一级造价工程师《建设工程造价案例分析（土建）》考试复习题库（附答案）

st一级造价工程师《建设工程造价案例分析（土建）》考试复习题库（附答案）单选题1.在建设工程中，工程结算的依据不包括？A、合同文件B、设计变更通知单C、施工日志D、业主口头指令参考答案：D2.工程造价管理的核心目标是什么？A、控制投资成本B、提高施工效率C、保证工程质量D、缩短工期参考答案：A3.某工程合同价款为1200万元，工程竣工后，承包人提交了竣工结算报告，发包人应在多少天内完成审核？A、15天B、28天C、30天D、60天参考答案：B4.工程造价中，措施项目费的计取方式通常为？A、固定费率B、实际发生费用C、按比例计算D、按定额计算参考答案：A5.工程量清单中，分部分项工程量清单应包含？A、工程名称、计量单位、工程数量B、工程名称、施工方法、工程数量C、工程名称、施工组织设计、工程数量D、工程名称、工程造价、工程数量参考答案：A6.工程价款结算方式中，最常见的是？A、按月结算B、分段结算C、竣工后一次结算D、目标成本加奖罚结算参考答案：A7.工程造价咨询企业出具的工程造价成果文件应由谁签字盖章？A、项目经理B、注册造价工程师C、技术负责人D、法定代表人参考答案：B8.某工程合同价款为800万元，由于不可抗力导致工期延误，工期延长2个月。若合同规定每延期一天赔偿1万元，则承包人应赔偿的金额为？A、2万元B、4万元C、6万元D、8万元参考答案：C9.工程量清单中的综合单价不包括？A、人工费B、材料费C、管理费D、规费参考答案：D10.在工程造价中，属于静态投资的是？A、建设期贷款利息B、涨价预备费C、工程费用D、投资方向调节税参考答案：C11.工程量清单中，综合单价不包括？A、人工费B、材料费C、管理费D、规费参考答案：D12.工程变更引起合同价款调整时，应依据什么进行计算？A、原合同价款B、市场价C、原合同价款和变更内容D、估算价参考答案：C13.建设工程造价的构成中，不属于建筑安装工程费的是？A、直接工程费B、企业管理费C、利润D、设备购置费参考答案：D14.工程竣工结算时，若承包人未按合同约定提交结算资料，发包人应如何处理？A、继续支付工程款B、不支付工程款C、由监理单位决定D、由仲裁机构裁决参考答案：B15.在工程造价中，工程量清单的计价模式主要采用？A、工料单价法B、综合单价法C、实物量法D、成本加酬金法参考答案：B16.某工程采用综合单价法计价，其中分部分项工程费为500万元，措施项目费为80万元，其他项目费为20万元，规费为30万元，税金为40万元。则该工程的总造价为？A、670万元B、630万元C、650万元D、690万元参考答案：A17.工程量清单中的“措施项目费”应如何计取？A、固定费率B、按实际发生计取C、按定额计算D、按工程类别确定参考答案：B18.在工程量清单中，综合单价不包括？A、人工费B、材料费C、管理费D、规费参考答案：D19.工程量清单中，措施项目清单的编制应考虑？A、工程特点B、施工方案C、工期安排D、以上全部参考答案：D20.工程量清单中，某项工程内容的描述不准确，可能导致承包人误报价，应如何处理？A、由承包人自行承担B、由发包人重新发布清单C、由监理单位解释D、由双方协商解决参考答案：B21.工程进度款支付申请中，监理工程师应在收到申请后多少日内完成审核？A、3日B、5日C、7日D、10日参考答案：A22.工程竣工结算时，若承包人未按时提交结算资料，发包人可以如何处理？A、延迟结算B、降低结算金额C、暂停支付工程款D、由法院裁决参考答案：C23.在工程量清单计价模式下，工程量清单的编制单位是？A、施工单位B、监理单位C、建设单位D、设计单位参考答案：C24.工程造价的编制依据不包括？A、施工图纸B、工程量清单C、企业定额D、地方政府文件参考答案：D25.工程量清单中，某项工程内容描述不完整，导致承包人施工时发生额外费用，应由谁承担？A、承包人B、发包人C、监理单位D、设计单位参考答案：B26.工程量清单中，某项工程内容的描述不清晰，可能导致承包人报价偏差，应如何处理？A、由承包人自行承担B、由发包人重新发布清单C、由监理单位解释D、由双方协商解决参考答案：B27.工程量清单中的“计日工”适用于？A、大型工程B、小型工程C、紧急情况下的临时用工D、标准化工程参考答案：C28.建设项目总造价的计算公式是？A、工程费用+其他费用+预备费B、工程费用+设备购置费+安装费C、建筑安装工程费+设备及工器具购置费+其他费用D、建筑安装工程费+设备及工器具购置费+预备费参考答案：A29.工程索赔的计算方法中，哪一种适用于工程变更导致的直接损失？A、实际费用法B、总成本法C、修正总费用法D、间接费用法参考答案：A30.工程竣工验收合格后，承包人应在多少日内提交竣工结算文件？A、15日B、20日C、28日D、30日参考答案：C31.工程量清单中的“暂列金额”主要用于？A、工程索赔B、材料采购C、不可预见的费用D、工程变更参考答案：C32.工程量清单中的“暂估价”是指？A、未确定价格的材料费用B、未确定的工程变更费用C、未确定的施工措施费用D、未确定的设备购置费用参考答案：A33.工程造价的动态控制原则要求？A、仅关注前期投资B、仅关注施工阶段C、全过程、全方位控制D、仅关注竣工结算参考答案：C34.工程造价中，属于间接费的是？A、直接工程费B、企业管理费C、材料费D、人工费参考答案：B35.某工程采用工程量清单计价模式，其措施项目费应如何计取？A、按照定额直接计算B、按照招标文件规定计算C、按照实际发生费用计算D、按照综合单价计算参考答案：B36.工程变更通知应由谁发出？A、建设单位B、施工单位C、监理单位D、设计单位参考答案：A37.工程量清单中的“暂列金额”是指？A、用于支付必然发生但暂时不确定价格的项目B、用于支付可能发生的索赔费用C、用于支付材料采购费用D、用于支付施工过程中临时设施费用参考答案：A38.工程量清单中，某项工程内容的名称不规范，可能导致投标报价混乱，应如何处理？A、由承包人自行调整B、由发包人重新发布清单C、由监理单位解释D、由双方协商解决参考答案：B39.工程量清单中的“暂列金额”主要用于什么？A、预留可能发生的变更费用B、支付已确定的工程款项C、用于支付材料采购费用D、用于支付施工人员工资参考答案：A40.在建设工程中，施工图预算的编制依据不包括？A、施工图纸及说明B、工程量清单C、预算定额D、建设项目可行性研究报告参考答案：D41.工程量清单中，某项工程内容描述不清，导致承包人无法准确报价，应如何处理？A、承包人自行调整报价B、发包人重新发布清单C、由监理单位解释D、由双方协商解决参考答案：B42.在工程量清单中，暂估价是指？A、暂时估算的工程价款B、必然发生但暂时无法确定价格的项目C、由承包人报价的项目D、由发包人直接指定的材料价格参考答案：B43.工程竣工结算时，承包人提交的竣工结算报告应包括哪些内容？A、工程量清单、合同条款、设计变更单B、工程量清单、施工日志、材料采购单C、工程量清单、施工方案、验收记录D、工程量清单、竣工图、签证文件参考答案：D44.在工程合同中，若发生不可抗力事件，导致工期延误，应如何处理？A、工期不予顺延B、工期顺延，但不赔偿损失C、工期顺延，且赔偿合理损失D、工期顺延，且全部损失由发包人承担参考答案：B45.工程量清单中，措施项目费应如何计取？A、固定费率B、按实际发生计取C、按定额计算D、按工程类别确定参考答案：B46.工程竣工结算时，若发现工程量偏差超过一定比例，应如何处理？A、由承包人承担B、由发包人承担C、双方协商解决D、按合同约定处理参考答案：D47.建设项目总投资包括哪些内容？A、工程费用、工程建设其他费用、预备费B、工程费用、设备购置费、安装费C、建筑安装工程费、设备及工器具购置费、其他费用D、工程费用、建设期贷款利息、流动资金参考答案：A48.某建设项目总投资为1200万元，其中设备购置费为300万元，安装工程费为200万元，建筑工程费为500万元，其他费用为200万元。若设备安装费率是10%，则设备安装工程费为？A、20万元B、30万元C、40万元D、50万元参考答案：B49.某工程合同价款为600万元，工程竣工验收合格后，发包人应在多少天内支付全部工程款？A、15天B、28天C、30天D、60天参考答案：B50.某工程合同价款为500万元，因设计变更增加工程量50万元，经协商后调整合同价款。若合同规定变更部分按实际发生计算，则新增部分的价款为？A、50万元B、55万元C、60万元D、65万元参考答案：A51.在工程造价中，材料价格风险应由谁承担？A、承包人B、发包人C、双方共同承担D、根据合同约定承担参考答案：D52.工程造价咨询机构的资质等级分为几个级别？A、一级B、二级C、三级D、四级参考答案：C53.某工程合同价款为500万元，施工过程中因设计变更增加费用80万元，根据《建设工程工程量清单计价规范》，该变更应如何处理？A、由承包人承担B、由发包人承担C、双方协商解决D、按合同约定处理参考答案：D54.工程预付款的支付比例一般不应低于合同金额的多少？A、5%B、10%C、15%D、20%参考答案：B55.某工程合同总价为1000万元，因设计变更增加工程量100万元，施工单位提出索赔。若合同规定变更部分按原合同价款比例计算，则新增部分的价款为？A、100万元B、110万元C、120万元D、130万元参考答案：A56.在工程计量中，以下哪项属于隐蔽工程的计量内容？A、地基与基础工程B、屋面防水工程C、混凝土浇筑工程D、室外装饰工程参考答案：A57.工程量清单中，某项工程内容的工程量计算错误，应如何处理？A、由承包人自行纠正B、由发包人重新发布清单C、由监理单位解释D、由双方协商解决参考答案：B58.工程造价中，材料损耗率的计算公式为？A、材料净用量/材料总消耗量×100%B、材料总消耗量/材料净用量×100%C、材料损耗量/材料净用量×100%D、材料损耗量/材料总消耗量×100%参考答案：C59.工程造价中，材料价格波动的风险应由谁承担？A、承包人B、发包人C、双方共同承担D、根据合同约定承担参考答案：D60.某工程合同价款为900万元，因不可抗力导致停工1个月，期间产生的窝工费用为20万元。若合同规定不可抗力期间的窝工费用由承包人承担，则发包人应支付的窝工费用为？A、0万元B、10万元C、20万元D、30万元参考答案：A61.工程量清单中，某项工程内容未列入，但实际施工中必须发生，应如何处理？A、由承包人自行承担B、由发包人支付C、由监理单位决定D、由双方协商解决参考答案：D62.工程造价中，预算定额的编制依据是什么？A、施工组织设计B、工程量清单C、施工图设计D、工程概算参考答案：C63.某工程采用工料单价法计价，其直接工程费为1000万元，措施费为200万元，间接费率为15%，利润率为10%，税金率为3.41%。则该工程的造价为？A、1376.4万元B、1392.5万元C、1412.3万元D、1432.7万元参考答案：B64.工程量清单中，项目特征描述不明确时，应如何处理？A、由投标人自行判断B、由招标人重新发布C、由评标委员会裁定D、由监理单位确认参考答案：A65.工程质量保修期的起始时间应从何时开始计算？A、竣工验收合格之日B、竣工备案之日C、工程交付使用之日D、合同签订之日参考答案：A66.某工程合同约定采用固定总价合同，但在施工过程中因设计变更增加工程量，该部分费用应如何处理？A、由承包人自行承担B、由发包人另行支付C、由双方协商解决D、由监理单位决定参考答案：C67.某工程合同价款为500万元，预付款为合同价款的20%，承包人未按合同约定完成工程，发包人扣除预付款后尚余100万元未支付。则承包人应退还的预付款为？A、50万元B、80万元C、100万元D、120万元参考答案：B68.工程造价中，施工机械台班费的组成包括哪些内容？A、人工费、燃料动力费、维修费B、折旧费、人工费、燃料动力费C、折旧费、大修费、经常修理费、燃料动力费、人工费D、折旧费、大修费、经常修理费参考答案：C69.在工程计量中，若设计图纸与实际施工不符，应以哪项为准？A、设计图纸B、实际施工情况C、监理单位确认D、建设单位指示参考答案：B70.在工程造价管理中，属于动态投资的是？A、建筑安装工程费B、设备购置费C、预备费D、建设期贷款利息参考答案：D71.工程量清单中，某项工程内容的特征描述不全，可能导致承包人报价偏差，应如何处理？A、由承包人自行承担B、由发包人重新发布清单C、由监理单位解释D、由双方协商解决参考答案：B72.工程造价的编制依据不包括？A、工程量清单B、施工图预算C、企业定额D、政府指导价参考答案：D73.工程量清单中，某项工程内容的计量单位错误，应如何处理？A、由承包人自行纠正B、由发包人重新发布清单C、由监理单位解释D、由双方协商解决参考答案：B多选题1.下列属于工程变更的审批主体是？A、建设单位B、监理单位C、施工单位D、设计单位参考答案：ABD2.下列关于工程造价评价的表述中，正确的有？A、评价应基于客观数据B、评价应反映实际效果C、评价应由专家进行D、评价应注重改进措施参考答案：ABD3.下列属于工程造价审核的内容是？A、工程量计算是否正确B、计价依据是否准确C、工期是否合理D、施工方案是否可行参考答案：AB4.下列关于工程造价指标的表述中，正确的有？A、工程造价指标可用于工程估算B、工程造价指标应反映典型工程特征C、工程造价指标可以任意调整D、工程造价指标应具有可比性参考答案：ABD5.工程造价的计价依据包括？A、工程量清单B、企业定额C、国家定额D、个人经验参考答案：ABC6.下列属于工程造价审核的步骤是？A、收集资料B、现场踏勘C、评估分析D、个人判断参考答案：ABC7.下列关于工程竣工结算的表述中，正确的有？A、竣工结算是工程最终造价的确定B、竣工结算应由施工单位编制C、竣工结算应由建设单位组织审核D、竣工结算应包括所有已完成的工程内容参考答案：ACD8.下列关于工程造价标准的表述中，正确的有？A、标准应具有普遍适用性B、标准应随技术发展而更新C、标准可以随意调整D、标准应体现行业水平参考答案：ABD9.下列关于工程量清单编制的表述中，正确的有？A、工程量清单应由具有编制能力的招标人或其委托的工程造价咨询人编制B、工程量清单应包括分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单等C、工程量清单中的工程数量应按设计图纸计算D、工程量清单的编制必须采用统一的计量单位参考答案：ABCD10.下列关于工程造价档案管理的表述中，正确的有？A、档案应分类保管B、档案应定期检查C、档案应长期保存D、档案应保密处理参考答案：ABCD11.下列关于工程造价资料的表述中，正确的有？A、资料应分类归档B、资料应定期更新C、资料应永久保存D、资料应便于检索参考答案：ABD12.下列属于工程造价审计的依据是？A、合同条款B、会计凭证C、工程图纸D、个人陈述参考答案：ABC13.工程造价的计价依据包括？A、国家规定的费用标准B、市场价格信息C、企业内部管理制度D、个人经验参考答案：ABC14.下列关于工程造价审计的表述中，正确的有？A、工程造价审计可以由第三方机构进行B、审计结果对合同双方具有约束力C、审计应在工程竣工后进行D、审计可以针对整个工程造价进行全面审查参考答案：ACD15.工程造价信息的特征包括？A、时效性B、系统性C、多样性D、无限性参考答案：ABC16.下列属于工程量清单综合单价的组成内容是？A、人工费B、材料费C、企业管理费D、税金参考答案：ABC17.下列属于工程变更的类型的是？A、设计变更B、工程量变更C、施工方法变更D、人员更换参考答案：ABC18.下列关于工程造价监督的表述中，正确的有？A、监督应依法进行B、监督应公开透明C、监督应避免干扰正常施工D、监督应注重实效参考答案：ABCD19.下列关于工程造价软件的表述中，正确的有？A、软件应具备数据导入导出功能B、软件应支持多用户协作C、软件应完全替代人工操作D、软件应具备错误提示功能参考答案：ABD20.下列关于工程索赔的表述中，正确的有？A、索赔是指合同一方因对方违约而要求赔偿损失的行为B、索赔必须在合同约定的时间内提出C、索赔只能由承包人向发包人提出D、索赔需要提供充分的证据支持参考答案：ABD21.下列关于施工图预算的表述中，正确的有？A、施工图预算是确定工程造价的重要依据B、施工图预算应根据施工图纸和预算定额进行编制C、施工图预算与工程量清单是同一概念D、施工图预算可以作为工程结算的依据参考答案：ABD22.建设工程合同按计价方式可分为？A、固定总价合同B、成本加酬金合同C、单价合同D、无固定价格合同参考答案：ABC23.下列关于工程造价动态管理的表述中，正确的有？A、动态管理应关注市场价格波动B、动态管理应结合工程实际进度C、动态管理应忽略风险因素D、动态管理应建立预警机制参考答案：ABD24.工程索赔的证据包括？A、合同文件B、会议纪要C、工程照片D、个人回忆参考答案：ABC25.下列属于工程造价审计的内容是？A、工程量计算B、计价依据C、合同条款D、人员工资参考答案：ABC26.下列关于工程造价信息化的表述中，正确的有？A、信息化应提高工作效率B、信息化应增强数据安全性C、信息化应完全取代纸质文件D、信息化应促进信息共享参考答案：ABD27.工程造价咨询业务范围包括？A、工程概算B、工程预算C、工程决算D、人员招聘参考答案：ABC28.下列关于工程造价优化的表述中，正确的有？A、优化应兼顾成本与质量B、优化应符合技术规范C、优化应以降低造价为目标D、优化应考虑可持续发展参考答案：ABD29.下列关于工程造价信息平台的表述中，正确的有？A、信息平台应实现数据共享B、信息平台应具备数据分析功能C、信息平台应限制用户访问权限D、信息平台应确保数据安全参考答案：ABCD30.下列关于工程造价分析的表述中，正确的有？A、工程造价分析应结合工程实际数据B、工程造价分析应明确分析目的C、工程造价分析仅适用于施工阶段D、工程造价分析应采用科学方法参考答案：ABD31.下列关于工程造价信息化应用的表述中，正确的有？A、应利用大数据分析B、应推动智能化管理C、应完全依赖信息系统D、应提升信息共享水平参考答案：ABD32.下列属于工程造价控制的方法的是？A、预算控制B、招标控制C、过程控制D、投资控制参考答案：ABC33.下列关于工程造价法律制度的表述中，正确的有？A、法律制度应明确责任划分B、法律制度应保障各方权益C、法律制度应鼓励自由竞争D、法律制度应规范市场行为参考答案：ABD34.工程造价的动态管理特点包括？A、随时调整B、信息更新C、管理复杂D、成本固定参考答案：ABC35.工程造价咨询企业应具备的资质条件包括？A、注册资本B、专业技术人员C、业绩要求D、办公场所面积参考答案：ABC36.工程造价咨询业务范围包括？A、工程概算B、工程预算C、工程决算D、人员培训参考答案：ABC37.下列关于工程变更的表述中，正确的有？A、工程变更必须经发包人批准B、工程变更可能导致合同价款调整C、工程变更可以由承包人单方面决定D、工程变更应按照合同约定的程序进行参考答案：ABD38.下列关于工程造价培训的表述中，正确的有？A、培训应注重理论与实践结合B、培训应覆盖工程造价全过程C、培训应只针对管理人员D、培训应提升从业人员专业能力参考答案：ABD39.工程造价控制的目标包括？A、控制成本B、保证质量C、缩短工期D、提高利润参考答案：ABC40.下列属于工程造价风险的类型是？A、市场风险B、政策风险C、技术风险D、个人风险参考答案：ABC41.工程索赔的处理原则包括？A、实际损失原则B、公平合理原则C、索赔必须有依据D、索赔金额越高越好参考答案：ABC42.下列关于工程造价控制的表述中，正确的有？A、工程造价控制应贯穿整个建设过程B、工程造价控制应以目标成本为依据C、工程造价控制只需在施工阶段进行D、工程造价控制应注重全过程管理参考答案：ABD43.工程量清单中，下列哪些属于措施项目？A、脚手架B、安全文明施工费C、材料采购费D、总承包服务费参考答案：AB44.下列关于工程造价评估的表述中，正确的有？A、评估应基于真实数据B、评估应符合国家规范C、评估结果应公开透明D、评估可以随意更改参考答案：ABC45.下列关于工程造价咨询的表述中，正确的有？A、咨询服务应由专业机构提供B、咨询服务应遵循相关法律法规C、咨询服务可以代替业主的全部工作D、咨询服务应保持独立性和客观性参考答案：ABD46.下列关于工程造价政策的表述中，正确的有？A、政策应体现国家宏观调控意图B、政策应适应市场变化C、政策应固定不变D、政策应促进公平竞争参考答案：ABD47.工程造价信息的来源包括？A、市场价格B、行业信息C、政府发布D、个人猜测参考答案：ABC48.工程索赔的证据包括？A、合同文件B、会议记录C、电子邮件D、个人日记参考答案：ABC49.下列属于工程量清单综合单价的组成内容是？A、人工费B、材料费C、规费D、税金参考答案：AB50.下列关于工程造价计划的表述中，正确的有？A、计划应明确时间节点B、计划应量化目标C、计划应具有可操作性D、计划应固定不变参考答案：ABC51.下列属于建设工程造价管理的基本原则的是？A、合法性B、公平性C、效益性D、时效性参考答案：ABC52.下列关于工程造价风险管理的表述中，正确的有？A、风险管理应识别潜在风险B、风险管理应制定应对措施C、风险管理仅适用于大型项目D、风险管理应贯穿项目始终参考答案：ABD53.工程造价动态管理的特点包括？A、时效性强B、信息更新快C、管理复杂D、成本固定参考答案：ABC54.下列属于工程量清单中的措施项目的是？A、临时设施费B、冬雨季施工增加费C、二次搬运费D、检验试验费参考答案：AB55.下列关于工程造价争议处理的表述中，正确的有？A、争议可以通过协商解决B、争议可以提交仲裁机构处理C、争议只能通过诉讼解决D、争议应尽量在早期阶段解决参考答案：ABD56.下列属于工程价款结算的方式是？A、按月结算B、分段结算C、年度结算D、竣工后一次性结算参考答案：ABD57.下列属于工程造价的计价模式是？A、工程量清单计价B、定额计价C、项目成本计价D、个人报价计价参考答案：AB58.工程计量的原则包括？A、实际完成工程量B、按合同约定C、以竣工图为依据D、以施工方案为准参考答案：AB59.下列关于工程造价信息管理的表述中，正确的有？A、工程造价信息应定期更新B、工程造价信息应具有权威性C、工程造价信息仅适用于本地区D、工程造价信息应公开透明参考答案：ABD60.建设工程投资估算的编制依据包括？A、项目建议书B、可行性研究报告C、初步设计文件D、施工图设计参考答案：AB61.下列关于工程进度款支付的表述中，正确的有？A、进度款支付应根据工程实际完成情况支付B、进度款支付应按合同约定的支付比例执行C、进度款支付可以提前支付D、进度款支付应由监理工程师审核确认参考答案：ABD62.下列关于工程造价职业道德的表述中，正确的有？A、应遵守法律法规B、应保持职业操守C、可接受利益输送D、应维护行业形象参考答案：ABD63.工程预付款的支付比例一般不超过合同价的？A、10%B、20%C、30%D、40%参考答案：BC64.工程造价咨询企业的设立条件包括？A、专业技术人员B、注册资本C、办公场所D、企业名称参考答案：ABC65.下列关于工程造价控制措施的表述中，正确的有？A、控制措施应具有针对性B、控制措施应注重事前控制C、控制措施应强调事后分析D、控制措施应形成闭环管理参考答案：ABCD66.下列关于工程造价预测的表述中，正确的有？A、预测应基于历史数据B、预测应考虑未来变化因素C、预测应完全准确D、预测应具备灵活性参考答案：ABD67.下列关于工程计价模式的表述中，正确的有？A、工程计价模式包括定额计价和工程量清单计价B、定额计价主要适用于政府投资项目C、工程量清单计价主要适用于非政府投资项目D、两种计价模式在工程结算时完全一致参考答案：ABC68.下列关于工程造价考核的表述中，正确的有？A、考核应设定明确指标B、考核应公平公正C、考核应以个人绩效为主D、考核应结合团队合作参考答案：ABD69.下列属于工程变更的程序包括？A、提出变更申请B、批准变更C、实施变更D、索赔变更参考答案：ABC判断题1.投标报价中，暂列金额应由投标人自主确定。A、正确B、错误参考答案：B2.由于不可抗力导致合同无法履行，发包人应承担相应的损失。A、正确B、错误参考答案：A3.工程量清单中的暂列金额应计入合同总价。A、正确B、错误参考答案：A4.工程量清单中的“项目编码”由五级编码组成。A、正确B、错误参考答案：A5.工程竣工验收合格后，承包人应提交完整的竣工资料。A、正确B、错误参考答案：A6.工程量清单中的“综合单价”应包含规费和税金。A、正确B、错误参考答案：B7.工程量清单中，项目名称应与工程量计算规则一致。A、正确B、错误参考答案：A8.工程变更引起合同价款调整时，应按照实际发生的费用进行调整。A、正确B、错误参考答案：A9.工程量清单中，工程数量应按照现场实际情况调整。A、正确B、错误参考答案：B10.工程造价鉴定机构应当具备相应资质。A、正确B、错误参考答案：A11.工程造价咨询合同应采用书面形式订立。A、正确B、错误参考答案：A12.工程索赔的提出应在事件发生后及时进行。A、正确B、错误参考答案：A13.工程索赔应以书面形式提出。A、正确B、错误参考答案：A14.工程量清单中，项目特征描述应包括材料品牌。A、正确B、错误参考答案：A15.工程量清单中的“工程内容”应详细描述工作内容。A、正确B、错误参考答案：A16.工程量清单中，工程量应按照施工图样计算。A、正确B、错误参考答案：A17.工程计量应由监理工程师负责确认。A、正确B、错误参考答案：A18.工程竣工结算完成后，发包人应及时支付结算款。A、正确B、错误参考答案：A19.工程索赔的依据应包括合同条款、图纸、会议纪要等。A、正确B、错误参考答案：A20.工程量清单中，综合单价应包含企业管理费。A、正确B、错误参考答案：A21.工程量清单中的暂估价应包含在综合单价中。A、正确B、错误参考答案：A22.工程量清单中的“项目编码”可以重复使用。A、正确B、错误参考答案：B23.工程量清单中，工程内容应包括施工工艺。A、正确B、错误参考答案：A24.工程变更指令应由发包人或其授权代表发出。A、正确B、错误参考答案：A25.工程进度款支付应与工程计量结果一致。A、正确B、错误参考答案：A26.工程量清单中的“工程数量”应根据实际施工情况确定。A、正确B、错误参考答案：B27.造价工程师在编制工程量清单时，应根据施工图纸和相关规范进行。A、正确B、错误参考答案：A28.工程竣工结算应包括所有已完工程的全部费用。A、正确B、错误参考答案：A29.招标控制价是招标人编制的最高限价。A、正确B、错误参考答案：A30.工程预付款应在工程开工后支付给承包人。A、正确B、错误参考答案：B31.工程竣工验收合格后，承包人可以随时提交竣工结算申请。A、正确B、错误参考答案：B32.工程量清单中，暂估价应由招标人确定。A、正确B、错误参考答案：A33.招标工程量清单是招标文件的组成部分。A、正确B、错误参考答案：A34.工程量清单计价模式下，综合单价应包含全部风险费用。A、正确B、错误参考答案：B35.工程竣工结算应由承包人编制，发包人审核。A、正确B、错误参考答案：A36.工程量清单中的其他项目费应包括总承包服务费。A、正确B、错误参考答案：A37.工程量清单中，项目编码应按照统一编码规则编制。A、正确B、错误参考答案：A38.工程计量应以实际完成的工程数量为准。A、正确B、错误参考答案：A39.工程量清单中，工程内容应包括施工顺序。A、正确B、错误参考答案：A40.工程量清单中的分部分项工程量清单应包含工程内容描述。A、正确B、错误参考答案