工程款支付承诺书

工程款支付承诺书致：[被承诺人全称]（以下简称“贵方”）鉴于：贵我双方就[项目名称]（以下简称“本工程”）已于[合同签订日期，格式示例：某年某月某日]签订《建设工程施工合同》（合同编号：[合同编号]，以下简称“施工合同”）。为确保本工程顺利进行，保障贵方的合法权益，我方作为本工程的[发包方/业主方/总包方，根据实际情况选择]，现就本工程的工程款支付事宜，郑重作出如下承诺：一、承诺主体信息承诺人（甲方）：[承诺人全称]法定代表人/授权代表人：[法定代表人或授权代表人姓名]统一社会信用代码：[承诺人统一社会信用代码]联系地址：[承诺人注册地址或主要办公地址]联系电话：[承诺人联系电话]电子邮箱：[承诺人联系邮箱]被承诺人（乙方）：[被承诺人全称]法定代表人/授权代表人：[法定代表人或授权代表人姓名]统一社会信用代码：[被承诺人统一社会信用代码]联系地址：[被承诺人注册地址或主要办公地址]联系电话：[被承诺人联系电话]电子邮箱：[被承诺人联系邮箱]二、工程概况1.工程名称：[项目名称]（与施工合同一致）2.工程地点：[工程具体地点]3.工程内容：[简述工程主要内容，如：XX建筑主体施工、XX设备安装、XX装饰装修等，可参照施工合同]4.双方签订的施工合同是本承诺书的基础，本承诺书中未尽事宜，均以施工合同约定为准。三、承诺支付内容我方郑重承诺，将严格按照施工合同约定及本承诺书的如下条款，向贵方支付本工程的各项工程款：1.支付依据：工程款的支付将以施工合同、经双方确认的工程量报告、工程进度确认单、竣工结算报告以及相关有效的签证、变更等书面文件为依据。2.支付节点与期限：我方将严格按照施工合同中约定的支付节点、比例及金额进行支付。具体支付安排如下（可根据合同具体约定分阶段列明，例如）：*[支付节点一，如：工程预付款]：在满足施工合同约定的支付条件后[具体天数，如：X个工作日]内，向贵方支付[具体金额或比例]。*[支付节点二，如：进度款（X月/期）]：贵方按月/按形象进度提交已完工程量报告及付款申请后，我方将在收到申请并审核确认后的[具体天数，如：Y个工作日]内，向贵方支付当期应付款项的[具体比例]。*[支付节点三，如：竣工结算款]：工程竣工验收合格并完成竣工结算审核，双方签署竣工结算协议后[具体天数，如：Z个工作日]内，我方将向贵方支付至结算总价款的[具体比例，如：百分之XX]。*[支付节点四，如：质量保证金]：质量保证金的金额、返还条件及期限，将严格按照施工合同约定执行。在满足返还条件后[具体天数，如：W个工作日]内无息返还。（以上支付节点仅为示例，请根据实际合同约定进行详细、明确的列明，确保与合同条款一致）3.支付账户：我方将通过银行转账方式将工程款支付至贵方指定的如下银行账户：开户名：[被承诺人银行账户名称]开户行：[被承诺人开户银行全称]账号：[被承诺人银行账号]如贵方账户信息发生变更，应提前[具体天数，如：X个工作日]书面通知我方，否则因此造成的支付延误或损失，由贵方承担。四、逾期支付责任1.若我方未能按照本承诺书第二条第2款约定的支付期限足额支付相应工程款（因贵方原因导致支付延误的除外），则自逾期之日起，每逾期一日，应按逾期应付款项的[千分之X]（此处建议填写具体比例或参照合同约定）向贵方支付逾期付款违约金。2.逾期付款违约金的计算基数为当期应付未付的工程款金额，计算期间自应付未付之日起至实际足额支付之日止。3.逾期支付超过[具体天数，如：XX日]的，贵方有权根据施工合同的约定，暂停施工或采取其他合法措施，因此造成的工期延误及相关损失，由我方承担。4.本条款约定的逾期付款责任不影响贵方根据施工合同及相关法律法规享有的其他权利。五、其他承诺1.我方将积极履行付款义务，确保工程款支付流程的顺畅高效。2.对于贵方提交的工程款支付申请及相关资料，我方将在施工合同约定或合理的期限内进行审核并予以书面答复或确认。3.如因我方内部审批流程等原因导致付款延迟，责任由我方自行承担，不免除我方的逾期付款责任。4.本承诺书是施工合同不可分割的组成部分，与施工合同具有同等法律效力。本承诺书内容与施工合同约定不一致的，以本承诺书为准（如为补充承诺，则视情况表述为“本承诺书是对施工合同关于工程款支付条款的进一步明确和补充，与施工合同约定不一致的，以本承诺书为准”）。六、争议解决因本承诺书引起的或与本承诺书有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权依照施工合同中约定的争议解决方式（如：向工程所在地人民法院提起诉讼/提交XX仲裁委员会仲裁）寻求解决。七、承诺书生效本承诺书自我方（承诺人）法定代表人或授权代表人签字并加盖单位公章（或合同专用章）之日起生效。本承诺书一式[肆]份（可根据实际需要填写份数），我方执[贰]份，贵方执[贰]份，具有同等法律效力。（以下无正文）承诺人（盖章）：[承诺人单位公章或合同专用章]法定代表人或授权代表人（签字）：日期：年月日---使用说明与注意事项：1.清晰填写各方信息：承诺人、被承诺人的全称、法定代表人、统一社会信用代码、联系方式等务必准确无误。2.明确工程基本情况：项目名称、地点、内容应与施工合同保持一致，便于追溯。3.细化支付节点与期限：这是承诺书的核心内容，务必根据施工合同的具体约定，详细列明每个支付节点的触发条件、支付金额或比例、以及明确的支付期限（如“X个工作日内”）。避免使用模糊不清的表述。4.约定逾期责任：明确逾期付款的违约金计算方式（比例或具体金额）、起算时间以及可能导致的其他后果（如停工、索赔等），这是保障被承诺人权益的重要条款。5.核对账户信息：确保被承诺人指定的收款账户信息准确无误。6.法律效力声明：明确本承诺书与施工合同的关系及其独立的法律效力。7.签署规范：承诺人需加盖有效印章（公章或合同专用章）并由法定代表人或其授权的代表人签字，并填写签署日期。8.留存备份：签署后，双方应各