机场建筑施工安全协议书

机场建筑施工安全协议书1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方名称：XX国际机场建设有限公司，地址：XX省XX市XX国际机场建设工程项目现场，法定代表人/负责人：张三，联系方式

甲方为XX国际机场建设项目的主要投资及建设方，依据国家相关法律法规及项目整体规划，负责XX国际机场新建航站楼及配套设施工程的建设与运营管理。根据项目建设需求，甲方需委托具备相应资质的施工单位进行现场建筑施工，并确保施工过程符合安全生产规范及行业标准。基于此背景，甲方与乙方就XX国际机场建筑施工项目达成合作，双方本着平等互利、安全第一的原则，特订立本协议，以明确双方权利与义务。

在项目建设过程中，甲方作为项目整体的管理方，对施工现场的安全生产负有监督与管理责任。甲方有权对乙方的施工资质、人员配置、安全措施及施工进度进行全程监督，并确保所有施工活动符合国家及地方关于建筑施工安全的法律法规要求。同时，甲方需为乙方提供必要的施工条件及协调相关外部资源，保障施工工作的顺利开展。

乙方作为具备专业施工能力的施工单位，需严格按照协议约定及国家安全生产标准进行施工，确保施工过程中的安全可控。乙方需配备专职安全管理人员，制定详细的安全施工方案，并定期向甲方汇报施工进度及安全状况。在施工过程中，乙方需严格遵守甲方的现场管理要求，配合甲方进行安全检查与隐患排查，共同维护施工现场的安全生产秩序。

双方的合作基于XX国际机场建设项目整体规划，该项目系国家重点基础设施建设项目，对提升区域航空运输能力、促进经济发展具有重要意义。甲方作为项目的主要责任方，需确保项目建设符合国家相关政策及行业标准，而乙方作为施工方，需以高度的专业性和责任感完成施工任务，共同保障项目的顺利实施。

为明确双方在建筑施工过程中的权利与义务，确保项目安全、高效推进，甲乙双方经充分协商，依据《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》等相关法律法规，制定本协议。协议内容涵盖当事人信息、协议简介、定义、双方权利与义务、价格与支付条件、履行期限、违约责任、不可抗力、争议解决、其他条款及附则等部分，旨在为XX国际机场建筑施工项目的顺利实施提供法律保障。

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方名称：XX建筑工程有限公司，地址：XX省XX市XX区XX路XX号，法定代表人/负责人：李四，联系方式

乙方为一家具备国家一级建筑施工资质的企业，拥有丰富的机场航站楼及配套设施工程施工经验。根据甲方需求，乙方同意承接XX国际机场新建航站楼及配套设施工程的建筑施工任务，并承诺在施工过程中严格遵守安全生产规范，确保工程质量达标。乙方的参与是甲方完成项目建设的关键环节，双方的合作基于平等互利、诚实信用的原则，共同推动项目的顺利实施。

在项目建设过程中，乙方作为施工方，需全面负责施工现场的安全管理、工程质量控制及进度保障等工作。乙方需严格按照国家及行业相关标准进行施工，确保施工过程中的安全可控，并积极配合甲方的现场管理要求。乙方需配备专职安全管理人员及专业技术人员，制定详细的安全施工方案及应急预案，定期向甲方汇报施工进度及安全状况，确保施工工作符合协议约定及安全生产要求。

同时，乙方需承担施工过程中产生的相关安全责任，包括但不限于施工人员的安全培训、安全防护措施的实施、安全检查与隐患排查等。乙方需确保施工人员具备相应的安全意识和技能，并严格遵守施工现场的安全管理规定，防止安全事故的发生。在施工过程中，乙方需积极配合甲方进行安全检查与整改，共同维护施工现场的安全生产秩序。

双方的合作基于XX国际机场建设项目的实际需求，该项目系国家重点基础设施建设项目，对提升区域航空运输能力、促进经济发展具有重要意义。乙方作为具备专业施工能力的施工单位，需以高度的责任感和使命感完成施工任务，确保工程质量和安全，为项目的顺利实施贡献力量。

为明确双方在建筑施工过程中的权利与义务，确保项目安全、高效推进，甲乙双方经充分协商，依据《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》等相关法律法规，制定本协议。协议内容涵盖当事人信息、协议简介、定义、双方权利与义务、价格与支付条件、履行期限、违约责任、不可抗力、争议解决、其他条款及附则等部分，旨在为XX国际机场建筑施工项目的顺利实施提供法律保障。

第一条协议目的与范围

本协议的主要目的是明确甲方（XX国际机场建设有限公司）与乙方（XX建筑工程有限公司）在XX国际机场新建航站楼及配套设施工程施工过程中的权利与义务，确保施工活动符合国家安全生产法律法规及行业标准，保障项目安全、高效、有序推进。协议范围涵盖施工现场安全管理、工程质量控制、施工进度协调、安全教育培训、应急处理、安全检查与隐患整改等方面。具体包括但不限于：

1.甲方负责提供施工现场的基本条件，监督乙方落实安全生产措施，定期或不定期的安全检查，并对乙方施工人员进行安全培训；

2.乙方负责按照协议约定及国家安全生产标准进行施工，制定并实施详细的安全施工方案，配备专职安全管理人员，定期进行安全自查，及时消除安全隐患；

3.双方共同维护施工现场的安全生产秩序，对施工过程中发生的安全事故进行联合处理，确保事故得到有效控制并依法依规解决。

第二条定义

1.**施工现场**：指XX国际机场新建航站楼及配套设施工程的实际施工区域，包括但不限于地基基础工程、主体结构工程、装饰装修工程、机电安装工程等作业范围。

2.**安全生产**：指在施工过程中，为预防安全事故的发生，采取的一系列技术措施和管理措施，确保人员、设备、环境的安全。

3.**安全施工方案**：指乙方根据项目特点及国家安全生产标准制定的专项施工方案，包括危险源辨识、安全控制措施、应急预案等内容。

4.**安全检查**：指甲方或第三方对施工现场进行的安全监督活动，包括日常巡查、专项检查、季节性检查等。

5.**隐患整改**：指对施工现场存在的安全风险或隐患进行整改，确保其符合安全生产要求。

6.**施工进度**：指工程按照协议约定的时间节点完成施工任务，包括关键路径的工期控制及整体工程的交付时间。

第三条双方权利与义务

1.甲方的权力和义务

(1)**权力**

a.甲方有权对乙方的施工资质、人员配置、安全措施及施工进度进行全程监督，并要求乙方提供相关证明文件。

b.甲方有权根据项目需求调整施工计划，但需提前30日书面通知乙方，并协商调整方案。

c.甲方有权对乙方违反安全生产规定的行为进行制止，并要求其立即整改。

(2)**义务**

a.甲方需为乙方提供符合施工要求的场地及必要的安全防护设施，包括围挡、照明、排水等。

b.甲方需乙方进行安全培训，确保施工人员具备必要的安全意识和技能。

c.甲方需定期安全检查，对乙方发现的安全隐患进行督促整改，并提供必要的支持。

d.甲方需协调施工现场的外部关系，包括与周边单位、政府部门等的沟通，保障施工顺利进行。

e.甲方需按照协议约定支付工程款，并承担因安全生产责任产生的相关费用。

2.乙方的权力和义务

(1)**权力**

a.乙方有权要求甲方提供符合施工要求的场地及必要的安全防护设施，并监督其落实情况。

b.乙方有权拒绝甲方的违章指挥或不当要求，并书面报告甲方或相关主管部门。

c.乙方有权要求甲方及时支付工程款，并就付款进度及方式与甲方协商。

(2)**义务**

a.**安全生产管理**

i.乙方需建立健全安全生产责任制，明确项目经理为安全生产第一责任人，配备专职安全管理人员，负责施工现场的安全监督。

ii.乙方需制定详细的安全施工方案，报甲方审核同意后方可实施，并严格按照方案执行。

iii.乙方需对施工人员进行安全教育培训，包括入场三级教育、专项安全技术交底等，确保人人持证上岗。

iv.乙方需配备必要的安全防护设施，包括安全帽、安全带、防护服、消防器材等，并确保其合格有效。

v.乙方需定期进行安全检查，及时发现并消除安全隐患，对重大隐患需立即停工整改并上报甲方。

b.**工程质量控制**

i.乙方需严格按照国家及行业相关标准进行施工，确保工程质量符合设计要求及验收规范。

ii.乙方需建立质量管理体系，实行首件检验、工序检验、完工检验制度，确保每道工序合格。

iii.乙方需配合甲方及监理单位进行质量检查，对提出的质量问题及时整改，并承担整改费用。

c.**施工进度保障**

i.乙方需按照协议约定的工期完成施工任务，并制定详细的施工进度计划，报甲方备案。

ii.乙方需合理调配资源，确保施工进度不受影响，如遇特殊情况需及时上报甲方并协商调整方案。

d.**应急处理**

i.乙方需制定应急预案，包括火灾、坍塌、触电等常见事故的处理方案，并定期演练。

ii.乙方需在发生安全事故时立即启动应急预案，采取有效措施控制事故扩大，并及时上报甲方及相关部门。

e.**文明施工**

i.乙方需遵守施工现场的文明施工规定，包括垃圾清运、噪音控制、粉尘治理等，减少对周边环境的影响。

ii.乙方需加强现场管理，确保施工区域整洁有序，并积极配合甲方进行文明施工检查。

f.乙方需承担施工过程中产生的相关安全责任，包括但不限于施工人员的安全保险、安全培训费用、安全检查费用等。

第四条价格与支付条件

1.**价格条款**：乙方完成XX国际机场新建航站楼及配套设施工程施工的全部费用总额为人民币XXXXX万元（大写：XXXXX万元整），该价格包含但不限于人工费、材料费、机械费、安全措施费、管理费、利润及税金等所有与施工相关的费用。最终价格以双方确认的施工纸及工程量清单为准，任何设计变更或工程量增减均需另行协商并签订补充协议。

2.**支付方式**：甲方采用银行转账方式支付工程款，乙方需提供合规的发票及收款账户信息。支付方式分为以下阶段：

a.预付款：合同签订后7日内，甲方向乙方支付合同总价款的10%作为预付款，用于施工前的准备工作；

b.进度款：按工程进度分阶段支付，每完成合同总价款的10%且经甲方及监理单位验收合格后，甲方向乙方支付相应进度款；

c.竣工款：工程竣工验收合格后30日内，甲方向乙方支付至合同总价款的90%；

d.质保金：剩余10%作为工程质量保证金，自竣工验收合格之日起满12个月后无质量问题，甲方向乙方一次性支付。

3.**支付时间**：甲方应在收到乙方提交的合规发票及付款申请后15个工作日内完成支付，逾期支付的，每逾期一日，甲方需按未支付金额的千分之五向乙方支付违约金，但累计违约金不超过合同总价款的5%。

第五条履行期限

1.**协议有效期**：本协议自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格且质保金支付完毕之日终止，共计有效期为XX个月。

2.**施工期限**：乙方应在协议生效后30日内完成施工准备工作，并严格按照以下时间节点推进施工：

a.基础工程：自开工之日起180日完成；

b.主体结构工程：自基础工程完工之日起240日完成；

c.装饰装修工程：自主体结构工程完工之日起180日完成；

d.机电安装工程：自装饰装修工程完工之日起120日完成。

3.**关键时间节点**：

a.开工日期：协议生效后60日内；

b.竣工日期：协议生效后XX个月；

c.竣工验收：工程完工后30日内，甲乙双方及监理单位共同验收。

4.**延期处理**：如遇不可抗力或甲方原因导致工期延误，经甲方书面确认后，工期可相应顺延；如因乙方原因导致工期延误，乙方需承担违约责任，并按协议约定支付延期违约金。

第六条违约责任

1.**甲方违约责任**

a.**未按时支付工程款**：如甲方未按本协议第四条约定支付工程款，每逾期一日，甲方需按未支付金额的千分之五向乙方支付违约金，但累计违约金不超过合同总价款的5%。逾期超过30日，乙方有权暂停施工，并要求甲方在15日内支付全部工程款及违约金；若甲方仍未能支付，乙方有权解除协议，并要求甲方赔偿由此造成的损失。

b.**提供条件不力**：如甲方未按约定提供施工场地、安全防护设施或协调外部关系，导致乙方无法正常施工，工期延误的责任由甲方承担，并按每日千分之五支付延误违约金。

2.**乙方违约责任**

a.**安全生产责任**

i.如乙方未落实安全生产措施，导致发生安全事故，乙方需承担全部责任，包括但不限于人员伤亡赔偿、财产损失赔偿及行政处罚。甲方有权要求乙方立即停工整改，并按协议总价款的10%向甲方支付违约金。若事故严重，乙方还需承担甲方的间接损失。

ii.如乙方施工人员违反安全规定导致事故，乙方需承担全部赔偿责任，包括但不限于医疗费、误工费、伤残补助金等，并按协议总价款的20%向甲方支付违约金。

b.**工程质量责任**

i.如工程验收不合格，乙方需在30日内返工整改，并承担全部返工费用。若返工后仍不合格，甲方有权委托第三方进行整改，费用由乙方承担，并按协议总价款的30%向甲方支付违约金。

ii.如工程存在质量问题导致使用方投诉或索赔，乙方需承担全部责任，并按协议总价款的50%向甲方支付违约金。

c.**工期延误责任**

i.如乙方未按约定工期完成施工，每逾期一日，乙方需按合同总价款的千分之五向甲方支付违约金，但累计违约金不超过合同总价款的5%。逾期超过30日，甲方有权解除协议，并要求乙方赔偿由此造成的损失。

ii.如因乙方原因导致工期延误，甲方有权解除协议，并要求乙方支付协议总价款30%的违约金，同时乙方还需赔偿甲方的直接损失。

3.**不可抗力免责**：如因地震、洪水、战争等不可抗力因素导致协议无法履行，双方互不承担违约责任，但需及时通知对方并采取措施减少损失。

4.**争议解决优先**：如违约行为涉及争议解决，违约方需优先通过协商或仲裁解决争议，避免诉讼，并承担由此产生的全部费用。

5.**损失赔偿上限**：除本协议另有约定外，任何一方的损失赔偿总额不超过协议总价款的30%，超出部分自行承担。

第七条不可抗力

1.**定义**：不可抗力是指双方在签订本协议时不能预见、对其发生和后果不能避免并不能克服的事件，包括但不限于地震、台风、洪水、泥石流、战争、动乱、政府行为（如征收、征用、政策调整等）、法律变化以及其他类似事件。不可抗力事件应自其发生之日起，对双方履行协议义务产生实质性影响。

2.**通知义务**：任何一方在发生或预见到不可抗力事件时，应立即通知对方，并在合理期限内（不超过15日）提供不可抗力事件的相关证明文件，包括政府公告、事故报告、新闻报道等。若未及时通知，导致对方遭受损失的，责任方应承担相应责任。

3.**责任免除**：因不可抗力事件导致协议无法履行或部分无法履行的，受影响一方可部分或全部免除违约责任，但需采取措施尽最大可能减少不可抗力带来的损失。双方应根据不可抗力事件的影响程度，协商调整协议的履行期限或解除协议。

4.**后果处理**：若不可抗力事件持续超过60日，双方应协商是否解除协议。协商不成的，可依据协议约定或法律规定处理。因不可抗力造成的费用增加或工期延误，双方应合理分摊，但不可抗力仅限于免除责任，不涉及赔偿。

5.**不可免除的责任**：即使发生不可抗力事件，若一方未采取合理措施导致损失扩大，仍需承担扩大损失部分的赔偿责任。

第八条争议解决

1.**协商解决**：双方在履行协议过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商应本着诚实信用、平等互利的原则，争取在合理期限内达成一致意见。协商期间，协议的履行应继续进行，除非一方明确表示停止履行。

2.**调解解决**：若协商未能解决争议，双方可共同申请第三方调解。调解应遵循自愿、公平、合法的原则，调解协议达成后，双方应自觉履行。调解费用由双方按比例分担，或由提出调解方承担。

3.**仲裁解决**：若协商或调解无法解决争议，双方应将争议提交至XX仲裁委员会（或双方约定的其他仲裁机构），按照该仲裁机构的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力，任何一方不得向法院提起诉讼。仲裁地点为XX省XX市，仲裁语言为中文。

4.**诉讼解决**：除本协议明确约定仲裁外，任何一方均有权向XX省XX市人民法院提起诉讼。诉讼期间，协议的履行应继续进行，除非法院裁定中止履行。法院判决后，双方应自觉履行，拒不履行的，可申请强制执行。

5.**争议前置程序**：在仲裁或诉讼前，双方应先行通过协商或调解解决争议，除非争议性质属于必须立即处理的紧急情况。任何一方直接提起仲裁或诉讼前，应书面通知对方，并给予对方30日的回应期。

6.**法律适用**：争议解决应适用中华人民共和国法律，并依据本协议的约定进行解释。任何一方变更仲裁机构或诉讼地点的，需经对方书面同意，否则变更无效。

第九条其他条款

1.**通知方式**：双方在本协议履行过程中发生的所有通知、文件、通知等均应采用书面形式，可通过专人送达、挂号信、传真、电子邮件或双方确认的其它方式发送。通知应在工作日送达，非工作日则于下一个工作日视为送达。收件人为本协议中载明的名称和地址，任何一方变更联系方式或地址，应提前15日书面通知对方，否则按原地址送达视为有效送达。

2.**协议变更**：本协议的任何变更或补充，均需经双方协商一致，并以书面形式签订补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力，且与原协议构成完整的协议文件。未经双方书面同意，任何一方不得单方面变更协议内容。

3.**保密条款**：双方应对在本协议履行过程中知悉