2026年监理工程师之土木建筑目标控制押题练习试卷及答案详解【新】

2026年监理工程师之土木建筑目标控制押题练习试卷及答案详解【新】1.甲花4万元收买被拐卖妇女周某做智障儿子的妻子，周某不从，伺机逃走。甲为避免人财两空，以3万元将周某出卖。（事实一）

A.甲行为应以收买被拐卖的妇女罪与拐卖妇女罪实行并罚

B.甲虽然实施了收买与拐卖二个行为，但由于二个行为具有牵连关系，对甲仅以拐卖妇女罪论处

C.甲虽然实施了收买与拐卖二个行为，但根据《刑法》的特别规定，对甲仅以拐卖妇女罪论处

D.由于收买与拐卖行为侵犯的客体相同，而且拐卖妇女罪的法定刑较重，对甲行为仅以拐卖妇女罪论处，也能做到罪刑相适应【答案】：C2.工程网络计划的工期优化通过()来达到优化。

A.改变关键工作之间的逻辑关系

B.组织关键工作平行作业

C.组织关键工作搭接作业

D.压缩关键工作的持续时间【答案】：D3.根据要求工期和计算工期所确定的作为实施目标的工期称为（）。

A.要求工期

B.计划工期

C.计算工期

D.合同工期【答案】：B4.关于诉讼参与人，下列哪些说法是正确的？

A.受犯罪侵害的人均可申请检察院抗诉

B.当事人的法定代理人权利与被代理人相同

C.年幼的人如果能辨别是非、正确表达，仍可做证人

D.证人和鉴定人都只能是自然人【答案】：C5.下列各项活动中，属于监理工程师控制物资供应进度活动的是()

A.审查物资供应情况分析报告

B.确定物资供应分包方式

C.办理物资运输手续

D.确定物资供应分包合同清单【答案】：A6.在施工过程中，（）应督促施工单位加强内部质量管理，严格质量控制。

A.质量监督机构

B.建设单位

C.总监理工程师

D.专业监理工程师【答案】：D7.某项目建设投资为2000万元，建设期利息100万，铺底流动资金为120万元，占全部流动资金的30%。建设投资中借贷资金为800万元，流动资金全部为自有资金。预计项目建成后年平均税前利润为180万元，年平均贷款利息为20万元，年平均所得税为35万元。则该项目的总投资收益率为（）。

A.10%

B.8.33%

C.8%

D.10.31%【答案】：C8.（2018年真题）某工程在施工过程中，因不可抗力造成损失，承包人及时向项目监理机构提出了索赔申请，并附有相关证明材料，要求补偿的经济损失如下：（1）在建工程损失30万元；（2）承包人的施工机械设备损坏损失5万元；（3）承包人受伤人员医药费和补偿金4.5万元；（4）工程清理修复费用2万元。根据《建设工程施工合同(示范文本)》，项目监理机构应批准的补偿金额为（）万元。

A.32.0

B.36.5

C.37.0

D.41.5【答案】：A9.当初步设计的设备清单不完备，或仅有成套设备的重量时，应优先采用()编制设备安装工程概算。

A.综合扩大单价法

B.概算指标法

C.修正概算指标法

D.预算单价法【答案】：A10.（2020年真题）用来表征混凝土拌合物流动性的指标是（）。

A.徐变量

B.凝结时间

C.稠度

D.弹性模量【答案】：C11.某工程施工至10月底，经统计分析，已完工作实际投资为260万元，已完工程预算投资为240万元，计划工作预算投资为200万元，则该工程此时的进度偏差为（）万元。

A.40

B.20

C.-20

D.-40【答案】：A12.下列违反上诉不加刑原则的有：

A.第一审法院认为马某犯伤害罪判处有期徒刑３年，马某上诉，检察院没有抗诉，第二审法院认为一审判决认定事实不清，发回原审法院重审，原审法院直接加重马某量刑

B.第一审法院认定赵某犯抢夺罪判处有期徒刑５年，赵某上诉，检察院没有抗诉，二审法院认为赵某量刑畸轻，可以直接将抢夺罪改为抢劫罪，但不得加重赵某的刑罚

C.第一审法院以盗窃罪判处金某有期徒刑２年、王某有期徒刑１年，金某、王某以没有实施犯罪为由提起上诉，检察院认为对金某的量刑畸轻提出抗诉，第二审法院经过审理，将金某和王某都改判为有期徒刑５年

D.第一审法院认定石某犯绑架罪被判处死刑缓期执行，犯抢劫罪判处无期徒刑，数罪并罚决定判处死刑缓期执行。石某上诉后，第二审法院将石某改判为死刑缓期执行并限制减刑【答案】：A13.采用工程量清单计价，建设工程造价是完成所列项目的全部费用，包括()。(1)分部分项工程费(2)其他直接费(3)间接费(4)措施项目费(5)其他项目费和规费(6)税金

A.(1)(2)(5)(6)

B.(1)(3)(5)(6)

C.(1)(4)(5)(6)

D.(2)(3)(5)(6)【答案】：C14.下列选项关于BIM组织架构说法不正确的是()。

A.BIM组织架构的建立即

B.IM团队的构建，是项目目标能否实现的重要影响因素B领导层主要设置行政主管，其主要负责该项目的对外沟通协调，包括与甲方互动沟通、与项目其他参与方协调等

C.管理层主要设置技术主管，其主要负责将BIM项目经理的项目任务安排落实到B.IM操作人员，同时对BIM项目在各阶段实施过程中进行技术指导及监督

D.作业层主要设置建模团队、分析团队和咨询团队【答案】：B15.下列费用中，属于静态投资的是（）。

A.建设期利息

B.工程建设其他费

C.涨价预备费

D.汇率变动增加的费用【答案】：B16.（2019年真题）根据有关标准，对有抗震设防要求的主体结构，纵向受力钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比例不应大于（）。

A.1.30

B.1.35

C.1.40

D.1.45【答案】：A17.单位工程质量竣工验收记录中，综合验收结论经参加验收各方共同商定，由（）填写，应对工程质量是否符合设计文件和相关标准的规定要求及总体质量水平作出评价。

A.监理单位

B.建设单位

C.设计单位

D.施工单位【答案】：B18.某工程项目的招标控制价的综合单价为400元/m3，投标报价的综合单价为320元/m3，投标报价浮动率为5%。如果履行合同过程中，工程量偏差减少超过15%，则其综合单价应调整为（）元/m3。

A.320

B.323

C.400

D.460【答案】：B19.现行税法规定，建筑安装工程费用的增值税是指应计入建筑安装工程造价内的（）。

A.项目应纳税所得额

B.增值税可抵扣进项税额

C.增值税销项税额

D.增值税进项税【答案】：C20.建设工程组织流水施工时，影响施工过程流水强度的因素有（）。

A.投入该施工过程中的资源种类数

B.专业工种工人或施工机械活动空间人数

C.相邻两个施工过程相相继开工的间隔时间

D.施工段数目【答案】：A21.项目监理机构根据会议内容和协调结果编写监理例会会议纪要并由与会各方签字确认，会议纪要须经（）批准签发后分发给各单位。

A.建设单位项目负责人

B.总监理工程师

C.专业监理工程师

D.监理员【答案】：B22.在施工过程中，当分部工程达到验收条件时，应由（）组织验收。

A.专业监理工程师

B.总监理工程师

C.施工单位项目负责人

D.建设单位现场代表【答案】：B23.世界银行贷款期限一般较长，最长可达（）年。

A.10

B.20

C.30

D.40【答案】：C24.项目可行性研究工作小组在完成市场调查和预测后，下一步的工作是()

A.制订工作计划

B.编制与优化方案

C.进行项目评价

D.编制可行性研究报告【答案】：B25.某企业年初从银行贷款200万元，银行贷款年初发放，年贷款复利利率为10%，贷款期限为5年，第5年末一次性还本付息。该笔贷款还本付息总额为（）万元。

A.243.33

B.248.00

C.300.00

D.322.10【答案】：D26.影响工程进度的因素中，施工安全措施不当属于（）。

A.业主因素

B.施工技术因素

C.组织管理因素

D.社会环境因素【答案】：B27.下列建设工程进度控制因素中，属于业主提供的是()

A.地下埋藏文物的保护、处理

B.合同签订的遗漏条款表达失当

C.施工现场不能及时提供

D.特殊材料及新材料的不合理使用【答案】：C28.监理工程师在设计阶段进度控制的工作内容是（）。

A.确定规划设计条件

B.编制设计总进度计划

C.审查设计单位提交的进度计划

D.填写设计进度表【答案】：C29.某进口设备，按人民币计算的离岸价为2000万元，国外运费160万元，国外运输保险费9万元，银行财务费8万元。则该设备进口关税的计算基数是（）万元。

A.2000

B.2160

C.2169

D.2177【答案】：C30.根据《建设工程工程量清单计价规范》，当承包人投标报价中材料单价低于基准单价时，施工期间材料单价跌幅以（）为基础，超过合同约定的风险幅度值时，其超过部分按实调整。

A.基准单价

B.投标报价

C.定额单价

D.投标控制价【答案】：B31.确定施工进度控制目标的主要依据是（）。

A.工程项目的技术和经济可行性

B.各类物资储备时间和储备量计划

C.设计总进度计划对施工工期的要求

D.工程难易程度和工程条件落实情况【答案】：D32.在某地下工程施工时，由于处理地下文物造成工期延长，所延长的工期（）。

A.应由施工承包单位承担责任，采取赶工措施加以弥补

B.应经监理工程师核查证实后，纳入合同工期

C.应经监理工程师核查证实后，其中一半时间纳入合同工期

D.不需监理工程师核查证实，直接纳入合同工期【答案】：B33.关于建设工程的项目档案说法，不正确的是（）。

A.严格按照国家有关档案管理的规定

B.及时收集、整理建设项目各环节的文件资料

C.建设工程施工完成后，及时向建设行政主管部门移交建设项目档案

D.建立、健全建设项目档案【答案】：C34.下列工程范围属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程的是（）。

A.搭设高度24m的落地式钢管脚手架工程

B.开挖深度3m的基坑土方开挖

C.开挖深度16m的人工挖孔桩工程

D.搭设高度5m的混凝土模板工程【答案】：C35.下列各项，不是监理工程师控制施工质量的主要手段的是（）。

A.业主指令

B.旁站

C.巡视

D.平行检验和见证取样【答案】：A36.某常规投资方案，当贷款利率为12%时，净现值为150万元；当贷款利率为14%时，净现值为-100万元，则该方案财务内部收益率的取值范围为（）。

A.＜12%

B.12%～13%

C.13%～14%

D.＞14%【答案】：C37.在某项目资金使用计划的编制中，项目监理工程师按照建筑安装工程投资．设备及工器具购置投资及工程建设其他投资的方式进行投资分解，此分解类型是（）。

A.按投资构成分解类型

B.按子项目分解类型

C.按时间分解类型

D.按融资方式分解类型【答案】：A38.工程开工报审表及相关资料经总监理工程师签认并报送（）批准后，总监理工程师方可签发工程开工令。

A.监理单位

B.建设单位

C.施工单位

D.工程质量监督机构【答案】：B39.关于LOD建模深度标准的说法错误的是()。

A.LOD的定义可以用于两种途径：确定模型阶段输出成果以及分配建模任务

B.LOD分为五个等级

C.LOD100等同于概念设计

D.LOD400等同于方案设计或扩展设计【答案】：D40.质量管理体系文件中，（）是产品满足质量要求的程度和监理单位质量管理体系中各项质量活动结果的客观反映。

A.质量手册

B.程序文件

C.作业文件

D.质量记录【答案】：D41.警察甲因涉嫌刑讯逼供罪被侦查机关立案侦查，并办理了取保候审。关于本案的处理，下列哪一选项是正确的？

A.取保候审由本案的侦查机关执行

B.甲取保候审时间已经超过12个月，其辩护人可以为他申请解除该措施

C.甲只需经检察院批准，就可以离开其所居住的市、县

D.如果甲提供不了足额的保证金，决定取保候审的机关可同时责令甲提供一个保证人【答案】：B42.采购过程中的质量控制主要是采购方案的审查及其工作计划中质量要求的确定。设备安装单位直接从市场上采购设备时，采购方案最终应获得（）的批准。

A.设计单位现场代表

B.总承包单位

C.监理单位总监理工程师

D.建设单位【答案】：D43.流水施工方式所具有的特点不包括()。

A.尽可能地利用工作面进行施工，工期比较短

B.施工现场的组织、管理比较复杂

C.专业工作队能够连续施工

D.为施工现场的文明施工和科学管理创造了有利条件【答案】：B44.某工程有3个施工过程，分3个施工段组织固定节拍流水施工，流水节拍为2天。各施工过程之间存在2天的工艺间歇时间，则流水施工工期为（）天。

A.10

B.12

C.14

D.16【答案】：C45.砖砌体水平灰缝的砂浆饱满度，下列哪条是正确的？()

A.不得小于65%

B.不得小于70%

C.不得小于80%

D.不得小于100%【答案】：C46.在某工程双代号网络计划中，工作N的最早开始时间和最迟开始时间分别为第20天和第25天，其持续时间为9d。该工作有两项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第32天和第34天，则工作N的总时差和自由时差分别为（）d。

A.3和0

B.3和2

C.5和0

D.5和3【答案】：D47.关于双代号网络计划中关键线路和关键工作的表述，正确的是（）。

A.两端为关键节点的工作一定是关键工作

B.在关键线路上不可能有虚工作存在

C.各项工作的持续时间总和最小的就是关键线路

D.当网络计划的计划工期等于计算工期时，总时差为零的工作就是关键工作【答案】：D48.为了更加科学地评价工程施工质量和有利于对其进行验收，根据工程特点，可以按（）的原则将单位或子单位工程又划分为若干个分部工程。

A.重要程度

B.隐蔽性

C.结构分解

D.投资估算【答案】：C49.在不改变工作之间的先后顺序关系的前提下，通过缩短网络计划中关键线路上工作的持续时间来缩短工期所采取的其他配套措施是（）。

A.增加劳动力

B.改善劳动条件

C.实行包干奖励

D.增加工作面【答案】：B50.关于钢筋混凝土梁的箍筋末端弯钩的加工要求，下列说法正确的是：()

A.对一般结构箍筋弯后平直部分长度不宜小于8d

B.对结构有抗震要求的箍筋弯折后平直部分长度不应小于10d

C.对一般结构箍筋弯钩的弯折角度不宜大于90°

D.对结构有抗震要求箍筋的弯折角度不应小于90°【答案】：B51.工程网络计划的费用优化是指寻求（）的过程。

A.工程总成本固定条件下最短工期安排

B.资源均衡使用条件下工程总成本最低

C.工程总成本最低时资源均衡使用

D.工程总成本最低时工期安排【答案】：D52.监理工程师控制施工进度的工作内容包括（）。

A.确定施工方案

B.确定进度控制方法

C.编制单位工程施工进度计划

D.编制材料、机具供应计划【答案】：B53.通过实际进度与计划进度的比较，发现进度偏差时，为了采取有效措施调整进度计划，首先应()。

A.确定后续工作和总工期的限制条件

B.分析产生进度偏差的原因

C.分析进度偏差对后续工作的影响

D.分析进度偏差对总工期的影响【答案】：B54.建设工程组织流水施工的特点是（）。

A.没有充分利用工作面进行施工

B.各工作队实现了连续施工

C.单位时间内投入的资源量较少

D.施工现场的组织管理比较复杂【答案】：B55.（2020年真题）对同一厂家，同一类型且未超过30t的一批成型钢筋，检验外观质量与尺寸偏差时所采取的抽样方法和抽取数量是（）。

A.随机抽取3个成型钢筋试体

B.随机抽取2个成型钢筋试体

C.随机抽取1个成型钢筋试体

D.全数检查所有成型钢筋【答案】：A56.对于某精密机床加工制造企业的办公楼而言，在其建设工程总投资中，不应包括（）。

A.涨价预备费

B.基本预备费

C.建设期利息

D.铺底流动资金【答案】：D57.分包单位的资质材料经审核不符合要求时，施工单位应根据()的审核意见，或重新报审，或另选择分包单位再报审。

A.总监理工程师

B.专业监理工程师

C.项目经理

D.建设单位项目负责人【答案】：A58.在工程建设过程中，影响实际进度的自然环境因素是（）。

A.材料供应时间不能满足需求

B.不能及时提供施工场地条件

C.复杂的工程地质条件

D.计划安排不周密，组织协调不力【答案】：C59.下列质量数据特征值中，用来描述数据集中趋势的是（）。

A.极差

B.标准偏差

C.均值

D.变异系数【答案】：C60.根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，负责组织分项工程验收的人员是（）。

A.专业监理工程师

B.施工单位项目技术负责人

C.建设单位现场负责人

D.总监理工程师【答案】：A61.为把质量隐患消灭在萌芽状态，在（）的验收时就应及时发现并处理不合格的施工质量。

A.检验批

B.分项工程

C.子分部工程

D.分部工程【答案】：A62.当专业验收规范对工程中的验收项目未作出相应规定时，应由（）组织相关单位制定专项验收要求。

A.监理单位

B.建设单位

C.施工单位

D.设计单位【答案】：B63.现浇混凝土结构外观质量出现严重缺陷，提出技术处理方案的单位是()。

A.设计单位

B.施工单位

C.监理单位

D.建设单位【答案】：B64.在流水施工参数中，划分施工段的原则不包括（）。

A.劳动量可以有一定的差距

B.每个施工段有足够的工作面

C.施工段的界限尽可能与结构界限相吻合

D.施工段的数目要满足合理组织流水施工要求【答案】：A65.某工程施工至2013年12月底，经分析，已完成工作预算投资为100万元；已完成工作实际投资为1.15万元；计划工程预算投资为110万元。则该工程的进度偏差为()

A.超前l5万元

B.延误15万元

C.超前10万元

D.延误10万元【答案】：D66.大成股份有限股份公司因制造伪劣产品被所在市工商局吊销企业营业执照，并罚款15万元，大成公司不服申请行政复议，行政复议机关认为大成公司确实构成制造伪劣产品，决定维持吊销营业执照的行政处罚，并对其处以罚款18万元。大成公司不服，拟提起行政诉讼。请回答下列99-100题

A.尽管该省政府规章规定对实行省以下垂直管理的机关的行为不服的只能向上一级主管部门申请行政复议，大成公司仍有权选择向上一级工商行政管理部门或者本级政府申请复议

B.行政复议机关的决定是正确的，其有权撤销或者改变下级行政机关的行政处罚决定

C.在行政复议决定作出前，大成公司不得提起行政诉讼

D.人民法院应当撤销行政复议机关的决定【答案】：D67.（2018年真题）工程网络计划工期优化的基本方法是：在不改变网络计划中各项工作逻辑关系的前提下，通过（）来达到优化目标。

A.压缩关键工作的持续时间

B.改变关键工作的开始时间

C.压缩非关键工作的持续时间

D.改变非关键工作的开始时间【答案】：A68.在工程勘察现场作业的质量控制中，监理工程师应对()进行检查。

A.现场质量管理体系

B.勘查实施方案

C.重要岗位人员的上岗证

D.勘察成果报告【答案】：C69.对于非施工单位原因造成的工程质量缺陷，（）应核实修复工程费用，签认工程款支付证书。

A.施工单位

B.监理单位

C.建设单位

D.使用单位【答案】：B70.层高2.10m、有围护结构的剧场舞台灯光控制室，其建筑面积的计算方法是()。

A.不计算建筑面积

B.按其围护结构的外围水平面积计算

C.按其围护结构的外围水平面积的1/2计算

D.按其围护结构的轴线尺寸计算【答案】：C71.下列可行性研究内容中属于建设方案研究与比选的是（）。

A.产品价格现状及预测

B.筹资方案与资金使用计划

C.产品竞争力优劣势分析

D.产品方案与建设规模【答案】：D72.在工程项目开工前，项目监理机构应审查施工单位报审的施工总进度计划和阶段性施工进度计划，提出审查意见，并应由总监理工程师审核后报（）。

A.建设单位

B.设计单位

C.施工单位

D.勘察单位【答案】：A73.某土方工程，计划总工程量为4800m3，预算单价为580元/m3，计划6个月内均衡完成，开工后，实际单价为600元/m3，施工至第3个月底，累计实际完成工程量3000m3，若运用赢得值法分析，则至第3个月底的进度偏差为（）万元。

A.34.8

B.-6

C.6

D.-34.8【答案】：A74.采用估算工程量单价合同时，最后的工程结算总价是按（）计算确定的。

A.发包人提供的估计工程量及承包人所填报的单价

B.发包人提供的估计工程量及承包人实际发生的单价

C.实际完成的工程量及承包人所填报的单价

D.实际完成的工程量及承包人实际发生的单价【答案】：C75.装配式混凝土结构连接部位浇筑混凝土之前应进行的工作是（）。

A.施工方案论证

B.隐蔽工程验收

C.施工工艺试验

D.平行检验【答案】：B76.当一年中计息次数m＞1时，实际利率与名义利率相比，说法正确的是（）。

A.实际利率大于名义利率

B.实际利率小于名义利率

C.实际利率等于名义利率

D.无法确定【答案】：A77.建设工程在保修范围和保修期限内出现质量缺陷，（）应当履行保修义务。

A.建设单位

B.施工单位

C.监理单位

D.设计单位【答案】：B78.根据《建设工程监理规范》，工程竣工预验收应由（）组织实施。

A.建设单位项目负责人

B.总监理工程师

C.总监理工程师代表

D.施工单位项目经理【答案】：B79.当建设工程实际施工进度拖后而需要调整施工进度计划时，可采取的组织措施之一是（）。

A.改进施工工艺和施工技术

B.采用更先进的施工机械

C.改善外部协作配合条件

D.增加劳动力和施工机械的数量【答案】：D80.（）是招标人根据国家或省级、行业建设主管部门颁发的有关计价依据和办法，以及拟定的招标文件和招标工程量清单，结合工程具体情况编制的招标工程的最高投标限价。

A.概算

B.中标价

C.招标控制价

D.工程标底价格【答案】：C81.在建设工程质量的适用性中，下列属于使用性能的是（）。

A.建设工程的规格尺寸

B.地基基础的牢固程度

C.工业厂房可以满足生产活动需要

D.建筑物的造型【答案】：C82.连续三年年初购买10万元理财产品，第三年年末一次性兑付本息。该理财产品年利率为3.5%，按年复利计息，则第3年年末累计可兑付本息（）万元。

A.30.70

B.31.05

C.31.06

D.32.15【答案】：D83.工程竣工预验收合格后，项目监理机构应向建设单位提交（）。

A.工程预验收合格报告

B.工程竣工报告

C.工程竣工验收报告

D.工程质量评估报告【答案】：D84.关于见证取样工作的说法，正确的是（）。

A.见证取样项目和数量应按施工单位编制的检测试验计划执行

B.选定的检测机构应在工程质量监督机构备案

C.施工单位取样人员不能由专职质检人员担任

D.负责见证取样的监理人员应有资格证书【答案】：B85.搭设高度（）m及以上的落地式钢管脚手架工程属于危险性较大的分部分项工程。

A.12

B.20

C.24

D.32【答案】：C86.某新建项目包含多个单项工程，则该项目新增固定资产的计算应以()为对象。

A.建设项目

B.单项项目

C.单元工程

D.单位工程【答案】：B87.工程施工过程中，某组混凝土标准试件的立方体抗压强度测值分别为30.5MPa、36.0MPa、41.7MPa，则该组试件的试验结果为（）MPa。

A.41.5

B.39.3

C.36.0

D.试验结果无效【答案】：D88.在施工过程中发现文物，导致费用增加和工期延误，承包人提出索赔，监理人处理该索赔的正确做法是（）。

A.可批复增加的费用、延误的工期和相应利润

B.可批复延误的工期，不批复增加的费用和利润

C.可批复增加的费用，不批复延误的工期和利润

D.可批复增加的费用和延误的工期，不批复利润【答案】：D89.某建设工程在保修范围和保修期限内发生了质量问题，经查是由于不可抗力造成

A.建设单位

B.监理单位

C.施工单位

D.建设单位和施工单位共同【答案】：A90.招标人在工程量清单中提供的用于支付必然要发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价以及专业工程的金额是()。

A.暂估价

B.暂列金额

C.总承包服务费

D.工程税金【答案】：A91.根据《清单计价规范》，分部分项工程清单综合单价应包含（）以及一定范围内的风险费用。

A.人工费.材料和工程设备费.施工机具使用费.企业管理费.利润

B.人工费.材料费.施工机具使用费.企业管理费.规费

C.人工费.材料和工程设备费.施工机具使用费.规费.利润.税金

D.材料费.工程设备费.施工机具使用费.规费.税金.企业管理费【答案】：A92.某工程项目的清单工程量为1500m3，因变更实际完成的工程量为1800m3；该项目的招标控制价综合单价为380元/m3，投标报价的综合单价为450元/m3，投标报价浮动率为5％，则该清单工程费用应为（）元。

A.840000

B.809025

C.856000

D.855500【答案】：B93.建设工程组织非节奏流水施工时，计算流水步距的基本步骤是（）。

A.取最大值→错位相减→累加数列

B.错位相减→累加数列→取最大值

C.累加数列→错位相减→取最大值

D.累加数列→取最大值→错位相减【答案】：C94.水泥受潮、过期、结块，砂石含泥量及有害物含量超标，外加剂掺量等不符合要求时，会造成的质量缺陷是（）。

A.混凝土结构强度不足

B.混凝土结构被破坏

C.混凝土碱骨料反应

D.混凝土爆裂【答案】：A95.为保证设备的质量，（）在设备运输前应做好包装工作和制订合理的运输方案。

A.监理单位

B.建设单位

C.制造单位

D.安装单位【答案】：C96.某工程网络计划中工作C的持续时间为6天，其两项紧前工作的最早完成时间分别为第8天和第10天，则工作C的最早完成时间为第（）天。

A.8

B.10

C.16

D.18【答案】：C97.下列关于工程建设阶段对质量形成的作用与影响，说法正确的是（）。

A.工程施工阶段直接影响项目的决策质量和设计质量

B.项目决策阶段是决定工程质量的关键环节

C.项目可行性研究是在项目决策和项目策划的基础上，对投资项目进行调查研究

D.工程竣工验收可以判定项目是否符合决策阶段确定的质量目标和水平，确保工程项目质量【答案】：D98.施工进度计划经（）审核签认，并报建设单位批准后方可实施。

A.业主代表

B.技术负责人

C.总监理工程师

D.专业监理工程师【答案】：C99.室外工程一般划分为一个（）

A.检验批

B.分项工程

C.分部工程

D.单位工程【答案】：A100.在建设工程施工阶段，承包单位需要将施工进度计划提交给监理工程师审查，其目的是为了（）。

A.表明其履行施工合同的能力

B.听取监理工程师的建设性意见

C.请求监理工程师优化施工进度计划

D.解除其对施工进度计划的责任和义务【答案】：B101.某机械设备的预算价格为40万元，残值率为5%，预计使用2500个台班。若某月该设备使用了300个台班，则该设备台班折旧费为（）元。

A.152

B.160

C.45600

D.48000【答案】：A102.当碰撞检测报告作为交付物时，应包含下列内容()。

A.项目工程阶段

B.交付物碰撞检测结果，对于未解决的碰撞发生点，交付方应说明未解决的理由

C.碰撞检测人，使用的软件及其版本和检测日期

D.碰撞检测范围

E.碰撞检测规则和容错程度【答案】：B103.对某网络计划在某时刻进行检查，发现工作A尚需作业天数为4d，该工作到计划最迟完成时间尚需3d，则该工作()。

A.可提前1d完成

B.正常

C.影响总工期1d

D.影响总工期3d【答案】：C104.关于全国人大所享有的人事职权，下列哪些表述是错误的

A.选举最高人民法院的院长，最高人员检察院的检察长

B.选举国务院总理、副总理

C.选举中央军委主席、副主席

D.选举全国人大常委会的委员长、副委员长【答案】：B105.施工单位从银行贷款2000万元，月利率为0.8%，按月复利计息，两月后应一次性归还银行本息共计（）万元。

A.2008.00

B.2016.00

C.2016.09

D.2032.13【答案】：D106.某租赁公司将价格为68万元的设备出租给施工单位、租期5年，约定每年年初等额支付租金。若折现率为12%，则该设备的年租金应为（）万元。

A.13.40

B.15.23

C.16.84

D.18.86【答案】：C107.下列哪一符合商品房预售条件？()

A.已支付全部土地使用权出让金，取得土地使用权证书

B.持有建设工程规划许可证

C.按提供预售的商品房计算，投入开发建设的资金达到工程建设总投资的百分之二十以上

D.取得《商品房预售许可证》【答案】：C108.某工程有4个设计方案，方案一的功能系数为0．61，成本系数为0．55；方案二的功能系数为0．63，成本系数为0．60；方案三的功能系数为0．62，成本系数为0．57；方案四的功能系数为0．64，成本系数为0．56。根据价值工程原理确定的最优方案为（）。

A.方案一

B.方案二

C.方案三

D.方案四【答案】：D109.（2017年真题）关于平行施工组织方式的说法，正确的是（）。

A.专业工作队能够保持连续施工

B.单位时间内投入的资源量较均衡

C.能充分利用工作面且工期短

D.专业工作队能够最大限度地搭接施工【答案】：C110.某建设项目投产后，应付账款的最低周转天数为15天，预计年销售收入为12000万元，年经营成本9000万元，其中外购原材料、燃料动力费及其他材料费为7200万元，则该项目的应付账款估算额为（）万元。

A.500

B.375

C.300

D.125【答案】：C111.在编制建设工程进度计划时，分析各项工作之间逻辑关系的主要依据是（）。

A.当地气候条件

B.物资供应量

C.施工方案

D.工作项目划分的粗细程度【答案】：C112.在砌体上安装建筑外门窗时严禁采用的方法是：()

A.预留洞口

B.预埋木砖

C.预埋金属件

D.射钉固定【答案】：D113.在工程设计过程中，影响进度的主要因素之一是（）。

A.地下埋藏文物的处理

B.施工承发包模式的选择

C.设计合同的计价方式

D.设计各专业之间的协调配合的影响【答案】：D114.按工程量清单计价，单位工程造价的计算公式是（）。

A.分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金

B.分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费

C.分部分项工程费+措施项目费+管理费+税金

D.分部分项工程费+措施项目费+管理费+规费+税金【答案】：A115.某工程项目计划工程量100m3，计划单价20元／m3，实际完成工程是150m3，实际单价18元／m3，该工程的进度偏差为（）元。

A.1000

B.-1000

C.300

D.-300【答案】：A116.工程监理单位对勘察质量管理的工作是（）。

A.编制工程勘察任务书

B.签订勘察合同

C.审查勘察单位提交的勘察成果报告

D.选择工程勘察单位【答案】：C117.下列建设工程进度控制措施中，属于合同措施的是（）。

A.审查承包商提交的进度计划

B.建立进度协调会议制度

C.加强索赔管理

D.建立工程进度报告制度及信息沟通网络【答案】：C118.（2020年真题）工程网络计划中某工作的实际进度偏差影响总工期时，可通过压缩（）的工作持续时间来进行调整。

A.总时差最小

B.自由时差最小

C.总时差最大

D.自由时差最大【答案】：A119.下列关于钢结构工程的焊缝质量无损检测应满足的要求，说法错误的有（）。

A.一级焊缝应100%抽验

B.四级焊缝应进行不小于60%比例的抽验

C.二级焊缝应进行不小于20%比例的抽验

D.一般情况下，三级焊缝可不进行无损检测【答案】：B120.项目监理机构应审查施工单位报送的新材料、新工艺、新技术和新设备的质量认证材料，必要时应要求施工单位（）。

A.将质量认证材料报质检部门审批

B.将质量认证材料报建设单位确认

C.组织专题技术论证

D.组织设计人员复核【答案】：C121.工程施工质量验收基本规定中，综合验收结论各方共同商定，由（）填写。

A.专业监理工程师

B.总监理工程师

C.建设单位

D.现场监理员【答案】：C122.工程建设其他费用是指从工程筹建到工程竣工验收交付使用止的整个建设期间，除建筑安装工程费用和设备、工器具购置费以外的，为保证工程建设顺利完成和交付使用后能够正常发挥效用而发生的一些费用。下列费用中属于工程建设其他费用的是（）。

A.预备费

B.建设期利息

C.设备及工器具购置费

D.联合试运转费【答案】：D123.生产准备费是指新建企业或新增生产能力的企业，为保证竣工交付使用进行必要的生产准备所发生的费用。下列有关生产准备费的表述正确的是（）。

A.生产准备费不包括生产单位的生产职工培训费等

B.生产准备费不包括单台设备调试费

C.生产准备费不包括生产单位的提前进厂参加施工人员的工资、劳动保护费等

D.生产准备费在实际执行中是一笔活口很大的支出，则应宽松处理【答案】：B124.承包人在施工中遇到了一个有经验的承包人也难以预测的不利物质条件，导致承包人成本增加和工期延误，则承包人可索赔（）。

A.增加的成本、延误的工期和相应利润

B.延误的工期、不能索赔增加的成本和相应利润

C.增加的成本，不能索赔延误的工期和相应利润

D.增加的成本和延误的工期，不能索赔相应利润【答案】：D125.下列措施中，属于投资控制组织措施的是()

A.编制投资控制工作流程

B.参与合同修改

C.审核竣工结算

D.对变更方案进行技术分析【答案】：A126.《卓越绩效评价准则》与ISO9000质量管理体系的相同点是（）。

A.对组织的要求相同

B.评价方式相同

C.关注点相同

D.使用方法相同【答案】：D127.单位工程质量竣工验收记录中，综合验收结论由参加验收单位共同商定后，由()填写，并对总体质量水平做出评价。

A.监理单位

B.建设单位

C.设计单位

D.施工单位【答案】：B128.工程质量控制应该是积极主动的，而不能是消极被动的。要重点做好质量的事前控制和事中控制，（），加强过程和中间产品的质量检查和控制。

A.坚持质量第一

B.以预防为主

C.以人为核心

D.以合同为依据【答案】：B129.某分部工程由A、B工作组成，其中A工作结束4天后，B工作才能开始，则A、B工作之间的搭接关系是（）。

A.从开始到结束

B.从结束到结束

C.从结束到开始

D.从开始到开始【答案】：C130.建设单位应当自工程竣工验收合格之日起（）日内，向工程所在地的县级以上地方人民政府建设主管部门备案。

A.5

B.10

C.15

D.20【答案】：C131.根据工程质量事故造成损失的程度分级，属于重大事故的有（）。

A.50人以上100人以下重伤

B.3人以上10人以下死亡

C.1亿元以上直接经济损失

D.1000万元以上5000万元以下直接经济损失【答案】：A132.某城市的广播电视塔是一个（）。

A.单位工程

B.分部工程

C.分项工程

D.检验批【答案】：A133.在施工总进度计划的编制过程中，确定各单位工程的开竣工时间和相互搭接关系时，应考虑的因素是()。

A.各承包单位的资质条件和技术力量

B.按照先易后难的原则安排施工顺序

C.尽量提前建设可供施工使用的永久性工程

D.各单位工程尽可能同时开工和完工【答案】：C134.总监理工程师应在工程开工日期（）天前向施工单位发出工程开工令。

A.5

B.7

C.10

D.14【答案】：B135.某混凝土预制厂生产的预制构件中存在着蜂窝麻面、局部露筋、表面裂缝和强度不足等质量问题，为了提高产品的合格率，需进行质量分析。经分析计算，上述质量问题的累计频率分别为41.5%、73.5%、87.5%和100%，则该预制构件的次要问题是（）。

A.强度不足

B.表面裂缝

C.强度不足和表露裂缝

D.蜂窝麻面和局部露筋【答案】：B136.施工进度计划的调整的经济措施不包括（）。

A.实行包干奖励

B.尽可能降低成本

C.提高奖金数额

D.对所采取的技术措施给予相应的经济补偿【答案】：B137.对于规模较大的单位工程，可将其能形成独立使用功能的部分划分为一个（）。

A.子单位工程

B.分部工程

C.分项工程

D.检验批【答案】：A138.在网络计划执行过程中，若某项工作比原计划拖后△T，而未超过该工作的自由时差，则（）。

A.不影响总工期，影响后续工作

B.不影响后续工作，影响总工期

C.对总工期及后续工作均不影响

D.对总工期及后续工作均有影响【答案】：C139.下列钢筋力学性能指标中，不属于拉力试验检验指标的有（）。

A.屈服强度

B.弯曲性能

C.抗拉强度

D.伸长率【答案】：B140.卓越绩效模式中，（）是系统管理的基本方法。

A.过程方法

B.系统方法

C.评价方法

D.整合方法【答案】：A141.根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，分部工程质量验收应由（）组织。

A.专业监理工程师

B.总监理工程师

C.施工单位项目负责人

D.建设单位项目负责人【答案】：B142.由施工单位负责采购的大型设备，需要考察供货厂商时，由（）组织考察。

A.建设单位

B.项目监理机构

C.总包单位

D.设计单位【答案】：A143.当项目监理机构认为设备制造单位的制造活动不符合质量要求时，且发生质量失控或重大质量事故时，应（）。

A.要求设备制造单位进行整改

B.要求设备制造单位进行返修

C.要求设备制造单位进行返工

D.要求总监理工程师签发暂停令【答案】：D144.（2021年真题）建设工程发生质量事故后，有关单位应在（）小时内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。

A.1

B.2

C.24

D.48【答案】：C145.按照可操作性原则，监理工程师要审查承包单位的施工组织设计是否()

A.有能力执行并保证工期和质量目标

B.掌握了本工程的特点及难点

C.采用了先进的技术方案

D.全面分析了施工条件【答案】：A146.某建筑安装工程，已知该工程分部分项工程费为8000万元，措施项目费为500万元，其他项目费100万元，管理费率3％，利润率为4％，规费8％，增值税税率9％，则该工程的含税造价为（）万元。

A.10123.92

B.10427.64

C.10528.88

D.10844.74【答案】：A147.根据《建筑地基基础设计规范》（GB50007），地基土载荷试验应符合的要求是（）。

A.试验基坑宽度不应小于承压板宽度或直径的2倍

B.同一土层参加统计的试验点不应少于5点

C.加荷分级不应少于8级

D.沉降量与承压板宽度或直径之比大于0.08时终止加载【答案】：C148.某工程设计有两个方案：甲方案功能评价系数0．85，成本系数0．92；乙方案功能评价系数0．6，成本系数0．7，则最优方案的价值系数为（）。

A.0.857

B.0.911

C.0.924

D.0.950【答案】：C149.设备制造的质量控制内容中，下列属于设备制造单位质量管理检查资料的是（）。

A.质量责任制

B.制造检验技术标准

C.工序交接检查验收记录

D.设计变更记录【答案】：A150.（2019年真题）关于样本中位数的说法，正确的是（）。

A.样本数为偶数时，中位数是数值大小排序后居中两数的平均值

B.中位数反映了样本数据的分散状况

C.中位数反映了中间数据的分布

D.样本中位数是样本极差值的平均值【答案】：A151.某省会市政府为了对瓜农在城区销售西瓜行为进行管理，成立西瓜管理办公室，并发布了政府《西瓜销售管理办法》，规定西瓜管理办公室有权对本市辖区内的所有西瓜销售进行包括作出罚款在内的管理。瓜农宋某在市区街道上卖瓜违反了相关规定，该办公室以自己名义，根据上述文件对宋某做出了罚款500元的行政处罚。下列哪一选项说法是正确的？

A.宋某提起行政复议，应当以西瓜办为被申请人

B.宋某不服行政处罚决定，向上级人民政府申请复议时，可以一并提出对该文件的审查申请

C.《办法》可以设定警告和罚款，其中罚款数额由省人大常委会决定

D.宋某应在罚款决定作出后60日内申请行政复议，法律规定少于60日的除外【答案】：C152.关于授权性行政法规，下列哪一说法是错误的？

A.尚未制定法律的，全国人大及其常委会有权授权国务院根据实际需要，先制定行政法规

B.授权性行政法规与法律产生冲突的，应当报请全国人大常委会裁决

C.国务院应当在授权期限届满的6个月前，向全国人大常委会报告授权决定实施的情况，全国人大及其常委会应当及时制定法律

D.被授权机关不得将被授权的权利转授给其他机关【答案】：C153.在建设工程进度调整的系统过程中，当分析进度偏差产生的原因之后，首先需要（）。

A.确定后续工作和总工期的限制条件

B.采取措施调整进度计划

C.分析进度偏差对后续工作和总工期的影响

D.实施调整后的进度计划【答案】：C154.钢结构焊接检验中，第三方检验应具有相应检验资质，并由（）委托。

A.施工单位

B.监理单位

C.建设单位

D.钢结构加工单位【答案】：C155.在某工程双代号网络计划中，工作M的最早开始时间为第15天，其持续时间为7天。该工作有两项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第27天和第30天，最迟开始时间分别为第28天和第33天，则工作M的总时差和自由时差（）天。

A.均为5

B.分别为6和5

C.均为6

D.分别为11和6【答案】：B156.单代号网络计划，非终点节点的工作的自由时差等于（）。

A.本工作与紧前工作时间间隔的最大值

B.本工作与紧后工作时间间隔的最大值

C.本工作与紧前工作时间间隔的最小值

D.本工作与紧后工作时间间隔的最小值【答案】：D157.（2017年真题）某工程组织非节奏流水施工，两个施工过程在4个施工段上的流水节拍分别为5、8、4、4天和7、2、5、3天，则该工程的流水施工工期是（）天。

A.16

B.21

C.25

D.28【答案】：C158.某基础工程有挖土、垫层、混凝土浇筑、回填土4个施工过程，分5个施工段组织流水施工，流水节拍均为3天，且混凝土浇筑2天后才能回填土，该工程的施工工期为（）天。

A.39

B.29

C.26

D.14【答案】：C159.监理工程师受业主委托对工程设计进行监理，应实施（）。

A.静态控制

B.被动控制

C.主动控制

D.动态控制【答案】：D160.项目监理机构签发监理通知单时，应要求施工单位在发文本上签字，并注明（）。

A.签收时间

B.签发时间

C.签收人

D.发文人【答案】：A161.用来比较实际进度与计划进度的香蕉曲线法中，组成香蕉曲线的两条线分别是按各项工作的（）安排绘制的。

A.最早开始时间和最迟开始时间

B.最迟开始时间和最迟完成时间

C.最早开始时间和最早完成时间

D.最早开始时间和最迟完成时间【答案】：A162.下列引起费用增加的事项中，属于现场签证范围的是（）。

A.施工合同范围以外的零星工程

B.承包人原因导致的人工、设备窝工

C.纠正施工方案错误引起的费用

D.质量问题返工的工程量【答案】：A163.双代号网络计划中，工作A有两项紧前工作B和C，他们的持续时间分别为5d，5d，7d。工作B和C的最早开始时间为第5d和第7d，则工作A的最早完成时间为（）d。

A.14

B.18

C.19

D.20【答案】：C164.某土方工程，月计划工程量2800m3，预算单价25元/m3；到月末时已完工程量3000m3，实际单价26元/m3，对该项工作采用赢得值法进行偏差分析的说法，正确的是（）。

A.已完成工作实际投资75000元

B.费用绩效指数为0.76

C.进度绩效指数0.93

D.投资偏差为－3000元【答案】：D165.下列流水施工参数中，供某专业工种的工人或某种施工机械进行施工的活动空间是指（）。

A.流水段

B.工作面

C.流水节拍

D.流水步距【答案】：B166.某企业向银行借款，甲银行年利率8％，每年计息一次；乙银行年利率7.8％，每季度计息一次。则()。

A.甲银行实际利率低于乙银行实际利率

B.甲银行实际利率高于乙银行实际利率

C.甲乙两银行实际利率相同

D.甲乙两银行的实际利率不可比【答案】：A167.对于工程量清单中的某些项目，如保养气象记录设备，保养测量设备等一般采用()进行计量支付。

A.均摊法

B.凭证法

C.估价法

D.分析计量法【答案】：A168.下列费用中，属于静态投资的是（）。

A.建设期利息

B.工程建设其他费

C.涨价预备费

D.汇率变动增加的费用【答案】：B169.确定建设工程施工进度控制目标的依据之一是（）。

A.设计进度计划

B.施工总进度计划

C.工程难易程度

D.监理合同中有关工期的要求【答案】：C170.建设单位计划系统中，用来明确各种设计文件交付日期、主要设备交货日期、施工单位进场日期、水电及道路接通日期等的计划表是（）。

A.施工总进度计划表

B.投资计划年度平衡表

C.工程项目进度平衡表

D.工程建设总进度计划表【答案】：C171.进行建设项目经济评价时，确定基准收益率的基础是（）。

A.投资风险

B.机会成本

C.资金限制

D.通货膨账【答案】：B172.某工程基础底板的设计厚度为1m，承包人根据以往的施工经验，认为该设计有问题，未经项目监理机构同意，即按1.2m厚度施工。专业监理工程师在计量时，对承包人多完成的工程量应（）。

A.予以计量

B.不予计量

C.计量一半

D.由发包人与承包人协商处理【答案】：B173.在工程网络计划中，某项工作的自由时差不会超过该工作的()

A.总时距

B.持续时间

C.间歇时间

D.总时差【答案】：D174.抽样检验中，将不合格产品判为合格而误收时所发生的风险称为（）风险。

A.供应方

B.用户

C.生产方

D.系统【答案】：B175.工程质量事故发生后，事故调查组已展开工作的，监理工程师应（）。

A.积极参与事故调查

B.要求施工单位提供相应证据

C.回避参与事故调查

D.积极协助，客观提供相应证据【答案】：D176.在搭接网络计划中，时距就是（）。

A.相邻两项工作之间的时间差值

B.相邻两项工作之间的搭接关系

C.相邻两项工作之间的逻辑关系

D.相邻两项工作之间的工艺间接时间【答案】：A177.在单代号搭接网络计划中，关键线路上（）。

A.相邻两项工作之间的时间间隔全部为零

B.工作的持续时间总和即为计算工期

C.节点的最早时间等于最迟时间

D.相邻两项工作之间的时距全部为零【答案】：A178.（2018年真题）某工程网络计划中，工作D三项紧后工作的最早开始时间分别为16、18和19。工作D的最早开始时间为5，持续时间为9，则工作D的自由时差为（）。

A.2

B.3

C.4

D.5【答案】：A179.施工进度检查的主要方法是将经过整理的实际进度数据与计划逆是进度数据进行比较，其目的是()

A.分析影响施工进度的原因

B.掌握各项工作时差的利用情况