科特迪瓦新工程合同签署：中资企业承包要求合同三篇

科特迪瓦新工程合同签署：中资企业承包要求合同三篇篇一本合同由以下双方于____年____月____日在____地签署：发包方（以下简称“业主”）：科特迪瓦共和国____部/机构（以下简称“业主”）法定地址：____法定代表人/授权代表：____职务：____联系方式：____承包方（以下简称“承包商”）：____公司（以下简称“承包商”）法定地址：____法定代表人/授权代表：____职务：____联系方式：____鉴于业主希望委托承包商实施位于科特迪瓦____地的____项目工程（以下简称“本项目”），承包商愿意接受业主的委托，双方根据相关法律、法规和本合同约定，达成以下协议：第一条项目概况1.1项目名称：____项目1.2项目地点：科特迪瓦____1.3项目内容：本项目主要包括____（详细描述工程范围和工作内容，可引用工程量清单或附件描述，但本合同主体文本不包含附件）。1.4项目规模与工期：本项目计划工期自开工日期起____日历天，预计开工日期为____年____月____日，竣工日期为____年____月____日。第二条合同文件构成2.1组成本合同的文件包括但不限于：(1)本合同协议书；(2)中标通知书；(3)投标函及其附录；(4)业主的技术规格书；(5)承包商的投标函附录；(6)合同专用条款；(7)合同通用条款；(8)标准规范及有关技术文件；(9)图纸；(10)经双方确认的工程量清单；(11)其他构成合同组成部分的文件。2.2合同文件应能相互解释，互为说明。除合同另有约定外，其组成和解释顺序以上述排列为准。当合同文件内容含糊不清或不相一致时，应在不影响工程正常进行的情况下，由双方协商解决；协商不成的，按本合同第____条争议解决约定处理。第三条合同价格与支付3.1本合同采用____（固定总价/固定单价/成本加酬金）方式计价。3.2合同总价款为人民币____元（大写：____元整）或美元____元（大写：____美元整），____（货币名称）。3.3合同价格包括承包商为完成本合同项下全部工程内容所必需的一切成本、费用、利润和税金。3.4支付安排：(1)预付款：合同签订后____日内，业主向承包商支付合同总价款的____%作为预付款，即人民币____元（大写：____元整）或美元____元（大写：____美元整）。(2)进度款：承包商完成工程量达到合同总价款的____%时，业主向承包商支付进度款，金额为合同总价款的____%，即人民币____元（大写：____元整）或美元____元（大写：____美元整）。后续根据工程进度按月（或按阶段）支付，每月支付金额不超过当月已完成合格工程量对应价款的____%。(3)竣工款：本项目竣工验收合格后____日内，业主支付至当期应支付进度款加上合同总价款____%（如有）的金额，即人民币____元（大写：____元整）或美元____元（大写：____美元整）。(4)质保金：合同总价款的____%作为工程质量保证金，即人民币____元（大写：____元整）或美元____元（大写：____美元整），在缺陷责任期满且无遗留缺陷后____日内支付。(5)最终结算：质保金支付后，双方进行最终结算。承包商应根据业主书面要求提交最终结算报告，业主应在收到报告后____日内审核完毕并支付剩余款项。3.5支付货币：合同各项支付均以____（货币名称）支付。3.6税费：承包商应承担其自身应缴纳的所有税费。业主应承担其自身应缴纳与本项目相关的税费。双方应在支付条款中明确各自承担的税种及计算基础。第四条工程进度与工期4.1承包商应按照合同约定的工期编制详细的施工进度计划，报送业主和监理（如有）批准后执行。4.2承包商应按批准的进度计划组织施工，确保工程按期完成。4.3因业主原因、设计变更、不可抗力等非承包商原因导致工期延误，经业主确认后，工期相应顺延。4.4因承包商原因造成工期延误，承包商应承担违约责任，并采取措施加快进度。若延误超过____日，业主有权解除合同。第五条质量与验收5.1承包商应按照合同约定的技术标准、规范和图纸施工，确保工程质量达到____（具体质量标准，如合格、优良等）。5.2承包商应建立完善的质保体系，并接受业主或监理单位的检查和监督。5.3分部分项工程完工后，承包商应自行检查，合格后报请业主或监理验收。验收合格后方可进行下道工序。5.4项目竣工验收按照国家及科特迪瓦相关法律法规和合同约定进行。竣工验收合格后，承包商应向业主提交完整的竣工资料。第六条变更管理6.1任何一方提出变更，均应以书面形式通知对方。6.2变更内容应明确变更的范围、工程量、费用和工期影响。6.3变更费用的计价原则：(1)合同中有适用价格的，按合同价格执行；(2)合同中没有适用价格的，由双方根据变更内容协商确定价格，协商不成的，由____（约定机构，如监理、造价咨询机构）审核确定。6.4变更总价款纳入合同总价，并按支付条款执行。第七条材料与设备7.1承包商应自行负责采购合同约定范围内的所有材料、设备，并确保其质量、性能符合合同要求。7.2主要材料、设备运抵现场后，承包商应向业主和监理（如有）提交出厂合格证、检测报告等质量证明文件，并配合进行检验测试。7.3未经业主书面同意，承包商不得更换合同约定的材料、设备。如确需更换，其性能、质量不得低于原标准，并需重新履行报批程序。第八条风险分配与保险8.1双方根据风险性质和可能性，合理分担合同履行过程中的风险。8.2承包商应承担因其自身原因导致的所有风险。8.3业主应承担与其行为相关的风险以及承包商无法预见和控制的风险。8.4不可抗力事件的风险由双方共同承担后果，但各自承担损失。8.5承包商应按照合同要求投保工程一切险、第三方责任险、人员意外伤害险等，并将保险单副本提交业主备案。保险范围和额度应满足合同要求，并在保险期间持续有效。第九条合同管理与协调9.1双方应指定专门人员负责合同履约过程中的沟通协调。9.2业主应按时提供施工所需条件（如场地、许可等）。9.3承包商应遵守科特迪瓦的法律法规，接受当地有关部门的监督管理，并做好现场文明施工和环境保护工作。第十条缺陷责任期10.1本项目的缺陷责任期为自竣工验收合格之日起____年。10.2在缺陷责任期内，承包商应负责免费修复所有工程缺陷。10.3因承包商原因造成的缺陷，修复费用由承包商承担。若承包商在合理期限内未能修复，业主有权自行或委托第三方修复，费用由承包商承担，工期不予顺延。第十一条合同终止与解除11.1合同的正常终止条件包括：(1)项目按合同约定完成；(2)双方协商一致同意终止；(3)合同约定的其他终止条件。11.2合同的提前终止条件包括：(1)一方严重违约，导致合同目的无法实现；(2)一方破产、解散；(3)发生不可抗力事件，合同无法继续履行；(4)法律法规规定其他可解除合同的情形。11.3合同解除后，双方应进行工程结算，承包商应向业主移交剩余材料、设备、工程设备、文件等，并按约定收回已支付但尚未提供相应服务的款项。因解除合同给对方造成损失的，责任方应予以赔偿。第十二条支付与结算（补充）12.1最终结算应在缺陷责任期满、工程竣工验收合格后____日内完成。承包商应提交结算资料，业主应在收到后____日内完成审核确认。12.2业主应在确认结算结果后____日内，支付剩余应付款项。第十三条不可抗力13.1不可抗力是指合同双方在签订合同时不能预见、对其发生和后果不能避免并不能克服的事件，包括但不限于地震、洪水、战争、动乱等。13.2遭遇不可抗力的一方应在事件发生后____日内书面通知对方，并提供相关证明。13.3因不可抗力导致合同无法履行或延误履行，双方应根据事件影响协商决定是否延期履行、部分履行或解除合同。因不可抗力造成的损失，由双方各自承担。第十四条争议解决14.1因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。14.2协商不成的，任何一方均有权将争议提交____（选择仲裁或诉讼，如：中国国际经济贸易仲裁委员会，在北京仲裁）解决。14.3提交仲裁的，适用仲裁机构的仲裁规则。提交诉讼的，选择____（具体法院）管辖。第十五条法律适用与管辖15.1本合同的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用科特迪瓦法律。15.2与本合同有关的任何法律文件应使用中文和____（另一语言，如法语）书写。若中法文本存在歧义，以中文文本为准。第十六条合同生效与份数16.1本合同自双方授权代表签字并加盖公司公章（或合同专用章）之日起生效。16.2本合同一式____份，业主执____份，承包商执____份，具有同等法律效力。第十七条其他17.1本合同未尽事宜，由双方另行协商签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。17.2本合同的所有通知、请求、文件等均应以书面形式通过专人递送、挂号信、电子邮件等方式送达至本合同首页载明的地址或双方另行书面指定的地址。17.3本合同项下的任何权利或义务均不得转让，但合同另有约定或法律另有规定的除外。17.4本合同受科特迪瓦法律管辖，任何争议均应按照本合同约定解决。（以下无正文）篇二本合同由以下双方于____年____月____日在____地签署：发包方（以下简称“业主”）：科特迪瓦共和国____部/机构（以下简称“业主”）法定地址：____法定代表人/授权代表：____职务：____联系方式：____承包方（以下简称“承包商”）：____公司（以下简称“承包商”）法定地址：____法定代表人/授权代表：____职务：____联系方式：____鉴于业主希望委托承包商实施位于科特迪瓦____地的____项目工程（以下简称“本项目”），承包商愿意接受业主的委托，双方根据相关法律、法规和本合同约定，达成以下协议：第一条项目概况1.1项目名称：____项目1.2项目地点：科特迪瓦____1.3项目内容：本项目主要包括____（详细描述工程范围和工作内容，可引用工程量清单或附件描述，但本合同主体文本不包含附件）。1.4项目规模与工期：本项目计划工期自开工日期起____日历天，预计开工日期为____年____月____日，竣工日期为____年____月____日。第二条合同文件构成2.1组成本合同的文件包括但不限于：(1)本合同协议书；(2)中标通知书；(3)投标函及其附录；(4)业主的技术规格书；(5)承包商的投标函附录；(6)合同专用条款；(7)合同通用条款；(8)标准规范及有关技术文件；(9)图纸；(10)经双方确认的工程量清单；(11)其他构成合同组成部分的文件。2.2合同文件应能相互解释，互为说明。除合同另有约定外，其组成和解释顺序以上述排列为准。当合同文件内容含糊不清或不相一致时，应在不影响工程正常进行的情况下，由双方协商解决；协商不成的，按本合同第____条争议解决约定处理。第三条合同价格与支付3.1本合同采用____（固定总价/固定单价/成本加酬金）方式计价。3.2合同总价款为人民币____元（大写：____元整）或美元____元（大写：____美元整），____（货币名称）。3.3合同价格包括承包商为完成本合同项下全部工程内容所必需的一切成本、费用、利润和税金。3.4支付安排：(1)预付款：合同签订后____日内，业主向承包商支付合同总价款的____%作为预付款，即人民币____元（大写：____元整）或美元____元（大写：____美元整）。(2)进度款：承包商完成工程量达到合同总价款的____%时，业主向承包商支付进度款，金额为合同总价款的____%，即人民币____元（大写：____元整）或美元____元（大写：____美元整）。后续根据工程进度按月（或按阶段）支付，每月支付金额不超过当月已完成合格工程量对应价款的____%。(3)竣工款：本项目竣工验收合格后____日内，业主支付至当期应支付进度款加上合同总价款____%（如有）的金额，即人民币____元（大写：____元整）或美元____元（大写：____美元整）。(4)质保金：合同总价款的____%作为工程质量保证金，即人民币____元（大写：____元整）或美元____元（大写：____美元整），在缺陷责任期满且无遗留缺陷后____日内支付。(5)最终结算：质保金支付后，双方进行最终结算。承包商应根据业主书面要求提交最终结算报告，业主应在收到报告后____日内审核完毕并支付剩余款项。3.5支付货币：合同各项支付均以____（货币名称）支付。3.6税费：承包商应承担其自身应缴纳的所有税费。业主应承担其自身应缴纳与本项目相关的税费。双方应在支付条款中明确各自承担的税种及计算基础。第四条工程进度与工期4.1承包商应按照合同约定的工期编制详细的施工进度计划，报送业主和监理（如有）批准后执行。4.2承包商应按批准的进度计划组织施工，确保工程按期完成。4.3因业主原因、设计变更、不可抗力等非承包商原因导致工期延误，经业主确认后，工期相应顺延。4.4因承包商原因造成工期延误，承包商应承担违约责任，并采取措施加快进度。若延误超过____日，业主有权解除合同。第五条质量与验收5.1承包商应按照合同约定的技术标准、规范和图纸施工，确保工程质量达到____（具体质量标准，如合格、优良等）。5.2承包商应建立完善的质保体系，并接受业主或监理单位的检查和监督。5.3分部分项工程完工后，承包商应自行检查，合格后报请业主或监理验收。验收合格后方可进行下道工序。5.4项目竣工验收按照国家及科特迪瓦相关法律法规和合同约定进行。竣工验收合格后，承包商应向业主提交完整的竣工资料。第六条变更管理6.1任何一方提出变更，均应以书面形式通知对方。6.2变更内容应明确变更的范围、工程量、费用和工期影响。6.3变更费用的计价原则：(1)合同中有适用价格的，按合同价格执行；(2)合同中没有适用价格的，由双方根据变更内容协商确定价格，协商不成的，由____（约定机构，如监理、造价咨询机构）审核确定。6.4变更总价款纳入合同总价，并按支付条款执行。第七条材料与设备7.1承包商应自行负责采购合同约定范围内的所有材料、设备，并确保其质量、性能符合合同要求。7.2主要材料、设备运抵现场后，承包商应向业主和监理（如有）提交出厂合格证、检测报告等质量证明文件，并配合进行检验测试。7.3未经业主书面同意，承包商不得更换合同约定的材料、设备。如确需更换，其性能、质量不得低于原标准，并需重新履行报批程序。第八条风险分配与保险8.1双方根据风险性质和可能性，合理分担合同履行过程中的风险。8.2承包商应承担因其自身原因导致的所有风险。8.3业主应承担与其行为相关的风险以及承包商无法预见和控制的风险。8.4不可抗力事件的风险由双方共同承担后果，但各自承担损失。8.5承包商应按照合同要求投保工程一切险、第三方责任险、人员意外伤害险等，并将保险单副本提交业主备案。保险范围和额度应满足合同要求，并在保险期间持续有效。第九条合同管理与协调9.1双方应指定专门人员负责合同履约过程中的沟通协调。9.2业主应按时提供施工所需条件（如场地、许可等）。9.3承包商应遵守科特迪瓦的法律法规，接受当地有关部门的监督管理，并做好现场文明施工和环境保护工作。第十条缺陷责任期10.1本项目的缺陷责任期为自竣工验收合格之日起____年。10.2在缺陷责任期内，承包商应负责免费修复所有工程缺陷。10.3因承包商原因造成的缺陷，修复费用由承包商承担。若承包商在合理期限内未能修复，业主有权自行或委托第三方修复，费用由承包商承担，工期不予顺延。第十一条合同终止与解除11.1合同的正常终止条件包括：(1)项目按合同约定完成；(2)双方协商一致同意终止；(3)合同约定的其他终止条件。11.2合同的提前终止条件包括：(1)一方严重违约，导致合同目的无法实现；(2)一方破产、解散；(3)发生不可抗力事件，合同无法继续履行；(4)法律法规规定其他可解除合同的情形。11.3合同解除后，双方应进行工程结算，承包商应向业主移交剩余材料、设备、工程设备、文件等，并按约定收回已支付但尚未提供相应服务的款项。因解除合同给对方造成损失的，责任方应予以赔偿。第十二条支付与结算（补充）12.1最终结算应在缺陷责任期满、工程竣工验收合格后____日内完成。承包商应提交结算资料，业主应在收到后____日内完成审核确认。12.2业主应在确认结算结果后____日内，支付剩余应付款项。第十三条不可抗力13.1不可抗力是指合同双方在签订合同时不能预见、对其发生和后果不能避免并不能克服的事件，包括但不限于地震、洪水、战争、动乱等。13.2遭遇不可抗力的一方应在事件发生后____日内书面通知对方，并提供相关证明。13.3因不可抗力导致合同无法履行或延误履行，双方应根据事件影响协商决定是否延期履行、部分履行或解除合同。因不可抗力造成的损失，由双方各自承担。第十四条争议解决14.1因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。14.2协商不成的，任何一方均有权将争议提交____（选择仲裁或诉讼，如：中国国际经济贸易仲裁委员会，在北京仲裁）解决。14.3提交仲裁的，适用仲裁机构的仲裁规则。提交诉讼的，选择____（具体法院）管辖。第十五条法律适用与管辖15.1本合同的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用科特迪瓦法律。15.2与本合同有关的任何法律文件应使用中文和____（另一语言，如法语）书写。若中法文本存在歧义，以中文文本为准。第十六条合同生效与份数16.1本合同自双方授权代表签字并加盖公司公章（或合同专用章）之日起生效。16.2本合同一式____份，业主执____份，承包商执____份，具有同等法律效力。第十七条其他17.1本合同未尽事宜，由双方另行协商签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。17.2本合同的所有通知、请求、文件等均应以书面形式通过专人递送、挂号信、电子邮件等方式送达至本合同首页载明的地址或双方另行书面指定的地址。17.3本合同项下的任何权利或义务均不得转让，但合同另有约定或法律另有规定的除外。17.4本合同受科特迪瓦法律管辖，任何争议均应按照本合同约定解决。（以下无正文）篇三本合同由以下双方于____年____月____日在____地签署：发包方（以下简称“业主”）：科特迪瓦共和国____部/机构（以下简称“业主”）法定地址：____法定代表人/授权代表：____职务：____联系方式：____承包方（以下简称“承包商”）：____公司（以下简称“承包商”）法定地址：____法定代表人/授权代表：____职务：____联系方式：____鉴于业主希望委托承包商实施位于科特迪瓦____地的____项目工程（以下简称“本项目”），承包商愿意接受业主的委托，双方根据相关法律、法规和本合同约定，达成以下协议：第一条项目概况1.1项目名称：____项目1.2项目地点：科特迪瓦____1.3项目内容：本项目主要包括____（详细描述工程范围和工作内容，可引用工程量清单或附件描述，但本合同主体文本不包含附件）。1.4项目规模与工期：本项目计划工期自开工日期起____日历天，预计开工日期为____年____月____日，竣工日期为____年____月____日。第二条合同文件构成2.1组成本合同的文件包括但不限于：(1)本合同协议书；(2)中标通知书；(3)投标函及其附录；(4)业主的技术规格书；(5)承包商的投标函附录；(6)合同专用条款；(7)合同通用条款；(8)标准规范及有关技术文件；(9)图纸；(10)经双方确认的工程量清单；(11)其他构成合同组成部分的文件。2.2合同文件应能相互解释，互为说明。除合同另有约定外，其组成和解释顺序以上述排列为准。当合同文件内容含糊不清或不相一致时，应在不影响工程正常进行的情况下，由双方协商解决；协商不成的，按本合同第____条争议解决约定处理。第三条合同价格与支付3.1本合同采用____（固定总价/固定单价/成本加酬金）方式计价。3.2合同总价款为人民币____元（大写：____元整）或美元____元（大写：____美元整），____（货币名称）。3.3合同价格包括承包商为完成本合同项下全部工程内容所必需的一切成本、费用、利润和税金。3.4支付安排：(1)预付款：合同签订后____日内，业主向承包商支付合同总价款的____%作为预付款，即人民币____元（大写：____元整）或美元____元（大写：____美元整）。(2)进度款：承包商完成工程量达到合同总价款的____%时，业主向承包商支付进度款，金额为合同总价款的____%，即人民币____元（大写：____元整）或美元____元（大写：____美元整）。后续根据工程进度按月（或按阶段）支付，每月支付金额不超过当月已完成合格工程量对应价款的____%。本项目竣工验收合格后____日内，业主支付至当期应支付进度款加上合同总价款____%（如有）的金额，即人民币____元（大写：____元整）或美元____元（大写：____美元整）。(4)质保金：合同总价款的____%作为工程质量保证金，即人民币____元（大写：____元整）或美元____元（大写：____美元整），在缺陷责任期满且无遗留缺陷后____日内支付。(5)最终结算：质保金支付后，双方进行最终结算。承包商应根据业主书面要求提交最终结算报告，业主应在收到后____日内完成审核确认。3.5支付货币：合同各项支付均以____（货币名称）支付。3.6税费：承包商应承担其自身应缴纳的所有税费。业主应承担其自身应缴纳与本项目相关的税费。双方应在支付条款中明确各自承担的税种及计算基础。第四条工程进度与工期4.1承包商应按照合同约定的工期编制详细的施工进度计划，报送业主和监理（如有）批准后执行。4.2承包商应按批准的进度计划组织施工，确保工程按期完成。4.3因业主原因、设计变更、不可抗力等非承包商原因导致工期延误，经业主确认后，工期相应顺延。4.4因承包商原因造成工期延误，承包商应承担违约责任，并采取措施加快进度。若延误超过____日，业主有权解除合同。第五条质量与验收5.1承包商应按照合同约定的技术标准、规范和图纸施工，确保工程质量达到____（具体质量标准，如合格、优良）。5.2承包商应建立完善的质保体系，并接受业主或监理单位的检查和监督。5.3分部分项工程完工后，承包商应自行检查，合格后报请业主或监理验收。验收合格后方可进行下道工序。5.4项目竣工验收按照国家及科特迪瓦相关法律法规和合同约定进行。竣工验收合格后，承包商应向业主提交完整的竣工资料。第六条变更管理6.1任何一方提出变更，均应以书面形式通知对方。6.2变更内容应明确变更的范围、工程量、费用和工期影响。6.3变更费用的计价原则：(1)合同中有适用价格的，按合同价格执行；(2)合同中没有适用价格的，由双方根据变更内容协商确定价格，协商不成的，由____（约定机构，如监理、造价咨询机构）审核确定。6.4变更总价款纳入合同总价，并按支付条款执行。第七条材料与设备7.1承包商应自行负责采购合同约定范围内的所有材料、设备，并确保其质量、性能符合合同要求。7.2主要材料、设备运抵现场后，承包商应向业主和监理（如有）提交出厂合格证、检测报告等质量证明文件，并配合进行检验测试。7.3未经业主书面同意，承包商不得更换合同约定的材料、设备。如确需更换，其性能、质量不得低于原标准，并需重新履行报批程序。第八条风险分配与保险8.1双方根据风险性质和可能性，合理分担合同履行过程中的风险。8.2承包商应承担因其自身原因导致的所有风险。8.3业主应承担与其行为相关的风险以及承包商无法预见和控制的风险。8.4不可抗力事件的风险由双方共同承担后果，但各自承担损失。8.5承包商应按照合同要求投保工程一切险、第三方责任险、人员意外伤害险等，并将保险单副本提交业主备案。保险范围和额度应满足合同要求，并在保险期间持续有效。第九条合同管理与协调9.1双方应指定专门人员负责合同履约过程中的沟通协调。9.2业主应按时提供施工所需条件（如场地、许可等）。9.3承包商应遵守科特迪瓦的法律法规，接受当地有关部门的监督管理，并做好现场文明施工和环境保护工作。第十条缺陷责任期10.1本项目的缺陷责任期为自竣工验收合格之日起____年。10.2在缺陷责任期内，承包商应负责免费修复所有工程缺陷。10.3因承包商原因造成的缺陷，修复费用由承包商承担。若承包商在合理期限