建设工程施工合同(房建市政工程)2025年进度款支付协议_第1页
建设工程施工合同(房建市政工程)2025年进度款支付协议_第2页
建设工程施工合同(房建市政工程)2025年进度款支付协议_第3页
建设工程施工合同(房建市政工程)2025年进度款支付协议_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

建设工程施工合同(房建市政工程)2025年进度款支付协议甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就甲方委托乙方承建的建设工程(以下简称“本工程”)施工合同(以下简称“主合同”)项下的2025年度进度款支付事宜,经协商一致,达成如下协议:第一条定义与解释除主合同已有定义外,本协议下列词语具有以下含义:1.1进度款:指甲方根据乙方提交的进度款支付申请报告,审核确认后支付给乙方的,用于支付本工程施工过程中已发生的人工费、材料费、机械费、措施费、专业工程费、暂列金额以及合同约定的其他费用(扣除质保金、已支付款项、已结算款项等后的余额)。1.2已完成工程量:指乙方已实际完成并经甲方或其授权代表、监理单位确认的工程量。1.3变更工程量:指在合同履行过程中,经甲方或其授权代表确认的工程量增减。1.4索赔费用:指乙方根据合同约定,就非因乙方原因造成的额外费用或工期延误所提出的费用要求,经甲方审核确认的费用。1.5审核周期:指监理单位完成进度款审核报告的时限,以及甲方完成审批决定的时限。1.6安全文明施工费:指按照国家或地方规定,以及合同约定应缴纳或计入工程费用的安全文明施工相关费用。第二条进度款申报2.1乙方应在满足主合同约定的支付条件或达到协议约定的支付节点时,按照主合同及相关要求,向监理单位提交书面进度款支付申请报告。2.2进度款支付申请报告应包括但不限于:工程量完成确认单(或监理签认的计量证书)、符合要求的发票或结算单据、各项费用的详细明细(人工、材料、机械、措施等)、前期已支付款项明细、变更索赔费用确认单、以及其他甲方或监理单位要求提供的资料。2.3乙方应确保提交的申报资料真实、准确、完整,并承担因资料问题导致审核延迟或支付延迟的责任。2.4乙方应按照主合同约定的送达方式,将进度款支付申请报告报送项目监理机构,并抄送甲方项目代表。第三条进度款审核3.1监理单位收到乙方提交的进度款支付申请报告及相关资料后,应在主合同约定的或本协议约定的审核周期内(例如XX个工作日),依据主合同、工程量清单、技术规范、设计图纸、已确认的工程变更、现场签证、索赔文件以及国家、地方的计价规定,完成审核工作,并出具进度款审核意见报告,报送甲方。3.2甲方应在收到监理单位审核意见报告及相关资料后,在主合同约定的或本协议约定的审核周期内(例如XX个工作日),组织相关部门进行复核,并最终作出支付决定,书面通知监理单位及乙方。3.3审核过程中,监理单位或甲方如对资料有疑问或需要补充,应及时书面通知乙方。乙方应在合理期限内补充提供。第四条进度款支付4.1支付比例:甲方根据审核确认的进度款金额及支付节点,按以下比例支付:(1)乙方完成协议约定第X个支付节点(或提交第X期进度款申请),且该期申请金额经监理审核、甲方审批通过后,甲方应在XX个工作日内支付该期确认金额的XX%。(2)乙方完成协议约定第Y个支付节点(或提交第Y期进度款申请),且该期申请金额经监理审核、甲方审批通过后,甲方应在XX个工作日内支付该期确认金额的XX%。(3)剩余的XX%作为工程进度款,在工程竣工验收合格后(或主合同约定的其他节点),扣除质保金后一次性支付。(4)安全文明施工费按主合同约定方式支付,即:在XX%进度款支付时预付XX%,在XX%进度款支付时再预付XX%,剩余部分在工程竣工验收合格后(或主合同约定的其他节点)支付。4.2支付时间:甲方在作出支付决定并收到乙方开具的合法有效发票后,应在XX个工作日内,将应支付的进度款支付至乙方在主合同中备案的银行账户。4.3支付前提:乙方收到进度款支付款时,应确保其提供的发票等资料符合要求。甲方支付进度款的前提是乙方未发生主合同约定的重大违约行为,且工程质量和安全符合要求。4.4发票开具:乙方应在收到甲方支付进度款的次日内,向甲方开具与支付金额相符的合法有效的增值税发票。第五条逾期支付与违约责任5.1若甲方无正当理由逾期支付进度款,每逾期一日,甲方应按逾期支付金额的万分之X向乙方支付违约金。违约金支付至实际支付之日止。5.2若乙方因提交资料错误或不符合要求导致审核延迟,由此造成的甲方付款延迟,乙方应承担相应责任,甲方支付的违约金不予扣除。5.3因不可抗力或甲方原因导致支付延迟的,不承担逾期违约责任,但应及时通知对方,并提供相关证明。第六条变更、索赔费用支付6.1工程变更、现场签证费用,经甲方或其授权代表确认后,作为增加的工程量,纳入相应的进度款支付申请,按照本协议第四条的审核和支付流程处理。6.2乙方的索赔费用,须按照主合同约定的索赔程序提出,并提供充分的证据。经甲方审核确认后,作为增加的工程量,纳入相应的进度款支付申请,按照本协议第四条的审核和支付流程处理。第七条质保金7.1甲方按照主合同约定,在支付各期进度款时,按确认金额的XX%扣留质保金。7.2质保金在缺陷责任期满且无遗留缺陷,或主合同约定的其他返还条件下,由甲方一次性返还给乙方。第八条争议解决8.1因本协议引起的或与本协议有关的任何争议,双方应首先通过友好协商解决。8.2协商不成的,任何一方均有权向主合同约定的仲裁委员会申请仲裁;或向主合同约定有管辖权的人民法院提起诉讼。第九条生效与效力9.1本协议作为主合同不可分割的一部分,与主合同具有同等法律效力。9.2本协议自双方授权代表签字并加盖单位公章(或合同专用章)之日起生效。9.3对本协议的任何修改或补充,须经双方书面同意。第十条通知与送达10.1本协议项下的所有通知、文件等均应按主合同约定的地址送达。任何一方变更联系方式或地址,应提前书面通知对方。10.2通知送达后生效。邮寄方式通知的,以挂

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论