建设工程分包合同解除协议

建设工程分包合同解除协议甲方（全称）：_________________________统一社会信用代码：_____________________地址：_________________________________法定代表人/授权代表（签字）：___________联系电话：_____________________________乙方（全称）：_________________________统一社会信用代码：_____________________地址：_________________________________法定代表人/授权代表（签字）：___________联系电话：_____________________________鉴于：1.甲方与乙方于______年______月______日签订《__________建设工程分包合同》（合同编号：__________，以下简称“原合同”），约定乙方作为分包方承接甲方总包的__________工程（以下简称“本工程”）的__________分项工程施工；2.现因________________________（例如：双方协商一致、本工程施工计划调整、乙方未按原合同约定进度完成施工且逾期超过30日等，需明确具体原因），双方经友好协商，一致同意解除原合同。第一条合同解除生效本协议自双方签字盖章之日起生效，原合同自本协议生效之日起终止，双方不再履行原合同约定的任何权利义务；原合同中关于争议解决、保密、结算的条款，在终止后仍对双方具有约束力。第二条已完工程量及结算1.工程量确认：双方应在本协议生效后7日内共同指派专人核对乙方已完成的工程量，出具《已完工程量确认单》（附工程量清单及对应的验收记录），经双方签字盖章后作为结算唯一依据；2.结算价款计算：结算价款按原合同约定的计价标准（包括单价、费率、取费标准）计算；若原合同约定不明确，按本工程所在地建设行政主管部门发布的同期计价标准执行；3.应付结算款确认：结算价款=已完工程量×对应单价-已支付款项-原合同约定应由乙方承担的罚款/违约金（若有），双方应在《已完工程量确认单》出具后3日内确认最终应付结算款金额；4.款项支付：甲方应在最终应付结算款确认后15日内，将款项支付至乙方指定账户（账户名称：__________，开户行：__________，账号：__________）；5.逾期支付责任：若甲方逾期支付，每逾期1日按应付未付金额的万分之五支付违约金；逾期超过30日的，乙方有权主张一次性支付全部款项，并要求甲方承担诉讼费、律师费、保全费等实现债权的全部费用。第三条现场交接及后续责任1.交接时间及内容：乙方应在本协议生效后5日内，将施工现场的全部材料（剩余材料、半成品）、施工设备（含甲方提供的设备）、施工资料（技术交底、隐蔽验收记录、质量检验报告等）移交给甲方，双方签署《现场交接清单》；2.责任划分：交接前，乙方负责现场安全防护、成品保护及人员管理，发生事故/损失由乙方承担；交接后由甲方负责；3.留置物处置：乙方不得留置任何物品，逾期未移交的，甲方有权自行处置，费用从应付结算款中扣除；4.退场要求：乙方应在交接完成后3日内完成全部人员退场，不得滞留。第四条违约责任1.因甲方原因解除原合同，甲方除支付结算款外，需支付结算款5%的违约金；造成乙方实际损失（材料积压、窝工等）的，另行赔偿；2.因乙方原因解除原合同（质量不合格、逾期超30日、擅自转包等），乙方需退还超付款项（若有），支付结算款5%的违约金；造成甲方工期延误、第三方索赔的，承担全部赔偿责任；3.违反本协议第三条的，支付结算款3%的违约金，造成损失的另行赔偿。第五条保密条款双方应对本协议内容、合作中的商业秘密（工程报价、成本数据等）严格保密，不得向第三方泄露；违反的支付结算款10%的违约金，造成重大损失的承担全部赔偿责任。第六条争议解决因本协议发生争议，双方先协商；协商不成的，提交__________仲裁委员会仲裁（或向本工程所在地人民法院起诉），裁决/判决为终局，对双方有约束力。第七条其他约定1.本协议是原合同终止协议，与原合同不一致的以本协议为准；2.双方确认无其他未了债权债务；3.本协议一式陆份，甲方执叁份、乙方执贰份、报送__________（建设单位/监理单位）壹份，具有同等效力；4.未尽事宜另行签订补充协议，与本协议效力一致。甲方（盖章）：_________________________法定代表人/授权代表（签字）：___________日期：____