农村房屋建设包工不包料协议范本合同二篇

农村房屋建设包工不包料协议范本合同二篇篇一甲方（房屋所有人）：张三地址：XX省XX市XX县XX镇XX村联系电话：138xxxx5678乙方（施工单位）：XX建筑有限公司地址：XX省XX市XX县XX镇XX路XX号联系电话：139xxxx5678鉴于甲方需要在农村地区建设房屋，乙方愿意接受甲方委托，按照本协议约定，承包甲方房屋建设施工，但不提供材料。为明确双方的权利和义务，经双方友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.工程地点：XX省XX市XX县XX镇XX村2.工程名称：张三自建住宅3.工程内容：地基基础、主体结构、屋面、装饰装修等4.工程面积：200平方米5.工程工期：自合同签订之日起6个月。二、工程费用及支付方式1.工程总费用：人民币50万元整（大写：伍拾万元整）。2.乙方施工期间，甲方每月支付工程款总额的20%，共计5次，每次支付金额为人民币10万元整（大写：拾万元整）。3.工程竣工验收合格后，甲方支付剩余工程款的30%。4.工程竣工结算后，甲方支付剩余工程款的20%。三、材料供应及管理1.甲方负责提供房屋建设所需的所有材料，包括但不限于：水泥、钢筋、砖块、砂石、木材等。2.乙方负责材料的管理和保管，确保材料在施工过程中不出现损失或浪费。3.甲方提供的材料，如出现质量问题，由甲方承担相应责任。四、施工要求及质量标准1.乙方按照国家有关建筑标准和规范进行施工，确保工程质量符合要求。2.乙方应严格按照甲方提供的施工图纸进行施工，如有修改，需经甲方同意。3.工程竣工后，乙方应确保工程质量达到设计要求，符合国家有关质量标准。五、安全生产及环境保护1.乙方在施工过程中应严格遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准，确保施工安全。2.乙方应采取有效措施，防止施工现场环境污染，保护生态环境。六、竣工验收及交付1.工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。2.甲方应在收到验收通知后7日内对工程进行验收。3.工程验收合格后，乙方应在3日内将工程交付甲方使用。七、违约责任1.乙方未按合同约定时间完成工程，每逾期一日，应向甲方支付人民币1000元整的违约金。2.甲方未按合同约定支付工程款，每逾期一日，应向乙方支付人民币1000元整的违约金。3.双方如因工程质量问题发生争议，应协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、争议解决双方在履行本协议过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他约定1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（盖章）：张三乙方（盖章）：XX建筑有限公司签订日期：2023年3月15日篇二甲方（房屋所有人）：李明地址：XX省XX市XX县XX镇XX村联系电话：138xxxx5678乙方（施工单位）：XX建筑工程有限公司地址：XX省XX市XX县XX镇XX路XX号联系电话：139xxxx5678鉴于甲方计划在农村地区建设房屋，乙方同意承接该房屋的建设工程，但甲方负责提供所有建筑材料。为明确双方的权利和义务，经双方友好协商，特订立本协议如下：一、工程概况1.工程地点：XX省XX市XX县XX镇XX村2.工程名称：李明自建住宅3.工程内容：地基基础、主体结构、屋面、装饰装修等4.工程面积：180平方米5.工程工期：自合同签订之日起6个月二、工程费用1.工程总价款：人民币30万元整（大写：叁拾万元整）2.付款方式：-预付款：合同签订后5日内支付总额的20%。-进度款：根据工程进度分期支付，每完成一定比例的工程量后支付相应比例的款项。-验收款：工程验收合格后支付剩余总额的30%。-结算款：工程竣工结算后支付剩余总额的20%。三、材料供应1.甲方负责提供所有建筑材料，包括但不限于水泥、钢筋、砖块、砂石、木材等。2.甲方应确保提供的材料符合国家相关质量标准，并承担因材料质量问题产生的责任。四、施工要求1.乙方应按照国家相关建筑标准和规范进行施工。2.乙方应遵守施工现场的安全规定，确保施工安全。3.乙方应按照甲方提供的施工图纸和设计要求进行施工。五、竣工验收1.工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。2.甲方应在收到验收通知后7日内完成验收。3.验收合格后，双方应签署验收报告。六、违约责任1.乙方未按合同约定时间完成工程，每逾期一日，应向甲方支付人民币500元整的违约金。2.甲方未按合同约定支付工程款，每逾期一日，应向乙方支付人民币500元整的违约金。3.因乙方施工质量问题导致工程返工，乙方应承担全部责任并赔偿甲方因此造成的损失。七、争议解决双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定1.本协议未尽事宜，双方可另行协