场地平整土方施工合同

场地平整土方施工合同合同编号：[自行填写]发包方（甲方）：[甲方单位全称]法定代表人/授权代表人：[姓名]住所：[详细地址]联系电话：[电话号码]承包方（乙方）：[乙方单位全称]法定代表人/授权代表人：[姓名]住所：[详细地址]联系电话：[电话号码]资质等级：[乙方施工资质等级]开户银行：[乙方开户银行]银行账号：[乙方银行账号]鉴于：甲方就其[项目名称]项目（以下简称“本项目”）需要进行场地平整土方工程施工，乙方具备相应的施工资质和能力，并愿意承担此项工程。根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方经友好协商，达成如下协议，以资共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：[项目名称]场地平整土方工程1.2工程地点：[工程具体地点]1.3工程内容与范围：（1）土方开挖：[简述开挖区域、大致深度及范围]（2）土方回填：[简述回填区域、回填材料要求及大致高度，如需外购土方应注明]（3）场地平整：[简述平整区域、平整度要求、设计标高]（4）土方运输及堆放：[明确土方堆放地点、运距，或土方外弃要求]（5）其他约定工作：[如场地内障碍物清除、临时排水等，根据实际情况列明]1.4工程量：（1）土方开挖量：约[]立方米（最终以双方确认的实际工程量为准）（2）土方回填量：约[]立方米（最终以双方确认的实际工程量为准）（3）场地平整面积：约[]平方米（最终以双方确认的实际工程量为准）*（说明：工程量的确定方式，例如：依据甲方提供的施工图纸、工程量清单及现场实际测量数据，由双方共同确认。）*1.5工程质量标准：符合国家现行相关工程施工质量验收规范和标准的要求，并达到合格等级。具体包括但不限于[可列举相关规范名称，如《土方与爆破工程施工及验收规范》等]。1.6工期要求：自[]年[]月[]日（暂定开工日期，具体以甲方书面通知为准）至[]年[]月[]日，总日历工期为[]天。第二条合同价款2.1合同总价（暂定）：人民币[]元（大写：人民币[]整）。2.2价款构成及计算方式：（1）土方开挖：单价[]元/立方米，工程量[]立方米，合价[]元；（2）土方回填（含压实）：单价[]元/立方米，工程量[]立方米，合价[]元；（3）场地平整：单价[]元/平方米，工程量[]平方米，合价[]元；（4）土方运输（运距[]公里内）：单价[]元/立方米，工程量[]立方米，合价[]元；（5）[其他工作项目及单价]（6）以上单价均为综合单价，包含但不限于人工费、材料费、机械费、管理费、利润、税金、施工措施费、场地清理费、土方消纳或堆放费（如有约定）、以及合同包含的所有风险、责任等各项费用。2.3价款调整：（1）如实际完成工程量与本合同约定的暂估工程量有差异，按双方确认的实际工程量乘以本合同约定的综合单价进行调整。（2）因甲方原因导致的工程内容或工程量变更，其价款调整由双方根据实际情况协商确定，并签订补充协议。（3）除本合同明确约定外，任何情况下合同单价不作调整。第三条双方责任与义务3.1甲方责任与义务：（1）负责在乙方进场前[]日内向乙方提供经审核的施工图纸、工程量清单及相关技术资料[]套，并向乙方进行现场交底。（2）负责办理或协助乙方办理施工所需的各种证件、批件（如需要，费用承担方式另行约定）。（3）委派[]为甲方现场代表，负责协调处理施工中的相关事宜，行使合同约定的权力。甲方代表的指令应以书面形式发出。（4）负责在乙方进场前完成施工场地的“三通一平”（即水通、电通、路通及场地基本平整，具体范围及标准双方另行协商），并确保施工期间乙方能正常使用。（5）负责协调处理施工现场周边关系及可能涉及的管线迁移、文物保护等事宜。（6）按合同约定及时支付工程进度款和结算款。（7）负责组织工程中间验收和竣工验收，并按时签署相关文件。（8）负责提供准确的场地地下管线、构筑物等隐蔽设施资料，若因资料不实造成乙方损失，由甲方承担责任。3.2乙方责任与义务：（1）严格按照施工图纸、国家现行施工规范、技术标准及甲方要求精心组织施工，确保工程质量和工期。（2）编制详细的施工组织设计或施工方案，报甲方审批后实施。（3）委派[]为乙方项目经理，负责履行合同约定的各项职责，常驻施工现场，确保施工顺利进行。项目经理及主要管理人员的更换需经甲方书面同意。（4）负责投入足够的合格人员、机械设备及材料，确保满足施工需要。所有施工人员必须持证上岗，特种作业人员必须持有效特种作业操作证。（5）严格遵守安全生产、文明施工的有关规定，承担因自身原因造成的安全事故责任和费用。负责施工区域内的安全保卫工作，防止发生安全事故和治安事件。（6）负责施工过程中的环境保护，采取有效措施控制扬尘、噪音、水土流失等，避免对周边环境造成污染。（7）负责施工人员的人身意外伤害保险等相关保险的购买，并承担费用。（8）接受甲方及监理单位（如有）的监督、检查和指令，对提出的问题及时整改。（9）负责工程竣工资料的收集、整理和提交，竣工资料应符合相关规范要求，一式[]套。（10）工程完工后，及时清理施工现场，做到工完场清。（11）承担因自身原因造成的返工、停工的损失及工期延误责任。第四条施工管理4.1施工组织设计：乙方应在开工前[]日内向甲方提交施工组织设计（或施工方案），甲方应在收到后[]日内审核完毕并书面回复，逾期未回复视为认可。4.2甲方指令：甲方代表的指令应以书面形式发出，乙方应予以执行。如对指令有异议，乙方应在收到指令后[]日内向甲方提出书面意见，否则视为无异议。4.3现场协调：乙方应服从甲方的统一协调和管理，处理好与其他可能在现场施工的单位之间的关系。4.4工程变更：甲方可根据工程需要对原设计进行变更，应提前[]日向乙方发出书面变更指令，并提供变更后的图纸和说明。乙方应按照变更指令施工，因变更导致工期调整或费用增减的，由双方协商解决。4.5隐蔽工程验收：隐蔽工程覆盖前，乙方应提前[]小时通知甲方进行检查验收，验收合格并签署记录后方可进行下一道工序施工。第五条材料与设备5.1乙方负责本工程所需的全部材料、机械设备的采购、供应、运输、管理和维修，并承担相应费用。5.2乙方使用的材料和设备必须符合国家有关标准和设计要求，甲方有权进行抽查和检验，不合格的不得使用。第六条工程价款支付6.1预付款（如约定）：本合同签订后[]日内，甲方向乙方支付合同暂定总价的[]%作为预付款，即人民币[]元。预付款在工程进度款支付到合同暂定总价的[]%时开始，按同等比例从每次应付进度款中扣回。6.2进度款：（1）乙方每月[]日前向甲方提交已完工程量报告及付款申请，并附相关证明文件。（2）甲方在收到乙方付款申请后[]日内审核完毕，确认后[]日内向乙方支付核定已完工程量价款的[]%作为工程进度款。6.3竣工结算款：（1）工程竣工验收合格后[]日内，乙方向甲方提交完整的竣工结算资料（包括竣工图、工程量确认单、变更签证、验收记录等）。（2）甲方在收到完整结算资料后[]日内审核完毕。如有异议，应在审核期内提出，逾期未提出视为认可乙方提交的结算报告。（3）竣工结算审核确认后[]日内，甲方向乙方支付至结算总价的[]%（含已支付的预付款和进度款）。6.4质量保证金：结算总价的[]%作为质量保证金，待工程质保期满[]年后无质量问题（或乙方已履行保修义务），甲方在[]日内无息退还。第七条工程验收7.1工程具备竣工验收条件时，乙方应提前[]日向甲方提交竣工验收申请报告及完整的竣工资料。7.2甲方收到验收申请后应在[]日内组织相关单位进行竣工验收。验收标准按本合同第1.5条约定执行。7.3验收合格的，双方签署《工程竣工验收证明书》，工程正式移交甲方。验收不合格的，乙方应按甲方要求在规定期限内整改完毕，并重新申请验收，因此造成的工期延误由乙方承担。7.4工程未经验收或验收不合格，甲方不得擅自使用，如强行使用，由此产生的质量问题和安全责任由甲方承担。第八条违约责任8.1甲方违约责任：（1）未按合同约定提供施工图纸或指令错误，造成乙方停工、窝工的，甲方应赔偿乙方由此造成的实际损失，并顺延工期。（2）未按合同约定支付工程进度款或结算款，每逾期一日，应按应付款项的[]‰向乙方支付逾期付款违约金。逾期超过[]日，乙方有权暂停施工，由此造成的工期延误和损失由甲方承担。8.2乙方违约责任：（1）工程质量不符合合同约定标准，乙方应无偿返修、重做，直至达到合格标准，并承担由此造成的一切损失和工期延误。若返修后仍不能达到约定标准，甲方有权解除合同或要求减少合同价款。（2）因乙方原因造成工期延误的，每逾期一日，应向甲方支付合同暂定总价[]‰的违约金。逾期超过[]日，甲方有权单方解除合同，乙方应赔偿甲方因此造成的损失。（3）乙方擅自转包或违法分包工程的，甲方有权解除合同，乙方应支付合同总价[]%的违约金，并赔偿甲方损失。（4）乙方未履行安全生产、文明施工及环境保护义务，造成人身伤亡或财产损失的，由乙方承担全部责任和费用。8.3一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。第九条不可抗力9.1任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件发生后[]日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。第十条保险10.1乙方应在施工前为本工程的施工人员办理人身意外伤害保险，并为施工机械设备办理财产保险，保险费用由乙方承担。保险期限应覆盖整个施工期及保修期。第十一条争议解决11.1本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，可依法向[甲方/乙方所在地/工程所在地]人民法院提起诉讼。第十二条其他约定12.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。12.2合同附件（