2026年一级造价师复习提分资料附答案详解【基础题】

2026年一级造价师复习提分资料附答案详解【基础题】1.按《固定式压力容器安全技术监察规程》分类，剧毒介质的低压容器属于（）。

A.第一类压力容器

B.第二类压力容器

C.第三类压力容器

D.第四类压力容器【答案】：B2.某挖掘机配司机1人，若年制度工作日为245天，年工作台班为220台班，人工工日单价为80元，则该挖掘机的人工费为（）元/台班。

A.71.8

B.80.0

C.89.1

D.132.7【答案】：C3.关于流水施工参数，下列说法正确的是（）。

A.根据施工组织及计划安排需要而将计划任务划分成的子项称为施工段

B.某施工过程在单位时间内所完成的工程量称之为流水步距

C.组织流水施工时，某个专业工作队在一个施工段上的施工时间称为流水节拍

D.流水步距指的是相邻两个施工过程相继开始施工的最大时间间隔【答案】：C4.对分包人询价应注意的内容不包括（）。

A.分包标函是否完整

B.分包工程单价所包含的内容

C.质量保证措施

D.分包人资质【答案】：D5.一般地下食品贮库应布置在（）。

A.距离城区10km以外

B.距离城区10km以内

C.居住区内的城市交通干道上

D.居住区外的城市交通干道上【答案】：D6.某分部分项工程5月份拟完工程量100m，实际工裎量160m，计划单价60元/m实际单价48元/m。则其进度相对偏差是（）。

A.-0.60

B.0.25

C.0.28

D.0.60【答案】：A7.焊后热处理工艺中，与钢的退火工艺相比，正火工艺的特点为（）。

A.正火较退火的冷却速度快，过冷度较大

B.正火得到的是奥氏体组织

C.正火处理的工件其强度、硬度较低

D.正火处理的工件其韧性较差【答案】：A8.能带负荷通断电路，又能在短路、过负荷、欠压或失压的情况下自动跳闸，主要用作低压配电装置的主控制开关的是（）。

A.塑壳式低压断路器

B.万能式低压断路器

C.低压熔断器

D.低压配电箱【答案】：B9.某工程采购一台国产非标准设备，制造厂生产该设备的材料费、加工费和辅助材料费合计20万元，专用工具费率为2%，废品损失率为8%，利润率为10%，增值税率为17%。假设不在发生其他费用，则该设备的销项增值税为()。

A.4.08

B.4.09

C.4.11

D.4.12【答案】：D10.下列关于预制钢筋混凝土楼板构造，说法正确的有（）。

A.预制实心平板跨度较小，可用作走道板、储藏室隔板或厨房、厕所板等

B.反槽板的受力较合理

C.正槽板常用于有特殊隔音、保温要求的建筑

D.空心板自重小、但是抗震性能差【答案】：A11.下列关于运用经济效果评价指标对投资方案进行评价的主要用途描述不正确的是（）。

A.对某一方案进行分析，判断该方案在经济上是否可行

B.对于多方案进行经济上的比选

C.需要选用适当指标并计算指标值，根据判断准则评价其经济性

D.仅计算各种方案的评价指标并作出结论，其经济性评价的结论是可靠的【答案】：D12.下列对工程结算价款纠纷处理的是（）。

A.阴阳合同的结算依据，应当以双方签订的合同价款作为结算工程价款的根据

B.承包人能够证明发包人同意其施工，但未能提供签证文件证明工程量发生的，不能作为结算工程款的依据

C.工程造价鉴定结论确定的工程款计价方法与合同约定的工程款计价方法和计价标准不一致的，应以鉴定结论为准

D.当事人约定按照固定价结算工程价款，一方当事人请求人民法院对建设工程造价进行鉴定的，不予支持【答案】：D13.已知某基础工程由开挖、垫层、砌基础和回填夯实四个过程组成，按平面划分为四段顺序施工，各过程流水节拍分别为12天、4天、10天和6天，按等步距异节奏组织流水施工的工期则为（）。

A.38天

B.40天

C.56天

D.128天【答案】：A14.涂料由主要成膜物质、次要成膜物质和辅助成膜物质组成。下列材料属于辅助成膜物质的是（）。

A.合成树脂

B.着色颜料

C.体质颜料

D.稀料【答案】：D15.将水流挑离堤岸，以防止水流、波浪或潮汐对堤岸的冲刷，多用于游荡性河流的护岸是（）。

A.平顺护岸

B.坝式护岸

C.坡式护岸

D.墙式护岸【答案】：B16.下列关于焊接参数选择正确的是（）。

A.在不影响焊接质量的前提下，尽量选用大直径焊条

B.电弧焊接弧长应大于焊条长度

C.合金元素多的合金钢焊条应选用大电流

D.焊接薄钢板或碱性焊条，采用直流正接【答案】：A17.既有法人筹措新建项目资金时，属于其内部资金来源的有（）。

A.企业现金

B.企业增资扩股

C.优先股

D.国家预算内投资【答案】：A18.设备耐压试验应采用液压试验,若用气压试验代替液压试验,压力容器的对接焊缝检测要求（）。

A.25%射线或超声波检测合格

B.50%射线或超声波检测合格

C.75%射线或超声波检测合格

D.100%射线或超声波检测合格【答案】：D19.（2009年真题）根据《建设工程工程量清单计量规范》，下列关于砖基础工程量计算中基础与墙身的划分，正确的是（）。

A.以设计室内地坪为界（包括有地下室建筑）

B.基础与墙身使用材料不同时，以材料界面为界

C.基础与墙身使用材料不同时，以材料界面另加300mm为界

D.围墙基础应以设计室外地坪为界，以下为基础，以上为墙身【答案】：D20.某方案采用增量投资回收期进行比选，甲、乙方案的投资额分别为2500万元、3000万元，年经营成本分别为100万元、50万元，则增量投资回收期为（）年。

A.5

B.8

C.10

D.25【答案】：C21.项目资金结构应有合理安排，如果项目资本金所占比例过大，会导致（）。

A.财务杠杆作用下滑

B.信贷融资风险加大

C.负债融资难度增加

D.市场风险承受力降低【答案】：A22.《标准施工招标文件》附有的格式文件包括（）。

A.承包人承揽工程项目一览表.

B.预付款担保

C.工程质量保修书

D.发包人供应材料设备一览表【答案】：B23.符合电动调节阀安装要求的是（）。

A.电动调节阀在管道防腐和试压后进行

B.应水平安装于管道上

C.一般装在供水管上

D.阀旁应装有旁通阀和旁通管路【答案】：D24.某砼输送泵每小时纯工作状态可输送砼25m3，泵的试卷利用系数为0.75，则该砼输送泵的产量定额为（）。

A.150m3/台班

B.0.67台班/100m3

C.200m3/台班

D.0.50台班/100m3【答案】：A25.对工程建设项目或单项工程造价指数的编制会产生影响的是（）。

A.报告期人工费

B.报告期建设项目或单项工程造价

C.报告期措施费

D.报告期间接费【答案】：B26.结构简单，开启方便，旋转90°就可全开或全关的是（）。

A.止回阀

B.蝶阀

C.平行式阀门

D.泄水阀【答案】：B27.地下污水处理厂一般应布置在（）。

A.距地表-10米的深度空间

B.-10～-30米的深度空间

C.-30米以下的深度空间

D.-50米以下的深度空间【答案】：B28.在人工日工资单价的管理中，工程造价管理机构也需要确定人工日工资单价，高级技工的工资不得低于工程所在地所发布的最低工资标准的（）倍。

A.1.3

B.1.5

C.2.0

D.3.0【答案】：D29.已知某工程项目年度工程总价为1000万元，材料比例为40%，日历天按照365天计算，其中双休日共104天，法定假日11天。有关材料购买的系列时间包括：在途天数10天，加工天数5天，整理天数2天，供应间隔天数15天，保险天数10天，则按照公式法计算的工程预付款数额为（）万元。

A.67.20

B.46.03

C.64.37

D.43.84【答案】：B30.单一的中温回火适用于下列哪种情况（）。

A.气焊焊口

B.重要结构零件

C.只适用于工地拼装的大型普通低碳钢容器的组装焊缝

D.提高钢件的硬度、强度和耐磨性【答案】：C31.（2016年真题）根据《房屋建筑与装饰工程量计量规范》（GB50854—2013），关于现浇混凝土柱高计算，说法正确的是（）。

A.有梁板的柱高自楼板上表面至上一层楼板下表面之间的高度计算

B.无梁板的柱高自楼板上表面至上一层楼板下表面之间的高度计算

C.框架柱的柱高自柱基上表面至柱顶高度减去各层板厚的高度计算

D.构造柱按全高计算【答案】：D32.发动机额定功率为180kW的拖拉机属于()

A.小型

B.中型

C.大型

D.特大型【答案】：C33.某企业转让房地产，收入总额为1000万元，扣除项目金额为400万元，则应缴纳土地增值税（）万元。

A.180

B.200

C.240

D.300【答案】：C34.关于岩石的变形特征，说法正确的是（）。

A.设计人员主要关心的是岩石的变形特征

B.松弛是在应力一定的情况下，变形随时间逐渐增加的现象

C.蠕变是在变形一定的情况下，应力随时间逐渐减小的现象

D.岩石的弹塑性特征较岩体更为显著【答案】：A35.根据《合同法》，债权人逾期未领取提存物的，提存物的所有权归（）。

A.提存机构

B.国家

C.债权人

D.债务人【答案】：B36.按桥梁结构类型分类时，（）充分发挥了高强钢缆的抗拉性能，使其结构自重较轻，能以较小的建筑高度跨越其他任何桥型无法比拟的特大跨度。

A.梁式桥

B.拱式桥

C.刚构桥

D.悬索桥【答案】：D37.当单层建筑物檐口高度超过（）m，可计算超高施工增加费。

A.15

B.17

C.18

D.20【答案】：D38.下列关于地震的震级与烈度的说法，正确的有（）。

A.地震波传播速度横波＞纵波＞面波

B.设计烈度代表一个地区的最大地震烈度

C.一次地震只有一个烈度

D.建筑场地烈度相对基本烈度有所降低或提高的烈度【答案】：D39.下列费用中，不属于工程造价构成的是（）。

A.用于支付项目所需土地而发生的费用

B.用于建设单位自身进行项目管理所支出的费用

C.流动资金

D.用于委托工程勘察设计所支付的费用【答案】：C40.PMC管理模式的优越性下列说法表达错误的是（）。

A.通过优化设计方案，可实现建设工程全寿命期成本最低

B.通过选择合适的合同方式，可从整体上为业主节省建设投资

C.通过多项目采购协议及统一的项目采购协议，可提高建设投资

D.通过现金管理及现金流量优化，可降低建设投资【答案】：C41.关于工程索赔的相关论述，下列说法正确的是（）。

A.工程索赔是指承包人向发包人提出工期和（或）费用补偿要求的行为

B.由于发包人原因导致分包人遭受经济损失，分包人可直接向发包人提出索赔

C.承包人提出的工期补偿索赔经发包人批准后，可免除承包人非自身原因拖期违约责任

D.由于不可抗力事件造成合同非正常终止，承包人不能向发包人提出索赔【答案】：C42.下列关于投资估算的作用的说法错误的是（）。

A.投资估算是设计阶段造价控制的依据，投资估算一经确定，即成为投资限额设计的依据

B.投资估算可以作为编制固定资产投资计划的重要依据

C.投资估算是择优确定设计单位和设计方案的依据

D.投资估算是考核建设项目投资效果的依据【答案】：D43.（2012年真题）主要用于浇筑平板式楼板或带边梁楼板的工具式模板为（）。

A.大模板

B.台模

C.隧道模板

D.永久式模板【答案】：B44.工程项目投资方案现金流量表不包括（）。

A.投资现金流量表

B.资本金现金流量表

C.项目投资经济费用效益流量表

D.投资各方现金流量表【答案】：C45.根据《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T50353-2013，建筑面积应计算1/2面积的是（）。

A.门厅、大厅内的走廊

B.建筑物的门厅、大厅

C.半地下车库层高大于2.20m

D.建筑物间有围护设施的架空走廊【答案】：D46.（2013年真题）根据《建筑工程建筑面积计算规范》（GB/T50353），多层建筑物二层及以上的楼层应以层高判断如何计算建筑面积，关于层高的说法，正确的是（）。

A.最上层按楼面结构标高至屋面板板面结构标高之间的垂直距离

B.以屋面板找坡的，按楼面结构标高至屋面板最高处标高之间的垂直距离

C.有基础底板的按底板下表面至上层楼面结构标高之间的垂直距离

D.没有基础底板的按基础底面至上层楼面结构标高之间的垂直距离【答案】：A47.下列埋置式桥台形式中，适用于10m以上高度的实体重力式桥台是（）。

A.肋形埋置式桥台

B.框架式埋置式桥台

C.后倾式埋置式桥台

D.双柱式埋置式桥台【答案】：C48.在国外建筑安装工程费用中，工程现场管理费占整个管理费的（）。

A.20%～30%

B.70%～80%

C.30%～40%

D.60%～70%【答案】：A49.某新建项目，建设期为3年，分年均衡进行贷款，第一年贷款300万元，第二年贷款400万元，第三年贷款500万元，年利率为10％，建设期内利息只计息不支付，则建设期利息为()万元。

A.101.65

B.116.65

C.153.15

D.168.15【答案】：D50.一般来说，承发包双方应当在合同中约定提前竣工奖励的最高限额，通常是合同价款的（）。

A.2％

B.3％

C.5％

D.10％【答案】：C51.当事人应当履行发生法律效力的法院判决或裁定、仲裁裁决、法院或仲裁调解书;拒不履行的，对方当事人可以请求（）执行。

A.担保人

B.调解人

C.仲裁机构

D.人民法院【答案】：D52.主要应用30m以上的厚件,可与铸造及锻压相结合生产组合件,以解决铸、锻能力的不足,因此特别适用于重型机械制造业,如轧钢机、水轮机、水压机及其他大型锻压机械。在高压锅炉、石油高压精炼塔、电站的大型容器、炼铁高炉以及造船工业中亦获得大量应用，可进行大面积堆焊和补焊,该焊接方法是（）。

A.手弧焊

B.埋弧焊

C.等离子弧焊

D.电渣焊【答案】：D53.有下列情形之一的，不得担任评标委员会成员，应当回避的是指（）。

A.招标单位的主要负责人

B.招标代理机构相关业务的代表

C.与招标单位有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的

D.项目主管部门或者行政监督部门的人员【答案】：D54.（2020年真题）关于分部分项工程项目清单中项目编码的编制，下列说法正确的是（）。

A.第二级编码为分部工程顺序码

B.第五级编码为分项工程项目名称顺序码

C.同一标段内多个单位工程中项目特征完全相同的分项工程，可采用相同编码

D.补充项目应采用6位编码【答案】：D55.（2015年真题）爆扩成孔灌注桩的主要优点在于（）。

A.适于在软土中形成桩基础

B.扩大桩底支撑面

C.增大桩身周边土体的密实度

D.有效扩大桩柱直径【答案】：B56.有色金属管的规格通常用()来表示。

A.内径

B.内径×壁厚

C.外径

D.外径×壁厚【答案】：D57.（2017年真题）美国建筑师学会（AIA）合同条件体系分为A、B、C、D、E、F系列，用于财务管理表格的是（）。

A.C系列

B.D系列

C.F系列

D.G系列【答案】：C58.审计部门对竣工决算报告提出审计意见和调整要求的，（）应当按照要求对竣工决算报告进行调整。

A.施工单位

B.建设单位

C.监理单位

D.设计单位【答案】：B59.已知某人工抹灰10m2的基本工作时间为6小时，辅助工作时间占工序作业时间的5%,准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间分别占工作日的6%、11%、3%。则该人工抹灰的时间定额为（）工日/100m2

A.9.30

B.9.56

C.9.87

D.9.67【答案】：C60.下列施工成本考核指标中，属于施工企业对项目成本考核的是（）。

A.项目施工成本降低率

B.目标总成本降低率

C.施工责任目标成本实际降低率

D.施工计划成本实际降低率【答案】：A61.含碳量超过（）时，可焊性显著下降。

A.0.3%

B.0.5%

C.0.7%

D.1%【答案】：A62.够使钢材的强度、硬度提高，而塑性、韧性不显著降低的化学元素为（）。

A.碳

B.硅

C.磷

D.硫【答案】：B63.基于“关键的少数和次要的多数”原理对一个产品的零部件进行分类，并选择“占产品成本比例高而占零部件总数比例低”的零部件作为价值工程的对象，这种方法称为（）。

A.强制确定法

B.价值指数法

C.ABC分析法

D.头脑风暴法【答案】：C64.（2019年考题）保证工程项目管理信息系统正常运行的基础是（）。

A.结构化数据

B.信息管理制度

C.计算机网络环境

D.非结构化数据【答案】：B65.（2016年考题）CM（ConstructionManagement）承包模式的特点是（）

A.建设单位与分包单位直接签订合同

B.采用流水施工法施工

C.CM单位可赚取总分包之间的差价

D.采用快速路径法施工【答案】：D66.关于联合试运转费，下列说法中正确的是（）。

A.包括对整个生产线或装置进行无负荷和有负荷试运转所发生的费用

B.包括施工单位参加试运转人员的工资以及专家指导费

C.包括试运转中暴露的因设备缺陷而发生的处理费用

D.包括对单台设备进行单机试运转工作的调试费【答案】：B67.价值工程应用中，对产品进行分析的核心是（）。

A.产品的结构分析

B.产品的材料分析

C.产品的性能分析

D.产品的功能分析【答案】：D68.在工程经济分析中，利息是指投资者（）。

A.因通货膨胀而付出的代价

B.使用资金所得的预期收益

C.借贷资金所承担的风险

D.放弃近期消费所得的补偿【答案】：D69.饱和砂土在振动下液化，主要原因是（）。

A.振动中细颗粒流失

B.振动中孔压升高，导致土的抗剪强度丧失

C.振动中总应力大大增加，超过了土的抗剪强度

D.在振动中孔隙水流动加剧，引起管涌破坏【答案】：B70.悬索桥的主要承重构件是（）。

A.主缆

B.锚碇

C.加劲梁

D.索鞍【答案】：A71.（2017年真题）关于工程质量保证金，下列说法中正确的是（）。

A.质量保证金总预留比例不得高于签约合同价的3%

B.已经缴纳履约保证金的，不得同时预留质量保证金

C.采用工程质量保证担保的，预留质保金不得高于合同价的2%

D.质量保证金的返还期限一般为2年【答案】：B72.对于忌油系统脱脂，符合要求的是（）。

A.脱脂剂可采用四氯化碳、精馏酒精、三氯乙烯和二氯乙烷

B.对有明显油渍或锈蚀严重的管子应先酸洗后脱脂

C.脱脂后可自然蒸发清除残液

D.有防锈要求的脱脂件宜在干燥的空气中保存【答案】：A73.能够输送汞、铅等有毒重金属，也可输送液态钠、钾及熔融的有色金属的泵是（）。

A.喷射泵

B.水环泵

C.电磁泵

D.水锤泵【答案】：C74.（2016年真题）10KV及以下变配电室经常设有高压负荷开关，其特点为（）。

A.能够断开电路电流

B.能够切断工作电流

C.没有明显的断开间隙

D.没有灭弧装置【答案】：B75.（2015年真题）根据《标准施工招标文件》，由发包人提供的材料由于发包人原因发生交易地点变更的，发包人应承担的责任是（）。

A.由此增加的费用，工期延误

B.工期延误，但不考虑费用和利润的增加

C.由此增加的费用和合理利润，但不考虑工期延误

D.由此增加的费用，工期延误，以及承包商合理利润【答案】：D76.下列对于评标方法叙述错误的是（）。

A.综合评估法一般适用于招标单位对施工没有特殊要求的招标项目

B.综合评分相等时，以投标报价低的优先

C.按照经评审的投标价由低到高的顺序推荐中标候选人

D.采用打分法时，评标委员会按规定的评分标准进行打分【答案】：A77.燃气管道采用焊接连接时，低压燃气管道焊缝的无损探伤按设计规定行；当设计无规定时，应对每个焊工所焊焊缝按焊口总数不少于（）进行抽查。

A.50%

B.30%

C.25%

D.15%【答案】：D78.通过计时观察，完成某工程的基本工时为6h/m，辅助工作时间为工序作业时间的8%，规范时间占工作时间的15%，则完成该工程的时间定额是()工日/m

A.0.93

B.0.94

C.0.95

D.0.96【答案】：D79.在焊接时，药皮除具有机械保护作用，还要加入一些（），以保证焊缝质量。

A.还原剂

B.氧化剂

C.活化剂

D.催化剂【答案】：A80.在电气安装工程中，室内低压引入线从支持绝缘子起至地面的距离不应小于()。

A.2.0m

B.2.5m

C.3.0m

D.3.5m【答案】：B81.制造简单、价格低廉、材料能被充分利用，密封性能较好，在石油化工工艺管道上被广泛应用的垫片是（）。

A.金属垫片

B.橡胶石棉垫

C.橡胶垫片

D.金属缠绕式垫片【答案】：D82.空心板是将板的横截面中间部分挖成空洞，以达到减轻自重、节约材料的目的。下列关于空心板桥说法不正确的是（）。

A.空心板可有效地降低路基的平均高度

B.后张法适宜于配置曲线形预应力筋的大型预制构件

C.预应力混凝土空心板一般采用C40混凝土

D.先张法预制混凝土不低于设计强度75%时放松预应力筋【答案】：D83.（2018年真题）工程总承包投标人进行标高金报价决策时，首先要进行的工作是（）。

A.对风险进行评估

B.价值增值分析

C.选择合理的风险费率

D.进行成本分析【答案】：B84.建筑安装工程概算指标所反映消耗量指标和造价指标的对象通常是（)。

A.分项工程

B.结构构件

C.扩大结构构件

D.整个建筑物或构筑物【答案】：D85.土石方工程不包括（）。

A.土方工程

B.石方工程

C.回填

D.压实【答案】：D86.某大型项目投入使用后，应在（）个月内编报竣工财务决算，特殊情况需延长的，不得超过（）个月。

A.3，2

B.3，6

C.2，3

D.2，6【答案】：B87.室内消火栓布置及安装，应符合的要求为（）。

A.配置DN65有内衬里的消防水带，长度不宜超过30m

B.设备层可以不设置消火栓

C.消火栓距停机坪机位边缘的距离不应小于1.5m

D.消防电梯前室应设置室内消火栓【答案】：D88.根据《建设工程工程量清单计价规范》，混凝土及钢筋混凝土工程量的计算，正确的是（）。

A.现浇有梁板主梁、次梁按体积并人楼板工程量中计算

B.无梁板柱帽按体积并人零星项目工程量中计算

C.弧形楼梯不扣除宽度小于300mm的楼梯井

D.整体楼梯按水平投影面积计算，不包括与楼板连接的梯梁所占面积【答案】：A89.（2019年真题）关于CM承包模式的说法，正确的是（）。

A.使工程项目实现有条件的“边设计，边施工”

B.秉承在工程设计全部结束之后，进行施工招标

C.工程设计与施工由一个总承包单位统筹安排

D.所有分包不同通过招标的方式展开竞争【答案】：A90.（2021年真题）以下关于脚手架的说法正确的是（;）

A.综合脚手架按建筑面积计算，适用于房屋加层

B.外脚手架、里脚手架按搭设的水平投影面积计算

C.整体提升式脚手架按所服务对象的垂直投影面积计算

D.同一建筑物有不同檐口时，按平均高度计算【答案】：C91.若外币对人民币贬值，则关于该汇率变化对涉外项目投资额产生的影响，下列说法正确的是（）。

A.从国外市场购买材料，所支付的外币金额减少

B.从国外市场购买材料，换算成人民币所支付的金额减少

C.从国外借款，本息所支付的外币金额增加

D.从国外借款，换算成人民币所支付的本息金额增加【答案】：B92.某建设项目工程费用为7200万元，工程建设其他费用为1800万元，基本预备费为400万元，项目前期年限1年，建设期3年，各年度完成投资计划额的比例分别为20%、40%与40%，年涨价率为6%，则该项目建设期第二年价差预备费为（）万元。

A.451.63

B.464.74

C.564.54

D.589.63【答案】：D93.蒸发量为1t/h的锅炉，其省煤器上装有两个安全阀，为确保锅炉安全运行，此锅炉至少应安装的安全阀数量为（）。

A.3个

B.4个

C.5个

D.6个【答案】：B94.某建设单位为了明确在特定融资方案下投资者权益投资的获利能力，就以投资方案资本金作为计算基础，把本金偿还和利息支付作为现金流出，该单位编制的现金流量表是（）。

A.投资现金流量表

B.投资各方现金流量表

C.资本金现金流量表

D.财务计划现金流量表【答案】：C95.（2010年真题）采用设备原价乘以安装费率估算安装工程费的方法属于（）。

A.比例估算法

B.系数估算法

C.设备系数法

D.指标估算法【答案】：D96.下列关于黏性土叙述，正确的是（）。

A.塑性指数是黏性土的天然含水量与塑限差值

B.塑性指数愈大，土的可塑性愈弱

C.液性指数愈大，土质愈硬

D.液性指数是黏性土的天然含水量与塑限差值与塑性指数之比【答案】：D97.工程组价包括工程单价的确定和总价的计算，其中工程单价包括（）。

A.工料单价和实物量单价

B.工料单价和全费用综合单价

C.工料单价和综合单价

D.清单综合单价和全费用综合单价【答案】：C98.关于新增无形资产价值的确定与计价，下列说法中正确的是（）。

A.企业接受捐赠的无形资产，按开发中的实际支出计价

B.专利权转让价格按成本估计进行

C.自创专有技术在自创中发生的费用按当期费用处理

D.行政划拨的土地使用权作为无形资产核算【答案】：C99.相较于在劳务市场招募零散劳动力，承包人选用成建制劳务公司的劳务具有（）的特点。

A.价格低，管理强度低

B.价格高，管理强度低

C.价格低，管理强度高

D.价格高，管理强度高【答案】：B100.已知某基础工程由开挖、垫层、砌基础和回填夯实四个过程组成，按平面划分为四段顺序施工，各过程流水节拍分别为12天、4天、10天和6天，按等步距异节奏组织流水施工的工期则为（）。

A.38天

B.40天

C.56天

D.128天【答案】：A101.（2019年考题）某工程有3个施工过程，分为3个施工段组织流水施工。3个施L过程的流水节拍依次为3、3、4天，5、2、1天和4、1、5天，则流水施工工期为()天。

A.10

B.12

C.16

D.18【答案】：D102.在工程勘察合同履行中，符合专用合同条款约定的开始勘察条件的，发包人提前（）天向勘察人发出开始勘察通知。

A.3

B.7

C.14

D.28【答案】：B103.当黄砂的含水率为（）时，砂堆的体积最大。

A.4%～6%

B.5%～7%

C.6%～8%

D.7%～9%【答案】：B104.根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013），某建筑基础为砖基础，墙体为加气混凝土墙，基础顶面设计标高为＋0.250m，室内地坪为±0.000，室外地坪为－0.100m，则该建筑基础与墙体的分界面为（）m处。

A.标高－0.300

B.室外地坪－0.100

C.室内地坪－0.000

D.基础顶面标高＋0.250【答案】：D105.高速公路、一级公路和二级公路桥上的净空高度为（）m。

A.4

B.4.5

C.5

D.5.5【答案】：C106.（2014年考题）工程网络计划中，关键线路是指（）

A.双代号网络计划中无虚箭线

B.单代号网络计划中由关键工作组成

C.双代号时标网络计划中无波形线

D.双代号网络计划中由关键节点组成【答案】：C107.某公司发行票面总额为300万元的优先股股票，筹资费费率为5%，年股息率为15%，公司所得税率为25%，则其资金成本率为（）。

A.11.84%

B.15.00%

C.15.79%

D.20.00%【答案】：C108.根据《合同法》，下列关于合同订立的说法中，错误的是（）。

A.要约可以撤回也可以撤销

B.承诺生效时合同生效

C.逾期承诺除要约人及时通知受要约人该承诺有效外，为新要约

D.改变要约实质性内容的承诺为新要约【答案】：B109.（）可用作建筑物的墙体、屋顶、天花板等处的保温隔热和吸声材料，以及热力管道的保温材料。

A.膨胀蛭石

B.玻化微珠

C.聚苯乙烯板

D.岩棉及矿渣棉【答案】：D110.关于建设项目竣工结清阶段承包人索赔的权力和期限，下列说法中正确的是（）。

A.承包人接收竣工结算支付证书后再无权提出任何索赔

B.承包人只能提出工程接收证书颁发前的索赔

C.承包人提出索赔的期限自缺陷责任期满时终止

D.承包人提出索赔的期限自接收最终支付证书时终止【答案】：D111.（2020年真题）关于最高投标限价的编制，下列说法正确的是（）。

A.国有企业的建设工程招标可以不编制最高投标限价

B.对招标文件中可以不公开最高投标限价

C.最高投标限价与标底的本质是相同的

D.政府投资的建设工程招标时，应设最高投标限价【答案】：D112.桥面铺装中为了使铺装层有足够的强度和良好的整体性，一般宜（）。

A.在桥面铺装层上铺筑20mm的沥青表面磨耗层

B.在混凝土中铺设直径为4～6mm的钢筋网

C.将铺装层加厚

D.将铺装层做成双层式【答案】：B113.（）过闸水流能够自由地通过闸室，泄流能力大。

A.开敞式水闸

B.胸墙式水闸

C.封闭式水闸

D.涵洞式水闸【答案】：A114.由发包人提供的工程材料、工程设备金额，应在合同价款的期中支付和结算中予以扣除，具体的扣出标准是（）。

A.按签约单价和签约数量

B.按实际采购单价和实际数量

C.按签约单价和实际数量

D.按实际采购单价和签约数量【答案】：A115.关于安全文明施工费的支付，下列说法正确的是（）。

A.按合同建筑安装工程费分摊安全文明施工费，与进度款同期支付

B.在开工后28天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%，其余部分按提前安排的原则进行分解，与进度款同期支付

C.在正式开工前预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%，其余部分与进度款同期支付

D.发包人在付款期满后的15天内仍未支付的，若发生安全事故，发包人应承担连带责任【答案】：B116.离心式通风机的型号由六部分组成，它们是名称、型号、机号、传动方式、出风口位置和()。

A.气流方向

B.进风口位置

C.旋转方式

D.用途【答案】：C117.道路选线难以避开地质缺陷，但尽可能使路线（）。

A.处于顺向坡上方

B.处于顺向坡下方

C.与岩层走向接近正交

D.与岩层走向接近平行【答案】：C118.（2015年考题）下列控制措施中，属于工程项目目标被动控制措施的是（）。

A.制定实施计划时，考虑影响目标实现和计划实施的不利因素

B.说明和揭示影响目标实现和计划实施的潜在风险因素

C.制定必要的备用方案，以应对可能出现的影响目标实现的情况

D.跟踪目标实施情况，发现目标偏离时及时采取纠偏措施【答案】：D119.以下对于高压无气喷涂法说法正确的是（）。

A.有涂料回弹和大量漆雾飞扬

B.涂料利用率低

C.涂膜质量较好

D.劳动条件差、工效低【答案】：C120.缆机的六大基本机型中，适用于拱坝及狭长条形坝型的施工的是（）。

A.拉索式缆机

B.索轨式缆机

C.辐射式缆机

D.平移式缆机【答案】：C121.下列有关建设项目费用开支，应列入建设单位管理费的是（）。

A.监理费

B.竣工验收费

C.可行性研究费

D.工程造价咨询费【答案】：B122.褶皱构造常见于（）中。

A.块状岩体

B.层状岩层

C.断层构造

D.软弱岩体【答案】：B123.下列桥面铺装的伸缩缝形式中，伸缩量为30～50mm，一般用于低等级公路的中、小桥梁的是（）。

A.梳形钢板伸缩缝

B.镀锌铁皮沥青麻絮伸缩缝

C.橡胶条伸缩缝

D.弹性体材料填充式伸缩缝【答案】：C124.总承包企业不仅承包工程项目的建设实施任务，而且提供建设项目的前期工作和运营准备工作的综合任务，该类总承包合同的类型是（）。

A.设计采购施工总承包

B.交钥匙总承包

C.设计—施工总承包

D.工程项目管理总承包【答案】：B125.镁金属的火灾属于（）。

A.A类火灾

B.B类火灾

C.C类火灾

D.D类火灾【答案】：D126.锅炉本体安装中，对流管束、水冷壁管与锅筒之间的连接通常采用胀接法，与焊接连接相比，胀接法的特点有（）。

A.管端、管口无需清理

B.管端、管口无需打磨

C.管端无需退火处理

D.减少了水出入管端的阻力损失【答案】：D127.（2013年真题）当山坡上的填方路基有沿斜坡下滑倾向时应采用（）。

A.护肩路基

B.填石路基

C.护脚路基

D.填土路基【答案】：C128.建设工程造价数据样本数量达不到最少样本数量要求时，建设工程造价指标应采用（）测算。

A.典型工程法

B.数据统计法

C.比例分析法

D.汇总计算法【答案】：A129.关于合同价款与合同类型，下列说法正确的是()。

A.招标文件与投标文件不一致的地方，以招标文件为准

B.中标人应当自中标通知书收到之日起30天内与招标人订立书面合同

C.工期特别近、技术特别复杂的项目应采用总价合同

D.实行工程量清单计价的工程，应采用单价合同【答案】：D130.某中压碳素钢管，公称压力2.0MPa，公称直径40mm，采用焊接连接，管道坡口加工方法应为（）。

A.手提砂轮磨坡口

B.氧乙炔切割坡口

C.坡口机加工坡口

D.手工锉坡口【答案】：C131.下列选项中，属于资格预审阶段招标人工作的是（）。

A.编制标底

B.组成投标小组

C.填报资格预审材料

D.分析资格预审材料【答案】：D132.已知生产某非标准设备所需材料费、加工费、辅助材料费、专用工器具费合计为30万元，废品损失率为10%,外配套件费为5万元，包装费率为2%,利润率为10%。用成本估算法计算该设备的利润值为（）万元。

A.3.366

B.3.370

C.3.376

D.3.876【答案】：C133.关于总承包服务费的支付，下列说法中正确的是（）。

A.建设单位向总承包单位支付

B.分包单位向总承包单位支付

C.专业承包单位向总承包单位支付

D.专业承包单位向建设单位支付【答案】：A134.某砼输送泵每小时纯工作状态可输送砼25m3，泵的时间利用系数为0.75，则该砼输送泵的产量定额为（）。

A.150m3/台班

B.0.67台班/100m3

C.200m3/台班

D.0.50台班/100m3【答案】：A135.拟定施工总方案是编制招标工程量清单的一项准备工作，下列选项中属于拟定施工总方案范畴的是（）。

A.对关键工艺的原则性规定

B.拟定施工步骤和施工顺序

C.估算整体工程量

D.编制施工进度计划【答案】：A136.编制大中型建设项目竣工财务决算报表时，下列属于资金占用的项目是（）。

A.待冲基建支出

B.应付款合计

C.预付及应收款合计

D.未交款合计【答案】：C137.钢材在常温下承受弯曲变形的能力，称为（）。

A.冷弯性能

B.抗拉性能

C.冲击韧性

D.抗疲劳性【答案】：A138.（2019年真题）在管道上主要用于切断、分配和改变介质流动方向,设计成V形开口的球阀还具有良好的流量调节功能。不仅适用于水、溶剂、酸和天然气等一般工作介质,而且还适用于工作条件恶劣的介质，如氧气、过氧化氢、甲烷和乙烯等，且适用于含纤维、微小固体颗料等介质。该阀门为（）。

A.疏水阀

B.球阀

C.安全阀

D.蝶阀【答案】：B139.根据《必须招标的工程项目规定》（发改委第16号令），下列情况中，不属于必须招标的有（）。

A.某建设项目总投资额3000万元，其中使用国有资金200万元

B.某项目使用世界银行贷款投资，其施工单项合同估算价格为500万元

C.某项目全部使用国有资金投资，其中重要设备、材料采购单项合同估算价格在200万元以上

D.某项目全部使用国有资金投资，其中设计服务采购，单项合同估算价格在100万元以上【答案】：A140.钢中含有少量的碳，硅、锰、硫、磷、氧和氮等元素，其中对钢的强度、硬度等性质起决定性影响的是（）。

A.硫

B.磷

C.碳

D.氧【答案】：C141.能在有限的场地内连续将物料由低处垂直运至高处，所需占地面积小是其显著优点，该输送机是（）。

A.斗式输送机

B.转斗式输送机

C.斗式提升机

D.吊斗式提升机【答案】：C142.在机械设备安装中，对中、小型形状复杂的装配件，采用清洗液浸、涮清洗后，最终清洗宜采用()。

A.超声波清洗

B.喷洗

C.浸-喷联合清洗

D.擦洗【答案】：A143.纵向接缝部分的施工，摊铺时采用梯队作业的纵缝应采用（）。

A.切刀切齐

B.接缝机技术

C.冷接缝

D.热接缝【答案】：D144.施工工厂在进行规划布置时应遵循的原则不包括（）。

A.厂址宜设于当地交通运输和水电供应方便处

B.应研究利用当地企业的生产设施

C.生活区宜与生产区分开

D.施工工厂的规划与设置无需考虑工程实施阶段的分标因素【答案】：D145.（2017年考题）根据《建筑法》在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工起（）个月内，向发证机关报告。

A.1

B.2

C.3

D.6【答案】：A146.下列不属于块料楼地面的是（）。

A.水磨石楼地面

B.陶瓷板块楼地面

C.大理石楼地面

D.花岗石楼地面【答案】：A147.（2019年真题）根据《标准施工招标文件》，合同价的准确数据只有在（）后才能确定。

A.后续工程不再发生工程变更

B.承包人完成缺陷责任期工作

C.工程审计全部完成

D.竣工结算价款已支付完成【答案】：B148.电弧电压是由()来决定的。

A.电弧

B.电弧长

C.电极电位

D.电阻【答案】：B149.某工程网络计划中工作B的持续时间为5天，其两项紧前工作的最早完成时间分别为第6天和第8天，则工作B的最早完成时间为第（）天。

A.6

B.8

C.11

D.13【答案】：D150.在防腐涂料的基本组成中，可以在不同程度上提高涂层的耐候性、抗渗性、耐磨性和物理机械强度等的物质为（）。

A.防锈颜料

B.增塑剂

C.化学性防锈颜料

D.体质颜料和着色颜料【答案】：D151.对于多层厂房，在其结构形式一定的条件下，若厂房宽度和长度越大，则经济层数和单方造价的变化趋势是（）。

A.经济层数降低，单方造价随之相应增高

B.经济层数增高，单方造价随之相应降低

C.经济层数降低，单方造价随之相应降低

D.经济层数增高，，单方造价随之相应增高【答案】：B152.对于铁矿石、大豆等初步加工建设项目，在进行建设地区选择时应遵循的原则是（）。

A.靠近大中城市

B.靠近燃料提供地

C.靠近产品消费地

D.靠近原料产地【答案】：D153.（2015年真题）土地增值税实行的税率是（）

A.差别比例税率

B.三级超率累进税率

C.固定比例税率

D.四级超率累进税率【答案】：D154.主要用于工况比较苛刻的场合，应力变化反复的场合，压力温度波动较大和高温、高压及零下低温的管道的法兰为（）。

A.平焊法兰

B.整体法兰

C.对焊法兰

D.松套法兰【答案】：C155.关于建设工程预算，符合组合与分解层次关系的是（）。

A.单位工程预算、单项工程综合预算、类似工程预算

B.单位工程预算、类似工程预算、建设项目总预算

C.单位工程预算、单项工程综合预算、建设项目总预算

D.单位工程综合预算、类似工程预算、建设项目总预算【答案】：C156.具有良好的延展性、耐腐蚀和抗老化性能的防水材料是（）。

A.沥青油毡瓦

B.聚氯乙烯瓦

C.橡胶防水卷材

D.铅合金防水卷材【答案】：D157.发包人未按照规定的程序支付结算款的承包人正确的做法是（）。

A.将该工程自主拍卖

B.将该工程折价出售

C.将该工程抵押贷款

D.催告发包人支付，并索要延迟付款利息【答案】：D158.母线是发电厂和变电站用来连接各种电气设备，汇集、传送和分配电能的金属导线，分为硬母线和软母线。以下不属于硬母线类型的是（）。

A.矩形母线

B.钢芯铝绞线

C.圆形母线

D.管形母线【答案】：B159.下列用时中，同时包含在劳动定额和预算定额人工消耗量中的是()。

A.隐蔽工程验收的影响时间

B.工序搭接发生的停歇时间

C.不可避免的中断时间

D.加工材料所需的时间【答案】：C160.以下关于工程造价含义的表述中,正确的是（）。

A.工程造价是工程项目在全寿命周期内预计或实际支出的建设费用

B.工程造价与建设项目总投资的统计范围是相同的

C.对投资者而言,工程造价是项目投资,是“购买”工程项目所需支付的费用

D.工程造价是投资者作为市场供给主体“出售”项目时的价格【答案】：C161.一般民用建筑物中，宽度超过（）mm的洞口上部应设置过梁。

A.250

B.300

C.350

D.400【答案】：B162.CO2气体保护焊的缺点是（）。

A.生产效率高、焊接变形小、适用范围广

B.焊接时电弧为明弧焊，可见性好

C.操作简单，容易掌握

D.焊接飞溅较大，防风能力差【答案】：D163.聚氨酯泡沫塑料用作保温隔热材料时，其最高使用温度约为（）度。

A.50

B.70

C.100

D.120【答案】：D164.根据《建设工程质量保证金管理办法》（建质【2017】138号），质量保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的（）

A.19%

B.2%

C.3%

D.5%【答案】：C165.根据《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》（财建〔2016〕503），基本建设项目完工可投入使用或者试运行合格后，应当在（）内编报竣工财务决算。

A.1个月

B.2个月

C.3个月

D.6个月【答案】：C166.（2018年真题）关于工程造价的分部组合计价原理，下列说法正确的是（）。

A.分部分项工程费=基本构造单元工程量×工料单价

B.工料单价指人工、材料和施工机械台班单价

C.基本构造单元是由分部工程适当组合形成

D.工程总价是按规定程序和方法逐级汇总形成的工程造价【答案】：D167.下列关于土地增值税的说法中，正确的是（）。

A.国有土地使用权出让，出让方应交土地增值税

B.国有土地使用权转让，转让方应交土地增值税

C.房屋买卖，双方均不交土地增值税

D.单位之间交换房地产，双方均不交土地增值税【答案】：B168.利用电磁原理或机械动作原理来延时触点的闭合或断开的继电器是（）。

A.热继电器

B.时间继电器

C.中间继电器

D.电流继电器【答案】：B169.某工程包含两个子项工程：甲子项工程估计工程量为5000m3，合同单价240元/m3，乙子项工程估计工程量为2500m3，合同单价580元/m3。工程预付款为合同价的12%，主要材料和构配件所占比重为60%，则该工程预付款的起扣点为（）万元。

A.212

B.96

C.116

D.176【答案】：A170.在项目决策阶段影响工程造价的因素中，下列各项中属于影响建设规模的技术因素的是（）。

A.资源技术和环境治理技术

B.资源技术和生产技术

C.环境治理技术和管理技术

D.生产技术和管理技术【答案】：D171.箱梁由底板、腹板和顶板组成，其横截面是一个封闭箱。下列关于箱梁说法正确的是（）。

A.混凝土受压区不能够承受正、负弯矩

B.横向刚度和抗扭刚度特别小

C.横隔板上不宜开孔

D.只在支点处或跨中设置横隔板【答案】：D172.根据《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T50353-2013，下列项目应该计算建筑面积的是（）。

A.室外爬梯

B.室外台阶

C.建筑物内的操作平台

D.建筑物的阳台【答案】：D173.（2020年真题）某国内设备制造厂生产某台非标准设备的生产制造成本及包装费用20万元，外购配套件费为3万元，利润率为10%，利润为（）万元。

A.2.00

B.2.26

C.2.30

D.2.60【答案】：A174.土石坝又称当地材料坝，根据材料不同可分为土坝、砌石坝及土石混合坝。下列关于土坝的特点，说法正确的是（）。

A.坝顶不能直接溢流

B.属于弹性坝体

C.抗震性能相对较差

D.土坝对地基的要求较高【答案】：A175.某带电变压器起火，某带电变压器起火，某带电变压器起火，某带电变压器起火，属于（）类火灾。类火灾。

A.A类火灾类火灾

B.C类火灾类火灾

C.E类火灾类火灾

D.F类火灾类【答案】：C176.（2014年考题）根据《民法典》，合同价款或者报酬约定不明确，且通过补充协议等方式仍不能确定的，应按照（）的市场价格履行。

A.接受货币方所在地

B.合同订立地

C.给付货币方所在地

D.订立合同时履行地【答案】：D177.某合同约定了违约金，当事人一方迟延履行的，根据《民法典》，违约方应支付违约金并（）。

A.终止合同履行

B.赔偿损失

C.继续履行债务

D.中止合同履行【答案】：C178.依据《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856—2013）的规定，通用安装工程项目编码中的第一级编码应为（）。

A.02

B.03

C.04

D.05【答案】：B179.连接4个及以上卫生器具并与立管的距离大于12m的污水横支管应设（）。

A.伸顶通气管

B.环形通气管

C.专用通气立管

D.器具通气管【答案】：B180.（2019年真题）关于设备原价的说法，正确的是（）。

A.进口设备的原价是指其到岸价

B.国产设备原价应通过查询相关交易价格或向生产厂家询价获得

C.设备原价通常包含备品备件费在内

D.设备原价占设