台州市2025浙江台州市建设工程造价事务中心（台州市建设工程招标投标事务中心）笔试历年参考题库典型考点附带答案详解

[台州市]2025浙江台州市建设工程造价事务中心（台州市建设工程招标投标事务中心）笔试历年参考题库典型考点附带答案详解一、选择题从给出的选项中选择正确答案（共50题）1、下列哪项不属于《中华人民共和国招标投标法》规定的必须进行招标的工程建设项目范围？A.大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目B.全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目C.使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目D.民营企业自筹资金建设的商业住宅项目2、在建设工程造价管理中，下列费用中属于建筑安装工程费中“措施项目费”的是？A.材料采购及保管费B.夜间施工增加费C.工程排污费D.住房公积金3、根据《民法典》，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，人民法院应当分别按照以下情形予以认定，下列说法错误的是？A.建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期B.承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期C.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期D.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以竣工验收合格之日为竣工日期4、下列词语中，加点字的读音完全正确的一项是？A.档案（dàng）尽管（jǐn）惩罚（chéng）B.氛围（fèn）勉强（qiǎng）粗糙（cāo）C.潜力（qiǎn）应届（yīng）角色（jué）D.参与（yù）纤维（qiān）逮捕（dài）5、填入横线处最恰当的成语是：工程造价审核工作需______，任何细微的疏漏都可能导致巨大的经济损失。A.一丝不苟B.漫不经心C.粗枝大叶D.随心所欲6、下列句子中，没有语病的一项是？A.通过这次培训，使我对工程造价管理有了更深刻的认识。B.能否做好招投标工作，关键在于是否严格遵守法律法规。C.我们要防止不再发生类似的工程质量事故。D.他不仅精通造价业务，而且擅长文学创作，是一位多才多艺的人。7、类比推理：招标文件：投标报价::（）A.合同：履约B.图纸：施工C.预算：结算D.法律：判决8、图形推理：请从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性。（注：此处描述图形特征）第一组图形分别为：三角形、正方形、五边形；第二组图形分别为：圆形、椭圆、？A.矩形B.菱形C.梯形D.不规则曲线图形9、定义判断：“工程量清单”是指载明建设工程分部分项工程项目、措施项目、其他项目的名称和相应数量以及规费、税金项目等内容的明细清单。根据上述定义，下列属于工程量清单核心内容的是？A.施工组织设计B.项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量C.投标人资质证明文件D.评标办法10、常识判断：下列关于“绿色建筑”的说法，错误的是？A.绿色建筑是指在建筑的全寿命周期内，最大限度地节约资源B.绿色建筑的核心内涵包括节能、节地、节水、节材C.绿色建筑就是绿化面积大的建筑D.绿色建筑旨在保护环境和减少污染，为人们提供健康、适用和高效的使用空间11、下列哪项不属于《中华人民共和国招标投标法》规定的必须进行招标的工程建设项目范围？A.大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目B.全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目C.使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目D.民营企业自筹资金建设的普通住宅项目12、在建设工程造价管理中，下列哪项费用属于措施项目费？A.材料费B.施工机具使用费C.安全文明施工费D.企业管理费13、根据《民法典》，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担的违约责任不包括？A.继续履行B.采取补救措施C.赔偿损失D.支付定金14、下列关于工程量清单计价的说法，错误的是？A.工程量清单应采用综合单价计价B.措施项目清单中的安全文明施工费不得作为竞争性费用C.招标人提供的工程量清单准确性和完整性由投标人负责D.暂列金额由招标人暂定并掌握使用15、在逻辑判断中，“所有S都是P”与“有的S不是P”之间的关系是？A.反对关系B.下反对关系C.矛盾关系D.从属关系16、某建设工程合同约定，因发包人原因导致工期延误，承包人可索赔的费用不包括？A.人工窝工费B.机械设备闲置费C.利润D.现场管理费17、下列哪项不属于行政强制措施的种类？A.限制公民人身自由B.查封场所、设施或者财物C.扣押财物D.罚款18、在言语理解中，填入横线处最恰当的成语是：这部纪录片______地展现了当地的风土人情，让观众仿佛身临其境。A.栩栩如生B.惟妙惟肖C.淋漓尽致D.绘声绘色19、下列词语中，没有错别字的一组是：A.竣工痉挛挖墙角墨守成规B.宣泄赝品水笼头再接再厉C.寒暄坐镇舶来品川流不息D.辐射凑合渡假村声名鹊起20、依次填入下列横线处的词语，最恰当的一组是：

①这部著作虽然篇幅不长，但内容______，涵盖了多个学科领域。

②面对复杂的国际形势，我们要保持战略______，不被短期波动所干扰。A.丰富定力B.充实毅力C.丰满耐力D.丰盈压力21、下列句子中，加点成语使用恰当的一项是：A.他做事总是首鼠两端，犹豫不决，导致错过了最佳时机。B.这篇文章观点新颖，论证严密，可谓是不刊之论。C.他在会上夸夸其谈，提出的建议切实可行，得到了大家认可。D.这对双胞胎兄弟长得惟妙惟肖，连父母有时都分不清。22、下列各句中，没有语病的一句是：A.通过这次培训，使我深刻认识到工程造价管理的重要性。B.能否提高工程质量，关键在于是否严格执行施工规范。C.为了防止这类事故不再发生，我们制定了严格的安全制度。D.他的家乡是浙江省台州市人。23、将下列句子组成语意连贯的语段，排序最恰当的一项是：

①因此，我们需要建立完善的监管机制。

②建设工程造价控制是一个动态的过程。

③然而，在实际操作中，往往存在信息不对称的问题。

④这要求各方主体实时共享数据。

⑤只有这样才能确保造价数据的真实性和准确性。A.②④③①⑤B.②③①⑤④C.③①②④⑤D.②④①③⑤24、下列有关文学常识的表述，错误的一项是：A.《诗经》是我国第一部诗歌总集，分为风、雅、颂三部分。B.李白是唐代伟大的浪漫主义诗人，被誉为“诗仙”。C.《红楼梦》是中国古典小说的巅峰之作，作者是曹雪芹。D.“唐宋八大家”中，宋代有六位，分别是韩愈、柳宗元、欧阳修、苏洵、苏轼、苏辙。25、根据《中华人民共和国民法典》，下列关于合同效力的说法，正确的是：A.限制民事行为能力人实施的纯获利益的民事法律行为无效。B.行为人没有代理权仍然实施代理行为，未经被代理人追认的，对被代理人不发生效力。C.违背公序良俗的民事法律行为有效。D.恶意串通，损害他人合法权益的民事法律行为可撤销。26、下列哪项不属于行政公文的主要特点？A.法定性B.政策性C.艺术性D.规范性27、在计算机应用中，Excel主要用于：A.文字处理B.电子表格数据处理C.演示文稿制作D.数据库管理28、下列关于职业道德的说法，正确的是：A.职业道德与个人利益完全对立，必须牺牲个人利益。B.职业道德仅适用于特定行业，不具有普遍性。C.爱岗敬业是职业道德的基础和核心。D.只要技术过硬，职业道德好坏无关紧要。29、依次填入下列横线处的词语，最恰当的一组是：

我们要______历史机遇，______发展难题，______美好未来。A.把握破解开创B.抓住解决创造C.掌握克服开拓D.利用处理建设30、下列句子中，没有语病的一项是：A.通过这次培训，使我提高了业务能力。B.能否保持廉洁自律，是干部合格的关键。C.我们要防止此类事故不再发生。D.他不仅学习好，而且乐于助人。31、“纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行”蕴含的哲学道理是：A.实践是认识的来源B.实践是认识发展的动力C.实践是检验真理的唯一标准D.实践是认识的目的32、下列不属于我国《民法典》规定的民事主体的是：A.自然人B.法人C.非法人组织D.国家行政机关33、关于公文写作，下列说法错误的是：A.标题由发文机关名称、事由和文种组成B.主送机关可以使用简称C.成文日期用阿拉伯数字标注D.附件说明位于正文之后、发文机关署名之前34、“绿水青山就是金山银山”理念体现的发展观是：A.创新发展B.协调发展C.绿色发展D.开放发展35、填入横线处最恰当的一组关联词是：______困难再大，我们______要按时完成这项工程造价审核任务。A.既然……就……B.即使……也……C.因为……所以……D.虽然……但是……36、下列句子中，没有语病的一项是：A.通过这次培训，使我掌握了最新的计价规范。B.我们要防止不再发生类似的招标投标违规事件。C.建设工程造价管理不仅关系到经济效益，还关系到社会公平。D.能否提高审核效率，关键在于工作人员的业务素质。37、“筚路蓝缕”形容的是：A.生活贫困B.创业艰辛C.道路崎岖D.衣着简朴38、下列词语中，加点字读音完全正确的一项是：A.档（dǎng）案B.潜（qiǎn）力C.纤（xiān）维D.勉强（qiáng）39、将下列句子组成语意连贯的一段话，排序最恰当的是：

①因此，必须加强全过程造价控制。

②工程造价管理贯穿项目建设始终。

③任何环节的疏忽都可能导致成本失控。

④从决策、设计到施工、竣工，每个阶段都至关重要。A.②④③①B.②③④①C.④②③①D.①②④③40、下列各句中，标点符号使用正确的一项是：A.这次招标的范围包括：土建工程、安装工程、以及装饰工程。B.“你好，”他笑着说：“请问招标文件在哪里领取？”C.我们要学习《中华人民共和国招标投标法》等法律法规。D.这个项目是建？还是不建？需要慎重考虑。41、“耳熟能详”的意思是：A.听得多了，能够说得很清楚、很详细B.耳朵熟悉，眼睛也能看清C.经常听到，非常熟悉D.听得仔细，记得牢固42、下列句子中，修辞手法判断错误的是：A.这里的风景美得像一幅画。（比喻）B.难道我们不应该遵守职业道德吗？（反问）C.春风抚摸着大地，唤醒了沉睡的种子。（拟人）D.他的声音大得震耳欲聋，简直能把屋顶掀翻。（夸张）43、依次填入下列横线处的词语，最恰当的一组是：

在工程造价审核中，我们需要______数据，______疑点，确保结果的准确性。A.核对排查B.检查发现C.整理寻找D.统计解决44、下列哪项不属于《中华人民共和国招标投标法》规定的必须进行招标的项目范围？A.大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目B.全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目C.使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目D.民营企业自筹资金建设的普通住宅项目45、在建设工程造价管理中，下列费用中属于规费的是？A.环境保护费B.住房公积金C.夜间施工增加费D.二次搬运费46、根据《民法典》，下列关于合同无效情形的说法，错误的是？A.无民事行为能力人实施的民事法律行为无效B.行为人与相对人以虚假的意思表示实施的民事法律行为无效C.违反法律、行政法规的强制性规定的民事法律行为无效D.违背公序良俗的民事法律行为可撤销47、工程量清单计价模式下，综合单价不包括下列哪项费用？A.人工费B.材料费C.规费D.企业管理费48、在行政诉讼中，被告对作出的行政行为负有举证责任，应当提供作出该行政行为的证据和所依据的规范性文件。若被告不提供或者无正当理由逾期提供证据，视为？A.原告胜诉B.没有相应证据C.法院驳回起诉D.中止审理49、下列词语中，加点字的读音完全正确的一项是？A.炽热（zhì）档案（dàng）B.粗糙（cāo）参与（yù）C.纤细（qiān）模样（mó）D.潜伏（qiǎn）倔强（jiàng）50、下列关于职业道德的说法，正确的是？A.职业道德具有鲜明的行业性B.职业道德仅依靠法律强制力维持C.职业道德标准在所有行业中完全一致D.职业道德与社会公德毫无关联

参考答案及解析1.【参考答案】D【解析】根据《招标投标法》第三条，必须招标的项目包括：（一）大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目；（二）全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目；（三）使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。民营企业自筹资金且非上述类型的项目，不属于法定必须招标范围，故D项正确。2.【参考答案】B【解析】建筑安装工程费由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金组成。其中，措施项目费包括安全文明施工费、夜间施工增加费、二次搬运费、冬雨季施工增加费等。A项属于材料费，C、D项属于规费。因此，夜间施工增加费属于措施项目费，故选B。3.【参考答案】D【解析】根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，人民法院不予支持；但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。此时应以转移占有建设工程之日为竣工日期。D项表述错误，当选。4.【参考答案】A【解析】B项“氛围”应读fēn；C项“潜力”应读qián；D项“纤维”应读xiān。A项中“档案”读dàng，“尽管”读jǐn，“惩罚”读chéng，读音均正确。故正确答案为A。5.【参考答案】A【解析】语境强调工程造价审核工作需要严谨、细致，不能有任何疏漏。“一丝不苟”形容办事认真，连最细微的地方也不马虎，符合语境。“漫不经心”、“粗枝大叶”、“随心所欲”均含贬义或表示不认真，与语境相反。故选A。6.【参考答案】D【解析】A项缺主语，删去“通过”或“使”；B项两面对一面，“能否”对应“关键”，应改为“做好招投标工作的关键...”；C项否定失当，“防止”与“不再”双重否定表肯定，应删去“不”。D项关联词使用恰当，逻辑通顺，无语病。故选D。7.【参考答案】B【解析】题干中“招标文件”是编制“投标报价”的依据和基础。A项合同是履约的依据，但顺序略有不同；B项“图纸”是“施工”的依据和基础，逻辑关系最为贴近；C项预算和结算是两个阶段的造价文件，非依据关系；D项法律是判决的依据，但判决是结果而非过程动作。相比之下，B项图纸指导施工，如同招标文件指导投标报价，对应性更强。故选B。8.【参考答案】D【解析】第一组图形均为直线构成的封闭多边形，边数依次增加；第二组图形前两个均为曲线构成的封闭图形。根据属性规律，第一组为直线图形，第二组应为曲线图形。A、B、C均为直线图形，只有D项可能包含曲线或不规则曲线特征，符合第二组的曲线属性规律。若仅考虑形状演变，通常此类题考查直曲性。故选D。9.【参考答案】B【解析】根据定义，工程量清单的核心是载明项目名称和相应数量的明细。在《建设工程工程量清单计价规范》中，分部分项工程量清单应包括项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量五个要件。A、C、D项均不属于清单本身的构成要素，而是招投标过程中的其他文件或内容。故选B。10.【参考答案】C【解析】绿色建筑并非单纯指绿化面积大或立体绿化，而是指在建筑的全寿命周期内，最大限度地节约资源（节能、节地、节水、节材）、保护环境和减少污染，为人们提供健康、适用和高效的使用空间，与自然和谐共生的建筑。C项将绿色建筑狭隘地理解为绿化多，概念错误。A、B、D项均符合绿色建筑的定义和理念。故选C。11.【参考答案】D【解析】根据《招标投标法》第三条，必须招标的项目包括：大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目；全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目；使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。民营企业自筹资金且非上述特定类型的普通住宅项目，不属于法定强制招标范围，故本题选D。12.【参考答案】C【解析】建筑安装工程费按构成要素分为人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、规费和税金。按造价形成分为分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金。其中，安全文明施工费、夜间施工增加费、二次搬运费等均属于措施项目费。材料费和施工机具使用费属于直接成本，企业管理费属于间接成本，故本题选C。13.【参考答案】D【解析】《民法典》第五百七十七条规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。定金是一种担保方式，而非违约责任的承担形式。若适用定金罚则，是依据定金合同条款执行，不属于法定的基本违约责任形态，故本题选D。14.【参考答案】C【解析】根据《建设工程工程量清单计价规范》，招标人对工程量清单的准确性和完整性负责，投标人依据清单进行报价。因此，C项说法错误。A项正确，清单计价采用综合单价；B项正确，安全文明施工费按规定计取，不可竞争；D项正确，暂列金额用于合同签订时尚未确定或不可预见的所需材料、设备等，由招标人掌控，故本题选C。15.【参考答案】C【解析】“所有S都是P”是全称肯定命题（A命题），“有的S不是P”是特称否定命题（O命题）。在传统逻辑对当关系中，A命题与O命题互为矛盾关系，即二者不能同真，也不能同假，必有一真一假。反对关系存在于两个全称命题之间，下反对关系存在于两个特称命题之间，故本题选C。16.【参考答案】C【解析】根据建设工程施工合同示范文本及惯例，因发包人原因导致工期延误，承包人可索赔工期、费用（包括人工费、机械费、管理费等），但通常不包含利润。只有在工程变更、发包人提供资料错误等导致工作量增加或性质改变时，才可能索赔利润。单纯的工期延误索赔主要针对实际发生的成本损失，故本题选C。17.【参考答案】D【解析】根据《行政强制法》第九条，行政强制措施的种类包括：限制公民人身自由；查封场所、设施或者财物；扣押财物；冻结存款、汇款；其他行政强制措施。罚款属于行政处罚的种类，依据《行政处罚法》设定，旨在惩戒违法行为，而非暂时性控制风险或保全证据，故本题选D。18.【参考答案】C【解析】“淋漓尽致”形容文章或说话表达得非常充分、透彻，或非常痛快，也可形容描写得十分生动逼真，符合语境中对风土人情展现程度的描述。“栩栩如生”多形容艺术形象非常逼真，像活的一样，主语多为画作、雕塑等具体形象；“惟妙惟肖”形容描写或模仿得非常逼真；“绘声绘色”形容叙述、描写生动逼真，侧重声音和色彩。此处强调展现的全面和透彻，C项最佳，故本题选C。19.【参考答案】C【解析】A项“挖墙角”应为“挖墙脚”，比喻拆台；B项“水笼头”应为“水龙头”；D项“渡假村”应为“度假村”。C项所有词语书写均正确。本题考查常见易错字形辨析，需结合词义记忆，如“脚”指基础，“渡”指过水，“假”指假期。20.【参考答案】A【解析】第一空，“内容丰富”为固定搭配，形容种类多或数量大；“充实”侧重内部饱满，“丰满”多形容形体，“丰盈”多形容体态或财物。第二空，“战略定力”是政治和战略语境下的常用术语，指在复杂局势中坚持既定目标的能力；“毅力”、“耐力”、“压力”均不符合语境搭配。故选A。21.【参考答案】B【解析】A项“首鼠两端”形容迟疑不决或动摇不定，含贬义，此处语境尚可，但通常用于形容立场摇摆，不如B项精准。B项“不刊之论”指不能改动或不可磨灭的言论，形容文章或言辞精准得当，无懈可击，使用正确。C项“夸夸其谈”形容说话浮夸不切实际，含贬义，与后文“切实可行”矛盾。D项“惟妙惟肖”形容描写或模仿得非常逼真，不能用于形容长相相似，应用“一模一样”或“酷似”。22.【参考答案】B【解析】A项缺主语，删去“通过”或“使”；C项否定失当，“防止”与“不再”双重否定表肯定，应改为“防止这类事故再次发生”；D项主宾搭配不当，“家乡”不是“人”，应改为“他是浙江省台州市人”或“他的家乡在浙江省台州市”。B项两面对两面，逻辑对应正确，无语病。23.【参考答案】A【解析】②引出话题“造价控制是动态过程”，④紧承②说明动态过程的要求“实时共享数据”，③转折指出实际问题“信息不对称”，①针对问题提出对策“建立监管机制”，⑤总结对策的意义。逻辑顺序为：背景-要求-问题-对策-意义。故排序为②④③①⑤。24.【参考答案】D【解析】A、B、C三项表述均正确。D项错误，“唐宋八大家”中，唐代两位是韩愈、柳宗元；宋代六位是欧阳修、苏洵、苏轼、苏辙、王安石、曾巩。选项中将唐代的韩愈、柳宗元归入宋代，且漏掉了王安石和曾巩，故D项错误。25.【参考答案】B【解析】A项错误，限制民事行为能力人实施的纯获利益的民事法律行为有效。B项正确，无权代理行为未经追认，对被代理人不发生效力，由行为人承担责任。C项错误，违背公序良俗的民事法律行为无效。D项错误，恶意串通损害他人合法权益的民事法律行为无效，而非可撤销。26.【参考答案】C【解析】行政公文具有法定性（由法定机关制发）、政策性（体现国家意志和政策）、规范性（格式和处理程序规范）、实用性等特点。艺术性通常是文学作品的特点，公文要求语言庄重、平实、准确，不追求艺术感染力。故C项不属于行政公文的特点。27.【参考答案】B【解析】MicrosoftExcel是一款电子表格软件，主要用于数据的记录、计算、分析和图表制作。A项文字处理主要用Word；C项演示文稿制作主要用PowerPoint；D项数据库管理常用Access或SQLServer等。虽然Excel具备一定的数据管理功能，但其核心定位是电子表格数据处理。28.【参考答案】C【解析】A项错误，职业道德与个人利益并非完全对立，良好的职业道德有助于个人职业发展。B项错误，职业道德虽具行业特色，但诚实守信、办事公道等具有普遍性。C项正确，爱岗敬业是职业道德最基本的要求，是基础和核心。D项错误，德才兼备才是人才标准，职业道德缺失可能导致严重后果，绝非无关紧要。29.【参考答案】A【解析】第一空，“把握机遇”为固定搭配；第二空，“破解难题”比“解决”更具攻坚意味，符合语境；第三空，“开创未来”搭配得当且气势更足。“抓住”较口语化，“掌握”多用于技能，“利用”略显功利。综合比较，A项最符合公文语体风格及逻辑搭配。30.【参考答案】D【解析】A项缺主语，删去“通过”或“使”；B项两面对一面，“能否”对应“关键”不当，应改为“保持廉洁自律是……关键”；C项否定失当，“防止”与“不再”双重否定表肯定，意为希望事故发生，应删去“不”；D项关联词使用正确，无语病。31.【参考答案】A【解析】诗句强调从书本得到的知识终究浅薄，要透彻理解必须亲身实践。这体现了直接经验的重要性，即实践是认识的来源。虽然其他选项也是实践的作用，但题干侧重强调“躬行”才能获得真知，核心在于知识的获取途径，故选A。32.【参考答案】D【解析】根据《民法典》，民事主体包括自然人、法人和非法人组织。国家行政机关在行使行政职权时属于行政主体，只有在参与民事活动（如采购）时才以机关法人的身份成为民事主体，但其本身分类不属于基本的民事主体类型范畴，且题目问的是基本分类，D项表述不准确，前三者为法定三大类。注：若严格依据法条，行政机关作为特别法人属于法人范畴，但通常考题中会将“国家”或特定行政职能排除在一般民事主体列举之外，此处D项相较于ABC的基础性分类，最不符合常规列举。*修正：更严谨的题目应设为“下列哪项不是独立的民事主体类型”，但基于常见考点，D项常作为干扰项，因其在多数语境下代表公权力。*33.【参考答案】B【解析】A项正确，公文标题三要素齐全；B项错误，主送机关应当使用全称或者规范化简称，不能随意使用非规范简称；C项正确，现行标准要求成文日期用阿拉伯数字；D项正确，附件说明位置符合格式规范。故本题选B。34.【参考答案】C【解析】“绿水青山就是金山银山”强调生态环境保护与经济发展的统一，主张尊重自然、顺应自然、保护自然，实现人与自然和谐共生，这正是绿色发展理念的核心内涵。创新侧重动力，协调侧重平衡，开放侧重内外联动。故正确答案为C。35.【参考答案】B【解析】句意强调在极端条件下仍坚持完成任务，属于假设让步关系。“即使……也……”表示假设的让步，符合语境。A项表因果推论，C项表因果关系，D项表转折关系，均不符合“困难再大”这一假设前提下的坚定态度。故正确答案为B。36.【参考答案】C【解析】A项缺主语，删去“通过”或“使”；B项否定失当，“防止”与“不再”双重否定表肯定，应删去“不”；D项两面对一面，“能否”对应“关键”，应在“关键”后加“是否”或删去“能否”。C项表述清晰，逻辑正确。故正确答案为C。37.【参考答案】B【解析】“筚路蓝缕”出自《左传》，意思是驾着简陋的车，穿着破烂的衣服去开辟山林。形容创业的艰苦。A、C、D项虽涉及贫困、道路或衣着，但未准确概括其核心含义“创业之艰”。故正确答案为B。38.【参考答案】C【解析】A项“档”应读dàng；B项“潜”应读qián；D项“强”在“勉强”中应读qiǎng。C项“纤维”的“纤”读xiān，正确。本题考查常见易错字音，需日常积累。故正确答案为C。39.【参考答案】A【解析】②引出话题“工程造价管理贯穿始终”，为首句；④具体解释“始终”包含的阶段，紧承②；③指出环节疏忽的后果，进一步论证；①得出结论“必须加强控制”。逻辑顺序为：提出观点-具体阐述-反面论证-得出结论。故正确答案为A。40.【参考答案】C【解析】A项“以及”前不应有顿号；B项“笑着说”后应为逗号，因为前后是同一个人说的话；D项选择问句中间应用逗号，即“是建，还是不建？”。C项书名号使用正确，列举法律法规无误。故正确答案为C。41.【参考答案】A【解析】“耳熟能详”指听得多了，能够详尽地复述出来。侧重“能详述”。C项仅强调“熟悉”，未体现“能详述”的结果；B、D项解释错误。该成语常用于形容对某事非常了解。故正确答案为A。42