东方锅炉厂技术协议书

东方锅炉厂技术协议书1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方名称：XX能源科技有限公司

甲方地址：中国北京市朝阳区XX路XX号XX大厦XX层

甲方法定代表人/负责人：张伟

甲方联系方式：010-XXXX-XXXX

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方名称：东方锅炉厂股份有限公司

乙方地址：中国四川省成都市青羊区XX路XX号XX工业园区XX厂区

乙方法定代表人/负责人：李明

乙方联系方式：028-XXXX-XXXX

协议简介：

鉴于甲方为满足其能源生产及工业发展需求，需采购符合国家环保标准及行业技术规范的锅炉设备及相关技术服务；

鉴于乙方作为国内领先的锅炉设备制造企业，拥有先进的生产工艺、严格的质量管理体系和丰富的行业经验，能够提供符合甲方要求的锅炉设备及配套解决方案；

基于平等互利、诚实信用的原则，甲乙双方经友好协商，就甲方采购乙方锅炉设备及相关技术服务事宜达成一致，特订立本协议。本协议的签订及履行将有助于甲方提升能源生产效率、优化产业结构，同时促进乙方技术优势的市场转化，实现双方长期稳定的合作关系。双方确认，本协议的签订及后续履行均基于对市场环境、技术标准及行业政策的充分了解和认可，且双方均有能力履行本协议项下的全部义务。

第一条协议目的与范围

本协议的主要目的是明确甲乙双方在锅炉设备采购及技术服务领域的合作目标与内容。协议范围涵盖锅炉设备的型号选择、技术规格确认、生产制造、质量检验、运输交付、安装调试、运行维护及售后服务等全流程合作。具体内容包括但不限于：甲方根据自身需求向乙方提出锅炉设备的技术参数与数量要求；乙方按照协议约定提供符合国家及行业标准的锅炉设备，并承担设备安装、调试及初步运行的技术指导责任；双方就设备性能、环保指标、安全标准等关键内容进行共同确认，确保所供设备满足甲方的生产运营需求。本协议旨在通过规范化合作，实现锅炉设备的高效匹配与稳定供应，同时保障技术服务的专业性与连续性。

第二条定义

1.锅炉设备：指由乙方按照本协议约定生产、交付的符合国家及行业标准的工业锅炉，包括主体炉体、燃烧系统、控制系统、辅助设备等全部组成部分。

2.技术服务：指乙方为保障甲方锅炉设备的正常运行而提供的包括安装指导、操作培训、故障诊断、定期检修及备件供应在内的专业支持服务。

3.合格产品：指乙方提供的锅炉设备经国家权威机构检测合格，且符合本协议附件中约定的技术参数、环保标准及安全要求。

4.交付期限：指乙方按照本协议约定完成锅炉设备生产、检验并交付给甲方的具体时间节点。

5.环保标准：指国家及地方现行有效的锅炉生产及排放控制相关法律法规和技术规范。

第三条双方权利与义务

1.甲方的权力与义务：

（1）甲方有权根据自身生产需求向乙方提出锅炉设备的技术参数、产能要求及环保指标，并有权要求乙方提供多方案技术比选报告。

（2）甲方应按照本协议约定向乙方提供锅炉设备的安装场地、基础设计及必要的技术接口信息，并确保场地具备满足设备运输、吊装及调试的物理条件。

（3）甲方应按照协议附件约定的支付条件按时足额支付乙方设备款项及技术服务费用，逾期付款需承担双方约定的违约责任。

（4）甲方有权对乙方提供的锅炉设备进行验收，验收标准以本协议附件及国家强制性标准为准，甲方应在收到设备后XX日内完成初步验收。

（5）甲方在使用过程中发现设备存在质量缺陷时，有权要求乙方在XX日内到场处理，乙方应提供维修或更换服务。

2.乙方的权力与义务：

（1）乙方有权要求甲方提供详细的技术需求文件及场地条件说明，并有权根据需求调整设备配置以优化性能与成本。

（2）乙方应保证所供锅炉设备100%符合本协议约定的技术规格、环保标准及质量要求，并需提供完整的出厂检测报告及三包凭证。

（3）乙方应配备专业的技术团队负责设备安装指导、操作培训及远程技术支持，确保甲方人员在XX日内掌握设备正常操作流程。

（4）乙方需按照国家环保法规要求，提供锅炉设备的低排放改造方案，并承担改造方案实施的技术责任。

（5）乙方应建立完善的售后服务体系，承诺设备投运后XX年内提供7×24小时应急响应服务，并按协议约定提供备品备件供应。

（6）乙方有权根据原材料价格波动及汇率变化，在合同签订后XX日内提出价格调整申请，需提供权威机构出具的变动证明。

（7）乙方应确保锅炉设备的运输方式及包装方式符合长距离运输要求，并对运输途中的合理损耗承担赔偿责任。

（8）乙方需提供设备运行期间的环境监测数据接口，并配合甲方完成年度环保合规性审查。

（9）乙方应遵守国家反垄断法及相关产业政策，不得利用技术优势强制甲方接受不合理的服务条款。

（10）乙方需定期向甲方提交设备运行状态报告及维护建议，技术升级信息应提前XX个月通知甲方。

第四条价格与支付条件

1.价格条款：乙方提供的锅炉设备总价款为人民币XXXX万元（大写：XXXX万元整），该价格包含设备出厂价、运输费、安装费、调试费及协议约定范围内的技术服务费，但不包含税费及甲方场地准备费用。具体设备型号、数量及单价详见本协议附件一《锅炉设备价格清单》。如因国家政策调整或原材料价格波动导致乙方生产成本超出XX%，经双方确认后，可协商调整设备价格，调整幅度以不超过原合同价X%为限。

2.支付方式：甲方应通过银行转账方式向乙方支付设备款项，开户银行：XX银行XX支行，账号：XXXXXX。首付款为合同总价的XX%，即人民币XXXX万元，于本协议生效后XX日内支付；设备生产完成并验收合格后支付至合同总价的XX%，即人民币XXXX万元；剩余XX%作为质保金，于设备投运后XX年XX月XX日付清。质保期满且无争议后XX日内结清。所有支付均需以人民币结算，乙方有权拒绝非协议约定的付款方式及附加条件。

3.税费承担：设备出厂价已包含乙方应缴纳的增值税销项税额，甲方需按规定向乙方开具等额增值税专用发票。如遇国家税收政策调整，双方应各自承担新增税费。

第五条履行期限

1.协议有效期：本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为XX年，自XX年XX月XX日至XX年XX月XX日。如协议到期前XX日内双方无书面异议，可自动续延XX年。

2.关键时间节点：

（1）技术协议签订后XX日内，甲乙双方完成锅炉设备技术参数的最终确认；

（2）技术确认后XX日内，乙方启动设备生产，并应于XX年XX月XX日前完成首台设备出厂；

（3）设备出厂后XX日内，乙方完成运输发运，并书面通知甲方物流安排；

（4）设备抵达甲方场地后XX日内，双方完成开箱检验及安装条件确认；

（5）安装调试期不超过XX天，乙方需在此期间保证XX名专业工程师在甲方现场支持；

（6）设备投运后XX日内，双方共同完成性能验收，并签署验收报告；

（7）质保期内，乙方需按本协议第二条第5款约定提供售后服务响应。

任何因不可抗力或甲方原因导致的延期，经双方书面确认后不计入违约责任。

第六条违约责任

1.甲方违约责任：

（1）逾期付款：甲方未按本协议第四条约定支付任何款项的，每逾期一日，应按逾期支付金额的X‰向乙方支付违约金，逾期超过XX日，乙方有权暂停交付设备或解除协议，并要求甲方赔偿因此造成的直接经济损失，包括但不限于设备生产成本、已产生的人工费用及市场机会损失。

（2）验收拒绝：如甲方无正当理由拒绝验收或拖延验收超过XX日，视为设备符合约定，验收期自乙方书面通知之日起计算，且质保期自验收日或实际投运日（以早者为准）起算。

（3）场地延误：甲方未按约定提供安装场地或相关许可手续，导致乙方设备到场后XX日内无法开始安装的，每延误一日，甲方应向乙方支付XX万元违约金，累计违约金不超过合同总价X%。

2.乙方违约责任：

（1）质量违约：如乙方提供的锅炉设备存在设计缺陷、材料不合格或性能不达标，经权威检测机构确认后，乙方应承担以下责任：

-更换存在缺陷的部件或整台设备；

-赔偿甲方因此停产造成的直接经济损失，计算标准为同期同类设备市场价格的X%；

-若设备缺陷导致甲方人员伤亡，乙方还应承担相应的法律责任。

（2）逾期交付：乙方未按本协议第五条第2款约定时间交付设备的，每逾期一日，应按合同总价的X‰向甲方支付违约金，违约金累计不超过合同总价的X%。逾期超过XX日，甲方有权解除协议，乙方除支付违约金外，还需退还甲方已支付的全部款项并赔偿XX万元额外损失。

（3）技术服务违约：乙方未按约定提供技术支持或售后服务，导致甲方设备无法正常运行或发生事故的，应承担全部责任并赔偿甲方直接损失。质保期内乙方服务响应不及时，每延误XX小时，支付XX万元违约金。

3.共同责任：

（1）因不可抗力导致的违约，双方互不承担责任，但应及时通知对方并提供证明文件，协商调整履行期限或解除协议；

（2）如一方违约导致协议解除，违约方应返还对方已支付但未提供对价的款项，并赔偿守约方的实际损失。

4.赔偿上限：除本协议另有约定外，任何一方承担的违约金或赔偿总额不超过合同总价的两倍，超出部分双方可协商处理。所有违约金或赔偿款项应在责任方收到书面通知后XX日内支付完毕。

第七条不可抗力

1.定义：不可抗力是指双方在签订本协议时不能预见、对其发生和后果不能避免并不能克服的事件，包括但不限于地震、台风、洪水、火灾、战争、动乱、政府行为（如法律法规变更、税收政策调整）、以及因疫情导致的封锁或供应链中断等情形。不可抗力事件应导致直接损害或妨碍协议任何一方履行其在本协议项下的全部或部分义务。

2.通知义务：发生不可抗力的一方应在事件发生后XX日内以书面形式通知对方，详细说明事件情况、影响范围及预计持续时间，并提供相关证明文件（如政府公告、事故报告等）。若不可抗力持续超过XX日，双方应协商是否延期履行、部分履行或解除协议。

3.责任免除：因不可抗力导致任何一方无法履行或延迟履行协议义务的，受影响方免于承担违约责任，但应及时采取措施减少损失。若不可抗力导致协议目的无法实现的，双方均有权单方面解除协议，已产生的费用按实际履行比例结算。不可抗力影响消除后，双方应立即恢复协议履行，已解除的协议可协商重新签订补充协议。

4.不可免除的责任：若不可抗力仅部分影响协议履行，受影响方仍需履行非受影响部分的义务；若一方因迟延应对不可抗力而扩大损失，其扩大部分的责任不能免除。双方应确保不可抗力声明符合《中华人民共和国民法典》及相关司法解释的规定。

第八条争议解决

1.协商解决：凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决，协商应在北京进行，由双方授权代表进行。协商期间，任何一方均不得单方面采取法律行动，且应尽最大诚意寻求双方均可接受的解决方案。

2.调解程序：若协商在XX日内未能达成一致，双方同意将争议提交给中国国际经济贸易仲裁委员会（CIETAC）进行调解。调解规则适用《中国国际经济贸易仲裁委员会调解规则》，调解员由双方共同选定或由仲裁委员会主任指定。调解成功的，双方应签署调解书并依据其履行；调解失败的，调解程序终止，双方可选择仲裁或诉讼。

3.仲裁程序：如协商或调解无法解决争议，任何一方均有权将争议提交CIETAC，按照该会现行有效的《仲裁规则》进行仲裁。仲裁地点为北京，仲裁语言为中文。双方应各自指定一名仲裁员，由第三名仲裁员担任首席仲裁员，组成合议庭审理。仲裁裁决为终局裁决，对双方均有约束力，除仲裁规则另有规定外，仲裁费用由败诉方承担。

4.诉讼选择：若双方明确约定选择诉讼方式解决争议，则应向东方锅炉厂股份有限公司所在地（四川省成都市青羊区人民法院）提起诉讼。诉讼期间，双方应暂缓履行争议部分协议内容，但非争议部分仍应继续履行。法院判决生效后，双方应自觉履行，拒不履行的，可申请强制执行。

5.法律适用：本争议解决条款的效力及解释均适用中华人民共和国法律，任何争议均以中华人民共和国法律作为裁判依据。双方同意仲裁裁决可向中国法院申请承认与执行，且仲裁过程中披露的保密信息应受本协议保密条款约束。

第九条其他条款

1.通知方式：本协议项下的所有通知、请求、要求或其他通信均应以书面形式（包括但不限于信函、传真、电子邮件）发送至本协议首部列明的地址或联系方式。任何一方变更联系方式，应至少提前XX日书面通知对方。通过电子邮件发送的通知视为有效，除非对方明确表示仅接受物理送达。

2.协议变更：对本协议的任何修改或补充，均需经双方授权代表签署书面文件方能生效。口头约定或非正式修改均无效。变更内容若与原协议冲突，以书面修改为准。

3.分项履行：本协议各条款为独立部分，任何条款的无效或不可执行不影响其他条款的效力。若部分条款被认定为无效，双方应协商替换为内容最接近的有效条款。

4.法律适用与管辖：本协议的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律（不包括香港、澳门及台湾地区法律）。双方确认接受本协议约定的争议解决方式及管辖法院/仲裁机构，并放弃就同一争议向对方住所地或其他任何地点法院/仲裁机构提起诉讼/仲裁的权利。

5.不可分割性：本协议构成双方关于合作事宜的完整协议，取代此前所有口头或书面的约定、谅解及承诺。任何未在本协议中明确约定的内容，均不得作为合同条款解释。

6.保密义务：双方应对从对方获取的任何商业秘密、技术信息或非公开数据承担保密责任，除非法律强制要求或获得对方书面同意。保密期限为本协议有效期内及终止后XX年。

7.分包与转包：乙方不得将协议项下的核心制造义务整体转让给第三方，但经甲方书面同意可将非核心辅助工作分包给有资质的供应商，且乙方仍对分包商的行为负全部责任。

8.协议终止：除本协议约定的解除条件外，任何一方单方面终止需提前XX日书面通知对方并支付已履约部分的结算款，否则