建设工程施工合同（房建市政工程）2025年保险合同

建设工程施工合同（房建市政工程）2025年保险合同合同编号：[填写合同编号]投保人（Insurer）：公司名称：[保险公司全称]法定代表人：[法定代表人姓名]地址：[保险公司注册地址]联系电话：[保险公司联系电话]被保险人（Insured）：1.[业主/建设单位名称]法定代表人：[业主/建设单位法定代表人姓名]地址：[业主/建设单位地址]联系电话：[业主/建设单位联系电话]关系：业主2.[承包单位名称]法定代表人：[承包单位法定代表人姓名]地址：[承包单位地址]联系电话：[承包单位联系电话]关系：承包人3.[分包单位名称一]法定代表人：[分包单位名称一法定代表人姓名]地址：[分包单位名称一地址]联系电话：[分包单位名称一联系电话]关系：分包人4.[分包单位名称二]法定代表人：[分包单位名称二法定代表人姓名]地址：[分包单位名称二地址]联系电话：[分包单位名称二联系电话]关系：分包人（注：根据实际情况增减被保险人及关系描述）保险标的：1.建设工程：位于[项目详细地址]的[项目名称]房建市政工程项目，结构类型[结构类型]，建筑面积[建筑面积]平方米，合同工期自[开工日期]至[竣工日期]。2.承包人设备：指承包单位为履行上述工程合同而使用或租赁的用于本工程的全部施工机械、设备、机具、工具等。3.第三方责任：因本工程施工活动可能给第三方造成的财产损失或人身伤亡。4.施工人员：指承包单位及其分包单位在本工程现场施工、作业或管理的人员（以下简称“施工人员”）。5.管理费用及临时设施：指为完成本工程施工而搭建的临时办公场所、仓库、道路等临时设施及发生的管理费用。保险期限：自[保险起始日期]零时起，至[工程竣工验收合格并交付使用之日]二十四时止。保险期限最长不超过[主合同约定的总工期天数]天。保险金额：1.建设工程一切险：人民币[金额]元。2.承包人设备损失险：人民币[金额]元。3.第三方责任险：人民币[金额]元，其中每次事故责任限额人民币[金额]元，累计事故责任限额人民币[金额]元。4.施工人员意外伤害险：每名施工人员保额人民币[金额]元，总保额人民币[金额]元。5.管理费用及临时设施损失险：人民币[金额]元。保险责任：1.建筑工程一切险：在保险期间内，因自然灾害（包括但不限于地震、洪水、海啸、暴雨、风暴、龙卷风、雷击、雪灾、冰雹、泥石流等）或意外事故（包括但不限于火灾、爆炸、雷击、飞机坠毁、车辆碰撞、倾覆、隧道坍塌、地下作业事故、短路、过电压、电力设备故障等）直接导致的被保险工程的损失以及为恢复工程现场至可继续施工状态而发生的必要、合理的费用。2.承包人设备损失险：在保险期间内，因自然灾害或意外事故直接导致的被保险承包人设备的损失。3.第三方责任险：在保险期间内，因被保险人的施工活动或其设备操作不当，造成第三者人身伤亡或财产直接损失，依法应由被保险人承担的赔偿责任。4.施工人员意外伤害险：在保险期间内，被保险施工人员在施工工地或经保险公司事先书面同意的远处工作地点，因遭受非本意的、外来的、突然的事故导致身体伤害，自事故发生之日起[天数]日内造成死亡或伤残的，按照本合同约定给付保险金。5.管理费用及临时设施损失险：在保险期间内，因自然灾害或意外事故导致的被保险人用于本工程的管理费用相关的财产损失或临时设施损失。除外责任：1.任何由于被保险人及其代表的故意行为、重大过失引起的损失、费用和责任。2.战争、类似战争行为、敌对行为、武装冲突、恐怖活动、谋反、政变、罢工、暴动及其引起的任何后果。3.核裂变、核聚变、核武器、核材料、核辐射及污染造成的损失。4.自然磨损、内在或潜在缺陷、物质本身变化、自燃、自爆、锈蚀、虫蛀、鼠咬。5.设计错误引起的损失或费用。6.施工工艺缺陷引起的损失。7.建设工程本身的价值减损。8.因工程停工、延误造成的损失（除非同时投保了工程停工损失险并符合约定）。9.保险标的本身的价值损失。10.应由政府有关部门收取的、应列入工程合同造价的税费。11.预期经济利益损失或利润损失。12.保险事故发生后引起的各项费用超过合同约定的赔偿限额。13.任何不属于本保险责任范围的其他损失、费用和责任。赔偿处理：1.发生保险事故时，被保险人应立即通知保险人，并采取一切必要措施防止或减少损失。2.被保险人应保护现场，并在保险人接到通知后[天数]日内，配合保险人进行事故调查、检验和定损。3.被保险人应根据保险人的要求提供事故调查报告、损失清单、费用单据、相关证明等索赔材料。4.保险人接到索赔申请后，应在[天数]日内进行审核，确定赔偿金额。赔偿金额以保险合同约定的保险金额为限，以实际损失为依据，按照保险条款约定计算。5.保险人对施工人员意外伤害险的赔偿，按照事故发生时有效的保险单约定的保额和条款执行。6.保险人对各项损失的赔偿，均实行分项赔偿，即各项损失分别按照各项保险金额和损失程度进行赔偿，累计赔偿总额不超过相应的保险金额。7.对于建筑工程一切险，若发生部分损失，保险人的赔偿金额按修复重新建造所需费用的比例计算；若发生全部损失，保险人的赔偿金额以不超过保险金额为限。8.对于第三方责任险，保险人的赔偿金额以不超过每次事故责任限额和累计事故责任限额为限。9.发生保险事故后，被保险人为避免或减少损失而支付的必要的、合理的施救费用，由保险人在对应项保险金额内承担，但此费用与该项损失的赔偿金额之和以保险金额为限。保险费：本合同保险费共计人民币[总金额]元，由[支付方]于本合同签订之日起[天数]日内一次性支付给保险人。保险费一经收取，不退还。争议处理：因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由合同各方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向保险人住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。特别约定：1.被保险人应遵守国家及地方有关安全生产的法律法规，加强施工现场的安全管理，并按照保险人提出的合理建议采取必要的风险防范措施。被保险人未遵守上述规定导致保险事故的，保险人有权拒绝赔偿或相应扣减保险金。2.发生保险事故后，被保险人需要向第三方索赔的，保险人按照本合同约定支付赔偿款后，被保险人应将向第三方追偿的权利转让给保险人，并协助保险人向第三方追偿。3.本合同其他条款未尽事宜，由保险双方协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。4.本合同一式[份数]份，保险人执[份数]份，被保险人各执[份数]份，具有同等法律效力。保险人（盖章）：[保险公司名称]法定代表人或授权代表（签字）：日期：年月日被保险人（盖章）：[业主/建设单位名称]法定