施工承包协议书(15篇)

施工承包协议书(15篇)施工承包协议书1甲方：乙方：家庭住址：联系方式：身份证号码为了实行有效的内部经济责任制和项目承包负责制，确保工程质量和安全生产文明施工，保证建设工程施工合同履约，实行企业目标管理，本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，现根据公司的实际情况，双方就本工程施工内部承包协议相关事项协商一致，订立本协议。第一条工程名称:第二条工程地点：第三条工程造价：第四条承包范围：按建设单位的招标文件、施工合同及相关的补充协议执行。第五条材料供应及工程款支付等执行公司与建设单位签订的合同及补充协议的有关规定。第六条工期执行公司与建设单位签订的合同及补充协议约定的工期。第七条工程质量要求：1、质量目标：执行公司与建设单位签定的合同约定的质量目标，乙方应严格按照相关标准要求执行。2、本工程施工必须接受公司的统一管理，严把质量关，严格按照会审后的施工图纸及施工质量验收规范、工程建设强制性条文及相关的标准、技术规程等施工。3、如果出现重大质量事故给公司造成经济及名誉损失的，乙方除承担全部责任外，另在原有上缴公司管理费的基础上再上浮0.5个百分点。4、本工程完工后，乙方必须提供一套完整的竣工资料及其刻录光盘，上交公司备案。第八条施工管理1、乙方施工现场的管理人员必须配备齐全，并持证上岗，不得兼职，并在公司人事部门备案，未经批准，不得随意更换，如确有需要调整，必须先经公司同意。2、乙方施工现场管理人员的配备如果不能满足施工现场工作的需要，从而导致建设单位要求公司增派管理人员的，公司则根据增派人员情况，在原有管理费收取基础上向乙方增加收取0.5%-1%的管理费，增派人员工资由乙方承担。3、乙方应严格执行公司的工程管理制度和其它各种规章制度，按时向公司报送月报等资料，及时参加公司召开的有关会议。4、乙方应严格按照国家及省市规定的有关文件进行施工，遵纪守法，认真维护公司形象和利益。5、施工过程中，甲方应向乙方提供必要的工程管理与施工技术服务指导。6、项目部在和建设单位办理工程结算时，无权对社会保险费等属于甲方权益的费用向建设单位作出放弃或让步决定。第九条安全文明施工要求1、杜绝重大伤亡事故和重大火灾事故，重伤2‰以下，轻伤8‰以下。2、要积极配合各有关单位及公司的日常检查，对提出的问题应妥善进行处理。接到的书面整改通知，应及时整改并书面回复公司安全科。对主管部门的整改通知，经公司安全科复查后再回复。如因乙方处理不力，发生的一切损失及费用均由乙方承担。3、施工现场的安全生产和文明施工应按当地政府部门下发的有关文件和公司的安全生产文明施工管理规定执行。如被行政主管部门通报批评，给公司造成负面影响者，公司将根据情况予以处罚。4、如施工现场发生重大安全事故，给公司造成经济及名誉损失的，乙方除承担全部责任外，另在原有上缴公司管理费的基础上再上浮0.5个百分点。5、另签安全生产责任书（附后）。第十条劳务管理1、工程所涉及到劳务分包的必须和有资质的劳务公司签订劳务分包合同，并在公司备案。禁止和无主体资格的个人签订协议。2、项目部组织自有人员实施劳务作业的，必须提供为其所招用的工人办理劳务用工合同和社会保险手续。3、乙方必须确保农民工工资按时足额发放，并向甲方提供相关证明。如果出现农民工因工资闹事等突发事件，甲方有权将乙方的工程款预付给农民工，乙方并承担由此造成的'一切后果。4、农民工每到公司机关聚众闹事讨要工资一次，乙方向甲方支付2万元的名誉损失赔偿；到政府部门聚众闹事讨要工资一次，乙方向甲方支付5万元的名誉损失赔偿。第十一条财务管理：1、为加强公司对资金的统一管理，建设单位支付的工程款应当转入公司指定的账户，乙方原则上不得与建设单位发生任何形式的工程款的收付。工程款到账后，公司在扣除税金及管理费后将及时将剩余工程款拨付乙方。2、乙方应当负责催收工程款并办理工程结算，并应根据合同造价或结算金额，实行包干，自负盈亏，并承担由该项目所发生的一切债权债务。3、安全文明施工措施费必须设立专用账户，做到专款专用，并单独列出安全、文明施工措施费用清单，并提供相应票据。4、为搞好公司成本核算，加强公司企业所得税管理，乙方应自项目开工之日起，在购买主材、地材等材料时，积极主动收集材料发票（发票必须是税务机关印制的正规发票，能够通过税务机关发票真伪查询系统），并将收集到的材料发票在办理工程款拨付手续时交到公司财务部。5、乙方应向集团公司财务部提供不少于应拨付工程款20%的劳务发票，具体开据时间根据税务机关的要求，另行通知。6、凡在市区内施工的项目，均由公司开具建筑业发票（为避免经济纠纷，原则上不再开具收据），营业税、所得税由公司代扣代缴，统一管理。7、在外地施工的项目，乙方应在合同签订后一个月内到公司注册地税务机关开具外出经营许可证。营业税在工程项目所在地缴纳，企业所得税回公司注册地缴纳，并在纳税后及时将完税凭证和发票记账联交回公司。外出经营许可证即将到期（有效期限180天）的，在不影响正常生产经营的情况下，请提前15日交回公司财务部，以便重新办理。逾期未交回的，由此造成公司被税务机关处罚的，一切损失由乙方承担。第十二条印章管理1、公司发放到项目部的印章，必须严格按照公司的印章管理办法进行使用，不得用于印章授权内容以外的事务。否则，将按照公司的规定给予处理。2、由公司盖章担保的材料采购、租赁合同，乙方应按合同约定及时支付各种款项，如出现材料供应商到公司投诉事宜，公司有权将乙方的工程款直接支付给材料供应商；如出现材料供应商对公司的诉讼，乙方除承担相应的责任外，还应向公司支付诉讼标的额20%的信誉损失赔偿。第十三条管理费及其他费用：1、管理费：公司计取工程总造价%的管理费。2、乙方负责向当地建设行政主管部门交纳办理手续的各种费用，包括施工中的各种检测、验收费用。第十四条工程回访、保修1、工程保修的内容、时间、保修金额均按照公司和建设单位签订的工程合同及补充协议为准，乙方应遵守国家有关规定，认真作好质量回访，发现问题及时维修。2、保修期间的工程出现质量问题，甲方或建设单位告知乙方，乙方不及时维修的，甲方有权先垫资维修，扣除乙方相应的保修金，并给予处罚。第十五条乙方负责处理施工中的重大事务，如：农民工工资纠纷、工程款的办理、公司约定其必须参加的会议等，均不得委托他人，否则，公司一律不予认可，并给予处罚（特殊情况除外）。第十六条本协议书一式四份，甲方执三份，乙方执一份，自签订之日起生效，待工程竣工结算完毕、一切财务手续结清后本协议自行废止。第十七条其它未尽事宜，可参照有关规定协商解决。（备注：承包人和我公司之间完全是一种独立的承包关系。即在施工期间双方各自承担“内部承包协议书”中约定的权利、义务，对外承担独立的法律责任。今后凡遇本工程所涉及的一切对外债权、债务纠纷均由承包人承担。）甲方：乙方：年月日年月日施工承包协议书2甲方：___乙方：___依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》等有关法律及有关法规的规定，乙方在全面理解本工程甲方与业主签订的合同内容，同意并全面无条件履行甲方与业主签订的合同全部条款、并承担合同规定的全部责任和义务、确保按时缴纳管理费用及各种税费的基础上，结合本工程的具体情况，经双方友好协商，由甲方任命并委托项目经理组建工程项目部，进行工程全程管理，在明确分工与责任的基础上，达成一致协议，具体内容如下：一、工程概况：1.1业主名称：1.2工程名称：1.3工程地点：1.4工程内容：1.5工程工期：1.6工程质量：1.7合同金额：二、甲方责任和义务：2.1甲方有责任对乙方在承揽工程项目投标过程中编制的商务、技术、方案等文件进行审定，乙方所需甲方企业的文件资料给予提供，所发生的费用由乙方向甲方支付。2.2甲方协助协调乙方与业主或监理等相关单位的关系，所发生的相关费用由乙方支付。2.3甲方设项目部专用章、资料章等，使用范围仅限本工程于建房之间的施工及验收需要，印章的保存方式由双方协商。2.4甲方有权监督乙方工程款的使用情况，有权了解乙方在本工程的负债情况。2.5甲方有权向乙方提出施工安全、质量、技术措施、进度计划的整改指令，有权命令对产生重大的安全、质量事故责任人以及不称职的乙方管理人员离开现场。三、乙方责任和义务：3.1乙方须向甲方提供证明合同签订人自身情况的有关资料。3.2乙方自行负责本工程的工程预算、投标等相关工作及费用，如需甲方协助，相关费用有乙方承担。3.3乙方自行负责办理本工程的合法施工手续并支付相应费用，乙方要严格执行甲方与业主签订的施工合同，对本工程的工程质量、安全、工期负责。3.4乙方须在每月5日前向甲方汇报本工程上月的'完成情况及本月施工计划。3.5乙方必须做到专款专用，在本工程上所发生的一切债务均由乙方自行承担，甲方不承担其连带责任。3.6乙方在本工程施工过程中应合法组织施工，自行承担因施工噪音、现场文明、工程安全、质量、工期等原因造成的各种罚款。在本工程上发生的一切民事或经济纠纷由乙方自行解决。3.7乙方在本工程施工过程中，如发生安全、质量、伤亡事故，均由乙方自行处理并承担其法律责任，甲方不承担连带责任。3.8乙方所使用的劳务要具有劳务资质，并签订劳务施工合同。3.9施工人员要具备相应的工种资格证，持证上岗。3.10施工人员进场前要进行安全教育，合格后方可进场施工。3.11乙方在施工中严格执行甲方公司的各项管理规定、制度，施工现场按照公司标准化管理执行。3.12工程竣工后，乙方应向甲方提供完整的原件竣工资料及工程结算书。四、管理费用及税金的执行方式：甲方收取乙方该项目工程合同额的%管理费，收取方式为每次进度款到帐后，由甲方直接扣除费用，余款甲方承诺于两个工作日之内汇入乙方指定账户。合同额以最终结算为准。如本项目发生其他税费则由乙方承担。五、甲方权利：如甲方或业主认为乙方无法完成合同约定的内容，甲方有权更换乙方的主要施工管理人员，如在施工过程中出现安全、质量等重大问题，造成业主不满意的，甲方有权终止本协议，乙方承担因此而产生的相应损失。甲方拥有对乙方给甲方在经济、信誉及其他方面造成损失的追诉权。六、乙方的权利：乙方有权享受本协议中甲方承揽的相关业务。七、违约与罚款：甲乙双方约定，由非甲方原因发生的违约行为造成的各种罚款，应由乙方承担一切责任。乙方不得以甲方的名义对外提供经济担保、贷款、进行物资采购设备及工器具租赁活动。八、本协议的生效及终止：8.1本协议共6页，自本协议签订之日起开始生效。8.2本协议在双方完成本工程合同的全部内容且工程已结算，全部竣工资料已提交甲方，结清管理费用和税金，完成业主和甲方所签合同的全部责任义务后本协议效力终止。8.3本协议一式两份，双方各执一份，具有同等效力。九、补充条款：甲方：___（盖章）乙方：___（盖章）签字：___签字：______年___月___日___年___月___日施工承包协议书3甲方（发包方）：乙方（承包方）：本着诚实信用、互惠互利的原则，根据《中华人民共和国合同法》和相关法规、规章，结合本工程的具体情况，为明确双方的权利义务，经过协商双方达成以下协议。一、承包项目：二、承包方式：三、承包价格：四、价款结算方式：五、工期要求：六、质量要求：1、乙方必须确保工程质量，达到______________________________标准，如因乙方因素而达不到此质量标准的`，则处以乙方工程总价的______%处罚。2、除了以上标准，尚应遵守国家有关的标准、规范和行业规程等；并严格执行工程建设强制性标准。七、安全要求：1、进入施工现场必须遵守安全生产有关规定，安全生产，文明施工。2、每个工人进入施工现场都必须头戴安全帽，严禁安全帽放在一边不佩戴。3、严禁操作人员在酒后进入施工现场作业。4、工人进场后应先经过三级安全交底，并经考试合格后方可让其正式上岗。5、工人进场应具有相关证件，国家规定须具备一定资质才能从事的工作，一定得符合相应条件。八、违约责任：甲乙双方，任何一方违反本协议均属违约，守约方均可要求违约方承担相应的违约责任。九、争议解决：如若发生劳动争议和经济纠纷，应本着友好的原则进行协商，协商不成的，任何一方均有权向合同履行地、合同签订地的法院起诉。十、附则：1、本协议经双方签字、盖章后生效。2、本协议于_______年____月____日在__________________（地点）签署。3、本协议一式_____份，双方各执_____份，具有同等法律效力。十一、本协议未尽事宜，双方协商解决。甲方：住址：代表人：签订地点：_______年____月____日乙方：住址：责任人：签订地点：_______年____月____日施工承包协议书4发包方（以下简称甲方）：住址：承包方（以下简称乙方）：住址：经双方协商同意，甲方将部分_________________单项工程发包给乙方施工，为明确双方责任，特签订本协议，具体内容如下：1、工程名称：2、工程期限：3、质量标准：4、工程单价：5、结算方式：6、质量责任：（1）本工程如因施工质量问题，造成返工由乙方负责全部经济损失从结算中一次扣除。（2）乙方在施工期间，如达不到甲方要求和优良工程标准，甲方有权停止施工并终止合同。其工程所用费用由乙方负责。7、工期责任：（1）计划施工日期_____年______月______日，计划竣工日期_____年______月______日，总共______日历天。（2）本合同签订后乙方应按甲方要求，分段分期完成工作量。否则每延误一天工期，罚款______元。在施工中乙方应听从甲方的安排，不得干扰其他工序的施工。未经甲方同意无故停工，因此给甲方造成的损失，由乙方赔偿。8、安全责任：1、乙方在施工中必须严格遵守甲方的.相关规章制度，严格按照国家安全操作规范施工。如因乙方施工人员违章操作引发安全事故，一切责任及经济损失全部由乙方承担。2、乙方负责本职工的安全教育工作。9、违约责任：甲乙双方，任何一方违反本协议均属违约，守约方均可要求违约方承担相应的违约责任。10、争议解决双方因履行合同所发生的争议，应本着友好的原则进行协商，协商不成的，任何一方均有权向合同履行地、合同签订地的法院起诉。11、本协议的最终解释权归甲方所有12、附则（1）本协议经双方签字、盖章后生效，工程结算付款后废止。（2）本协议于_______年____月____日在__________________（地点）签署。（3）本协议一式_____份，双方各执_____份，具有同等法律效力。13、本协议未尽事宜，双方协商解决甲方：代表人：联系电话：签约地点：_______年____月____日乙方：联系电话：签约地点：_______年____月____日施工承包协议书5甲方：有限公司乙方：丙方：经甲乙双方友好协商、丙方作为监管方，就乙方承包甲方位于经济开发区的**内陆港项目透视围墙施工工程达成如下协议：一、工程地址：------------.二、工程价款：单价为----元/米，工程量约为----米，工程总价为：----元，大写：人民币贰拾捌万壹仟肆佰玖拾元整。价款含材料、人工、机械、安全防护等全部费用，一次性包死。结算时根据双方共同确认的工程量计算。三、工程款支付方式：1.甲方将工程款付至丙方账户，由丙方负责监管；2.工程开工时，甲方支付总工程款的'30%,剩余工程款按工程进度支付。3.总工程款的5%作为质保金，工程完工经历一个雨季后，确认无质量问题一次性付清。四、施工标准1.开槽宽60cm、深30cm,基础以下15cm灰土夯实。2.正负零以下30cm砖基础，2层50墙、2层37墙、1层24墙，砌筑砂浆为M10.3.正负零以上50cm二四砖墙，M10水泥砂浆砌筑。4.内外墙1:3、1:2水泥砂浆抹平压光。5.砖墙以上按透视墙要求立1.5m规格水泥柱。6.水泥立柱栽入墙内15cm,水泥砂浆填充抹平压光。7.围墙内外立面按甲方要求喷漆。8.围墙根部回填土正负零填平并夯实。9.预埋墙内及水泥立柱内穿线管，穿线管由甲方购置。五、工期：年月日前施工完毕并经甲方验收合格。乙方须严格按工期施工。六、双方约定：1.甲方按协议及时支付工程款。2.甲方提供施工相关资料和数据等信息。3.乙方必须服从甲方的管理，配合甲方工作人员的相关工作。4.乙方负责在施工过程中协调与外界的各种关系并承担由此产生的所有费用。自行解决施工中水、电及施工时现行地矿等问题。5.工程发票由甲方自行解决。6.乙方须及时支付农民工工资，如出现农民工上访事件，甲方有权扣除其工程款并直接支付给农民工。7.乙方在施工过程中出现的一切安全事故及后果均由乙方承担。8.施工过程中出现因政府行为，部分土地征地未完成影响施工，由乙方、丙方尽最大努力和相关人员协调，如果协商不成，乙方先避开，协商完成后再施工，避免影响整体施工进度。七、其他：1.本协议未尽事宜，可签订补充协议作为附件，具有同等法律效力。2.本协议一式四份，甲方两份，乙丙双方各一份。3.本协议自签字盖章后生效，工程质保期结束后失效。甲方：乙方：丙方：日期：年月日施工承包协议书6发包方：(下称甲方)承包方：甲方将南国大厦工程中的后浇带砼凿毛以清包工的方式给乙方承包施工，为确保工程顺利进行，明确责任，经双方协商如下：一、工程质量：保证所有的.后浇带截面砼凿毛。二、安全生产：甲方对乙方承包的工程安全交底，提出明确的安全措施，乙方必须认真贯彻有关安全施工的制度，工人进场必须接受安全三级教育后方可上岗作业，随时服从现场安全员、施工员及有关工程管理人员的指挥，认真遵照国家有关安全生产、文明施工条例、法规法令及本公司有关条例进行操作，施工中乙方如违反规定及违章操作而发生的事故，其一切后果均由乙方自行负责。三、工期进度：严格按甲方的进度计划任务，不得延期。四、施工范围及单价：1、南国大厦地下室及设备层后浇带砼凿毛（包括地下室底板后浇带）及清理工作。2、单价：楼板面按后浇带长度计，每米捌元（梁头已包括在内不另计算）。五、付款方法：工程完工后10天内一次性付给。六、本协议一式二份，甲、乙双方各执一份，双方不得任意借口推翻本协议，双方签字时即生效甲方：浙江八达建设集团有限公司乙方：南国大厦项目部签约人：签约人：20xx年x月xx日施工承包协议书7发包方(以下简称甲方)：住址：承包方(以下简称乙方)：住址：依据相关法律、法规，今甲方将_________________工程的外墙面砖分项工程，交给乙方施工，双方约定如下：一、承包范围外墙面打底、贴砖，框架梁、柱与砖墙交接处布钢丝网、线条、构架贴砖等。二、单价100╳100规格外墙砖单价为______元/㎡；200╳400规格外墙砖：_____元/㎡；板底抹灰______元/㎡；顶部抹光_______元/㎡，总价以实际面积结算。三、质量要求1、根据甲方技术交底的要求进行施工，不得出现空鼓等质量缺陷，保证工程质量。2、分项工程质量必须符合设计文件和现行施工质量验收规范的要求，质量合格3、竣工验收必须达到优良标准，确保外墙无渗漏。四、付款甲方按乙方进度支付一定工资，乙方贴砖拆架完毕后付至工资总额的_______%，经验收达标后余款在一个月内全部付清。五、甲乙双方职责甲方职责：1、乙方上岗前，甲方应组织有关人员对乙方人员进行入场教育培训。2、甲方根据生产情况安排乙方工作，并对乙方进行分部分项工作技术交底及技术指导，解决施工中遇到的技术难题。3、甲方应按合同约定及时给乙方结算、支付劳务费。4、及时提供施工所需要的材料、设备。乙方职责：1、乙方必须派出甲方所需的在技术水平等各方面均合格的工作人员。特种作业人员必须持证上岗。要求乙方负责人为其每一个职工投社会保险；2、乙方必须遵守甲方各项规章制度，服从甲方统一指挥调度；3、乙方必须把所需材料计划提前_____天报甲方并按照施工预算核定领用材料，乙方在施工中要注意材料节约，不得长材短用，不得浪费，不得偷窃，如有浪费或偷窃，甲方按损失材料价值加倍罚款；4、乙方必须爱护甲方提供的施工机具，如有损坏或遗失，应照价赔偿；5、乙方必须按照工程图纸、甲方施工方案、工艺标准、技术交底、以及甲方其它要求组织施工作业；必须按期、保质、保量、安全地完成所承包的.分项工程。六、工期从合同签订之日开始进场，在______月______日前全部完成并开始拆架。七、安全乙方应遵守安全操作规程。严格按章操作。由于乙方施工操作方法不当造成的一切质量安全事故概由乙方负责。八、违约责任甲乙双方，任何一方违反本协议均属违约，守约方均可要求违约方承担相应的违约责任。九、争议解决双方因履行合同所发生的争议，应本着友好的原则进行协商，协商不成的，任何一方均有权向合同履行地、合同签订地的法院起诉。十、本协议的最终解释权归甲方所有十一、协议生效条款（1）本协议经双方签字、盖章后生效，工程结算付款后废止。（2）本协议于_______年____月____日在__________________（地点）签署。（3）本协议一式_____份，双方各执_____份，具有同等法律效力。十二、未尽事宜，由双方协商解决。本合同自双方签字之日起生效。甲方：代表人：签订地点_______年____月____日乙方：代表人：签订地点_______年____月____日施工承包协议书8合同书发包方：江西敦和实业有限公司（以下简称甲方）承包方：宜春市欣业新型建材发展有限公司（以下简称乙方）甲方需墙体隔断约平方米，以包工包料形式承包给乙方施工，为明确双方责任和义务，依据《建筑法》、《合同法》的法律、法规，为互惠互利，诚实守信，特订如下协议：一、工程名称：原金色外滩大酒店。二、承包方式及工程价格：乙方货到工地，并负责安装价格，每平方米元。三、施工措施及工程做法：按图纸施工。四、双方责任：乙方保证施工进度，凡是质量安全责任由乙方自行负责，甲方负责质量监督，并协助乙方工作。五、付款方式：六、甲方免费提供安装所需水、电、水泥。七、本协议一式三份，甲方两份，乙方一份，签字盖章后生效，均具法律效力。发包方：承包方：年月日施工承包协议书9施工单位：_______公司(以下简称甲方)承包单位：_______有限公司(以下简称乙方)经甲方对乙方承建专业资格的考核，同意将公司____________防水工程委托乙方施工，为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，按照确保工程质量、工程进度、工程安全的原则，协商确定如下协议条款共同遵守执行。一、总则1.工程名称：公司梅林生产、生活基地2#、3#楼2.工程地点：上梅林深华石料公司大院内3.工程内容：根据公司____________工程施工联系单和设计变更通知单要求，厨卫间防水工程采用聚合物水泥基防水涂膜(1.5厚)，屋面防水工程采用聚氨酯"851"防水涂膜(找平层上作基层处理)二、承包方式乙方包工、包料、包质量、包管理、包安全、包进度等总包方式。三、工程造价厨卫间聚合物防水每平米_______元;屋面"851"聚氨酯防水每平米_______元。结算时按实际面积结算。四、质量标准乙方应确保公司梅林生活、生产基地2#、3#楼防水工程达到优良标准，严格参照广东省防水工程新规范标准DBJ15-19-97和深圳市现行有关标准及甲方要求施工，涂膜工程保证不起皮、不空鼓、不分层、不露点、平整均匀，与基层有一定粘结力，达到设计厚度等质量要求。五、双方责任甲方责任：(1)应提前提出施工计划，并将工作面整理达到防水施工标准提交乙方施工。(2)应提出工期计划，但应考虑到天气及人力等不可避免的因素，工期顺延。(3)配合乙方施工，如提供必要的'垂直运输、工人工地住宿等。(4)甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查，发现问题，提交乙方限时整改。2.乙方责任：(1)听候甲方通知，即时将防水材料进场，提交防水材料合格证、检测报告及深圳市建设局颁发的准用证，由甲方现场负责人抽检合格后使用，必要时由甲方抽送市建科院检验合格后使用。(2)配合市建公司梅林生活基地整体进度，按甲方提出的施工计划施工，除不可避免的因素外，不得人为拖延。(3)应遵守施工现场的各项规章管理制度，不得有违规行为，否则接受甲方各种形式的处罚。(4)应严格按防水工程标准规范施工，发现问题，及时自行解决，确保工程质量达到优良标准，并对工程保修三年。六、付款方式本工程无预付工程款，甲方按乙方进度支付进度款，待工程全部完工验收达优良标准后甲方付至全部工程款的_______%给乙方，留_______%的工程款作保修金，三年保修期满后乙方无质量问题，甲方支付余款。七、其它本协议一式二份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力，待三年保修期满，甲方支付余款后，协议自动失效。未尽事宜，双方共同协商解决。甲方：(签章)____________代表：____________________乙方：(签章)____________代表：____________________签订日期：____年____月____日施工承包协议书10甲方：乙方：经甲、乙双方协商，甲方将工程的施工资料以承包的形式给乙方，双方本着平等、自愿、公平和诚实守信的原则，就本工程承包事项达成如下协议。一、工作范围1、《建筑工程施工质量验收资料》中涉及到本工程的所有土建、装饰装修、园林景观、水、电、暖通等安装工程资料以及安全资料。2、本工程需要报验的所有工程资料及安全资料。3、做好资料内施工单位名称的变更。4、根据要求现场送样工作，包括所有需送检材料的取样，保证材料或试件在规定时间内送达检测中心检测。如过期未检造成的回弹、资料无法完成等的后果，由乙方自负。注：（1）、送样的检测委托单由乙方负责填写，并与监理方联系确定好送检时间，通知甲方派驾驶员陪同送样。（2）、标养砼试块由商品砼站提供，取试块由甲方派驾驶员陪同乙方去商品砼站提取；同条件砼试块及砂浆试块由乙方负责制作，乙方应尽量保证试块检测合格。其他送样试件找相关甲方负责人及时索取。（3）、除去随工程进度正常报验资料外，竣工时需整理出一套成册的竣工资料二、承包价款及支付方法1、本工程承包价贰万元（￥20000元），承包价包括工作范围内的全部内容。2、承包价款付款方式：主体验收结束，甲方支付乙方总合同款的30%；所有资料整理成册，甲方支付乙方总合同款的30%；竣工验收结束，甲方支付乙方总合同款的30%；竣工资料顺利交付档案馆，甲方支付乙方总合同款的10%。三、甲方责任、义务1、施工过程中的协调工作。2、本工程发生的所有检测费用全部由甲方负责。3、甲方提供乙方的正常食宿，但不负责提供乙方的生活用品，不负责乙方来回工地的.车旅费用。4、现场材料质保资料的提供（如钢筋原材料的质保书；水泥、砂、石料红砖等的材料检测报告；商品混凝土资料的提供等）5、如工作需要，提供办公及资料整理保存地方。四、乙方责任、义务1、配合甲方的管理，与监理的协调工作。2、及时的提供报验资料，及时完成送检工作，不遗漏。3、接受甲方对分部节点验收资料的检查与完善。4、质检站及上级部门检查时，能及时准确提供相关资料备查。5、保证所有资料、半成品试验及时到位，与工程进度同步进行，不得因材料实验、资料的原因影响材料的使用及工程进度；6、按照本合同的约定完善资料的编制整理；五、违约责任1、甲方应按约定时间和数量向乙方支付资料款，如不能按约定时间付款，乙方有权要求甲方赔偿损失；2、乙方必须根据工程的进度同步编制、整理其相关资料（包括实验、检测等），甲方有权随时检查，如发现资料或其他实验资料未按工程进度及时编制整理，每次罚款200元，分部工程验收因资料原因不能及时验收时，每次罚款200元，且所造成的重复验收费用由乙方承担；六、合同变更和终止1、除出现本合同约定解除的情形外，未经双方协商一致，任何一方均不得擅自变更或者解除本合同；2、乙方应当及时整改甲方在监督管理过程中提出的整改要求，若乙方未在甲方要求的合理期限内有效整改，甲方有权单方解除本协议。3、工程竣工验收、资料备案完善，付清工程资料费用后，本合同书自动终止。七、其他本协议一式叁份，甲方二份，乙方一份，经双方签字或盖章后生效。甲方：乙方：负责人：负责人：时间：时间：施工承包协议书11甲方：乙方：经双方友好协商达成如下协议：一、甲方有工程项目一个，位于____市____区福永街道XX12区南，同意以包工包料的方式承包给乙方兴建一栋七层高，面积约700平方米的住宅楼。二、乙方承包范围，由图纸说明，包括水电、电视线、网线、对讲机、布线、防盗网、门窗，以及大楼四周围滴水1米内的散水、排污工程等。施工过程的用电、用水的费用由乙方负责支付。三、材料要求：(1)主体结构用600桥牌水泥，砌砖用500明达牌水泥;(2)钢材用国标18厘以上及深圳生产的华美牌，16厘至10厘用国标沙钢，8厘用高线材，主体结构不能用长度不够的`钢筋焊接。所有钢筋都要经甲方验过，如发现有假，甲方可以拒用，造成的损失由乙方负责。四、装饰用料要求：(1)外墙贴7.37.3油面纸皮砖(彩花厂)，窗头线、栏河线、阳台线贴分色砖;(2)内墙用水泥灰批荡干后，批双飞粉二次，用砂纸磨平，扫海鸥牌乳胶墙漆二次;(3)厨房、卫生间墙贴2030(佛山)优等瓷片到顶，梯间、走廊贴2030(佛山)优等瓷片，高1.5米;(4)天面栏河、阳台栏河贴优等纸皮砖或瓷片;(5)厅、房铺500500(佛山)优等瓷片、耐磨地砖，墙体贴12公分脚线，卫生间、厨房、阳台、地面贴耐磨防滑地板砖;(6)每个厨房造一套煤气台，灶台根据实际尺寸，现场装模倒制水泥板，上面四周贴地板砖，每个套间大门口用大理石做门坎;(7)楼梯地面、休息台、梯级都要贴大理石;(8)天面过水泥沙干后扫防水胶，干后贴500500白色耐磨地板砖施工承包协议书12甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）经甲、乙双方友好协商，甲方把位于厂房内的`给排水系统、强电系统（含配电房）和弱电配管部分承包给乙方施工，具体条款如下：一、工程范围：厂房内给排水系统、强电系统（含配电房）和弱电配管部分工程；乙方按甲方提供的图纸和变更通知单施工。二、工程造价：工程量按实结算。主材执行安装当月《建设工程市场价格信息》，该信息中没有的按双方市场询价结果执行。综合费率按合肥市安装工程三类取费（即133.43%）。执行《全国统一安装工程预算定额20xx年安徽省估价表》和《20xx年补充定额》。三、承包方式：大包（包安全、包工期、包质量），全垫资，资金乙方自筹；四、付款方式：甲方必须在工程通过竣工验收合格后三个月内办理决算。在该厂房投产后半年内付至工程造价审定总额的60%；余额在投产后一年内付清；五、工程质量：确保一次性验收通过，合格；六、工程工期：满足甲方要求；七、维保：该工程质保期为一年。在该工程的质保期内乙方接到通知必须及时到达现场维修，若不能到达甲方有权安排人员进行维修，费用从乙方质保金内扣除；八、其它：未尽事宜，甲乙双方协商解决，本协议一式两份，甲乙双方各执一份，签字生效。工程质保期满，本协议自动解除。甲方：乙方：日期：日期：施工承包协议书13建设工程施工合同（小型工程示范文本）依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，就本项工程建设有关事项，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商达成如下协议：第1条工期1.1本合同工程（具体承包范围详见13.2款）暂定于____年____月____日开工；于____年____月____日竣工。合同工期日历天数为____天。实际开工日期以发包方发出的开工通知载明的日期为准。1.2承包方为提前工期采取的相应措施及因此增加的经济支出：发包方明确要求承包方赶工的，应承担承包方因赶工额外发生的费用。1.3工期提前或延误的奖罚，由双方协商后在合同中约定：_________________________第2条图纸发包方应于_____年_____月_____日，向承包方提供_____套图纸。第3条发包方、承包方驻工地代表。发包方工程师姓名：。承包方项目经理姓名：_______________。第4条发包人工作开工前办理完毕土地征用，青苗、树木赔偿，坟地迁移，房屋、构筑物拆迁，地上及架空、地下障碍物清除，将施工所需水、电线路、道路接通至施工现场，并保证施工期间的需要，向承包方提供施工现场工程地质和地下管网线路资料，提交办理有关证件、批件的合法手续，将水准点与座标控制点位置以书面形式提交给承包方，并于现场交验，协调、处理施工现场周围建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木和地下管线的保护及施工扰民问题，合同签订后___3___天内组织会审图纸和设计交底，在收到承包方提供的施工组织设计（或施工方案）和进度计划后___5____天内予以确认。凡在有毒有害环境中施工时，发包方按有关规定提供相应的防护措施，并承担相关的经济支出。第5条承包人工作5.1每月5日向发包方报送月度施工计划和己完工程进度统计报表。5.2遵守国家及本市有关部门对施工现场的交通和施工噪音等管理规定，负责安全保卫、清洁卫生等各项工作，做好施工现场周围建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木和地下管线的保护。发现地下障碍和文物时，及时报告有关部门并采取有效保护措施，按有关具体规定处置，发包方承担由此发生的费用，延误的工期相应顺延。在图纸会审和设计交底后5天内向发包方提交施工组织设计（或施工方案）和进度计划。承包方不按合同约定完成各项工作时，应承担由此造成的经济损失，工期不予顺延。第6条工程质量检查及验收。6.1当工程具备覆盖、掩盖条件或达到中间验收部位以前，承包方自检，并于48小时前通知发包方参加，验收合格，发包方在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。工程质量符合规范要求，发包方不在验收记录签字，可视为发包方己经批准，承包方可进行隐蔽或继续施工。验收不合格，承包方在限定时间内修改后重新验收。因发包方不正确纠正或其它非承包方原因引起的经济支出，由发包方承担。检验不应影响施工正常进行，如影响施工正常进行，检验不合格，影响正常施工的费用由承包方承担。除此之外影响正常施工的经济支出由发包方承担，相应顺延工期。6.2工程具备竣工验收条件，承包方按国家和本市工程竣工有关规定，向发包方提供完整竣工资料和竣工验收报告，发包方10天内组织验收。发包方不能按约定日期组织验收，应从约定期限最后一天的次日起承担工程保管责任及应支付的费用。发包方、承包方办理工程竣工验收手续后，发包方于5日内按有关规定向质量监督机构申报竣工工程质量备案本合同即告终止。承包人应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。第7条设计变更及合同价款的调整7.1施工中发包方对原设计进行变更，经批准后，发包方应在变更前10天向承包方发出书面变更通知，否则，承包方有权拒绝变更。承包方按通知进行变更，并于5天内，根据约定的可调整承包方式提出变更价款报告的完整资料，因变更导致的经济支出和承包方损失，由发包方承担，发包方收到变更价款报告之日起5天内予以签认，无正当理由不签认时自变更价款报告送达之日起5天后自行生效，由此延误的工期相应顺延。7.2本工程按可调整的承包方式对承包造价作如下调整：___发包方要求承包方实施本合同约定承包范围外的工程，应对合同价予以调整。第8条工程价款及结算8.1双方同意，本工程合同价为人民币元，在合同生效后，发包方按下列约定分_____次向承包方预付或支付工程款：预付款：进度款：预付款的扣回：结算：工程竣工验收合格双方办理结算。质量保证金：结算价的3%，质量保证金的返还期限：工程竣工验收合格之日起24个月。双方办理结算后发包方不按时拨付工程款，从应付之日起按中国人民银行同期贷款利率承担应付款的利息。第9条材料设备的供应。9.1发包方按双方约定的《发包方供应材料设备一览表》（附后）供应材料设备，如与《一览表》不符时，承担相应违约责任。9.2发包方、承包方双方应对各自负责供应的.材料设备，提供产品合格证明；如与设计和规范要求不符的产品，重新采购符合要求的产品，各自承担由此发生的费用。9.3承包方需使用代用材料时，须经发包方代表批准方可使用，由此增减的费用双方议定。第10条争议发包方、承包方双方发生争议时，可以通过协商或者申请施工合同管理机构会同有关部门调解。不愿调解或调解不成的，可以采取下列第种方式解决：第一种争议解决方式：向_____________仲裁委员会申请仲裁；第二种争议解决方式：向_____________人民法院起诉。第11条违约发包方或承包方不能按本协议条款约定内容履行自己的各项义务及发生使合同无法履行的行为，应承担相应的违约责任，包括支付违约金，赔偿因其违约给对方造成的全部经济损失。除非双方协议将合同终止，或因一方违约使合同无法履行，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。第12条合同份数。本合同正本两份具有同等效力，由发包方承包方双方分别保存；副本_______份。第13条补充条款如下：13.1工程名称：13.2承包范围：13.3价款方式：固定总价+洽商变更以上文本仅供参考。施工承包协议书14发包方(以下简称甲方)：住址：承包方(以下简称乙方)：住址：风险提示：发包人的相对义务购根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。依据相关法律、法规，今甲方将_________________工程的外墙面砖分项工程，交给乙方施工，双方约定如下：一、承包范围外墙面打底、贴砖，框架梁、柱与砖墙交接处布钢丝网、线条、构架贴砖等。二、单价100╳100规格外墙砖单价为______元㎡；200╳400规格外墙砖：_____元㎡；板底抹灰______元㎡；顶部抹光_______元㎡，总价以实际面积结算。风险提示：工程质量未符合标准的归责因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。三、质量要求1、根据甲方技术交底的要求进行施工，不得出现空鼓等质量缺陷，保证工程质量。2、分项工程质量必须符合设计文件和现行施工质量验收规范的要求，质量合格3、竣工验收必须达到优良标准，确保外墙无渗漏。四、付款甲方按乙方进度支付一定工资，乙方贴砖拆架完毕后付至工资总额的_______%，经验收达标后余款在一个月内全部付清。五、甲乙双方职责甲方职责：1、乙方上岗前，甲方应组织有关人员对乙方人员进行入场教育培训。2、甲方根据生产情况安排乙方工作，并对乙方进行分部分项工作技术交底及技术指导，解决施工中遇到的技术难题。3、甲方应按合同约定及时给乙方结算、支付劳务费。风险提示：对于采购材料和工程设备的义务与责承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的`材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照发包人违约的约定办理。4、及时提供施工所需要的材料、设备。乙方职责：1、乙方必须派出甲方所需的在技术水平等各方面均合格的工作人员。特种作业人员必须持证上岗。要求乙方负责人为其每一个职工投社会保险；2、乙方必须遵守甲方各项规章制度，服从甲方统一指挥调度；3、乙方必须把所需材料计划提前_____天报甲方并按照施工预算核定领用材料，乙方在施工中要注意材料节约，不得长材短用，不得浪费，不得偷窃，如有浪费或偷窃，甲方按损失材料价值加倍罚款；4、乙方必须爱护甲方提供的施工机具，如有损坏或遗失，应照价赔偿；5、乙方必须按照工程图纸、甲方施工方案、工艺标准、技术交底、以及甲方其它要求组织施工作业；必须按期、保质、保量、安全地完成所承包的分项工程。六、工期风险提示：关于实际竣工日期的规定当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。从合同签订之日开始进场，在____月____日前全部完成并开始拆架。七、安全乙方应遵守安全操作规程。严格按章操作。由于乙方施工操作方法不当造成的一切质量安全事故概由乙方负责。风险提示：明确违约责任在签订合同时，双方就要想到可能产生的违反合同的行为，并在合同中规定相应的惩罚办法，通过明确违约时需要承担的责任，来督促各方真正履行应承担的义务，一旦违约情况发生，也有据可依。八、违约责任甲乙双方，任何一方违反本协议均属违约，守约方均可要求违约方承担相应的违约责任。九、争议解决双方因履行合同所发生的争议，应本着友好的原则进行协商，协商不成的，任何一方均有权向合同履行地、合同签订地的法院起诉。十、本协议的最终解释权归甲方所有十一、协议生效条款（1）本协议经双方签字、盖章后生效，工程结算付款后废止。（2）本协议于________年____月____日在__________________（地点）签署。（3）本协议一式_____份，双方各执_____份，具有同等法律效力。十二、未尽事宜，由双方协商解决。本合同自双方签字之日起生效。甲方：代表人：签订地点________年____月____日乙方：代表人：签订地点________年____月____日施工承包协议书15发包方：鹿邑涡之阳府邸（以下简称发包方）承包方：（以下简称承包方）为了明确双方的责、权、利关系，结合本工程的实际情况，经双方充分友好协商达成如下协议条款，共同遵照执行。一、工程概况:1、工程名称：鹿邑涡之阳府邸2、工程地点：3、施工工期：放线后开始挖土当日起计算工期，至合同约定全部工作完成止共天；其中正负零以下天，正负零以上标准层每层天，屋面层天，大清包总工期为。（注：总承包合同工期为日历天。开工日期：xx年月日，竣工日期：20年月日）4、质量要求：符合施工图纸设计及规范要求，保证达到基础、主体合同结构标准。5、安全目标：根据安全文明施工有关标准规定施工，按安全文明施工标准要求组织施工队伍。二、承包方式：主体劳务大清包三、工程承包内容：1、鹿邑涡之阳府邸施工图所包含的土方开挖和回填工程、基础工程、主体结构全部施工内容（其中不包括：外墙外保温、防水工程）。所有用于以上施工内容的人工由承包方负责。其中基础结构和主体结构砼构件必须达到合格的要求。2、设计施工图纸及图纸会审纪要所示内容、设计变更、工作联系单、工程会议纪要、施工组织措施所包括的工作内容。3、配合其它承包方进行的预埋件、预留洞口及封堵。4、按规范规定应考虑的施工脚手架、安全围栏，安全通道，工程周边或空间安全防护脚手架；“四口”、“五临边”防护工作，施工现场的安全标志的设立等均由承包人负责。主体工程施工完毕后，承包人须将外墙防护架留下待工程结束时，经发包人同意后承包人方可将外墙防护架拆除（实际情况由发承包双方协调处理）。5、分项工程完成后及每道工序施工后的建筑垃圾及生活垃圾清理并按指定地点堆放（外运由发包人负责），承包人负责整个施工现场的安全文明施工管理工作，必须保证施工现场的整洁、卫生，同时承包人应做好施工现场保卫工作。6、发包方现场合理工作指令。7、全部土方开挖及土方回填工作均由承包人承担。8、包含因雨、雪造成的施工现场积水的排除。9、人防防护门、地下室侧墙防水保护层、遇水膨胀止水条、止水钢板均由发包人负责。四、承包范围及内内容1、发包方供应用于本工程的主要材料（钢材、混凝土、砂、石、砖、砌块、人防门、遇水膨胀止水条、止水钢板、地下室侧墙防水保护层），包机械设备（塔吊、垂直运输设备、钢筋、木工、混凝土工所用全部机械、混凝土输送泵、施工电梯与主楼连接防护门、电梯井防护设施等），管理费。用于本工程的小型材料及周转材料均在承包范围内。（如：对拉丝、植筋胶、塔吊预埋件、电焊条、铁丝、铁钉、扎丝、钢锯条、麻线、扫帚、草袋、海绵、胶带、线锤、照明灯管、冲击钻头、棉纱头、机油、纱布、螺钉、钢丝、防水胶布、绝缘胶带、破布、防锈漆、麻绳、长短自攻丝、生胶带、报纸、黄胶带、pvc胶水、砂轮片、金刚片、螺帽、施工规范规定的措施用料，其他低值易耗品等承包方承包范围内所需的小型材料等）。2、承包方包周转材料（模板、木方、钢管、扣件等）、包小型材料（除主材、地材）、包工期、包安全、包文明施工、包工完场清、包限额领料及消耗、包常用工具等。五、施工工期1、本工程开工至竣工时间；按发包方审批的网络计划为准。天数为日历天（发包原因造成的经书面签认后工期顺延，同时，发包方承担相关费用）。2、按制定的阶段性工期或分部分项如摸板安拆、钢筋成型绑扎、混凝土浇筑和文明施工等工期、当承包方必须在发包指令时间（非承包原因除外）内按质按期限完成时，。承包方施工过程中，当一个流水施工段（层）的摸板拆除后，承包方必须在3天内将该施工段建筑材料或建筑垃圾清理归堆完毕，并将建筑垃圾运至发包方指定地点。3、为确保工期，承包方必须配备足够的管理人员和技术人员，并将名单、职务、岗位等书面报发包方一份。如果承包方不能满足工程的施工需要造成的工期延误、质量下降，发包方将在不受理延长工期和停工损失的前提下责令承包方停止整顿。若整顿后无明显效果，发包方有权终止合同，直至将承包方清退出场，由此发生的实际损失费用，承包方无条件承担。4、遇到下列情况之一者，经发包方审核批准后，工期可做调整：①重大设计变更（指设计功能改变等）；②不可抗力（下雨、下雪、地震、台风、沙尘暴等）；③发包方同意顺延工期的其他情况，承包方在上述情况发生后5天内，就延误内容向发包方提出报告，发包方据以确认答复后，工期予以延误。六、工期、质量、安全与验收1、如因发包方因图纸变更、材料不到位造成工程未影响工期，工期相应顺延，发包方应给予承包方合理的补偿（机械、管理人员费用）。2、如因承包方劳动力、质量等人为因素不能按期开工或中途停工、窝工，由此延误的工期不予顺延，同时发包方保留索赔的权利。3、如该工程施工过程中发生安全事故，造成人员伤害及财产损失的，发承包双方各自承担自己的人员及财产损失，不承担对方的人员及财产损失。4、工程质量标准：基础分部、主体分部按均为合格（以质检部门评定的等级为准）。5、承包方在施工期间应认真按照施工图纸、施工规范、验收标准、设计要求以及发包方依据合同发出的指令施工，随时接受发包方代表及委派人员的检查，并为检查提供便利条件，并按照发包方代表及委派人员在检查过程中的要求进行返工返修，对于返工返修的项目，承包方无条件的进行，由此所引起的经济支付由承包方承担（不属于承包方责任的由责任方承担）。6、双方对工程质量有争议，应有上级质量监督部门协调解决。7、隐蔽工程和中间验收工程具备覆盖、掩盖条件或达到合同条款约定的中间验收部分，承包方自检后，在隐蔽和中间验收24小时前通知发包方代表及监理参加。验收合格后方可进行隐蔽和继续施工；验收不合格，承包方在限定时间内返修，再次验收直到合格为止。8、当主体工程施工至一定阶段，一般装饰（含砌筑）工程施工开始前，必须由发包方、监理、承包方共同对已完成主体工程按规范进行主体结构验收工作，若超出规范允许的偏差，承包方必须在发包方指令时间内及时修整完成，如逾期未完成或不执行，发包方有权进行相应责令整改措施。9、工程质量符合国家质量验收标准，验收24小时后，发包方代表、监理不在验收记录上签字，承包方不能进行隐蔽或继续施工。10、发包方就指派现场工程师及管理人员对承包方违反发包方所制定的各项规章制度，有权对承包方相关人员在相应时间内做出责令整改。11、工程完工后，承包方应按国家和本省（市）工程竣工的有关规定，向发包方提出工程验收申请。发包方在收到承包方竣工验收报告后2天内组织业主、设计、质检站及地方主管部门验收，承包方应负责完成本合同承包范围内质检站或地方主观部门在验收过程中提出的各项整改，并承担整改费用（承包方原因造成）。七、工程款支付、单价及结算方式1、结算：发包方对承包方实行市场价承包。承包的责任主体是合同签订的当事人，承包方当事人必须保证工人工资的按时支付，必须保证施工期间工人的各项安全防护和福利待遇符合要求。2、结算单价：按建筑面积每平方元结算，此价格包括承包方用于本工程的全部工人工资、劳动保护、相关福利、应得利润、材料、临时设施建设（项目管理用房、工人宿舍、场地硬化）、等本合同约定的全部范围。建筑面积的计算方法：按《河南省现行定额的计算规则（xx年版）》为准计算。本工程建筑面积约为：平方，总价为：元，结算时以审核后的.实际建筑面积计算为准。本工程承包范围内不出现计时工，如属承包范围之外无法施行计件承包，或者发包方临时安排的其它工作，按计时计算（计时工以现场项目经理的签字为准），结算时按元/工日。承包方最终结算时凭正规预算书报送到发包方相应职能部门，经甲方预算人员核对项目经理审核后生效。3、实际结算：超过设计图纸以外的建筑面积，应国家相应的人工费用进行补偿。4、付款办法：以审核后的建筑面积及已完工程量为依据，分如下阶段进度付款。其中：进场先预付生活费5—10万。基础完成支付总价的15%。主体单层5日内支付总价的70%。主体结构6层封顶后5日内支付，按总工程款80%支付；主体结构全部封顶且出屋顶部分（楼梯间等屋顶以上构件）完工后10日内支付至总价的90%支付；竣工验收后15日内支付至总价的100%。5、因承包方原因造成业主对发包方的罚款由承包方承担，施工过程中的各项罚款，应在同期进度款中计算扣除。6、本工程进度款支付均以银行转账方式支付，概不支付现金。承包方开具相应票。据八、双方责任1、发包方责任1）发包方负责监督承包方管理人员对进场操作人员进行场前的安全、质量、法律、法规等知识教育，负责施工组织、技术、质量、安全等方面管理的交底，负责现场甲方所供材料的协调。2）负责组织图纸会审,工程验收提供施工图纸及有关施工方面的技术参数.3）负责供应工程主要材料、协调地方的公共关系。4）协调承包方办理地方有关暂住治安等手续。5）施工及生活用水负责接入生活区及施工现场内，施工用电总配电箱接至施工现场。给水总阀门及总配电箱后的水管、电线箱均由发包方负责。临时用电需达到市安检站要求，达到三级配电二级保护，一机一闸一保护，承包方严格按安全操作规程接入。6）督促承包方全面履行本合同，指导、监督、检查承包方对工期、质量、安全、文明施工等方面的工作，承包方应给予积极配合和支持，对达不到规定要求的，发包方提出限期整改，并督促完善为止，因上述因素给发包方造成损失者，承发包方协调处理。7）因发包方原因造成返工经书面签认后，补偿相应人工费。8）发包方负责向承包方下达施工生产、作业计划。检查和监督承包方的施工进度和施工质量。9）发包方负责施工过程中的技术资料汇总、质量、安全监督和检查；负责工程的竣工验收。10）发包方承担施工用水