，D选项概括正确。60.【答案】A【解析】计算违约金。公式为：本金×年利率×倍数×(天数/360)。通常商业贷款日利率按360天计算。故选A。公式为：100×二、多项选择题61.【答案】ABD【解析】法人应当具备的条件：依法成立；有名称、组织机构、住所、财产或者经费；能够独立承担民事责任。C选项法定代表人不是法人成立的必要条件（如法人可设负责人，但法定代表人是代表机关，是法人机关的一部分，法人成立需有组织机构，法定代表人是组织机构的核心，通常视为法人成立的实质条件之一，但在法条列举中通常只列ABD）。E选项不是。62.【答案】ABCDE【解析】委托代理终止的情形：代理期间届满或者代理事务完成；被代理人取消委托或者代理人辞去委托；代理人丧失民事行为能力；代理人或者被代理人死亡。作为被代理人或者代理人的法人、非法人组织终止。故全选。63.【答案】ABCDE【解析】物权是权利人直接支配特定的物，并享受其利益的排他性权利。物权具有排他性、优先性。物权客体主要是动产和不动产。物权分为所有权、用益物权和担保物权。故全选。64.【答案】ABCD【解析】建设工程债的发生根据：合同、侵权、不当得利、无因管理。E选项违约金是债的内容而非发生根据。65.【答案】ABCD【解析】A选项正确；B选项正确（限额以下可不办）；C选项正确（批准开工报告的不再领证）；D选项正确；E选项错误，不得伪造和涂改。66.【答案】ABC【解析】A选项正确；B选项正确；C选项正确；D选项错误，首次申请资质并非最高只能二级，新资质标准下部分专业可申请一级；E选项错误，企业改制需重新核定资质，不可直接承继（除吸收合并等特定情况）。67.【答案】ACDE【解析】A选项正确；B选项错误，不得超出范围；C选项正确；D选项正确；E选项正确。68.【答案】ABCD【解析】A、B、C、D选项均正确。E选项错误，招标人不得强制投标人组成联合体。69.【答案】ABCD【解析】A、B、C、D选项均正确。E选项错误，投标人不得以低于成本的报价竞标。70.【答案】ABCDE【解析】A、B、C、D、E选项均符合评标委员会组建和运行的有关规定。71.【答案】ABCDE【解析】A、B、C、D、E选项均符合建设工程合同的有关规定。72.【答案】ABDE【解析】A、B、D、E选项正确。C选项错误，劳动关系自用工之日起建立，而非合同订立时（除非用工与订立同时）。73.【答案】ABCDE【解析】A、B、C、D、E选项均属于劳动者的权利和义务。74.【答案】ABCDE【解析】A、B、C、D、E选项均属于施工安全生产责任的规定。（注：E选项办理意外伤害保险是法定义务。）75.【答案】ABCDE【解析】A、B、C、D、E选项均符合生产安全事故报告和调查处理的规定。76.【答案】ABCDE【解析】A、B、C、D、E选项均符合建设工程质量保修的规定。77.【答案就】ABCDE【解析】A、B、C、D、E选项均符合建设工程竣工验收的规定。78.【答案】ABCDE【解析】A、B、C、D、E选项均符合民事诉讼管辖的规定。79.【答案】ABCDE【解析】A、B、C、D、E选项均符合仲裁的法律规定。80.【答案】ABCD【解析】A、B、C、D选项正确。E选项错误，行政诉讼中，除行政赔偿、补偿等案件外，不适用调解。三、案例分析题【案例一】1.事件1中，施工单位的索赔不成立。理由：根据《建设工程施工合同（示范文本）》及相关司法解释，施工现场的地下水位属于施工单位应当预见并承担的施工风险（或属于现场条件变化，通常包含在合同报价的风险范围内）。除非招标文件和合同中明确规定了地下水位数据，且实际水位与提供数据差异巨大导致无法施工，否则视为施工单位报价时应考虑的风险。一般因地质条件变化导致的费用增加，若不可预见，可索赔，但单纯水位高通常属于有经验的承包商应预见的风险。注：若题目强调“比勘察报告提供的...高”，且勘察报告是发包人提供的依据，则通常成立。但在二建考试中，往往区分地质条件异常（可索赔）和常规风险。若勘察报告数据错误，则发包人违约，索赔成立。若勘察报告准确，只是施工方未注意，则不成立。此处假设勘察报告准确，仅为施工方发现水位高，则不成立。（另一种观点：若