工程停工结算协议书

PAGE工程停工结算协议书甲方：名称：法定代表人：地址：联系方式：乙方：名称：法定代表人：地址：联系方式：鉴于甲乙双方就[具体工程项目名称]签订了相关工程合同，现因[停工原因]导致工程停工，双方经友好协商，就工程停工结算事宜达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：[具体工程项目名称]2.工程地点：[详细工程地点]3.工程内容及范围：[详细描述工程涵盖的具体工作内容、施工范围，例如包括但不限于基础工程、主体结构施工、装饰装修工程等具体分项工程，并说明各分项工程的具体施工要求和标准]4.工程立项批准文号：[如有相关批准文号，请注明]5.资金来源：[说明工程资金的来源情况，如自有资金、银行贷款、政府拨款等]二、已完工程情况1.已完成的工程量双方共同确认截至停工之日，乙方已完成的具体工程量如下：[分项工程1]：完成了[具体工作量]，占该分项工程总量计划的[X]%。例如，土方开挖工程，已完成开挖土方量为[X]立方米，原计划开挖总量为[Y]立方米。[分项工程2]：（依次详细列举各分项工程已完成的工作量及占比情况）对于已完成工程量的计量依据，双方约定以[具体计量标准和依据，如施工图纸、工程量清单、现场实测实量数据等]为准。2.工程质量乙方已完工程质量经双方及相关质量检测部门检查验收，符合[工程质量标准，如国家现行的建筑工程施工质量验收统一标准、各分项工程的质量验收规范等具体标准]。对于已完工程存在的质量问题，乙方应按照双方约定的质量整改要求及时进行整改，直至达到合格标准。整改费用由乙方自行承担。三、停工原因及时间1.停工原因：[详细说明导致工程停工的原因，如甲方资金短缺、不可抗力因素（如自然灾害导致施工现场受损、政府政策调整影响工程建设等）、设计变更等具体原因]2.停工时间：自[停工起始日期]起至[停工结束日期]止。双方应提供相关证据证明停工的具体时间节点，如现场停工通知、监理记录、气象部门出具的灾害证明等文件资料。四、结算依据及方式1.结算依据本工程结算按照双方签订的工程合同约定的计价方式及相关法律法规规定进行。计价方式为[具体计价方式，如固定总价、单价合同等]，合同约定的计价条款如下：[详细列举合同中关于计价的各项条款，如各项工程单价、计价原则、调整方法等]对于因停工导致的费用增加或减少以及其他需要调整结算价格的事项，按照以下原则处理：因甲方原因导致停工的，按照[具体调整原则和计算方法，如停工期间乙方人员窝工费按照人工单价乘以窝工天数计算，机械闲置费按照台班费乘以闲置天数计算等详细说明]进行费用调整。因不可抗力因素导致停工且双方均无过错的，依据相关法律法规及合同约定分担损失。双方应各自承担因不可抗力造成的自身损失，对于因不可抗力导致的工程费用增加或减少部分，按照公平合理的原则协商解决。例如，因不可抗力导致工程材料损坏，已采购且无法退还的材料费用由甲方承担，已采购但可退还的材料费用由乙方自行处理；因不可抗力导致乙方机械设备损坏的维修费用由乙方承担，因不可抗力导致乙方人员伤亡的赔偿费用由乙方自行负责等。因设计变更导致停工的，按照设计变更文件及相关计价规定调整结算价格。设计变更引起的工程量增减及费用变化，双方应及时办理签证手续，并按照合同约定的计价方式进行结算。2.结算方式双方同意按照以下步骤进行工程结算：乙方应在本协议签订后的[X]个工作日内，向甲方提交已完工程结算报告及完整的结算资料。结算资料应包括但不限于施工图纸、工程量计算书、工程变更签证单、材料设备采购发票、人工费用清单、机械台班费用清单等与工程结算相关的所有文件资料。甲方应在收到乙方提交的结算报告及资料后的[X]个工作日内进行审核，并将审核意见书面通知乙方。如甲方对结算报告有异议，应在审核意见中明确指出异议内容及理由，并附上相关证据资料。乙方应根据甲方的审核意见，在收到甲方审核意见后的[X]个工作日内与甲方进行核对协商。如双方对审核意见达成一致，应签订结算确认书；如双方仍存在争议，应按照本协议约定的争议解决方式处理。经双方最终确认的工程结算总价为人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。此结算总价为双方就本工程已完部分的最终结算价款，除本协议约定的调整事项外，不再因任何原因进行调整。五、双方权利义务1.甲方权利义务权利有权对乙方提交的工程结算报告及资料进行审核，并提出审核意见。有权要求乙方提供与工程结算相关的补充资料或对已提交资料进行解释说明。有权对乙方已完工程质量进行检查验收，如发现质量问题，有权要求乙方整改直至达到合格标准。义务按照本协议约定的时间和方式支付工程结算款。负责协调处理与工程相关的外部关系，确保工程顺利进行（在停工期间，对于因外部协调问题导致的工程延误或费用增加，应根据责任归属承担相应责任）。向乙方提供与工程相关的文件资料，如施工图纸、设计变更通知等，协助乙方进行工程结算工作。2.乙方权利义务权利有权要求甲方按照本协议约定支付工程结算款。有权对甲方的审核意见提出异议，并进行协商沟通。在符合法律法规及合同约定的前提下，有权要求甲方承担因甲方原因导致的工程费用增加及损失赔偿责任。义务按照本协议约定的时间和要求向甲方提交已完工程结算报告及完整的结算资料。负责已完工程的质量整改工作，确保工程质量符合合同约定标准。妥善保管施工现场的材料、设备及已完工程，防止因保管不善导致损失扩大。如因乙方保管不善导致的损失，由乙方自行承担。六、付款方式及时间1.甲方应在双方签订结算确认书后的[X]个工作日内，向乙方支付工程结算款的[X]%，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。2.剩余工程结算款的[X]%，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元），作为工程质量保证金。甲方应在工程通过竣工验收合格后的[X]个工作日内，扣除因乙方原因产生的质量问题维修费用后，将质量保证金一次性支付给乙方。七、违约责任1.若甲方未按照本协议约定的时间和金额支付工程结算款，每逾期一日，应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金。逾期超过[X]日的，乙方有权解除本协议，并要求甲方支付已完工程结算款及按照合同约定应支付的违约金，同时承担乙方因此遭受的全部损失（包括但不限于利息损失、诉讼费、律师费等）。2.若乙方未按照本协议约定的时间和要求提交工程结算报告及资料，每逾期一日，应按照工程结算总价的[X]%向甲方支付违约金。逾期超过[X]日的，甲方有权自行委托第三方进行结算审核，由此产生的费用由乙方承担。如因乙方逾期提交结算资料导致工程结算延误，乙方应承担因此给甲方造成的全部损失（包括但不限于工期延误损失、资金占用损失等）。3.若乙方已完工程质量不符合合同约定标准，乙方应按照甲方要求及时进行整改。如乙方未在规定时间内完成整改或整改后仍不符合标准，甲方有权扣除相应的工程质量保证金，并要求乙方承担因质量问题给甲方造成的全部损失（包括但不限于修复费用、工期延误损失、对第三方的赔偿费用等）。4.任何一方违反本协议约定的其他义务，应承担因此给对方造成的全部损失，并按照法律规定及合同约定承担违约责任。八、争议解决1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.双方在履行本协议过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。3.在争议解决期间，除涉及争议的部分外，双方应继续履行本协议其他无争议的条款。九、其他条款1.本协议自双方签字（盖章）之日起生效。2.