配电房安装承包协议书

配电房安装承包协议书1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方名称：XX能源科技有限公司，

地址：中国XX省XX市XX区XX路XX号XX大厦XX层，

法定代表人/负责人：张三，

联系方式

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方名称：XX电力工程有限责任公司，

地址：中国XX省XX市XX区XX路XX号XX产业园XX栋，

法定代表人/负责人：李四，

联系方式

**协议简介**

本协议由甲方与乙方就配电房安装工程事宜达成一致，旨在明确双方在项目合作中的权利与义务。甲方因业务发展需要，拟建设一座符合国家及行业标准的配电房，并委托乙方承担该工程的安装、调试及后续维护服务。乙方凭借其在电力工程领域的专业资质和技术经验，同意承接甲方的配电房安装项目。双方基于平等、自愿、公平的原则，经友好协商，达成如下协议。本协议的签订及履行，将严格遵循国家相关法律法规及行业标准，确保配电房安装工程的质量、安全及进度，以满足甲方运营需求。协议的背景是基于甲方对电力供应稳定性的实际需求，以及乙方在电力工程领域的专业能力与市场信誉。双方通过本次合作，旨在构建长期稳定的合作关系，共同推动配电房安装工程的顺利实施，并为双方的后续合作奠定坚实基础。

第一条协议目的与范围

本协议的主要目的是明确甲方委托乙方完成配电房安装工程的具体事宜，确保工程按照国家及行业相关标准高质量完成。协议范围包括但不限于配电房土建基础施工、高低压设备安装、线路敷设、系统调试、防雷接地、安全防护设施配置以及相关技术文档的编制等全部安装工作。具体内容涵盖从项目前期勘察、方案设计、材料采购（如需乙方协调）、现场施工、质量检验到最终交付使用的全过程服务。双方将依据本协议约定，共同推动配电房安装工程顺利实施，并确保工程成果满足甲方运营及安全需求。

第二条定义

1.配电房：指为本协议约定区域提供电力分配、转换及监控功能的专用设施，包括但不限于变压器室、高低压开关柜室、电缆沟等组成部分。

2.安装工程：指乙方根据本协议约定，为甲方完成的配电房全部安装及相关技术服务工作，包括设备安装、线路连接、系统调试等。

3.技术标准：指国家及行业发布的现行有效电力工程施工及验收规范，如《电气装置安装工程母线及绝缘子施工及验收规范》（GB50149）等。

4.验收：指甲方依据本协议约定及国家相关标准，对乙方完成的安装工程进行的检查与确认程序。

5.隐蔽工程：指安装过程中埋设于地下或墙体内部的管线、接线盒等不可逆施工内容。

第三条双方权利与义务

**1.甲方的权力与义务**

(1)甲方有权对乙方的安装工程进行全程监督，确保施工符合本协议约定及技术标准，并有权要求乙方纠正不符合要求的施工行为。

(2)甲方应在协议签订后3个工作日内向乙方提供配电房建设场地的地质勘察报告、周边环境及相关权属证明文件，并保证资料真实有效。

(3)甲方应按照本协议第八条约定，按时足额支付工程款项，任何延迟支付均应按该条款承担违约责任。

(4)甲方需指定专职项目联系人（姓名：王五，联系方式，负责协调现场施工事宜，并配合乙方办理施工许可等必要手续。

(5)甲方应保障施工现场具备施工条件，包括但不限于临时用电、道路畅通及必要的作业空间，若因甲方原因导致工期延误，责任由甲方承担。

(6)甲方有权要求乙方在工程完成后提交完整的竣工纸、设备清单及操作手册，并配合乙方参与最终验收。

**2.乙方的权力与义务**

(1)乙方有权要求甲方提供必要的施工条件及配合事项，并有权拒绝因条件不具备而导致的工期延误。

(2)乙方应组建由项目负责人（李六，职称：高级工程师）牵头的专业施工团队，配备符合资质的焊工、电工等特种作业人员，并确保所有施工人员持有有效执业证书。

(3)乙方承诺所有安装工程及材料符合国家3C认证标准，主要设备（如变压器、开关柜）需提供原厂质保书及出厂检测报告，若因设备质量问题导致返工，费用由乙方承担。

(4)乙方应严格遵循《电力工程施工质量验收规范》（GB50254）进行施工，隐蔽工程完工后需在24小时内通知甲方共同验收，未经确认不得进行下道工序。

(5)乙方需购买工程一切险及第三者责任险，保险金额不低于项目合同总额的200%，并将保险单复印件提交甲方备案。

(6)乙方应设立现场质量监督岗，每日填写施工日志，每月向甲方提交进度报告，并配合甲方进行的任何阶段性检查。

(7)工程竣工验收合格后，乙方应提供2年质保服务，覆盖设备故障及因乙方施工导致的系统异常，质保期内维修费用不超过原设备价值的30%。

(8)乙方需遵守现场安全管理规定，配备消防器材及安全标识，施工人员统一着装并佩戴安全帽，如因乙方管理不善发生安全事故，责任及损失由乙方独立承担。

(9)乙方应妥善保管甲方提供的资料及设备，工程移交前需清点所有材料，若出现丢失或损坏，按成本价双倍赔偿。

(10)乙方承诺在工程实施过程中，不泄露甲方的商业秘密，所有技术数据仅用于本协议约定目的。

第四条价格与支付条件

1.本协议项下配电房安装工程总价款为人民币壹仟伍佰万元整（¥15,000,000.00），包含但不限于设计、材料（如需乙方包料需另行列明）、设备安装、调试、验收及质保期内服务全部费用。最终价格以双方确认的施工纸及工程量清单为准。

2.支付方式：采用分阶段付款方式，具体支付节点及比例如下：

（1）合同签订后7个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的30%，作为预付款，用于项目启动；

（2）隐蔽工程验收合格后15个工作日内，甲方向乙方支付至合同总价款的40%；

（3）工程竣工验收合格并完成结算确认后30个工作日内，甲方向乙方支付至合同总价款的50%；

（4）剩余10%作为工程质量保证金，自工程交付使用之日起满2年后无息支付。

3.支付账户：乙方指定收款账户信息如下：

开户行：XX银行XX支行

账户名称：XX电力工程有限责任公司

账号：622202******1234567890

4.任何支付均需乙方提供等额合规发票，甲方收到发票并核对无误后5个工作日内完成转账。若乙方延迟提交合规发票，甲方有权相应顺延支付时间。

第五条履行期限

1.本协议有效期为自合同签订之日起至工程质保期满之日止，其中工程实际履行期限为12个月，自乙方完成进场准备之日起计算。

2.关键时间节点：

（1）乙方应于本协议签订后10个工作日内完成施工方案编制并提交甲方审核；

（2）设备进场时间应不晚于协议生效后30天，具体时间需提前7天通知甲方；

（3）主体工程须在协议生效后90天内完工，具体节点包括：土建基础完工（第30天）、设备安装完成（第60天）、系统调试（第85天）；

（4）工程竣工验收应于全部工程完工后30天内完成，甲方应在收到验收申请后15个工作日内。

3.若遇法定节假日或不可抗力因素，经双方书面确认后，履行期限可相应顺延，顺延时间不超过90天。

第六条违约责任

**1.甲方违约责任**

（1）若甲方未按本协议第四条约定支付款项，每逾期一日，应向乙方支付逾期金额万分之五的违约金；逾期超过30日，乙方有权暂停施工或解除协议，甲方需承担已完成工程80%的工程款作为违约补偿，并赔偿乙方因此遭受的直接经济损失。

（2）若因甲方原因（包括但不限于未及时提供施工场地、资料延误等）导致工期延误，每延误一日，甲方应向乙方支付合同总价款万分之三的工期延误补偿，但累计补偿不超过合同总价款的5%。

（3）甲方擅自变更施工方案或减少工程量，需承担由此产生的额外费用，且变更部分的价格按成本价上浮20%执行。

**2.乙方违约责任**

（1）若乙方未按本协议第五条约定工期完成工程，每逾期一日，应向甲方支付合同总价款万分之五的违约金；逾期超过60日，甲方有权解除协议，乙方需退还已支付工程款的120%并赔偿甲方因此遭受的直接经济损失。

（2）安装工程出现质量问题，经甲方或权威检测机构鉴定属于乙方责任，乙方应在10个工作日内完成无偿修复，逾期未修复的，甲方有权委托第三方处理，费用由乙方承担，且乙方需按缺陷程度扣减工程款5%-20%，情节严重者甲方有权解除协议并索赔。

（3）若因乙方原因导致工程验收不合格，乙方应承担全部返工费用，且返工工期不计算在原协议工期内，每逾期一日按合同总价款万分之五继续承担延误责任。

**3.质保期责任**

（1）质保期内，非因甲方使用不当或不可抗力导致的设备故障，乙方应在接到通知后4小时内响应，24小时内到达现场处理，48小时内修复。

（2）质保期内每发生一次维修，乙方需承担材料费及人工费，且累计维修次数超过3次的，甲方有权要求乙方减免质保金。

**4.不可抗力免责**

因地震、洪水等不可抗力导致协议无法履行，双方互不承担违约责任，但受损方需在事件发生后15日内提供有效证明，并协商剩余工程处理方案。

**5.紧急补救措施**

任何一方违约导致对方损失时，违约方应在收到守约方书面通知后5个工作日内采取补救措施，若未有效补救，守约方有权解除协议并要求全额赔偿。

第七条不可抗力

1.本协议所称不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于地震、台风、洪水、战争、政府行为（如征收、禁令）、疫情及其管控措施、罢工、骚乱等。

2.任何一方因不可抗力导致无法履行或部分无法履行本协议义务时，应在不可抗力事件发生后7个工作日内书面通知对方，并提供相关机构出具的证明文件。

3.不可抗力影响期间，双方应立即采取合理措施减少损失，并在条件允许后尽快恢复履行。不可抗力持续超过30日的，双方可协商解除协议或调整履行期限。

4.因不可抗力造成的直接损失（如设备损坏、额外费用等），由双方根据事件影响程度按责任比例分担，但乙方需自行承担因其自身储备不足导致的延误责任。

5.不可抗力消除后，双方应在10个工作日内恢复协议履行，已延误的工期可相应顺延，顺延时间不超过不可抗力持续时间。

6.若不可抗力导致协议目的无法实现，双方均有权单方面解除协议，并互不承担违约责任，但应就已完成工作按实际投入比例结算费用。解除协议后，乙方需妥善移交已安装设备并配合甲方进行风险处置。

第八条争议解决

1.本协议履行过程中发生任何争议，双方应首先通过友好协商解决，协商期内任何一方不得单方面采取诉讼或仲裁行动。

2.协商不成的，争议应由本协议签订地（中国XX省XX市）有管辖权的人民法院通过诉讼方式解决。双方均应积极配合法院取证，并承担自身诉讼费用。

3.诉讼期间，除争议事项外，双方应继续履行协议中其他未受影响的条款，且非争议部分的履行行为不构成对争议解决的放弃。

4.若仲裁条款另有约定，则优先适用仲裁解决。仲裁机构应由争议双方在协议生效后30日内共同书面指定，逾期未指定的，由争议地人民法院指定。

5.争议解决期间，仲裁机构或法院作出的保全、证据交换等临时措施仍具有强制执行力。胜诉方有权要求败诉方支付律师费、保全费等合理开支，金额不超过实际判决金额的10%。

6.双方在争议解决过程中达成的任何和解协议，应作为本协议不可分割的一部分，并经双方签字盖章后生效。和解协议内容与协议其他条款冲突的，以和解协议为准。

第九条其他条款

1.通知方式：本协议项下所有通知、文件均应以书面形式，通过专人送达、挂号信、传真或双方确认的电子邮箱发送至本协议首部列明的地址或联系方式。任何一方变更联系方式，应至少提前7日书面通知对方。以专人送达方式发出的，签收日为送达日；以挂号信方式发出的，寄出后第5日为送达日；以传真或电子邮件方式发出的，发送当日为送达日。

2.协议变更：对本协议的任何修改或补充，均需经双方授权代表书面签署补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。口头承诺或非正式协议不产生法律约束力。

3.法律适用：本协议的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律，任何争议均以该法律为裁判依据。

4.独立性：本协议各条款互为独立部分，任一条款的无效不影响其他条款的效力。若条款部分无效，双方应协商替换为内容最接近的替代条款。

5.不可分割性：本协议整体构成双方完整协议，取代此前所有口头或书面沟通、承诺及协议。

6.转让限制：未经对方事先书面同意，任何一方不得将其在本协议项下的权利或义务部分或全部转让给第三方，但为履行协议目的的让与除外。

7.分包管理：乙方需自行分包单位时，应确保分包单位具备相应资质，且分包行为需事先征得甲方书面同意。乙方对分包单位的违约行为承担连带责任。

8.保密义务：双方应对本协议内容及在合作中获知的对方商业秘密（包括技术数据、客户信息等）承担保密责任，保密期限至协议终止后3年，但法律法规另有规定的除外。

第十条附则

1.附件效力：本协议附件（包括但不限于《工程量清单》《施工纸》《设备技术参数表》）为本协议不可分割的一部分，与协议正文具有同等法律效力。附件内容与正文冲突的，以附件为准，但附件未约定事项仍适用正文规定。

2.技术文件：乙方应随工程交付提供完整的竣工纸、设备合格证、检测报告及操作维护手册一套，并保证文件内容的准确性与完整性。

3.税费承担：双方各自承担因履行本协议而产生的税费，除法律另有规定外，乙方应向甲方开具合法有效发票。

4.通知送达：所有根据本协议发出的通知均应一式两份，分别寄送至协议约定的