2025年甘肃省建设监理有限责任公司招聘笔试历年备考题库附带答案详解

2025年甘肃省建设监理有限责任公司招聘笔试历年备考题库附带答案详解一、单项选择题下列各题只有一个正确答案，请选出最恰当的选项（共30题）1、根据《建设工程监理规范》，总监理工程师不得将下列哪项工作委托给总监理工程师代表？

A.主持监理例会

B.签发工程开工令

C.审查施工组织设计

D.调解建设单位与施工单位的合同争议A.A项B.B项C.C项D.D项2、在甘肃省某房屋建筑工程中，见证取样和送检的比例不得低于有关技术标准中规定应取样数量的多少？

A.20%

B.30%

C.40%

D.50%A.20%B.30%C.40%D.50%3、监理规划应在签订建设工程监理合同及收到工程设计文件后编制，并在召开第一次工地会议前报送建设单位。该文件应由谁审批？

A.总监理工程师

B.监理单位技术负责人

C.建设单位项目负责人

D.专业监理工程师A.总监B.单位技术负责人C.建设单位负责人D.专监4、下列费用中，属于建筑安装工程费中措施项目费的是？

A.社会保险费

B.住房公积金

C.二次搬运费

D.施工机具使用费A.社保费B.公积金C.二次搬运费D.机具使用费5、在工程监理实践中，当发现施工现场存在严重安全事故隐患时，总监理工程师应当采取的措施是？

A.口头通知施工单位整改

B.签发监理通知单要求整改

C.签发工程暂停令，并报告建设单位

D.直接向主管部门报告A.口头通知B.发监理通知单C.签发暂停令并报建设单位D.直接报主管部门6、某工程网络计划中，工作M的总时差为5天，自由时差为2天。若工作M实际进度拖后3天，则对后续工作和总工期的影响是？

A.不影响总工期，但影响紧后工作最早开始时间

B.影响总工期3天，不影响紧后工作

C.不影响总工期，也不影响紧后工作

D.影响总工期1天，影响紧后工作1天A.不影响总工期，影响紧后工作B.影响总工期，不影响紧后工作C.均不影响D.均影响7、根据《招标投标法实施条例》，招标人最迟应当在书面合同签订后多少日内，向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息？

A.3日

B.5日

C.7日

D.10日A.3日B.5日C.7日D.10日8、在建设工程施工合同管理中，关于不可抗力后果承担的说法，正确的是？

A.承包人施工设备的损坏由发包人承担

B.工程本身的损害由承包人承担

C.停工期间必须支付的工人工资由发包人承担

D.因不可抗力引起工期延误，承包人需承担违约责任A.设备损坏由发包人担B.工程损害由承包人担C.停工工资由发包人担D.工期延误承包人违约9、旁站监理人员的主要职责不包括下列哪项？

A.检查施工企业现场质检人员到岗情况

B.核查进场建筑材料的质量检验报告

C.监督关键部位、关键工序的施工执行方案情况

D.签署混凝土浇筑令A.检查质检人员到岗B.核查材料报告C.监督关键工序D.签署浇筑令10、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤的事故属于？

A.一般事故

B.较大事故

C.重大事故

D.特别重大事故A.一般事故B.较大事故C.重大事故D.特别重大事故11、根据《建设工程监理规范》，总监理工程师不得将下列哪项工作委托给总监理工程师代表？

A.主持监理例会

B.签发工程开工令

C.审查施工组织设计

D.调解建设单位与施工单位的合同争议A.A项B.B项C.C项D.D项12、在甘肃省某监理项目招投标中，若招标文件与中标人的投标文件不一致，应以哪个文件为准？

A.招标文件

B.投标文件

C.合同协议书

D.中标通知书A.A项B.B项C.C项D.D项13、监理单位在实施监理过程中，发现存在严重安全事故隐患，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告给谁？

A.建设行政主管部门

B.建设单位

C.设计单位

D.勘察单位A.A项B.B项C.C项D.D项14、下列哪项不属于监理规划编制的主要依据？

A.建设工程监理合同

B.施工承包合同

C.施工单位内部管理制度

D.工程设计文件A.A项B.B项C.C项D.D项15、在质量控制中，PDCA循环的“C”阶段指的是什么？

A.计划

B.执行

C.检查

D.处理A.A项B.B项C.C项D.D项16、关于旁站监理，下列说法正确的是？

A.所有分项工程均需旁站

B.旁站记录只需监理员签字

C.关键部位、关键工序施工时需旁站

D.旁站是巡视的一种特殊形式A.A项B.B项C.C项D.D项17、工程监理企业申请综合资质，要求具有独立法人资格且注册资本不少于多少万元？

A.300

B.600

C.1000

D.3000A.A项B.B项C.C项D.D项18、在施工进度控制中，网络计划技术中的关键线路是指？

A.持续时间最短的线路

B.持续时间最长的线路

C.工作数量最多的线路

D.自由时差为零的线路A.A项B.B项C.C项D.D项19、根据《民法典》，监理合同属于哪种类型的合同？

A.建设工程合同

B.委托合同

C.承揽合同

D.技术服务合同A.A项B.B项C.C项D.D项20、项目监理机构在收到施工单位提交的工程竣工报验单后，应由谁组织竣工预验收？

A.专业监理工程师

B.总监理工程师

C.建设单位项目负责人

D.质量监督站站长A.A项B.B项C.C项D.D项21、根据《建设工程监理规范》，总监理工程师不得将下列哪项工作委托给总监理工程师代表？

A.主持监理例会

B.签发工程开工令

C.审查施工组织设计

D.调解建设单位与施工单位的合同争议A.A项B.B项C.C项D.D项22、在甘肃省某住宅项目建设中，对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，其专项施工方案应当由谁组织专家论证？

A.建设单位

B.监理单位

C.施工单位

D.设计单位A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.设计单位23、监理人员在巡视中发现施工现场存在严重安全事故隐患，且施工单位拒不整改，监理单位应当采取的措施是？

A.继续口头警告

B.签发监理通知单

C.签发工程暂停令并向主管部门报告

D.仅向建设单位汇报A.继续口头警告B.签发监理通知单C.签发工程暂停令并向主管部门报告D.仅向建设单位汇报24、下列关于建设工程监理文件档案资料管理的说法，正确的是？

A.监理日志由专业监理工程师每日填写

B.监理月报由总监理工程师签字后报送建设单位

C.所有监理文件均需在工程竣工后移交城建档案馆

D.监理会议纪要只需记录决议事项，无需记录不同意见A.监理日志由专业监理工程师每日填写B.监理月报由总监理工程师签字后报送建设单位C.所有监理文件均需在工程竣工后移交城建档案馆D.监理会议纪要只需记录决议事项，无需记录不同意见25、在工程监理中，“旁站”是指监理人员在房屋建筑工程施工阶段监理中，对关键部位、关键工序的什么进行的监督活动？

A.施工质量全过程

B.施工安全全过程

C.施工进度全过程

D.施工成本全过程A.施工质量全过程B.施工安全全过程C.施工进度全过程D.施工成本全过程26、某工程因建设单位原因导致工期延误，施工单位提出费用索赔和工期顺延申请。监理单位在处理该索赔时，下列做法正确的是？

A.直接批准施工单位的索赔金额

B.拒绝所有索赔，因为合同已固定总价

C.收集证据，核实延误事实及损失，提出审查意见

D.要求施工单位自行承担所有损失A.直接批准施工单位的索赔金额B.拒绝所有索赔，因为合同已固定总价C.收集证据，核实延误事实及损失，提出审查意见D.要求施工单位自行承担所有损失27、根据《建设工程质量管理条例》，监理工程师应当按照工程监理规范的要求，采取旁站、巡视和（）等形式，对建设工程实施监理。

A.平行检验

B.突击检查

C.定期汇报

D.远程监控A.平行检验B.突击检查C.定期汇报D.远程监控28、在甘肃省某市政道路工程中，隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应通知哪些单位进行验收？

A.仅建设单位

B.建设单位和建设工程质量监督机构

C.监理单位（或建设单位）

D.设计单位和勘察单位A.仅建设单位B.建设单位和建设工程质量监督机构C.监理单位（或建设单位）D.设计单位和勘察单位29、下列关于监理规划编制时间的说法，正确的是？

A.签订建设工程监理合同及收到工程设计文件后编制

B.中标通知书发出后立即编制

C.第一次工地会议前编制完成即可

D.工程开工后一个月内编制完成A.签订建设工程监理合同及收到工程设计文件后编制B.中标通知书发出后立即编制C.第一次工地会议前编制完成即可D.工程开工后一个月内编制完成30、在施工阶段，监理单位对工程进度控制的主要任务不包括？

A.审查施工单位提交的施工进度计划

B.检查实际进度与计划进度的偏差

C.直接制定施工单位的月度作业计划

D.协调各方关系以减少进度干扰A.审查施工单位提交的施工进度计划B.检查实际进度与计划进度的偏差C.直接制定施工单位的月度作业计划D.协调各方关系以减少进度干扰二、多项选择题下列各题有多个正确答案，请选出所有正确选项（共15题）31、根据《建设工程监理规范》，项目监理机构在审查施工组织设计时，主要审查内容包括（）。

A.编审程序是否符合相关规定

B.施工进度、施工方案及工程质量保证措施是否符合施工合同要求

C.资金、劳动力、材料、设备等资源供应计划是否满足工程施工需要

D.安全技术措施是否符合工程建设强制性标准

E.施工平面布置是否科学合理32、下列情形中，总监理工程师应当签发工程暂停令的是（）。

A.建设单位要求暂停施工且工程需要暂停施工

B.施工单位未经批准擅自施工

C.施工单位未按审查通过的工程设计文件施工

D.施工单位违反工程建设强制性标准

E.施工存在重大质量、安全事故隐患33、关于建设工程监理文件资料管理的说法，正确的有（）。

A.监理文件资料应真实、完整、准确、系统

B.监理文件资料应及时整理、分类有序

C.监理文件资料应由专人负责管理

D.监理文件资料移交前，监理单位可自行销毁过期资料

E.监理文件资料应采用纸质形式或电子形式保存34、项目监理机构在处理工程变更时，应遵循的原则包括（）。

A.有利于提高工程质量

B.有利于降低工程造价

C.有利于缩短工期

D.符合工程建设强制性标准

E.经建设单位同意35、下列属于监理规划主要内容的有（）。

A.工程概况

B.监理工作范围、内容、目标

C.监理工作依据

D.监理组织形式、人员配备及进退场计划

E.监理工作制度36、关于旁站监理的说法，正确的有（）。

A.旁站监理是指监理人员在施工现场对关键部位、关键工序的施工质量实施全过程现场跟班的监督活动

B.旁站监理记录应由旁站监理人员和施工单位现场质检人员签字

C.凡旁站监理人员和施工企业现场质检人员未在旁站监理记录上签字的，不得进行下一道工序施工

D.旁站监理仅适用于主体结构工程

E.旁站监理方案由总监理工程师编制37、项目监理机构在审查施工单位报送的工程开工报审表时，应具备的条件包括（）。

A.设计交底和图纸会审已完成

B.施工组织设计已由总监理工程师签认

C.施工单位现场质量、安全生产管理体系已建立

D.进场道路及水、电、通信等已满足开工要求

E.首批进场材料已检验合格38、下列属于监理实施细则主要内容的有（）。

A.专业工程特点

B.监理工作流程

C.监理工作要点

D.监理工作方法及措施

E.监理工作目标39、关于建设工程安全生产管理的监理责任，下列说法正确的有（）。

A.监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施

B.监理单位发现存在安全事故隐患，应当要求施工单位整改

C.情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位

D.施工单位拒不整改或者不停止施工的，监理单位应当及时向有关主管部门报告

E.监理单位对建设工程安全生产承担主要责任40、项目监理机构在进行工程质量控制时，可采用的手段包括（）。

A.巡视

B.平行检验

C.旁站

D.见证取样

E.指令文件41、根据《建设工程监理规范》，项目监理机构在审查施工组织设计时，主要审查内容包括（）。

A.编审程序是否符合相关规定

B.施工进度、施工方案及工程质量保证措施是否符合施工合同要求

C.资金、劳动力、材料、设备等资源供应计划是否满足工程施工需要

D.安全技术措施是否符合工程建设强制性标准

E.施工平面布置是否科学合理42、在建设工程监理工作中，总监理工程师不得委托给总监理工程师代表的工作包括（）。

A.组织编制监理规划

B.签发工程开工令、暂停令和复工令

C.签发工程款支付证书

D.调解建设单位与施工单位的合同争议

E.主持监理例会43、下列情形中，监理单位应当及时签发《监理通知单》要求施工单位整改的有（）。

A.施工单位未按审查通过的工程设计文件施工

B.施工单位违反工程建设强制性标准

C.施工存在重大质量、安全事故隐患

D.施工现场临时用电不符合规范要求

E.进场建筑材料未经检验即投入使用44、关于建设工程监理文件档案资料管理的说法，正确的有（）。

A.监理文件档案资料应由专人管理

B.监理日志应由总监理工程师指定专人负责记录

C.监理月报应由总监理工程师组织编写

D.工程竣工后，监理文件资料应移交建设单位

E.所有监理文件必须永久保存45、在建设工程施工阶段，项目监理机构进行质量控制的手段包括（）。

A.旁站

B.巡视

C.平行检验

D.见证取样

E.指令文件三、判断题判断下列说法是否正确（共10题）46、根据《建设工程监理规范》，总监理工程师代表可以主持编制监理规划。（对/错）A.对B.错47、旁站监理是指监理人员在施工现场对关键部位或关键工序的施工质量实施的全过程现场跟班监督活动。（对/错）A.对B.错48、工程监理企业资质证书的有效期为5年，有效期届满需要延续的，应当在有效期届满30日前提出申请。（对/错）A.对B.错49、在监理工作中，当施工单位拒绝整改重大安全事故隐患时，总监理工程师应及时向有关主管部门报告。（对/错）A.对B.错50、监理实施细则应由专业监理工程师编制，经总监理工程师批准后实施。（对/错）A.对B.错51、建设单位与施工单位之间发生合同争议时，项目监理机构应直接裁定责任归属并强制执行。（对/错）A.对B.错52、工程暂停令必须由总监理工程师签发，且事先宜征得建设单位同意，紧急情况下可先签发后报告。（对/错）A.对B.错53、监理日志是项目监理机构每日对建设工程监理工作及施工进展情况所做的记录，由总监理工程师指定专人记录。（对/错）A.对B.错54、对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，专项施工方案只需经施工单位技术负责人签字即可实施，无需专家论证。（对/错）A.对B.错55、竣工验收合格后，监理单位应向建设单位提交工程质量评估报告，该报告应由总监理工程师和监理单位技术负责人审核签字。（对/错）A.对B.错

参考答案及解析1.【参考答案】B【解析】依据《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013），总监理工程师不得将签发工程开工令、暂停令、复工令，签发工程款支付证书，组织验收分部工程，调解合同争议等工作委托给总监代表。主持监理例会和审查施工组织设计在特定条件下可委托，但签发开工令涉及工程法律效力起始，必须由总监亲自签发，以确保责任主体明确及程序合法合规。故选B。2.【参考答案】B【解析】根据《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》，涉及结构安全的试块、试件和材料见证取样和送检的比例不得低于有关技术标准中规定应取样数量的30%。这是为了确保工程质量检测数据的真实性和代表性，防止弄虚作假，保障建筑结构安全。甘肃省执行国家统一标准，故比例为30%。故选B。3.【参考答案】B【解析】监理规划是指导项目监理机构全面开展监理工作的纲领性文件。根据《建设工程监理规范》，监理规划由总监理工程师组织专业监理工程师编制，但必须经监理单位技术负责人审核批准后方可实施。这体现了监理单位内部的技术质量控制体系，确保监理方案的科学性和可行性。总监负责编制和组织，技术负责人负责最终把关。故选B。4.【参考答案】C【解析】建筑安装工程费按构成要素分为人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、规费和税金。其中，措施项目费包括安全文明施工费、夜间施工增加费、二次搬运费、冬雨季施工增加费等。社会保险费和住房公积金属于规费；施工机具使用费是直接工程费的一部分。二次搬运费是指因施工场地条件限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运的费用。故选C。5.【参考答案】C【解析】根据《建设工程安全生产管理条例》及监理规范，当项目监理机构发现存在严重安全事故隐患时，总监理工程师应立即签发工程暂停令，要求施工单位停工整改，并及时报告建设单位。若施工单位拒不整改或不停止施工，监理单位才应向有关主管部门报告。口头通知或仅发监理通知单不足以应对“严重”隐患，直接越级上报不符合程序常规。故选C。6.【参考答案】A【解析】自由时差是指在不影响其紧后工作最早开始时间的前提下，本工作可以利用的机动时间。总时差是指在不影响总工期的前提下，本工作可以利用的机动时间。工作M拖后3天，超过了自由时差2天，因此会影响紧后工作的最早开始时间（推迟1天）；但未超过总时差5天，因此不会影响总工期。故该偏差仅影响紧后工作，不影响总工期。故选A。7.【参考答案】B【解析】《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十七条明确规定：招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。这一规定旨在保护投标人的资金权益，防止招标人无故占用投标人资金。注意区分“中标通知书发出后”与“合同签订后”的时间节点，此处以合同签订为准。故选B。8.【参考答案】C【解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》及相关法律规定，不可抗力导致的后果分担原则为：工程本身损害、运至现场的材料和工程设备损害、第三方人员伤亡及财产损失由发包人承担；承包人施工设备损坏由承包人承担；停工期间必须支付的工人工资由发包人承担；因不可抗力导致工期延误的，工期顺延，承包人不承担违约责任。故A、B、D错误，C正确。故选C。9.【参考答案】D【解析】旁站监理人员是指在房屋建筑工程施工阶段监理中，对关键部位、关键工序的施工质量实施全过程现场跟班的监督人员。其职责包括检查施工企业现场质检人员到岗、特殊工种人员持证上岗以及施工机械、建筑材料准备情况；在现场跟班监督关键部位、关键工序的施工执行施工方案以及工程建设强制性标准情况；核查进场建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土的质量检验报告等。签署混凝土浇筑令通常由专业监理工程师或总监理工程师负责，非旁站人员职权。故选D。10.【参考答案】B【解析】《生产安全事故报告和调查处理条例》第三条规定：较大事故是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故。一般事故是3人以下死亡或10人以下重伤；重大事故是10人以上30人以下死亡或50人以上100人以下重伤；特别重大事故是30人以上死亡或100人以上重伤。题干数据符合较大事故定义。故选B。11.【参考答案】B【解析】依据《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013），总监理工程师不得将签发工程开工令、暂停令、复工令，以及签发工程款支付证书、组织验收等核心权力委托给总监代表。主持监理例会、审查施工组织设计（部分权限）及调解争议在特定条件下可委托或协助处理，但开工令涉及法律责任重大，必须由总监亲自签发，以确保责任主体明确。故选B。12.【参考答案】B【解析】根据《招标投标法实施条例》及合同法相关原则，投标文件是投标人对招标文件的实质性响应。当招标文件与中标人的投标文件在合同订立前出现不一致时，通常以投标文件为准，因为中标是基于投标文件的承诺。但在正式签订合同后，合同协议书具有最高解释效力。在招投标阶段对比两者差异，投标文件体现了最终要约内容，故在此语境下选B更为准确，强调承诺的约束力。13.【参考答案】B【解析】根据《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。因此，第一步报告对象为建设单位。故选B。14.【参考答案】C【解析】监理规划的编制依据主要包括：工程建设法律法规及标准、建设工程外部环境调查研究资料、政府批准的工程建设文件、建设工程监理合同文件、建设工程合同（含施工合同）、建设单位的合理要求、工程实施过程中输出的有关工程信息等。施工单位内部管理制度属于施工单位内部管理范畴，不是监理单位编制监理规划的直接依据。故选C。15.【参考答案】C【解析】PDCA循环是质量管理的基本方法，其中P（Plan）代表计划，D（Do）代表执行，C（Check）代表检查，A（Action）代表处理或行动。在“检查”阶段，主要任务是对执行结果进行监测和评估，对比计划目标，找出偏差。这是确保质量控制闭环管理的关键环节。故选C。16.【参考答案】C【解析】旁站监理是指监理人员在房屋建筑工程施工阶段监理中，对关键部位、关键工序的施工质量实施全过程现场跟班的监督活动。并非所有分项工程都需要旁站，而是针对如混凝土浇筑、防水层细部构造等关键环节。旁站记录需由旁站监理人员和施工单位现场质检人员共同签字。旁站与巡视是两种不同的监理方式。故选C。17.【参考答案】B【解析】根据《工程监理企业资质管理规定》，工程监理企业申请综合资质，需具有独立法人资格且注册资本不少于600万元人民币。专业甲级资质通常要求不少于300万元。综合资质是最高等级，承担业务不受限制，因此对资本金有较高要求。注意区分不同资质等级的具体数值要求。故选B。18.【参考答案】B【解析】在网络计划中，关键线路是自始至终全部由关键工作组成的线路，或线路上总的工作持续时间最长的线路。关键线路决定了工程的总工期，其上的任何工作延误都会导致总工期的延长。虽然关键工作的总时差和自由时差通常为零（在未规定工期等于计算工期的情况下），但定义的核心特征是持续时间最长。故选B。19.【参考答案】B【解析】《中华人民共和国民法典》第七百九十六条规定，建设工程监理合同是委托合同的一种。监理单位受建设单位委托，代表建设单位对施工质量、建设工期和建设资金使用等方面实施监督。虽然它与建设工程密切相关，但在法律性质上，它符合委托合同的特征，即受托人处理委托人事务。故选B。20.【参考答案】B【解析】根据《建设工程监理规范》，项目监理机构收到施工单位报送的工程竣工报验单及竣工资料后，总监理工程师应组织各专业监理工程师对工程质量进行竣工预验收。存在问题的，应要求施工单位及时整改；合格的，总监理工程师应签认单位工程竣工验收报审表，并向建设单位提交工程质量评估报告。正式竣工验收由建设单位组织。故选B。21.【参考答案】B【解析】根据《建设工程监理规范》GB/T50319-2013规定，总监理工程师不得将下列工作委托给总监理工程师代表：（1）组织编制监理规划，审批监理实施细则；（2）根据工程进展及监理工作情况调配监理人员；（3）组织审查施工组织设计、（专项）施工方案；（4）签发工程开工令、暂停令和复工令；（5）签发工程款支付证书，组织审核竣工结算；（6）调解建设单位与施工单位的合同争议，处理工程索赔；（7）审查施工单位的竣工申请，组织工程竣工预验收，组织编写工程质量评估报告，参与工程竣工验收；（8）参与或配合工程质量安全事故的调查和处理。因此，签发工程开工令必须由总监亲自执行。22.【参考答案】C【解析】根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，对于超过一定规模的危大工程，施工单位应当组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证。实行施工总承包的，由施工总承包单位组织召开专家论证会。专家论证前，专项施工方案应当通过施工单位审核和总监理工程师审查。监理单位的职责是审查方案是否符合强制性标准并监督实施，而非组织论证。建设单位负责提供相关资料并参与监督，但不直接组织技术论证。因此，组织专家论证的主体是施工单位。23.【参考答案】C【解析】根据《建设工程安全生产管理条例theRegulationsontheAdministrationofWorkSafetyofConstructionProjects》，工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。因此，面对“严重隐患”且“拒不整改”的情形，总监应签发工程暂停令，并履行向主管部门报告的法定职责，以规避监理责任风险。24.【参考答案】B【解析】A项错误，监理日志可由专业监理工程师或监理员填写，但通常由专监汇总，总监审阅；更准确的是，监理日记由专人记录。B项正确，《建设工程监理规范》规定，监理月报应由总监理工程师组织编写，签认后报建设单位和本监理单位。C项错误，只有列入城建档案馆接收范围的工程档案才需移交，并非所有监理文件。D项错误，会议纪要应如实记录会议主要内容和议定事项，对于重大分歧也应适当记录或附注，以备查证。故最佳答案为B。25.【参考答案】A【解析】根据《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法（试行）》，旁站监理是指监理人员在房屋建筑工程施工阶段监理中，对关键部位、关键工序的施工质量实施全过程现场跟班的监督活动。旁站的核心目的是确保涉及结构安全和使用功能的关键环节施工质量符合规范及设计要求。虽然安全、进度和成本也是监理控制的目标，但“旁站”这一特定术语在法规定义中专门针对的是“施工质量”。常见的旁站工序包括混凝土浇筑、土方回填、防水层细部构造施工等。26.【参考答案】C【解析】监理单位在处理索赔时，应遵循公正、独立、自主的原则。当发生非施工单位原因造成的工期延误和费用增加时，施工单位有权提出索赔。监理工程师的职责是：1.受理索赔意向书；2.收集并审查相关证据（如施工日志、气象记录、指令单等）；3.核实延误的天数及由此产生的合理费用；4.在与建设单位和施工单位协商一致的基础上，提出审查意见。A项越权，B、D项违背合同法及公平原则。因此，C项是符合监理规范的正确做法。27.【参考答案】A【解析】《建设工程质量管理条例》第三十八条明确规定：“监理工程师应当按照工程监理规范的要求，采取旁站、巡视和平行检验等形式，对建设工程实施监理。”平行检验是指项目监理机构在施工单位自检的同时，按照有关规定、建设工程监理合同约定对同一检验项目进行的检测试验活动。这是监理控制施工质量的重要手段之一，与旁站、巡视共同构成了现场监理的主要工作方式。其他选项虽可能是管理手段，但不是法规规定的法定监理形式。28.【参考答案】C【解析】根据《建设工程质量管理条例》第三十条：施工单位必须建立、健全施工质量的检验制度，严格工序管理，作好隐蔽工程的质量检查和记录。隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知建设单位和建设工程质量监督机构（注：实际操作中，通常先通知监理单位/建设单位进行验收，合格后方可隐蔽，质监机构进行抽查或监督验收过程）。但在《建设工程施工合同（示范文本）》及监理规范中，核心流程是施工单位自检合格后，提前通知**监理单位**（若未委托监理则通知建设单位）进行验收。验收合格签字后方可隐蔽。因此，最直接的责任主体是监理单位或建设单位。29.【参考答案】A【解析】根据《建设工程监理规范》GB/T50319-2013，监理规划应在签订建设工程监理合同及收到工程设计文件后编制，并在召开第一次工地会议前报送建设单位。虽然C项提到了时间节点，但A项更准确地描述了编制的**前提条件**和起始时间。监理规划的编制依据包括工程建设法律法规、标准、监理大纲、监理合同及工程设计文件等，因此必须在收到设计文件后才能具备编制条件。仅仅中标或未收到图纸无法编制具有针对性的监理规划。30.【参考答案】C【解析】监理单位在进度控制中的角色是“监督”和“协调”，而非“替代”施工单位进行管理。A、B、D均属于监理的职责范围：审查计划的合理性、动态监测进度偏差、协调解决影响进度的外部因素。而C项“直接制定施工单位的月度作业计划”属于施工单位内部的生产管理职责，监理单位不得越俎代庖，否则将混淆管理责任界限，一旦计划失误可能导致责任纠纷。监理可以提出建议，但不能直接代为制定。31.【参考答案】ABCDE【解析】依据《建设工程监理规范》GB/T50319-2013第5.2.1条，项目监理机构应审查施工单位报审的施工组织设计，符合要求时予以签认。审查内容涵盖：编审程序合规性；进度、方案及质量措施符合合同要求；资源供应计划满足需求；安全技术措施符合强制性标准；施工平面布置科学合理等。以上选项均属于法定审查范围，旨在确保工程安全、质量及进度受控。32.【参考答案】ABCDE【解析】根据《建设工程监理规范》第6.2.2条，总监理工程师在发现以下情况时应签发工程暂停令：建设单位要求暂停且工程需要暂停；施工单位未经批准擅自施工或拒绝项目监理机构管理；施工单位未按审查通过的设计文件施工；施工单位违反工程建设强制性标准；施工存在重大质量、安全事故隐患或发生质量、安全事故。这五种情形均涉及工程核心风险管控，必须立即停工整改。33.【参考答案】ABCE【解析】依据《建设工程监理规范》第7.2节，监理文件资料管理要求包括：内容真实、完整、准确、系统；及时整理、分类有序；设专人管理；可采用纸质或电子形式保存。选项D错误，因为监理文件资料在工程竣工验收后需按规定移交归档，严禁擅自销毁，特别是涉及结构安全和使用功能的重要资料，必须长期保存以备追溯。34.【参考答案】ADE【解析】工程变更处理的核心原则是确保工程安全与合规，并尊重建设单位意愿。依据规范，变更必须符合工程建设强制性标准（D），且须经建设单位同意（E）。虽然提高质量（A）是目标之一，但变更不一定能降低造价（B）或缩短工期（C），有时甚至会增加成本或延误工期。因此，BC不是必然遵循的原则，而合规性、业主意愿及质量保障是基本前提。35.【参考答案】ABCDE【解析】根据《建设工程监理规范》第4.2.3条，监理规划应包括：工程概况；监理工作的范围、内容、目标；监理工作依据；监理组织形式、人员配备及进退场计划、监理人员岗位职责；监理工作制度；工程质量控制；工程造价控制；工程进度控制；安全生产管理的监理工作；合同与信息管理；组织协调；监理工作设施等。所有选项均为监理规划的必备组成部分，用于指导项目监理全面开展工。36.【参考答案】ABC【解析】依据《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法》，旁站是对关键部位、工序的全过程监督（A正确）。记录需双方签字（B正确），未签字不得进入下一道工序（C正确）。旁站不仅限于主体结构，还包括基础工程等（D错误）。旁站监理方案通常由专业监理工程师编制，总监理工程师审批（E表述不严谨，通常强调审批权，但核心错误在于D的范围限制和C的程序刚性，故选ABC最为稳妥）。37.【参考答案】ABCD【解析】根据《建设工程监理规范》第5.1.8条，开工条件包括：设计交底和图纸会审已完成；施工组织设计已由总监理工程师签认；施工单位现场质量、安全生产管理体系已建立，管理及施工人员已到位，施工机械具备使用条件，主要工程材料已落实；进场道路及水、电、通信等已满足开工要求。选项E“首批进场材料已检验合格”并非开工的必要前置条件，只要主要材料“已落实”即可，检验可在施工过程中分批进行。38.【参考答案】ABCD【解析】依据《建设工程监理规范》第4.3.4条，监理实施细则应包括：专业工程特点；监理工作流程；监理工作要点；监理工作方法及措施。选项E“监理工作目标”通常在监理规划中确定，实施细则更侧重于具体操作层面的流程、要点和方法，是对规划的细化。因此，ABCD为实施细则的核心内容，旨在指导具体专业监理工作的实施。39.【参考答案】ABCD【解析】依据《建设工程安全生产管理条例》第十四条，监理单位应审查安全技术措施（A）；发现隐患要求整改（B）；严重时要求停工并报告建设单位（C）；拒不改/停的，向主管部门报告（D）。选项E错误，施工单位对安全生产负主体责任，监理单位承担的是监理责任，而非主要责任。监理的核心职责是审查、检查、报告和督促，而非直接实施安全管理。40.【参考答案】ABCDE【解析】依据《建设工程监理规范》及相关质量控制理论，监理手段多样。巡视（A）是日常检查；平行检验（B）是利用自有设备独立检测；旁站（C）针对关键工序；见证取样（D）确保材料试件真实性；指令文件（E）如通知单、暂停令等用于正式管理。这五种手段互为补充，构成了完整的工程质量控制体系，确保工程实体质量符合标准及合同要求。41.【参考答案】ABCDE【解析】依据《建设工程监理规范》GB/T50319-2013，项目监理机构应审查施工单位报审的施工组织设计，符合要求时予以签认。审查内容涵盖：编审程序合规性；进度、方案及质量保证措施符合合同要求；资源供应计划满足需求；安全技术措施符合强制性标准；施工平面布置科学合理等。以上选项均属于法定审查范围，旨在确保工程安全、质量及进度可控。42.【参考答案】ABCD【解析】根据《建设工程监理规范》，总监理工程师不得将下列工作委托给总监理工程师代表：①组织编制监理规划，审批监理实施细则；②根据工程进展及监理工作情况调配监理人员；③组织审查施工组织设计、（专项）施工方案；④签发工程开工令、暂停令和复工令；⑤签发工程款支付证书，组织审核竣工结算；⑥调解建设单位与施工单位的合同争议，处理工程索赔；⑦审查施工单位的竣工申请，组织工程竣工预验收，组织编写工程质量评估报告，参与工程竣工验收；⑧参与或配合工程质量安全事故的调查和处理。主持监理例会可委托。43.【参考答案】ABDE【解析】《监理通知单》适用于一般性问题整改。当发现施工存在质量问题、安全隐患（如违规用电、材料未检先用、未按图施工、违反强标等），但尚未达到必须停工的程度时，应签发监理通知单。若施工存在“重大”质量、安全事故隐患，或情况紧急时，总监理工程师应签发《工程暂停令》，而非仅发通知单。因此C选项通常对应暂停令，其余选项属于通知单范畴。44.【参考答案】ABCD【解析】监理文件档案资料管理要求：①应设专人管理（A对）；②监理日志由专业监理工程师或指定人员记录，总监审阅（B对）；③监理月报由总监组织编写并签发（C对）；④工程竣工后，监理资料需整理归档并移交建设单位（D对）。关于保存期限，监理文件分为永久、长期、短期保存，并非全部永久保存（E错），具体依据《建设工程文件归档规范》确定。45.【参考答案】ABCDE【解析】施工阶段质量控制手段多样：①旁站：对关键部位、关键工序施工全过程现场跟班监督；②巡视：对施工现场进行的定期或不定期的检查活动；③平行检验：项目监理机构利用一定的检查或检测手段，在施工单位自检的基础上，按照一定比例独立进行检查或检测；④见证取样：对涉及结构安全的试