2026年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识考试题库及参考答案详解【综合题】

2026年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识考试题库及参考答案详解【综合题】1.甲与某施工企业于2018年6月1日签订了3年的劳动合同，其中约定试用期3个月，次日合同开始履行。2018年10月12日，甲拟解除劳动合同，则（）。

A.必须取得用人单位同意

B.口头通知用人单位即可

C.应当提前30日内以书面形式通知用人单位

D.应当报请劳动行政主管部门同意后以书面形式通知用人单位【答案】：C2.失去的可以预期取得的利益属于（）。

A.直接损失

B.间接损失

C.边际损失

D.效益损失【答案】：B3.合同生效后，履行地点约定不明确，双方不能达成补充协议，按照交易习惯又无法确定的，给付货币的应该在()履行。

A.给付货币一方所在地

B.接受货币一方所在地

C.合同签订地

D.被告所在地【答案】：B4.（2021年真题第1批）关于著作权保护期的说法，正确的是（）。

A.作者的署名权、修改权、保护作品完整权的保护期为作者终身及其死后50年

B.自然人的作品，其发表权、使用权和获得报酬权的保护期不受限制

C.法人或者其他组织的作品的发表权、使用权和获得报酬权的保护期为50年

D.法人或者其他组织的作品，自创作完成后30年内未发表的，不再受《著作权法》保护【答案】：C5.中标候选人的经营、财务状况发生较大变化，招标人认为可能影响其履约的，应当在发出中标通知书前由（）按照招标文件规定的标准和方法审查。

A.招标人

B.招标人授权的招标代理机构

C.原评标委员会

D.重新组成的评标委员会【答案】：C6.【2018年真题】关于施工许可的说法，正确的是（）。

A.省级人民政府建设主管部门对小型工程限额的调整，应当报国务院建设主管部门备案

B.农民自建低层住宅的，应当申请领取施工许可证

C.限额以下小型工程应当申请取施工许可证

D.施工分包合同签订后，申请领取施工许可证【答案】：A7.根据《房屋建筑工程和市政机场设施工程实行见证取样和送检的规定》，下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检的是（）。

A.用于承重结构的混凝土试块

B.用于墙体混凝土使用的掺加剂

C.用于砌筑结构的钢筋及连接接头试件

D.用于防水工程的水泥制品【答案】：A8.建设工程施工合同无效，将不会产生（）的法律后果。

A.返还财产

B.支付违约金

C.折价补偿

D.赔偿损失【答案】：B9.（2015年真题）关于担保的说法，正确的是（）。

A.担保是用益物权的一种

B.担保的目的是保障特定债权实现

C.担保合同是主合同

D.反担保不适用《担保法》的规定【答案】：B10.关于仲裁调解的说法，正确的有（）。

A.仲裁调解不成的，当事人应当及时起诉

B.仲裁调解可以在裁决作出后进行

C.仲裁调解书与裁决书的执行效力是相同的

D.仲裁调解书一经作出即发生法律效力【答案】：C11.实际施工人利益受到侵害时，其以发包人为被告主张权利的说法，正确的是（）。

A.实际施工人只能以发包人为被告主张权利

B.发包人应当在欠付建设工程价款范围内，对实际施工人承担责任

C.人民法院应当追加转包人或者违法分包人为共同被告

D.发包人应当对实际施工人承担全部责任【答案】：B12.建筑公司总经理王某将列入工程概算的安全施工措施费用50万元挪作他用，工地因安全生产条件不符合国家规定而导致重大经济损失和人员伤亡，王某的行为涉嫌构成（）。

A.渎职罪

B.重大劳动安全事故罪

C.重大责任事故罪

D.工程重大安全事故罪【答案】：B13.（2019年真题）关于法人应当具备条件的说法，正确的是（）。

A.须经有关机关批准

B.有技术负责人

C.承担有限民事责任

D.应当有自己的名称和组织机构【答案】：D14.根据《民法典》的相关规定，下列不适合作为质押财产的是（）。

A.汇票

B.仓单

C.建设用地

D.应收账款【答案】：C15.（2014年真题）关于《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）的说法，正确的是（）。

A.当事人必须采用示范文本

B.采用示范文本是强制性的

C.供当事人订立合同时参考

D.不采用示范文本【答案】：C16.根据《建筑法》，下列情形中，符合施工许可证办理和报告制度的是（）。

A.某工程因故延期开工，向发证机关报告后施工许可证自动延期

B.某工程因地震中止施工，1年后向发证机关报告

C.某工程因洪水中止施工，1个月内向发证机关报告，2个月后自行恢复施工

D.某工程因政府宏观调控停建，1个月内向发证机关报告，1年后恢复施工前报发证机关核验施工许可证A项，建设单位因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过3个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。B项，在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起一个月内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。C项，建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告；中止施工满一年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。2017年版教材P20-21【答案】：D17.仲裁机构作出的裁决生效后，一方不执行的，另一方可向（）申请强制执行。

A.人民法院

B.司法行政机关

C.仲裁机构

D.公安机关【答案】：A18.关于禁止无资质或超越资质承揽工程的说法，正确的是（）。

A.施工总承包单位可以将房屋建筑工程的钢结构工程分包给其他单位

B.总承包单位可以将建设工程分包给包工头

C.联合体承包中，可以以高资质等级的承包方为联合体承包方的业务许可范围

D.劳务分包单位可以将其承包的劳务再分包【答案】：A19.某建设工程按规定于2013年6月1日办理了开工报告审批手续，但因故一直没有开工，同年12月7日准备开工时，建设单位应当()。

A.向发证机关申请延期

B.报批准机关核验开工报告

C.重新办理开工报告批准手续

D.改办施工许可证【答案】：C20.（2017年真题）关于用人单位向劳动者支付报酬的说法，正确的是()。

A.劳动报酬中的货币工资不包括津贴、补贴和奖金

B.用人单位支付的工资可以以实物或有价证券等形式代替货币形式支付

C.劳动者依法参加社会活动期间，用人单位应当依法支付工资

D.劳动者在婚丧假期间，用人单位可以不支付工资【答案】：C21.根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，当事人对工程款付款时间没有约定或者约定不明的，视为应付款时间的是（）。

A.建设工程未交付，工程款也未结算的，为提交竣工结算文件之日

B.建设工程未交付的，为提交竣工结算文件之日

C.建设工程已经实际交付的，为工程竣工验收合格之日

D.建设工程已经实际交付的，为当事人起诉之日【答案】：B22.按照《招标投标法》及相关规定，必须进行施工招标的工程项目是（）。

A.施工企业在其施工资质许可范围内自建自用的工程

B.属于利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工的工程

C.施工主要技术采用特定的专利或者专有技术的工程

D.关系到社会公共利益的大型经济适用住房工程【答案】：D23.根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，建设单位在编制()时，应当确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用。

A.工程预算

B.工程估算

C.工程决算

D.工程概算【答案】：D24.下列关于法人及法定代表人的说法中，正确的是（）。

A.法定代表人以自己的名义从事民事活动

B.法人以其部分财产独立承担民事责任

C.机关法人属于非营利法人

D.依法成立是法人产生的必经程序【答案】：D25.关于施工质量检验和返修的说法，不正确的有（）。

A.隐蔽工程在隐蔽前，施工单位通知建设单位或监理单位即可

B.竣工验收时发现质量问题的工程，由施工单位负责返修

C.严重工程质量问题相关责任单位已被撤销的，可追究项目负责人的责任

D.工程质量检测机构不得转让检测业务【答案】：A26.某地方建设行政管理部门于2012年5月10日针对某建筑公司恶意拖欠劳务费用下发了给予其一年内禁止在本区域内参加投标的处罚决定，建筑公司于2012年5月15日收到该处罚通知，建筑公司对此不服的话最迟应于（）前提起行政复议。

A.2012年6月10日

B.2012年6月15日

C.2012年7月10日

D.2012年7月15日【答案】：D27.下列情形中，注册建造师将被处以吊销执业资格证书的情况有（）。

A.在执业过程中实施商业贿赂的

B.允许他人以自己的名义从事执业活动的

C.因过错造成重大质量事故的

D.未办理变更注册而继续执业的【答案】：C28.（2016年真题）根据《生产安全事故预告和调查处理条例》，事故发生后，下列说法正确的是（）。

A.单位负责人接到报告后，应当于2小时内向有关部门报告

B.单位负责人应当向单位所在地的有关部门报告

C.事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告

D.情况紧急时，事故现场有关人员应当直接向事故发生地的有关部门报告【答案】：C29.【2018年真题】施工企业向某律师出具的民事诉讼授权委托书中仅写明代理权限是“全权代理”。下列与诉讼有关的行为中，该律师享有代理权的是（）。

A.放弃诉讼请求

B.与对方当事人进行和解

C.提起上诉

D.提供证据【答案】：D30.关于建设工程依法实行工程监理的说法，正确的是（）

A.建设单位应当委托该工程的设计单位进行工程监理

B.建设单位应当委托具有相应资质等级的工程监理单位进行监理

C.工程监理单位不得与建设单位有隶属关系

D.工程监理单位不得与该工程的设计单位有隶属关系【答案】：B31.下列情形中，不会导致劳动合同无效或者部分无效的有（）。

A.以胁迫的手段，使对方在违背真实意思的情况下订立

B.乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立

C.用人单位免除自己的法定责任、排除劳动者权利的

D.重大误解，在违背真实意思的情况下订立【答案】：D32.《建设工程施工合同（示范文本）》由（）三部分组成。

A.合同总则、合同分则、合同附则

B.合同总则、通用条件、专用条件

C.合同协议书、通用合同协议书、专用合同条款

D.合同协议书、合同协议书、合同附件【答案】：C33.下列关于承揽合同法律特征的表述中，错误的是（）。

A.承揽人和定作人的权利义务要有对应关系

B.承揽合同的标的包括加工、定作、修理、复制、测试、检验等工作及其成果

C.在确保标的物质量的前提下，承揽人有权将承揽的辅助工作交由第三人完成

D.为确保标的物的质量，定作人必须管理承揽人的工作过程【答案】：D34.企业取得建筑业企业资质后不再符合相应资质条件的，责令限期改正，逾期不改的，资质许可将被（）。

A.撤回

B.撤销

C.注销

D.作废【答案】：A35.代理人超越代理权所为的民事行为，其后果是()

A.代理人告知被代理人后，被代理人即承担民事责任

B.经被代理人追认后，被代理人才承担民事责任

C.代理人与被代理人负连带责任

D.先由代理人承担责任，再由被代理人承担补充责任【答案】：B36.下列关于开标与评标活动，说法正确的是（）。

A.评标委员会成员名单应当在开标时公布

B.招标文件设有标底和最高投标限价的，应当在评标后公布

C.投标人对开标有异议的，应当在开标现场当场提出

D.投标人提交两个以上报价且未声明哪一个有效的，评标委员会可以要求投标人书面澄清说明【答案】：C37.某工程竣工验收时发现隐蔽工程质量检查不合格，经查，是由于设计缺陷造成的，下列说法中，正确的是（）。

A.承包人应负责返修，费用由发包人先行承担

B.设计人应负责返修，费用由设计方先行承担

C.承包人应负责返修，费用由承包人先行承担

D.由设计缺陷造成质量不合格的，承包人不负责返修【答案】：A38.（2017年真题）施工企业发生的下列事故中，可构成工程重大安全事故罪的是（）。

A.劳务作业人员王某在施工中不慎从楼上坠亡

B.施工企业工程施工质量不符合标准，造成建筑物倒塌，砸死砸伤多人

C.施工企业对裸露地面的钢筋未采取防护和警示措施，造成路人李某摔成重伤

D.劳务作业人员张某在工地食堂下毒，致使劳务作业人员集体中毒【答案】：B39.根据《中华人民共和国保险法》，投保人参保建筑工程一切险的建筑工程项目，保险人须负责赔偿因（）造成的损失和费用。

A.设计错误

B.原材料缺陷

C.不可预料的意外事故

D.工艺不完善【答案】：C40.（2019年真题）下列管辖不是《民事诉讼法》规定的民事案件管辖的是()。

A.仲裁管辖

B.级别管辖

C.地域管辖

D.移送管辖【答案】：A41.根据《劳动争议调解仲裁法》第19条的规定，劳动争议仲裁委员会的组成人员不包括()

A.劳动行政部门代表

B.工会代表

C.职工代表

D.企业方面代表组成【答案】：C42.下列选项中，关于保险的表述不正确的是（）。

A.工程开工前，建设单位应为施工现场从事危险作业的施工人员办理意外伤害保险，受益人由被保险人或投保人指定，投保人、被保险人可以为受益人

B.财产保险标的危险程度显著增加，被保险人应及时通知，保险人可增加保费或解除合同

C.人寿保险费不得以诉讼方式要求支付

D.建筑工程一切险的被保险人可以是业主，也可以是承包商或者分包商【答案】：A43.（2019年真题）人民法院确定举证期限，当事人提供新的证据的第二审案件不得少于()。

A.15日

B.20日

C.30日

D.10日【答案】：D44.注册建造师继续教育证书是其延续注册、变更注册的重要依据之一，注册一个专业的建造师有效期内应参加不少于（）学时的继续教育。

A.30

B.60

C.90

D.120【答案】：D45.预制件定作合同总价款100万元，施工企业向预制件厂支付定金50万元。预制件厂不履行合同，则应当共计返还（）万元。

A.50

B.70

C.100

D.150【答案】：B46.关于民事诉讼管辖权异议的说法，正确的是（）。

A.人民法院受理案件后，当事人对管辖权有异议的，应当在法庭辩论终结前提出

B.人民法院对当事人提出的异议，审查后认为异议成立的，裁定驳回起诉

C.当事人未提出管辖权异议并应诉答辩的，视为受诉人民法院有管辖权

D.对人民法院就级别管辖权异议作出的裁定，当事人不得提起上诉【答案】：C47.《刑法》规定,投标人相互串通投标报价,损害招标人或者其他投标人利益,情节严重的,处(),并处或者单处罚金。

A.3年以下有期徒刑或者拘役

B.3年以上7年以下有期徒刑

C.3年以下有期徒刑或者管制

D.10年以上有期徒刑【答案】：A48.（2015年真题）根据《建设工程质量管理条例》，在工程建设过程中，对违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故，构成犯罪的，应对（）依法追究刑事责任。

A.法定代表人

B.经营负责人

C.直接责任人

D.项目负责人【答案】：C49.环境保护“三同时”制度是指建设项目需要配套的环境保护设施，必须与主体工程（）。

A.同时论证、同时评价、同时投资

B.同时投资、同时施工、同时评价

C.同时设计、同时施工、同时投产使用

D.同时设计、同时施工、同时竣工验收【答案】：C50.某施工企业在异地设有项目部，项目部与材料供应商订立了采购合同。材料交货后货款未支付，供应商应以（）为被告人向人民法院起诉，要求支付材料款。

A.施工企业

B.项目经理部

C.该项目的建设单位

D.该项目的监理单位【答案】：A51.2015年9月15日，甲公司与丙公司订立书面协议转让其对乙公司的30万元债权，同年9月25日甲公司将该债权转让通知了乙公司。关于该案的说法，正确的是（）。

A.甲公司与丙公司之间的债权转让协议于2015年9月25日生效

B.丙公司自2015年9月15日起可以向乙公司主张30万元的债权

C.甲公司和乙公司就30万债务的清偿对丙公司承担连带责任

D.甲公司和丙公司之间的债权转让行为于2015年9月25日对乙公司发生效力【答案】：D52.在下列几种情形中，用人单位可以解除劳动合同，但是应当提前30天以书面形式通知劳动者本人的是（）。

A.王某在试用期内迟到、早退，不符合录用条件

B.李某因为犯盗窃罪，被判处有期徒刑3年

C.孔某在外出执行任务时因公负伤，成为残疾人

D.吴某在休息日酗酒后摔伤住院，出院后不能从事原工作也不能从事单位另行安排的工作【答案】：D53.关于人民法院管辖权的说法，正确的是（）。

A.原告向两个以上有管辖权的人民法院起诉的，由最先受理的人民法院管辖

B.有管辖权的人民法院由于特殊原因，不能行使管辖权的，移送上级人民法院直接管辖

C.两个以上人民法院都有管辖权的诉讼，原告可以向其中一个人民法院起诉

D.人民法院之间因管辖权发生争议，报请共同上级人民法院直接管辖【答案】：C54.关于建筑市场诚信行为及招投标违法行为公告修正、变更或撤销，说法正确的是（）。

A.原行政处理决定被依法变更撤销，公告部门应及时对公告记录予以变更删除，并在公告平台上予以声明

B.被公告单位的整改经审核确有实效，应及时变更或删除该不良记录

C.行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，公告部门依法停止对违法行为记录的公告

D.公告部门收到更正申请后在5个工作日内核对，认为公告记录与行政处理决定相符的，不必告知申请人【答案】：A55.在工地驾车作业时违反操作规程，不慎将一名施工工人扎死，这种行为应当属于（）。

A.意外事件

B.交通事故

C.重大责任事故罪

D.过失致人死亡【答案】：C56.根据《建筑市场诚信行为信息管理办法》，关于建筑市场诚信行为记录信息的公布期限的说法，正确的是（）。

A.对整改确有实效的，经企业申请、审批，可缩短其不良记录信息公布期限，但公布期限最短不得少于6个月

B.建筑市场诚信行为不良信用信息的公布期限一般为6个月至3年，并不得低于相关行政处罚期限

C.对招标投标违法行为记录公告期限为1年

D.行政处理决定认定对招标投标当事人资质限制期限短于6个月的，公告期限从其决定【答案】：B57.下列施工单位人员中不必经建设主管部门考核合格即可任职的是（）。

A.项目安全生产管理人员

B.项目技术员

C.企业主要负责人

D.项目经理【答案】：B58.（2018年真题）关于仲裁裁决执行效力的说法，正确的是（）。

A.一方当事人不履行仲裁裁决的，另一方当事人应当向作出裁决的仲裁机构申请执行

B.仲裁裁决只在国内生效

C.当事人申请执行仲裁裁决的案件，由被执行人所在地或者被执行财产所在地的基层人民法院管辖

D.申请仲裁裁决强制执行的期间为2年【答案】：D59.以下关于安全事故调查的说法中正确的是（）。

A.较大事故由事故发生地省级人民政府负责调查

B.特别重大事故以下等级事故，事故发生地与事故发生单位不在同一个县级以上行政区域的，由事故发生单位所在地人民政府负责调查

C.未造成人员伤亡的一般事故,县级人民政府也可以委托事故发生单位组织事故调查组进行调查

D.事故调查组应当自事故发生之日起15日内提交事故调查报告【答案】：C60.（2018年真题）施工企业将工程隐蔽部位覆盖后，建设单位对质量有疑问并要求施工企业对已覆盖的部位揭开重新检查的，其费用、工期和利润的承担原则是（）。

A.经检查证明工程质量不符合合同要求的，由施工企业承担由此增加的费用和延误的工期

B.经检查证明工程质量不符合合同要求的，由施工企业承担由此增加的费用，建设单位承担延误的工期

C.经检查证明工程质量符合合同要求的，建设单位只承担由此延误的工期并支付施工企业合理的利润

D.经检查证明工程质量符合合同要求的，建设单位只承担由此增加的费用和延误的工期【答案】：A61.某房地产开发公司在某市老城区拟开发的一住宅小区项目涉及到拆迁，则房地产公司申领施工许可证前，()。

A.拆迁工作必须全部完成

B.拆迁补偿安置资金全部到位

C.拆迁工程量已完成50％

D.有保证工程质量和安全的具体措施【答案】：D62.根据《建筑市场信用管理暂行办法》，关于建筑市场诚信行为公告的说法，正确的是（）。

A.不良信用信息公告期限一般为3年

B.对招标投标违法行为记录公告期限为1年

C.行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，公告部门应暂停对违法行为记录的公告

D.原行政处理决定被依法变更或撤销的，公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销，并在公告平台上予以声明【答案】：D63.2018年6月10日，某施工企业委托某专利事务所申请专利。6月12日该专利事务所向国家专利局提出申请。2018年6月16日，国家专利局作出授予发明专利权的决定并予以公告。该专利权届满的期限是（）。

A.2028年6月12日

B.2028年6月16日

C.2038年6月12日

D.2039年6月16日【答案】：C64.宪法是由（）依照特别程序制定的具有最高效力的根本法。

A.国务院

B.全国人民代表大会常务委员会

C.省级人民政府

D.全国人民代表大会【答案】：D65.关于强制性标准监督检查的内容，下列表述不符合《实施工程建设强制性标准监督规定》的是（）。

A.工程项目采用的材料、设备是否符合强制性标准的规定

B.工程中采用的计算机软件的内容是否符合计算机行业标准的规定

C.有关工程技术人员是否熟悉、掌握强制性标准

D.工程中采用的导则、指南、手册的内容是否符合强制性标准的规定【答案】：B66.关于建设工程价款优先受偿权的说法，正确的是（）。

A.建设工程价款优先受偿权与抵押权效力相当，优于其他债权

B.装饰装修工程的承包人，无权主张建设工程价款优先受偿权

C.承包人就逾期支付建设工程价款的利息、违约金、损害赔偿金等主张优先受偿的，人民法院不予支持

D.建设工程价款优先受偿权的起算日为建设工程竣工验收之日【答案】：C67.某工地发生火灾事故，总包单位及时报告后发现伤亡人数又有增加，则（）。

A.应自事故发生之日起15日内补报

B.应自事故发生之日起30日内补报

C.应自事故发生之日起10日内补报

D.应自事故发生之日起7日内补报【答案】：D68.在建设工程施工合同履行中，建设单位没有及时检查隐蔽工程，承包人（）。

A.只能顺延工期，无权要求赔偿停工、窝工损失

B.可以顺延工期，并要求赔偿停工、窝工损失

C.可以顺延工期，对隐蔽工程的质量缺陷不承担责任

D.既无权顺延工期，也无权要求赔偿停工、窝工损失【答案】：B69.根据《民事诉讼法》，人民法院接受当事人的财产保全申请后.对情况紧急的，最迟在（）小时内作出裁定。

A.6

B.12

C.24

D.48【答案】：D70.某工程项目为赶工期而昼夜施工，严重影响了相邻小区居民的休息，经现场劝阻无效，居民便成立维权小组与该施工企业谈判，要求其停止夜间施工，并赔偿2万元作为抚慰金。关于该施工企业与相邻小区居民之间的关系，以下表述正确的是()。

A.其间构成了不当得利之债

B.其问构成了无因管理之债

C.其间构成了侵权之债

D.其问没有形成债的关系【答案】：C71.劳动者可以立即解除劳动合同且无需事先告知用人单位的情形是（）。

A.用人单位未按照劳动合同约定提供劳动包含或者劳动条件

B.用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动

C.用人单位未及时足额支付劳动报酬

D.用人单位制定的规章制度违反法律、法规的规定，损害劳动者的权益【答案】：B72.关于建设工程超过合理使用年限后需要继续使用的说法，正确的是（）。

A.经过勘察、设计单位鉴定，制订技术加固措施，在设计文件中重新界定使用期

B.建设工程超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托原勘察、设计单位鉴定

C.根据鉴定结果采取加固、维修等措施的，需经原施工企业进行加固维修和补强

D.不经鉴定、加固等而违法继续使用造成损失的，由产权所有人和原施工企业承担连带责任【答案】：A73.某项目建设单位按照合同价款中建设工程安全费用数额及时支付给施工单位，施工中，施工单位该部分费用不能用于（）。

A.购买施工安全防护用具

B.安全设施的更新

C.安全施工措施的落实

D.职工安全事故的赔偿【答案】：D74.某建筑公司于2020年4月2日提出申请，于2020年4月15日获得工商行政管理部门核准营业执照，于5月10日提出申请，于6月20日获得建设行政主管部门核准资质证书，则该建筑公司具备法人资格的时间为（）。

A.2020年4月2日

B.2020年4月15日

C.2020年5月10日

D.2020年6月20日【答案】：B75.建筑工程一切险承保的危险与损害涉及面很广，但按国际惯例，下列情形属于除外情形的是()

A.因设计错误(结构缺陷）而造成的损失

B.灭火或其他救助所造成的损失

C.由于工人、技术人员缺乏经验造成的损失

D.建筑材料在工地范围内的运输过程中遭受的损失【答案】：A76.关于买卖合同中标的物毁损灭失的风险承担，如果当事人没有约定交付地点或者约定不明确，下列说明中正确的是（）。

A.标的物毁损灭失的风险，在标的物交付之后由出卖人承担

B.出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，毁损灭失的风险自承运人将货物交付给买受人时由买受人承担

C.对于需要运输的标的物，出卖人将标的物交给第一承运人后，毁损灭失的风险由买受人承担

D.出卖人依约将标的物置于交付地点，买受人违反约定没有收取的，标的物毁损灭失的风险自出卖人将标的物置于交付地点时由买受人承担【答案】：B77.关于知识产权的期限性的说法，正确的是（）。

A.期限由当事人约定

B.超过期限，权利经注销消灭

C.期限的设定与社会公共利益相关

D.期限的设定与国家之间的利益相关【答案】：C78.（2016年真题）在城市规划区内以划拨方式提供国有土地使用权的建设工程，建设单位在办理用地批准手续前，必须先取得该工程的()。

A.施工许可证

B.建设工程规划许可证

C.质量安全报建手续

D.建设用地规划许可证【答案】：D79.关于保险主体的说法，正确的是（）。

A.被保险人负有支付保险费的义务

B.投保人可以与被保险人不一致

C.受益人应当是被保险人

D.被保险人不得为两个以上【答案】：B80.2007年9月20日，施工单位与建材商签订了一份买卖合同，约定将工程完工后剩余的石材以8万元的价格卖给建材商，合同履行地为施工单位所在地。9月28日，建材商依约交付1万元定金。9月29日，施工单位为建材商代为托运。9月30日，建材商收到货物，但并没有按照约定在货到时付款。

A.可以同时适用定金与违约金的约定

B.只可选择适用其中一项约定

C.只能适用违约金约定

D.只能适用定金约定【答案】：B81.下列关于招标代理的叙述中，错误的是（）。

A.招标人有权自行选择招标代理机构，委托其办理招标事宜

B.任何单位和个人不得以任何方式为招标人指定招标代理机构

C.招标人具有编制招标文件和组织评标能力的，可以自行办理招标事宜

D.依法必须进行招标的项目，招标人自行办理招标事宜的，应当向有关行政监督部门申请核准【答案】：D82.根据《绿色施工导则》，建筑垃圾的再利用和回收率力争达到（）。

A.20%

B.40%

C.50%

D.30%【答案】：D83.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，须逐级上报至省、自治区、直辖市人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门的事故是()

A.特别重大事故

B.重大事故

C.较大事故

D.一般事故【答案】：C84.（2021年第2批真题）根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，关于危大工程专项施工方案的说法，正确的是()。

A.危大工程实行分包的，专项施工方案应当由相关专业分包单位组织编制

B.分包单位组织编制的专项施工方案应当由分包单位负责人签字并加盖单位公章

C.超过一定规模的危大工程，建设单位应当组织专家会议论证专项施工方案

D.危大工程实行施工总承包的，专项施工方案应当由施工总承包单位编制【答案】：D85.（2018年真题）根据《建设工程安全生产管理条例》，施工总承包项目的分包工程发生施工生产安全事故，负责向政府安监部门和有关部门上报事故的是（）。

A.分包单位

B.总承包单位

C.建设单位

D.现场安全责任人【答案】：B86.某工程施工联合体参加资格预审并获得通过后，投标文件中其组成成员发生变化，虽未经招标人同意，但新联合体仍然符合资格预审条件要求，则招标人（）。

A.可以认定投标文件有效

B.征得评标委员会同意后可以认定投标文件有效

C.应当认定投标文件无效

D.征得其他所有人同意后可以认定投标文件无效【答案】：C87.关于法的效力层级的说法中，正确的是（）。

A.当一般规定与特别规定不一致时，优先适用一般规定

B.地方性法规的效力高于本级地方政府规章

C.特殊情况下，法律、法规可以违背宪法

D.行政法规的法律地位仅次于宪法【答案】：B88.承包商乙在施工合同的履行中拖延工期2个月，给发包人甲造成了较大的经济损失，则发包人甲可向乙公司主张（）之债。

A.合同

B.侵权

C.不当得利

D.无因管理【答案】：A89.关于民事诉讼审判程序的说法，正确的是（）。

A.一审程序包括普通程序和特殊程序

B.必须以书面形式起诉

C.适用普通程序审理的案件，应当在立案之日起6个月内审结

D.提交起诉状的同时提交全部证据【答案】：C90.下列情形的建筑市场各方主体，除（）以外都将被列入建筑市场主体“黑名单”。

A.经法院判决认定为拖欠工程款且拒不履行生效法律文书确定的义务的

B.进行违法分包的

C.发生转包、出借资质，受到行政处罚的

D.利用虚假材料、以欺骗子段取得企业资质的【答案】：B91.关于建设工程中代理的说法，正确的是（）。

A.建设工程合同诉讼只能委托律师代理

B.建设工程中的代理主要是法定代理

C.建设工程中应由本人实施的民事法律行为，不得代理

D.建设工程中为被代理人的利益，代理人可直接转托他人代理【答案】：C92.关于民事诉讼审判程序的说法，正确的是（）。

A.一审程序包括普通程序和特殊程序

B.必须以书面形式起诉

C.适用普通程序审理的案件，应当在立案之日起6个月内审结

D.提交起诉状的同时提交全部证据【答案】：C93.某工程施工合同约定2003年1月1日业主应向承包商支付工程款，如果承包商一直没有提出索要工程款的要求，业主也没有主动提出同意支付工程款，则()。

A.截止于2006年1月1日，承包商丧失诉讼权

B.2006年1月1日以后，即使业主同意支付工程款，承包商也无权收取

C.截止于2006年1月1日，承包商丧失胜诉权

D.承包商获得工程款的权利最长保护期限是2年【答案】：C94.（2016年真题）关于垫资的说法，正确的是()。

A.法律、行政法规明确禁止垫资行为

B.垫资的法律性质是工程欠款

C.当事人对垫资利息未作约定的，法院不予支持利息

D.当事人约定垫资利息的，其利率最高为同期银行贷款利率的4倍【答案】：C95.阳光工程公司提出同公司员工李某解除合同，并经双方协商一致，解除了劳动合同。李某在该公司工作了2年4个月，解除合同前李某月工资2400元。李某要求公司经济补偿，而阳光公司认为是双方协商终止合同，不应当进行经济补偿。根据《劳动法》的规定，下列说法正确的是(）。

A.阳光公司无需给予李某任何经济补偿

B.阳光公司应当给予李某6000元经济补偿

C.阳光公司应当给予李某7200元经济补偿

D.阳光公司应当给予李某5600元经济补偿【答案】：B96.（2018年真题）根据《政府采购法实施条例》，政府采购工程依法不进行招标的，可以采用的采购方式是（）。

A.询价

B.单一来源采购

C.直接确定

D.框架协议【答案】：B97.根据安全生产许可证的取得条件，必须持操作证书上岗的人员是（）。

A.项目经理

B.脚手架作业人员

C.专职安全员

D.BIM系统操作员AC虽然也是持证上岗，但持的不是操作证。操作证是干事的，而项目管理和安全人员是管事的。【答案】：B98.（2021年真题第1批）下列建设工程项目中，属于依法必须进行招标的项目是（）。

A.使用预算资金100万元，并且该资金占投资额10%以上的项目

B.使用国有企业资金100万元，并且该资金占投资额10%以下的项目

C.使用预算资金300万元，并且该资金占投资额10%以上的项目

D.使用国有事业单位资金300万元，并且该资金占投资额10%以下的项目【答案】：C99.关于施工生产安全事故报告的说法，正确的是（）。

A.事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报

B.报告事故发生地点不包括具体发生地点以外的波及区域

C.单位负责人接到报告后，应立即向县级以上人民政府报告

D.立即报告是指在事故发生1小时内报告【答案】：A100.《中华人民共和国建设工程质量管理条例》属于（）。

A.法律

B.行政法规

C.部门规章

D.司法解释【答案】：B101.下列关于建筑业企业资质的表述中，不正确的是（）。

A.建筑业企业可以申请多项建筑业企业资质

B.建筑业企业必须具备至少一项企业资质

C.企业资质证书的有效期为3年

D.首次申请或增项申请资质，应当申请最低等级资质【答案】：C102.关于法律责任的说法，正确的有（）。

A.法律责任的认定和追究，由国家专门机关依法定程序进行

B.罚金是行政责任的承担方式

C.附加刑需要与主刑合并适用

D.没收违法所得是刑事责任的承担方式【答案】：A103.以下属于企业主要负责人安全生产责任的是（）。

A.现场监督危险性较大工程安全专项施工方案实施情况

B.保证本单位安全生产投入的有效实施

C.确保项目安全生产费用有效使用

D.定期考核分包企业安全生产管理情况【答案】：B104.某人以其居住的别墅作为担保，该种担保方式属于（）。

A.定金

B.质押

C.留置

D.抵押【答案】：D105.下列关于施工单位质量责任的说法，正确的有（）。

A.建筑施工企业对工程的施工质量负责

B.建设工程质量责任与施工质量责任的责任主体完全相同

C.施工单位是建设工程质量的唯一责任主体

D.总、分包单位对建设工程的质量负连带责任【答案】：A106.下列关于债的表述，正确的是（）。

A.债权只有通过当事人的约定才能产生

B.债权是相对权，债权人只能向特定的人主张自己的权利

C.在施工合同中，建设单位是债权人，施工单位是债务人

D.建筑物倒塌造成他人损害的，由施工单位和监理单位承担连带责任【答案】：B107.（2018年真题）根据《建设工程安全生产管理条例》，施工总承包项目的分包工程发生施工生产安全事故，负责向政府安监部门和有关部门上报事故的是()。

A.分包单位

B.总承包单位

C.建设单位

D.现场安全责任人【答案】：B108.（2017年真题）行政机关作出的下列决定中，当事人不能申请行政复议的是（）。

A.行政处分或者其他人事处理决定

B.限制人身自由的行政强制措施决定

C.罚款、没收非法财物等行政处罚措施

D.有关许可证、执照等证书变更、中止、撤销的决定【答案】：A109.污水经过一级处理以后，附着于悬浮物的有机物可去除（）左右。

A.30%

B.40%

C.50%

D.60%【答案】：A110.关于定金的说法，正确的是（）。

A.债务人履行债务后，定金不可抵作价款

B.订金与定金的法律效果相同

C.定金超过合同金额的20%，则定金无效

D.定金的法律性质是担保【答案】：D111.（2016年真题）投标人对开标投诉的，依法应当先向()提出异议。

A.评标委员会

B.招标人

C.纪律检查委员会

D.有关行政监督部门【答案】：B112.施工单位试验员王某在混凝土浇筑现场，欲对正在浇筑的二层框架柱混凝土取样、制备试块，监督此过程的应当是（）。

A.施工单位项目经理

B.质监站质监人员

C.监理工程师

D.施工单位施工员【答案】：C113.根据《建筑法》的规定，为保证施工企业的职工在发生工伤时及时得到医治，建筑施工企业应当（）。

A.在投标时为职工办理意外伤害保险

B.为职工参加工伤保险缴纳工伤保险费

C.在中标后为职工办理意外伤害保险

D.为从事危险作业的职工办理意外伤害保险【答案】：B114.（2019年真题）甲与某施工企业于2018年6月1日签订了3年的劳动合同，其中约定试用期3个月，次日合同开始履行。2018年10月12日，甲拟解除劳动合同，则()。

A.必须取得用人单位同意

B.口头通知用人单位即可

C.应当提前30日以书面形式通知用人单位

D.应当报请劳动行政主管部门同意后以书面形式通知用人单位【答案】：C115.在建设工程竣工验收后，向建设行政主管部门或者其他有关部门移交建设项目档案的主体是（）。

A.施工单位

B.设计单位

C.监理单位

D.建设单位【答案】：D116.关于对潜在投标人进行资格预审的规定，下列表述错误的是()。

A.应当发布资格预审公告、编制资格预审文件

B.资格预审结束后，招标人应当及时向资格预审申请人发出资格预审结果通知书

C.未通过资格预审的申请人可以再次提出资格预审申请

D.通过资格预审的申请人少于3个的，应当重新招标【答案】：C117.沉井封底前自沉速率应小于（）。

A.10mm/8h

B.15mm/8h

C.20mm/8h

D.25mm/8h【答案】：A118.关于建筑市场诚信行为的公布内容和范围，下列说法中，正确的是（）。

A.招标投标违法行为记录公告涉及商业秘密的一律不得公开

B.招标投标违法行为记录公告涉及个人隐私的一律不得公开

C.招标投标违法行为记录公告涉及公共利益的一律不得公开

D.招标投标违法行为记录公告涉及国家秘密的一律不得公开【答案】：D119.（2020年真题）根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》，关于工程价款结算的说法，正确的是()。

A.当事人就同一建设工程订立的数份建设工程施工合同均无效，建设工程质量合格，可以直接参照最后订立的合同结算建设工程价款

B.当事人就同一建设工程订立的数份建设工程施工合同均无效，建设工程质量不合格，可以参照实际履行的合同结算建设工程价款

C.当事人就同一建设工程订立的数份建设工程施工合同均无效，建设工程质量合格，可以请求参照实际履行的合同结算建设工程价款

D.当事人签订的建设工程施工合同与招标文件、投标文件、中标通知书载明的工程范围、建设工期、工程质量、工程价款不一致的，应当将建设工程施工合同作为结算建设工程价款的依据【答案】：C120.关于需要消防设计的工程建筑，以下说法正确的是（）。

A.建设单位必须将规划设计文件报送公安消防机构审核

B.未经报送消防审核所需资料，建设行政主管部门可以颁发施工许可证

C.需要变更消防设计的，应当报送原审核机构备案

D.应当进行消防验收的建设工程未经公安消防机构消防验收，不得投入使用【答案】：D121.甲建设单位与乙设计单位签订了设计合同，合同约定设计费为200万元。定金为设计费的15%,甲支付定金后，如果乙在规定期限内不履行合同，甲可以要求乙返还（）万元。

A.80

B.60

C.40

D.30【答案】：B122.因企业分立而新设立的建筑业企业，其资质等级应按（）。

A.原企业的资质等级确定

B.降低一级原企业的资质等级确定

C.最高资质等级核定

D.申请重新核定建筑业企业资质等级确定【答案】：D123.根据《招标投标法实施条例》，履约保证金的上限是中标合同金额的（）。

A.2％

B.5％

C.10％

D.20％【答案】：C124.下列损失属于建筑工程一切险保险范围的是（）。

A.设计错误引起的缺陷

B.地震引起的损失

C.工艺不善引起的保险财产本身的损失

D.非外力引起的机械装置本身的损失【答案】：B125.《民法典》规定，债权人转让权利的，应当（）。

A.取得债务人同意

B.通知债务人

C.征得主管部门批准

D.依法进行备案登记【答案】：B126.《建设工程质量管理条例》规定,对于涉及（）的装修工程，建设单位要有设计方案。

A.变更工程竣工日期

B.建筑主体和承重结构变动

C.增加工程造价总额

D.改变建筑工程一般结构【答案】：B127.（2019年真题）暂时不能开工的建设用地，超过()的，应当进行绿化、铺装或者遮盖。

A.1个月

B.3个月

C.2个月

D.6个月【答案】：B128.根据《历史文化名城名镇名村保护条例》可以申报历史文化名城、名镇、名村的是（）

A.保存文物比较丰富的城市

B.能够反映本地区建筑的文化特色的镇

C.保留着传统格局和历史风貌的村庄

D.历史上建设的工程对本地区发展产生较大影响的城市【答案】：C129.无盖构筑物水池满水试验流程为（）。

A.试验准备→水池内水位观测→水池注水→蒸发量测定→整理试验结论

B.试验准备→水池注水→蒸发量测定→水池内水位观测→整理试验结论

C.试验准备→水池注水→水池内水位观测→蒸发量测定→整理试验结论

D.试验准备→蒸发量测定→水池注水→整理试验结论→水池内水位观测【答案】：C130.施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。意外伤害保险费由()支付。

A.施工单位

B.建设单位

C.总承包单位

D.用工单位【答案】：A131.施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料应当在（）的监督下现场取样并送检。

A.设计单位

B.工程质量监督机构

C.监理单位

D.施工企业质量管理部门【答案】：C132.《安全生产许可证条例》规定，建筑施工企业安全生产许可证由（）颁发和管理。

A.县级以上人民政府

B.县级以上人民政府建设主管部门

C.省、自治区、直辖市人民政府

D.省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门【答案】：D133.（2016年真题）关于工伤保险，下列说法正确的是()。

A.事业单位、社会团体可以参加工伤保险

B.工伤保险是面向用人单位全体员工的强制性保险

C.工伤保险费用由用人单位和职工共同缴纳

D.工伤保险基金由用人单位缴纳的工伤保险费及其利息构成【答案】：B134.以下不适用专属管辖的案件是（）。

A.房屋买卖纠纷

B.土地使用权转让纠纷

C.建设工程施工合同纠纷

D.农民土地经营纠纷【答案】：D135.根据《安全生产法》，对于未真实记录安全生产教育和培训情况的发生经营单位可以（）。

A.给与警告

B.吊销营业执照

C.责令限期改正

D.降低资质等级【答案】：C136.以下法律性规范文件属于行政法规的是（）。

A.《民法典》

B.《城市房地产开发经营管理条例》

C.《天津市建筑市场管理条例》

D.《市政公用设施抗灾设防管理规定》【答案】：B137.（2020年真题）关于记入注册建造师执业信用档案的说法，正确的是（）。

A.注册建造师无正当理由拒绝或者未及时签字盖章的，记入注册建造师执业信用档案

B.注册建造师不配合办理交接手续的，视情况记入注册建造师执业信用档案

C.注册建造师透露建设单位商业信息的，记入注册建造师执业信用档案

D.注册建造师修改施工文件的，记入注册建造师执业信用档案【答案】：A138.取得二级建造师资格证书的李某因故未能在3年内申请注册，3年后申请注册时必须()。

A.重新取得资格证书

B.提供达到继续教育要求的证明材料

C.提供新的业绩证明

D.符合延续注册的条件【答案】：B139.建设工程安全生产管理基本制度中，不包括（）

A.群防群治制度

B.伤亡事故处理报告制度

C.事故预防制度

D.安全责任追究制度【答案】：C140.下列情形中，属于违法分包的是（）。

A.施工企业将其承包的全部工程转给其他单位施工的

B.分包单位将其承包的建设工程再分包给具有相应资质条件的施工企业

C.总承包单位将承揽工程交给其子公司完成

D.施工总承包单位不履行管理义务，只向实际施工企业收取费用，主要建筑材料、构配件及工程设备的采购由其他单位实施的【答案】：B141.以下关于代理的说法中正确的是（）。

A.代理人实施代理行为时不得独立进行意思表示

B.数人为同一代理事项的代理人的，应当推选牵头人

C.代理行为的法律后果归属于代理人

D.法定代理是指根据法律的规定而发生的代理【答案】：D142.建设用地使用权只能存在于（）上。

A.国有土地

B.集体土地

C.未利用土地

D.非耕地【答案】：A143.（2017年真题）关于实施工程建设强制性标准的说法，正确的是()。

A.工程建设强制性标准均为关于工程质量标准的强制性条文

B.工程建设中采用新技术、新工艺、新材料且没有国家技术标准的，可不受强制性标准的限制

C.工程建设地方标准中，对直接涉及环境保护和公共利益的条文，经国务院建设行政主管部门确定后，可作为强制性条文

D.工程建设中采用国际标准或者国外标准且我国未做规定的，可不受强制性标准的限制【答案】：C144.（2021年真题第2批）下列情形中，注册建造师将被处以吊销执业资格证书的情况有（）。

A.在执业过程中实施商业贿赂的

B.允许他人以自己的名义从事执业活动的

C.因过错造成重大质量事故的

D.未办理变更注册而继续执业的【答案】：C145.投标有效期应从（）之日起计算。

A.招标文件规定的提交投标文件截止

B.提交投标文件

C.提交投标保证金

D.确定中标结果【答案】：A146.关于无效合同、效力待定合同、可撤销合同的说法，不正确的有（）。

A.无效合同具有违法性

B.一方以欺诈、胁迫的手段订立的合同无效

C.无权代理订立的合同，相对人可以催告被代理人在1个月内予以追认

D.因重大误解订立的合同可撤销【答案】：B147.（2017年真题）关于联合体投标的说法，正确的是()。

A.招标人接受联合体投标并进行资格评审的，联合体应当在提交资格评审申请文件后组成

B.招标人应当在资格评审公告，招标公告或者投标邀请书中载明是否接受联合体投标

C.联合体某成员在同一招标项目中以自己名义单独投标，其投标有效

D.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定其资质等级【答案】：B148.甲建筑工程公司与乙水泥厂签订200T水泥的买卖合同，交货时，由于乙公司所雇装卸工人的失误，总共交货210T，根据有关法律规定，乙公司所产生的10T水泥的债权的发生根据属于（）。

A.合同之债

B.侵权之债

C.不当得利之债

D.无因管理之债【答案】：C149.根据《绿色施工导则》，四节一环保中的“四节”是指（）。

A.节工、节材、节机、节能

B.节水、节电、节气、节材

C.节电、节材、节工、节水

D.节能、节地、节水、节材【答案】：D150.关于确定中标人，说法正确的是()。

A.中标人应当是能够最大限度满足招标文件规定的各项综合评价标准，并且经评审的投标价格最低的人

B.第一中标候选人违法行为影响中标结果的，招标人应当重新招标

C.第一中标候选人财务状况有较大变化，可能影响履约能力的，招标人可在发出中标通知书后重做审查确认

D.招标人确定中标人后，应当在15日内报告招投标行政监督管理部门【答案】：D151.关于刑事责任的说法，错误的是（）。

A.拘役是刑罚主刑的一种

B.罚款是刑罚附加刑的一种

C.刑罚的附加刑既可以合并使用，也可以独立使用

D.死刑缓期两年执行是死刑的一种【答案】：B152.表见代理的法律后果应该由（）承担。

A.代理人

B.被代理人

C.第三人

D.代理人和第三人【答案】：B153.（2019年真题）关于效力待定合同的说法，正确的是（）。

A.善意相对人对合同有追认权

B.权利人有撤销的权利

C.撤销应当向人民法院或仲裁机构申请

D.限制民事行为能力人签订的纯获利益的合同，无需追认【答案】：D154.下列选项中属于要约的是（）

A.拍卖公告

B.投标书

C.招标公告

D.商品价目表【答案】：B155.建设工程民事纠纷的处理方式不包括()

A.申诉

B.调解

C.仲裁

D.诉讼【答案】：A156.某建设单位欲新建一座大型综合市场，于2012年3月20日领到工程施工许可证。开工后因故于2012年10月15日中止施工。根据建筑法施工许可证制度的规定，该建设单位向施工许可证发证机关报告的最迟期限应是2012年（）。

A.10月15日

B.10月22日

C.11月14日

D.12月14日【答案】：C157.工程建设国家标准可分为（）和推荐性标准。

A.一般性标准

B.特殊性标准

C.建议性标准

D.强制性标准【答案】：D158.由（）承担的损失额为免赔额。

A.被保险人

B.投保人

C.施工单位

D.损害责任人【答案】：A159.除专用合同条款另有约定外，（）应办理建筑工程一切险或安装工程一切险并支付保险费用。

A.发包人

B.承包商

C.分包商

D.监理单位【答案】：A160.（2020年12月真题）根据《工伤保险条例》，职工因工作遭受事故伤害或者患职业病需要暂停工作接受工伤医疗的，其停工留薪期一般不超过()。

A.3个月

B.6个月

C.12个月

D.9个月【答案】：C161.甲施工单位与乙施工单位联合承包某机场工程，双方约定各方的工作范围并要求各方对自己施工的工程质量承担全部责任。在施工过程中，乙承揽的工程发生质量事故给建设单位造成5万元损失，对该损失的处理方法正确的表述是（）。

A.乙承担全部责任

B.乙承担主要责任，甲承担次要责任

C.甲、乙承担连带责任

D.由双方协商责任的分配【答案】：C162.下列属于人民法院行政诉讼范围的是（）

A.行政机关为作出行政行为而实施的准备、论证、研究、层报、咨询等过程性行为

B.驳回当事人对行政行为提起申诉的重复处理行为

C.认为行政机关滥用行政权力排除或者限制竞争的

D.调解行为以及法律规定的仲裁行为【答案】：C163.自工程竣工验收合格之日起（）内未办理工程竣工验收备案，由建设行政主管部门或者其他有关部门按照有关规定予以行政处罚。

A.10天

B.15天

C.20天

D.30天【答案】：B164.关于女职工特殊劳动保护的规定，正确的是（）。

A.不得安排女职工从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动

B.女职工生育享受98天产假

C.禁止安排未育女职工从事有毒有害的劳动

D.用人单位应当对女职工定期进行健康检查【答案】：B165.下列选项中，不属于效力待定合同的是（）

A.限制民事行为能力人订立的合同

B.企业负责人越权订立的合同

C.无权处分财产人订立的合同

D.无民事行为能力人未经法定代理人同意订立的合同【答案】：D166.资质许可机关的上级机关，根据利害关系人的请求或者依据职权，可以撤销建筑业企业资质的情形是（）。

A.施工企业依法终止

B.资质许可机关超越法定职权作出准予建筑业企业资质许可的

C.企业将承包工程转包或违法分包的

D.企业不再符合相应建筑企业资质标准要求的条件【答案】：B167.关于债的基本法律关系的说法，正确的是（）。

A.债是不特定当事人之间的法律关系

B.债权人可以向债务人以外的任何人主张自己的权利

C.债权为请求特定人为特定行为作为或者不作为的权利

D.债权是绝对权【答案】：C168.以下不属于法人分类的是（）。

A.营利法人

B.非营利法人

C.特别法人

D.特殊法人【答案】：D169.场景(七）

A.9月20日

B.9月28日

C.9月29日

D.9月30日【答案】：B170.建设单位取得施工许可证后，若不能按期开工，应当向发证机关申请延期，每次延期不超过（）个月。

A.1

B.2

C.3

D.4【答案】：C171.关于租赁合同特征的说法，正确的是（）。

A.租赁合同是单务合同

B.租赁合同成立以租凭物的交付为要件

C.出租方转移租赁物的所有权

D.承租人获得租赁物的使用收益权【答案】：D172.关于确定中标人的说法，正确的是（）。

A.招标人不得授权评标委员会直接确定中标人

B.排名第一的中标候选人放弃中标的，招标人必须重新招标

C.确定中标人选，招标人可以就投标价格与投标人进行谈判

D.国有资金占控股地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人【答案】：D173.关于建设单位安全责任的说法，正确的是（）

A.编制工程概算时，确定工程安全生产费用

B.工程开工前，审查施工企业的安全技术措施

C.工程开工前，负责项目的安全技术交底

D.对特殊结构的建设工程，提出保障安全施工的措施建议【答案】：A174.某甲委托某乙去采购劣质钢材用于工程建设，则对于这种代理行为，说法正确的是（）。

A.该委托代理行为合法

B.该代理行为的后果应由被代理人承担

C.该代理行为的后果应由代理人承担

D.该代理行为的后果应由代理人与被代理人共同承担连带责任【答案】：D175.（2019年真题）根据《招标投标法实施条例》,关于联合体投标的说法,正确的是（）。

A.招标人接受联合体投标并进行资格预审的,联合体可以在资格预审后组成

B.资格预审后联合体增减、更换成员的,应当书面通知招标人

C.招标人应当在资格预审公告、招标公告或者投标邀请书中载明是否接受联合体投标

D.联合体各方在同一招标项目中可以以自己名义单独投标【答案】：C176.《循环经济促进法》规定，发展循环经济应当在技术可行、经济合理和有利于节约资源、保护环境的前提下，按照一定原则实施。该原则是（）。

A.废物再利用

B.再生能源利用

C.防止再次污染

D.减量化优先【答案】：D177.下列条件中，属于法人应当具备条件的是（）。

A.须经有关机关批准

B.有技术负责人

C.承担有限民事责任

D.应当有自己的名称和组织机构【答案】：D178.关于工程项目配套建设的环境保护设施竣工验收，下列说法中，正确的是（）。

A.需进行试生产的建设项目，环境保护设施应当自建设项目正式投入试生产之日起1个月内申请验收

B.分期建设分期投入生产的建设项目，其相应的环境保护设施应当分期验收

C.建设行政主管部门收到验收申请之日起15日内，完成环境保护设施验收

D.环境保护设施验收不合格，主体工程正式投入生产的，由建设行政主管部门责令停止生产【答案】：B179.下列情形中，招标人应当否决的投标文件有（）。

A.逾期送达的

B.未通过资格预审的

C.未按招标文件要求密封的

D.没有对招标文件的实质性条款作出响应的【答案】：D180.根据《建设工程质量检测管理办法》，关于建设工程质量检测的说法，正确的是（）。

A.检测机构可以监制建筑材料、构配件和设备

B.检测报告经建设工程质量监督机构确认后，由施工企业归档

C.检测结果利害关系人对检测结果发生争议的，由双方共同认可的检测机构复检

D.检测机构应当将检测过程中发现的施工企业违反工程建设强制性标准的情况，及时报告建设单位【答案】：C181.（2019年真题）根据《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》，属于项目负责人安全生产职责的是()。

A.建立项目安全生产管理体系

B.建立安全生产管理制度

C.监控分部分项工程

D.及时报告质量问题【答案】：A182.2017年8月，乙施工企业向甲建设单位主张支付工程款，甲以施工质量不合格为由拒绝支付，2017年10月15日，乙与丙协商将其50万工程款债权转让给丙公司，同年10月25日，甲接到乙转让债权的通知，关于该债权转让的说法，正确的是（）。

A.乙和丙之间的债权转让必须经甲同意

B.甲对乙50万债权的抗辩权不得向丙主张

C.甲拒绝支付50万工程款，丙可以要求甲和乙承担连带责任

D.乙和丙之间的债权转让于2017年10月25日对甲发生效力【答案】：D183.依据《合同法》的违约责任承担原则，发包人可以不赔偿承包人损失的情况是（）

A.建设资金未能按计划到位的施工暂停

B.发包人改变项目建设方案的工程停建

C.传染病流行导致施工暂停

D.征地拆迁工作不顺利导致施工现场移交延误【答案】：C184.以下关于施工总分包单位安全生产责任的说法中正确的是（）。

A.总承包单位应当自行完成建设工程的全部施工

B.总承包单位和分包单位对全部工程的安全生产承担