建设工程施工合同（房建市政工程）2025年保险协议

建设工程施工合同（房建市政工程）2025年保险协议协议当事人本协议由以下双方于____年____月____日在中国____省____市签订：发包人：________________________（以下简称“发包人”）法定代表人/授权代表：________________________注册地址：________________________联系电话：________________________承包人：________________________（以下简称“承包人”）法定代表人/授权代表：________________________注册地址：________________________联系电话：________________________依据合同本协议是基于发包人与承包人于____年____月____日签订的《建设工程施工合同（房建市政工程）》（合同编号：________________________，以下简称“主合同”）而订立，是主合同的补充协议，与主合同具有同等法律效力。协议目的为保障建设工程项目（项目名称：________________________，以下简称“本项目”）的顺利实施，明确双方在工程保险方面的权利、义务和责任，建立有效的风险分担机制，根据国家有关法律、法规及主合同约定，特订立本协议。保险原则与投保要求1.投保应遵循必要性、充分性、合法性原则，确保投保的险种和保额能够覆盖本项目建设过程中的主要风险。2.承包人作为本项目的实施单位，负责办理本项目施工期间所需投保的各项保险，并承担相关费用（除非本协议另有约定或主合同另有约定）。承包人应确保所投保的保险期间至少涵盖主合同约定的项目开工日期至竣工验收合格之日，并应包含不少于____年的工程保修期。3.必须投保的险种包括但不限于：(1)建筑工程一切险（或安装工程一切险）：保障本项目建筑物、构筑物、材料、设备以及正在施工中的工程在建造期间因自然灾害、意外事故造成的损失。(2)第三者责任险：保障因本项目施工原因造成场外第三人的人身伤亡或财产损失，以及由此产生的诉讼费用、律师费等。(3)施工机具设备保险：保障承包人为本项目施工购置或租赁的施工机具、设备在施工期间因自然灾害、意外事故或操作故障造成的损失。(4)雇主责任险（或承包人责任险/团体意外伤害险）：保障本项目施工人员在施工过程中因意外事故导致的人身伤亡，以及根据法律法规或合同约定应由承包人承担的赔偿费用。(5)发包人根据主合同约定或法律法规要求需要投保的其他险种，由发包人负责投保并承担相关费用。4.各项保险的保险金额应不低于以下要求：(1)建筑工程一切险（或安装工程一切险）的保险金额应不低于本项目工程合同总价的____%。(2)第三者责任险的保险金额应不低于人民币____万元（或根据项目规模、风险评估确定的其他额度）。(3)施工机具设备保险的保险金额应能够覆盖其主要险种的损失。(4)雇主责任险（或承包人责任险/团体意外伤害险）的保险金额应能满足可能发生的赔偿需求。5.保险费率及保费：各项保险的费率由投保人（承包人）根据市场情况选择或协商确定，相关保费由投保人承担。具体费率及保费标准应报发包人备案。6.保险覆盖范围：各项保险的具体保障范围应符合保险合同条款的约定，并应能够覆盖本协议第二条第3款所述的主要风险。7.免赔额与免赔率：各项保险的免赔额和免赔率按保险公司标准条款执行，或由双方根据风险评估协商确定。8.保险文件：承包人应在保险单证（包括保险单、保险凭证、批单等）生效后____日内，将复印件提交给发包人备案。双方的权利与义务1.承包人的权利与义务：(1)承包人有权要求发包人提供办理保险所需的项目详细信息，包括但不限于项目规划许可、土地使用权证明、工程合同等。(2)承包人应负责向具有相应资质的保险公司办理本协议第二条约定的各项保险的投保手续，并在投保后及时将保险单证原件提交给发包人。(3)承包人应向保险公司如实申报保险标的的情况，并配合保险公司进行风险评估和费率厘定。(4)承包人负责按时足额支付所有保险费用。(5)发生保险事故时，承包人应在____小时内以书面形式通知发包人和保险公司，并积极采取施救措施，保护现场，配合保险公司进行查勘、定损和理赔。(6)承包人应负责配合保险公司的理赔工作，并根据保险公司要求提供相关证明文件。(7)在保险期间内，如项目发生变更（如设计变更、工程范围增加或减少、工期调整等），承包人应及时通知保险公司并办理保险变更手续，确保保险覆盖不受影响，相关费用由责任方承担。2.发包人的权利与义务：(1)发包人有权审查承包人提交的保险单证，确认其符合本协议约定。(2)如主合同约定或法律法规要求发包人投保特定险种，发包人应负责投保并承担相关费用，并及时将保险单证复印件提交给承包人。(3)发包人应按照本协议第二条第1款第（2）项约定，向承包人提供办理保险所需的相关资料。(4)发包人应监督承包人在本协议约定的保险期间内持续有效投保，如发现保险单失效或不足以覆盖风险时，有权要求承包人立即恢复或补充投保。(5)在发生保险事故时，发包人应积极配合承包人及保险公司进行事故处理。3.共同义务：(1)双方应相互配合，确保本协议的顺利履行。(2)如遇项目重大变更，双方应及时沟通协商，对相关保险事宜作出调整。(3)双方均有义务遵守国家及地方有关保险的法律法规。保险事故处理与理赔1.发生保险事故后，承包人应立即通知保险公司，并应在____小时内书面通知发包人。通知内容应包括事故发生的时间、地点、原因、初步损失评估等。2.保险公司接到通知后，应立即派员进行查勘、定损。承包人和发包人应积极配合，提供必要的条件和资料。3.对于属于保险责任范围内的损失，保险公司应根据保险合同条款及承保范围进行赔付。赔付金额应直接支付给承包人（如涉及发包人应承担的第三方责任部分，则支付给受害第三方或由保险公司直接赔付给第三方，具体依保险条款和法律规定）。4.承包人应在收到保险公司赔付后，根据主合同约定及双方事先书面约定，向发包人支付其应承担的损失部分（如因发包人原因导致的保险事故，承包人先行赔付后有权向发包人追偿）。5.双方应在保险事故处理过程中，就理赔事宜保持沟通。如对保险公司的理赔结果有异议，可依据保险合同条款或相关法律法规协商解决或申请仲裁/诉讼。协议的生效、变更与终止1.本协议自双方授权代表签字并加盖单位公章（或合同专用章）之日起生效。本协议的生效时间不得晚于主合同约定的项目开工日期。2.本协议的变更或解除，应经双方协商一致，并以书面形式作出。3.本协议在以下情形下终止：(1)主合同正常履行完毕，本项目竣工验收合格并通过保修期。(2)双方协商一致解除主合同。(3)出现法律规定或主合同约定的其他终止情形。本协议终止后，与保险相关的权利义务按以下方式处理：在保险期间届满前，各项保险自然终止；保险期间届满后，承包人应将已终止的保险单证复印件归档保存，以备查验。违约责任1.若承包人未按本协议约定办理保险、未按时支付保费、提供虚假信息或未履行事故通知义务等，应承担相应的违约责任，赔偿由此给发包人造成的损失，并可能被要求支付违约金。违约金的计算方式为：____（例如：应付未付保费或损失金额的____%）。发包人有权根据主合同约定暂停支付工程进度款，直至承包人纠正违约行为。2.若发包人未按本协议约定履行其义务（如未提供必要资料、未支付应由发包人承担的保费等），应承担相应的违约责任，赔偿由此给承包人造成的损失。3.若因一方违约导致保险公司解除保险合同或增加保费，责任方应承担由此产生的不利后果。不可抗力双方同意，因地震、洪水、战争、动乱等不可抗力事件，导致本协议无法履行或部分无法履行时，受影响方应及时通知对方，并在合理期限内提供证明文件。根据不可抗力事件的影响，双方可协商暂时中止履行、部分免除责任或解除本协议。不可抗力影响消除后，双方应恢复履行本协议。争议解决因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，应按照主合同约定的争议解决方式处理，即：提交____（仲裁委员会名称）按照其届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。/或：向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。通知方式双方在本协议中载明的地址、联系人及联系方式为有效联系方式。任何根据本协议作出的书面通知，均应采用专人递送、挂号信、传真或电子邮件等方式送达上述地址或联系方式。以专人递送方式发出的通知，签收日为送达日；以挂号信方式发出的通知，寄出后____日为送达日；以传真或电子邮件方式发出的通知，发出当日视为送达日。任何一方变更联系方式，应提前____日书面通知对方。保密条款双方应对在本协议订立和履行过程中知悉的对方商业秘密（包括但不限于工程信息、保险信息、协商内容等）承担保密义务，非经对方书面同意，不得向任何第三方泄露。此保密义务不因本协议的终止而失效。其他1.本协议构成双方