监理工程师《建设工程案例分析（土木建筑）》考试复习题库（附答案）

st监理工程师《建设工程案例分析（土木建筑）》考试复习题库（附答案）单选题1.监理工程师对工程材料的抽检频率应如何确定？A、由监理单位决定B、按照合同约定C、由施工单位决定D、由建设单位决定参考答案：B2.工程施工中，因设计错误导致返工，费用应由谁承担？A、监理单位B、建设单位C、施工单位D、设计单位参考答案：D3.监理工程师在施工过程中发现施工单位未按图施工，应如何处理？A、继续施工B、要求整改C、通知建设单位D、自行处理参考答案：B4.工程竣工验收的组织单位是？A、监理单位B、建设单位C、施工单位D、设计单位参考答案：B5.在建设工程中，总监理工程师代表的职责不包括？A、组织编制监理规划B、审核施工组织设计C、签发工程暂停令D、参与工程竣工验收参考答案：D6.监理工程师发现施工单位未按规范进行施工人员着装管理，应如何处理？A、允许施工B、要求整改C、忽略不计D、通知建设单位参考答案：B7.监理工程师在施工过程中发现施工单位使用不合格材料，应如何处理？A、立即停工B、通知建设单位C、要求更换材料D、记录在监理日志中参考答案：C8.工程造价争议的处理方式不包括？A、协商解决B、仲裁C、法院诉讼D、监理单位裁决参考答案：D9.监理工程师在审核工程款支付申请时，发现已完工程量与实际不符，应如何处理？A、照常支付B、暂停支付C、要求重新核实D、通知建设单位参考答案：C10.根据《建设工程监理规范》，监理日志的记录频率应为？A、每天一次B、每周一次C、每月一次D、每季度一次参考答案：A11.工程竣工验收前，监理工程师应组织哪项工作？A、工程预验收B、工程初验C、工程终验D、工程备案参考答案：A12.监理工程师在施工过程中发现施工单位存在质量问题，应如何处理？A、立即停工B、发出整改通知C、向建设单位报告D、不予处理参考答案：B13.监理工程师在施工过程中发现施工单位存在质量缺陷，应如何处理？A、立即停工B、发出整改通知C、向建设单位报告D、不予处理参考答案：B14.工程进度款支付审核应由谁负责？A、监理工程师B、建设单位C、施工单位D、设计单位参考答案：A15.监理工程师发现施工单位未按规范进行施工工艺交底，应如何处理？A、允许施工B、要求补做C、忽略不计D、通知建设单位参考答案：B16.工程施工中发生设计变更，监理工程师应如何处理？A、直接批准B、审核变更内容后批准C、通知建设单位D、拒绝批准参考答案：B17.监理工程师在施工过程中发现施工单位未按规范进行施工，应如何处理？A、立即停工B、发出整改通知C、向建设单位报告D、记录在监理日志中参考答案：B18.在施工合同中，因不可抗力导致工期延误的，监理工程师应如何处理？A、承担全部责任B、协商确定工期顺延C、要求施工单位赔偿D、重新签订合同参考答案：B19.监理工程师对施工过程中的质量问题提出整改意见，施工单位拒不整改，应如何处理？A、予以认可B、报告建设单位C、自行处理D、忽略不计参考答案：B20.监理工程师对隐蔽工程的验收应在哪个阶段进行？A、隐蔽前B、隐蔽后C、分部分项工程完成后D、竣工验收时参考答案：A21.监理工程师在检查施工机械时，发现设备未定期检测，应如何处理？A、继续使用B、签发监理通知单C、立即停用D、通知安监部门参考答案：B22.监理工程师在审查施工方案时，发现未制定应急措施，应如何处理？A、批准该方案B、要求补充C、通知建设单位D、直接否决参考答案：B23.监理工程师发现施工单位未按规范进行施工临时设施搭建，应如何处理？A、允许使用B、要求整改C、忽略不计D、通知建设单位参考答案：B24.监理工程师在审查施工组织设计时，发现某分部分项工程的施工方案未考虑季节性施工措施，应如何处理？A、予以批准B、要求施工单位修改后重新报审C、自行修改后批准D、通知建设单位决定参考答案：B25.监理工程师发现施工单位未按规范进行施工用电管理，应如何处理？A、允许使用B、要求整改C、忽略不计D、通知建设单位参考答案：B26.监理工程师在施工过程中发现施工单位未按规范进行测量放线，应如何处理？A、继续施工B、要求整改C、忽略不计D、通知建设单位参考答案：B27.监理工程师在施工过程中发现施工单位未按规定进行技术交底，应如何处理？A、予以认可B、要求补做C、忽略不计D、通知建设单位参考答案：B28.监理工程师在审核施工单位的进度计划时，发现关键线路安排不合理，应如何处理？A、批准该计划B、要求调整C、交由建设单位决定D、通知设计单位参考答案：B29.工程质量保修期内，施工单位应履行的义务是？A、无偿维修B、收取维修费用C、仅限于材料更换D、仅限于人工费用参考答案：A30.建设工程监理单位的业务范围包括？A、工程勘察B、工程设计C、工程施工D、工程监理参考答案：D31.工程质量保修期的起始时间是？A、工程竣工验收合格之日B、工程交付使用之日C、工程结算完成之日D、工程合同签订之日参考答案：A32.监理工程师在检查隐蔽工程时，若发现不符合设计要求，应如何处理？A、允许继续施工B、签发整改通知单C、直接停工D、通知建设单位参考答案：B33.在施工过程中，若发生设计变更导致工期延误，监理工程师应如何处理？A、直接延长工期B、协调建设单位与施工单位C、要求施工单位承担全部责任D、不予理会参考答案：B34.监理工程师在施工过程中发现施工单位存在重大安全隐患，应如何处理？A、立即停工B、发出整改通知C、向建设单位报告D、不予处理参考答案：A35.监理工程师在审查分包单位资质时，应重点核查其哪方面内容？A、注册资金B、企业信用C、专业资质和业绩D、办公场所参考答案：C36.工程质量事故调查中，监理工程师的主要职责是？A、制定整改措施B、提供相关资料和证据C、组织事故分析会D、确定事故责任方参考答案：B37.监理工程师在施工过程中发现施工单位未按规范进行施工标识设置，应如何处理？A、继续施工B、要求整改C、忽略不计D、通知建设单位参考答案：B38.监理工程师发现施工单位未按规范进行施工组织设计，应如何处理？A、予以批准B、要求修改后重新报审C、自行修改D、通知建设单位参考答案：B39.工程项目竣工验收前，监理单位应组织哪项工作？A、预验收B、竣工结算C、工程量审核D、工程质量评估报告参考答案：A40.监理工程师在施工过程中发现施工单位使用不合格材料，应如何处理？A、允许使用B、要求更换C、忽略不计D、通知建设单位参考答案：B41.监理工程师在审核工程计量时，发现工程量计算有误，应如何处理？A、直接确认B、要求重新计算C、通知建设单位D、自行更正参考答案：B42.监理工程师发现施工单位未按规范进行混凝土试块取样，应如何处理？A、忽略不计B、签发监理通知单C、直接停工D、报告质监站参考答案：B43.工程计量的依据不包括？A、工程量清单B、施工图纸C、工程变更单D、项目经理签字参考答案：D44.监理工程师发现施工单位未按施工方案进行施工，应如何处理？A、继续施工B、要求整改C、通知建设单位D、自行处理参考答案：B45.监理工程师在施工过程中发现施工单位擅自修改设计图纸，应采取的正确做法是？A、继续施工并记录B、立即制止并要求整改C、向建设单位汇报后继续施工D、忽略不计参考答案：B46.监理工程师在施工过程中发现施工单位未按规范进行施工设备检查，应如何处理？A、允许使用B、要求检查C、忽略不计D、通知建设单位参考答案：B47.监理工程师在施工过程中发现施工单位未按图施工，应如何处理？A、立即停工B、发出整改通知C、向建设单位报告D、不予处理参考答案：B48.工程项目开工前，监理工程师应审查施工单位的？A、项目管理机构B、机械设备清单C、材料采购计划D、工程量清单参考答案：A49.监理工程师发现施工单位未按规范进行施工记录，应如何处理？A、予以认可B、要求补做C、忽略不计D、通知建设单位参考答案：B50.监理工程师在施工过程中发现施工单位未进行必要的试验检测，应如何处理？A、允许施工B、要求补做C、忽略不计D、通知建设单位参考答案：B51.监理工程师在施工过程中发现施工单位未按安全操作规程作业，应首先采取的措施是？A、立即停工B、发出整改通知C、向建设单位报告D、进行罚款参考答案：B52.监理工程师在工程计量中发现工程量计算错误，应如何处理？A、照常计量B、要求重新计算C、通知施工单位D、报告建设单位参考答案：B53.监理工程师在审核施工进度计划时，发现关键线路存在延误风险，应如何处理？A、不予理会B、要求施工单位调整计划C、自行调整计划D、通知建设单位参考答案：B54.监理工程师在施工过程中发现施工单位存在严重安全隐患，应如何处理？A、立即停工B、发出整改通知C、向主管部门报告D、仅记录在监理日志中参考答案：A55.工程施工中，因不可抗力导致工程中断，监理工程师应如何处理？A、承担责任B、协商解决C、要求施工单位赔偿D、不予处理参考答案：B56.监理工程师在施工过程中发现施工单位未按规范进行施工照明布置，应如何处理？A、继续施工B、要求整改C、忽略不计D、通知建设单位参考答案：B57.监理工程师在施工过程中发现施工单位未按设计要求进行施工，应如何处理？A、允许施工B、要求整改C、忽略不计D、通知建设单位参考答案：B58.监理工程师发现施工单位未按规范进行施工垃圾处理，应如何处理？A、允许施工B、要求整改C、忽略不计D、通知建设单位参考答案：B59.监理工程师对进场材料进行检查时，发现材料规格与合同不符，应如何处理？A、允许使用B、要求退场并更换C、通知建设单位决定D、自行处理参考答案：B60.监理工程师在施工过程中发现施工单位未按规范进行施工人员培训，应如何处理？A、继续施工B、要求补训C、忽略不计D、通知建设单位参考答案：B61.监理工程师在施工现场发现安全防护措施不到位，应如何处理？A、无视B、立即责令整改C、通知建设单位D、记录后继续施工参考答案：B62.监理工程师在施工过程中发现施工单位未按设计图纸施工，应首先采取的措施是？A、立即停工并报告建设单位B、通知施工单位进行整改C、向监理单位负责人汇报D、要求施工单位提交书面说明参考答案：B63.工程质量缺陷的责任主体是？A、监理单位B、建设单位C、施工单位D、设计单位参考答案：C64.工程施工中，因施工单位原因造成工期延误，监理工程师应如何处理？A、承担责任B、协商解决C、要求施工单位赔偿D、不予处理参考答案：C65.在施工过程中，若发生工程质量事故，监理工程师应首先做什么？A、立即向建设单位报告B、组织事故调查C、立即停工并通知相关方D、记录事故情况参考答案：C66.监理工程师在施工过程中发现施工单位未按合同约定配置管理人员，应如何处理？A、立即停工B、发出整改通知C、向建设单位报告D、不予处理参考答案：B67.监理工程师在施工过程中发现施工单位未进行必要的质量自检，应如何处理？A、继续施工B、要求补做C、忽略不计D、通知建设单位参考答案：B68.工程竣工验收备案的主体是？A、监理单位B、建设单位C、施工单位D、设计单位参考答案：B69.工程进度滞后时，监理工程师应优先审核施工单位的哪项内容？A、材料采购计划B、资金使用计划C、进度调整方案D、人员配置计划参考答案：C70.工程质量事故调查中，监理工程师应配合哪一方进行现场取证？A、建设单位B、施工单位C、设计单位D、政府主管部门参考答案：D71.监理工程师在施工过程中发现施工单位未按图施工，应如何处理？A、立即停工B、签发监理通知单C、通知设计单位D、报告建设单位参考答案：B72.监理工程师在施工过程中发现施工单位未按规范进行施工日志记录，应如何处理？A、予以认可B、要求补记C、忽略不计D、通知建设单位参考答案：B73.工程质量缺陷的修复费用应由谁承担？A、监理单位B、建设单位C、施工单位D、设计单位参考答案：C74.工程进度计划的调整应由谁提出？A、监理单位B、建设单位C、施工单位D、设计单位参考答案：C75.施工现场发生安全事故，监理工程师应如何处理？A、不予理会B、立即向建设单位报告C、通知施工单位负责人D、亲自处理参考答案：B76.监理工程师在审查施工方案时，发现关键工序无明确的工艺标准，应如何处理？A、批准该方案B、要求补充完善C、拒绝审批D、交由设计单位确认参考答案：B77.在工程计量过程中，监理工程师应依据哪项文件作为计量依据？A、合同条款B、施工图纸C、施工日志D、领导指示参考答案：A78.监理工程师在施工过程中发现施工单位未按规定进行施工，应如何处理？A、立即停工B、发出整改通知C、向建设单位报告D、不予处理参考答案：B79.监理工程师在施工过程中发现施工单位未按规范进行施工环境监测，应如何处理？A、继续施工B、要求监测C、忽略不计D、通知建设单位参考答案：B80.监理工程师在工程变更中，若变更涉及结构安全，应如何处理？A、直接批准B、报送设计单位审核C、报送建设单位批准D、报送主管部门备案参考答案：B81.监理工程师在施工过程中发现施工单位未按规范进行施工，应如何处理？A、继续施工B、要求整改C、通知建设单位D、自行处理参考答案：B82.监理工程师在施工过程中发现施工单位未按进度计划施工，应如何处理？A、立即停工B、发出整改通知C、向建设单位报告D、不予处理参考答案：B83.监理工程师发现施工单位未按规范进行施工通道设置，应如何处理？A、允许使用B、要求整改C、忽略不计D、通知建设单位参考答案：B84.监理工程师在施工过程中发现施工单位未按规范进行施工机械操作，应如何处理？A、继续施工B、要求整改C、忽略不计D、通知建设单位参考答案：B85.工程变更指令应由谁签发？A、监理工程师B、建设单位C、施工单位D、设计单位参考答案：B86.监理工程师在施工过程中发现施工单位未按规范进行钢筋绑扎，应如何处理？A、允许继续施工B、签发监理通知单C、立即停工D、通知设计单位参考答案：B87.监理工程师在施工过程中发现施工单位存在违规操作，应如何处理？A、立即停工B、发出整改通知C、向建设单位报告D、不予处理参考答案：B88.监理工程师在审核工程进度计划时，发现进度滞后，应如何处理？A、不予理会B、要求施工单位调整计划C、通知建设单位D、自行调整参考答案：B89.在工程变更管理中，监理工程师应首先确认变更的哪方面内容？A、变更费用B、变更原因C、变更范围D、变更时间参考答案：B90.监理工程师在施工过程中发现施工单位未按规范进行施工材料堆放，应如何处理？A、继续施工B、要求整改C、忽略不计D、通知建设单位参考答案：B91.监理工程师在施工过程中发现施工单位未按规范进行材料验收，应如何处理？A、允许使用B、要求补验C、忽略不计D、通知建设单位参考答案：B92.施工单位提出的设计变更申请，监理工程师应如何处理？A、直接批准B、报建设单位审批C、组织专家论证D、拒绝申请参考答案：B93.监理工程师在巡视过程中发现施工现场存在安全隐患，应如何处理？A、立即撤离B、发出工作联系单C、签发监理通知单D、报告安监部门参考答案：C94.工程质量事故的等级划分依据是？A、事故损失金额B、事故影响范围C、事故性质和后果D、事故责任方参考答案：C95.监理工程师在施工过程中发现施工单位存在违法分包行为，应如何处理？A、立即停工B、发出整改通知C、向建设单位报告D、不予处理参考答案：C96.工程变更引起的费用增加，应由谁承担？A、监理单位B、建设单位C、施工单位D、共同承担参考答案：B97.工程变更引起费用增加，监理工程师应如何处理？A、直接批准B、核实变更原因及费用后审批C、通知建设单位决定D、拒绝审批参考答案：B98.监理工程师发现施工单位未按规范进行隐蔽工程验收，应如何处理？A、予以认可B、要求重新验收C、忽略不计D、自行验收参考答案：B99.监理工程师发现施工单位擅自使用未经检验的材料，应立即采取什么措施？A、继续施工B、签发监理通知单C、报告建设单位D、停止施工参考答案：B100.工程施工中，因建设单位原因导致工期延误，监理工程师应如何处理？A、承担责任B、协商解决C、要求施工单位赔偿D、不予处理参考答案：B多选题1.工程竣工验收的组织单位包括（）。A、建设单位B、施工单位C、监理单位D、设计单位参考答案：ACD2.建设工程监理的工作程序包括？A、编制监理规划B、审核施工方案C、签发工程暂停令D、编制施工组织设计参考答案：ABC3.监理工程师在施工阶段的质量控制中，应重点关注的内容包括？A、材料质量B、施工工艺C、工程变更D、人员素质参考答案：ABD4.监理单位在施工阶段的质量控制中，应重点控制（）。A、工程材料质量B、施工工艺C、工程变更D、设计图纸参考答案：AB5.监理工程师在施工过程中，应进行的巡视检查包括？A、施工现场巡查B、工序质量检查C、安全生产检查D、工程进度检查参考答案：ABCD6.建设工程监理单位的资质等级包括？A、综合资质B、专业资质C、专项资质D、暂定资质参考答案：ABC7.监理工程师在施工过程中应关注的施工安全风险包括（）。A、高处作业B、有限空间作业C、交叉作业D、临时用电参考答案：ABCD8.监理工程师在施工过程中，应进行的试验检测包括？A、材料复试B、隐蔽工程检测C、结构实体检测D、人员培训参考答案：ABC9.监理工程师在施工阶段应参与的专项方案论证包括（）。A、深基坑支护方案B、高大模板支撑方案C、起重吊装方案D、混凝土浇筑方案参考答案：ABC10.监理工程师在工程计量中，应依据的资料包括？A、工程量清单B、设计图纸C、工程变更单D、施工方案参考答案：ABC11.监理工程师在施工过程中应关注的施工环保措施包括（）。A、扬尘控制B、噪音控制C、废水排放D、固体废物处理参考答案：ABCD12.监理工程师在工程变更中，应审核的内容包括？A、变更的必要性B、变更的可行性C、变更的费用D、变更的进度影响参考答案：ABCD13.监理工程师应参与的施工技术交底包括（）。A、设计交底B、施工组织设计交底C、分部分项工程技术交底D、材料进场交底参考答案：ABC14.监理工程师在工程造价控制中，应关注的费用包括？A、人工费B、材料费C、机械费D、管理费参考答案：ABCD15.监理工程师在工程造价控制中，应关注的内容包括？A、工程计量B、工程变更C、工程索赔D、工程结算参考答案：ABCD16.建设工程监理的性质包括？A、服务性B、公正性C、强制性D、独立性参考答案：ABD17.监理工程师在工程验收中，应参与的验收内容包括？A、工程功能B、工程外观C、工程资料D、工程使用效果参考答案：ABC18.监理工程师在施工过程中应监督的施工行为包括（）。A、违章作业B、野蛮施工C、无证上岗D、材料堆放参考答案：ABC19.监理工程师在质量控制中，应采用的方法包括？A、见证取样B、平行检验C、旁站监督D、随机抽查参考答案：ABC20.监理工程师在施工阶段应参与的工程索赔处理包括（）。A、索赔申请B、索赔审核C、索赔谈判D、索赔支付参考答案：ABC21.监理工程师应参与的工程洽商包括（）。A、设计变更B、材料代用C、工程量调整D、工期延长参考答案：ABC22.监理工程师在施工阶段应参与的会议包括（）。A、图纸会审会议B、技术交底会议C、监理例会D、业主协调会议参考答案：ABCD23.建设工程监理的职责包括？A、审查施工组织设计B、审核工程计量C、检查施工质量D、签发工程付款证书参考答案：ABCD24.监理工程师对施工组织设计的审查内容包括（）。A、施工方法是否合理B、工期安排是否科学C、安全生产措施是否到位D、人员配置是否合理参考答案：ABCD25.监理工程师在施工过程中发现质量问题，应采取的处理方式包括？A、发出整改通知B、要求停工整改C、直接返工D、报告建设单位参考答案：ABD26.建设工程监理单位的资质等级包括？A、甲级B、乙级C、丙级D、丁级参考答案：ABC27.建设工程监理的合同管理内容包括？A、合同履行监督B、合同变更管理C、合同纠纷处理D、合同终止管理参考答案：ABCD28.建设工程监理的法律责任包括？A、行政责任B、民事责任C、刑事责任D、经济责任参考答案：ABC29.监理规划的编制依据包括（）。A、建设工程相关法律、法规B、项目监理合同C、施工组织设计D、业主提供的资料参考答案：ABCD30.监理工程师在竣工验收阶段应核查的资料包括（）。A、工程竣工图B、施工日志C、材料合格证D、工程结算书参考答案：ABC31.监理工程师在施工准备阶段应做的工作包括？A、审查施工单位资质B、审核施工方案C、组织设计交底D、签发开工令参考答案：ABCD32.工程监理单位在项目实施过程中，应履行的职责包括？A、审查施工组织设计B、签发开工令C、进行工程计量D、参与工程竣工验收参考答案：ABCD33.工程质量缺陷的处理方式包括（）。A、返修处理B、加固处理C、返工处理D、限制使用参考答案：ABCD34.监理工程师在工程验收中，应参与的验收阶段包括？A、分部工程验收B、分项工程验收C、单位工程验收D、隐蔽工程验收参考答案：AC35.监理工程师在施工过程中应监督检查的内容包括（）。A、施工进度B、工程质量C、施工安全D、成本控制参考答案：ABC36.监理工程师在施工阶段应参与的工程变更包括（）。A、设计变更B、材料变更C、工艺变更D、人员变更参考答案：ABC37.监理单位在项目实施过程中应承担的职责包括（）。A、审查施工方案B、组织工程验收C、协调各方关系D、控制工程造价参考答案：AC38.工程质量缺陷的处理方式包括（）。A、返工处理B、修补处理C、限制使用D、不作处理参考答案：ABCD39.工程质量验收的依据包括（）。A、设计文件B、施工图纸C、国家标准D、行业规范参考答案：ABCD40.监理工程师应参与的工程竣工结算包括（）。A、工程量确认B、工程价款支付C、工程变更费用D、工程索赔费用参考答案：ACD41.下列属于建设工程监理工作依据的有？A、法律法规B、工程图纸C、业主口头要求D、合同文件参考答案：ABD42.监理工程师在施工过程中，应进行的资料管理包括？A、监理文件归档B、工程资料整理C、人员档案管理D、工程进度记录参考答案：ABD43.监理工程师在工程验收中，应参与的验收内容包括？A、工程质量B、工程数量C、工程资料D、工程安全参考答案：ABCD44.监理工程师在进度控制中，应采取的措施包括？A、制定进度计划B、审核进度调整方案C、调整施工人员D、协调各参建单位参考答案：ABD45.监理工程师在施工过程中应关注的环境因素包括（）。A、大气污染B、噪声污染C、水体污染D、土壤污染参考答案：ABCD46.监理工程师在进度控制中，应关注的资源包括？A、人力资源B、物资资源C、机械设备D、资金资源参考答案：ABC47.建设工程监理的组织形式包括？A、直线制B、职能制C、矩阵制D、事业部制参考答案：ABC48.监理工程师在工程计量中，应依据的资料包括？A、工程量清单B、设计图纸C、工程变更单D、施工日志参考答案：ABC49.工程质量事故的处理原则包括（）。A、事故原因不清不放过B、责任人未处理不放过C、整改措施未落实不放过D、事故责任人未教育不放过参考答案：ABCD50.监理工程师在合同管理中，应关注的内容包括？A、合同条款的执行B、工程变更的审批C、工程量清单的准确性D、人员调配参考答案：ABC51.工程质量保修期的起始时间包括（）。A、竣工验收合格之日B、工程交付使用之日C、工程移交之日D、合同约定之日参考答案：AB52.建设工程监理的组织结构包括？A、项目总监理工程师B、专业监理工程师C、监理员D、技术负责人参考答案：ABC53.在施工过程中，监理工程师应对（）进行检查验收。A、隐蔽工程B、分部工程C、单位工程D、分项工程参考答案：ABD54.监理工程师在施工阶段应审核的施工方案包括（）。A、专项施工方案B、一般施工方案C、工程技术交底D、工程施工组织设计参考答案：AB55.监理单位应建立的制度包括（）。A、监理工作制度B、会议制度C、质量责任制度D、人员考核制度参考答案：ABCD56.监理工程师在安全管理中，应重点检查的内容包括？A、安全防护措施B、作业人员证件C、机械设备状况D、工期安排参考答案：ABC57.监理工程师应审核的施工进度计划包括（）。A、总体进度计划B、分阶段进度计划C、月度进度计划D、日进度计划参考答案：ABC58.监理工程师在工程质量问题处理中，应遵循的程序包括？A、事故调查B、原因分析C、处理方案D、验收评定参考答案：ABCD59.监理工程师在施工过程中，应记录的资料包括？A、监理日志B、会议纪要C、工程照片D、工程变更单参考答案：ABCD60.建设工程监理的合同类型包括？A、委托监理合同B、施工合同C、设计合同D、采购合同参考答案：ABCD61.在施工准备阶段，监理工程师应审查施工单位的（）。A、资质证书B、施工方案C、项目经理资格D、材料采购计划参考答案：ABC62.工程变更的处理程序包括（）。A、提出申请B、审核批准C、实施变更D、编制变更预算参考答案：ABC63.监理工程师在施工过程中应关注的安全生产措施包括（）。A、安全防护设施B、施工人员安全培训C、机械设备操作规范D、临时用电安全参考答案：ABCD64.监理工程师在施工过程中，应进行的旁站工作包括？A、关键部位施工B、隐蔽工程施工C、一般工序施工D、重要材料进场参考答案：ABD65.工程质量事故调查报告应包括（）。A、事故基本情况B、事故原因分析C、事故责任认定D、整改措施参考答案：ABCD66.监理工程师应参与的工程质量问题处理包括（）。A、问题分析B、方案制定C、整改实施D、整改验收参考答案：ABCD67.监理工程师在施工过程中应监督的施工行为包括（）。A、未经许可的施工B、违反工艺的施工C、未按图施工D、未按计划施工参考答案：ABCD68.监理工程师在施工过程中，应进行的现场检查包括？A、隐蔽工程检查B、关键部位检查C、一般工序检查D、工程质量抽检参考答案：ABCD69.监理工程师在施工过程中应关注的文明施工内容包括（）。A、施工现场围挡B、材料堆放整齐C、建筑垃圾清运D、工人生活区卫生参考答案：ABCD70.监理工程师在工程变更中，应审核的内容包括？A、变更的技术可行性B、变更的经济合理性C、变更的法律合规性D、变更的时间安排参考答案：ABC71.监理工程师在施工过程中，应关注的环境因素包括？A、天气条件B、噪音污染C、地质条件D、交通状况参考答案：ABCD72.建设工程监理的三大目标包括？A、质量目标B、进度目标C、成本目标D、安全目标参考答案：ABC73.监理工程师在工程变更管理中，应遵循的原则包括？A、必须经设计单位确认B、必须经建设单位批准C、必须经施工单位同意D、必须经监理单位审核参考答案：ABD判断题1.监理工程师应检查施工单位的施工组织设计是否符合规范要求。A、正确B、错误参考答案：A2.监理工程师应参与工程隐蔽验收工作。A、正确B、错误参考答案：A3.监理工程师可以代表建设单位签署工程款支付凭证。A、正确B、错误参考答案：B4.监理工程师有权对施工单位的施工组织设计进行审批。A、正确B、错误参考答案：A5.监理工程师应审核施工单位的施工方案中的安全技术措施。A、正确B、错误参考答案：A6.监理工程师发现安全隐患时，应立即要求施工单位整改。A、正确B、错误参考答案：A7.监理实施细则是针对某一专业工程或分部分项工程编制的指导性文件。A、正确B、错误参考答案：A8.监理工程师应定期向建设单位报告工程进展情况。A、正确B、错误参考答案：A9.工程施工中发生安全事故，监理单位应承担主要责任。A、正确B、错误参考答案：B10.工程竣工验收后，监理单位应出具工程质量评估报告。A、正确B、错误参考答案：A11.工程变更应尽量避免，以减少对工期和成本的影响。A、正确B、错误参考答案：A12.工程变更必须由建设单位、施工单位和监理单位三方共同确认。A、正确B、错误参考答案：A13.监理单位应建立并保存监理档案。A、正确B、错误参考答案：A14.监理单位可对施工单位的施工工艺进行指导和监督。A、正确B、错误参考答案：A15.监理单位应定期组织召开工地例会。A、正确B、错误参考答案：A16.监理单位应制定监理实施细则。A、正确B、错误参考答案：A17.工程变更导致费用增加时，监理单位应直接批准增加费用。A、正确B、错误参考答案：B18.监理单位应审查施工单位的安全生产责任制落实情况。A、正确B、错误参考答案：A19.监理单位可以参与工程招标活动。A、正确B、错误参考答案：B20.监理单位可以代替建设单位进行工程款支付审批。A、正确B、错误参考答案：B21.工程变更未经批准不得实施。A、正确B、错误参考答案：A22.监理工程师应参与工程结算的审核工作。A、正确B、错误参考答案：A23.监理规划应在项目开工后编制完成。A、正确B、错误参考答案：B24.监理工程师应审核施工单位的分包单位资质。A、正确B、错误参考答案：A25.监理工程师应检查施工单位的特种作业人员持证上岗情况。A、正确B、错误参考答案：A26.工程变更引起费用调整时，应由建设单位和施工单位协商确定。A、正确B、错误参考答案：A27.工程暂停令应由总监理工程师签发。A、正确B、错误参考答案：A28.工程质量问题由施工单位负责修复，监理单位不承担责任。A、正确B、错误参考答案：B29.工程质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。A、正确B、错误参考答案：A30.监理单位应建立完善的质量管理体系。A、正确B、错误参考答案：A31.监理单位应审核施工单位的施工进度计划。A、正确B、错误参考答案：A32.监理工程师应参与工程索赔的审核工作。A、正确B、错误参考答案：A33.工程竣工验收后，监理单位不再承担任何责任。A、正确B、错误参考答案：B34.工程竣工验收后，监理单位应提交完整的监理资料。A、正确B、错误参考答案：A35.监理工程师有权要求施工单位提供施工组织设计。A、正确B、错误参考答案：A36.监理单位应建立监理人员岗位责任制。A、正确B、错误参考答案：A37.工程计量应由施工单位单独完成并提交报表。A、正确B、错误参考答案：B38.工程进度计划应由施工单位编制并报监理单位审核。A