2026年监理工程师之土木建筑目标控制考前冲刺测试卷包及1套完整答案详解

2026年监理工程师之土木建筑目标控制考前冲刺测试卷包及1套完整答案详解1.在组织流水施工时，某施工过程(专业工作队)在单位时间内所完成的工作量称为（）。

A.流水节拍

B.流水步距

C.流水施工工期

D.流水强度【答案】：D2.（2019年真题）下列费用中，属于建筑安装工程规费的是（）。

A.教育费附加

B.地方教育附加

C.职工教育经费

D.住房公积金【答案】：D3.在建设工程设计阶段属于监理单位的设计进度控制措施为（）。

A.确定设计委托方式及设计合同形式

B.编制指导性施工总进度计划并控制其实施

C.落实项目监理机构中专门负责设计进度控制的人员

D.建立健全设计技术经济定额及设计工作责任制【答案】：C4.甲知道乙打算入户盗窃，遂给了乙钥匙，下列哪一选项是正确的？

A.若乙到现场后用自己携带的工具入户盗窃了他人财物的，甲不成立帮助犯

B.若乙到现场后先用甲提供的钥匙，发现钥匙根本不起作用，于是乙使用自己的钥匙入户盗窃了财物的，甲成立盗窃罪既遂的帮助犯

C.若乙到现场直接用甲提供的钥匙开门窃取财物的，由于甲起到了主要作用，所以甲成立盗窃罪既遂，不再认定为帮助犯

D.若乙到现场直接用甲提供的钥匙开门窃取财物的，甲成立盗窃罪既遂犯的帮助犯【答案】：D5.根据《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011，某工程柱、墙混凝土设计强度比梁、板混凝土设计高两个等级，应在交界区域采取分隔措施，分隔位置应在低强度等级的构件中，且距高强度等级构件边缘不应小于（）。

A.0.5m

B.1.0m

C.1.2m

D.1.5m【答案】：A6.政府、勘察设计单位、建设单位都要对工程质量进行控制，按控制的主体划分，政府属于工程质量控制的（）。

A.自控主体

B.外控主体

C.间控主体

D.监控主体【答案】：D7.在利用S曲线比较建设工程实际进度与计划进度时，如果检查日期实际进展点落在计划S曲线的左侧，则该实际进展点与计划S曲线在纵坐标方向的距离表示该工程（）。

A.实际进度超前的时间

B.实际超额完成的任务量

C.实际进度拖后的时间

D.实际拖欠的任务量【答案】：B8.下列建设工程进度计划体系中，明确各种设计文件、主要设备、施工单位、水电路日期的是（）。

A.工程项目一览表

B.工程项目总进度计划

C.投资计划年度分配表

D.工程项目进度平衡表【答案】：D9.在68题所示的双代号时标网络计划中，如果

A.0

B.1

C.2

D.3【答案】：B10.在建设工程质量中，民用建筑主体结构设计的耐用年限分为（）。

A.二级

B.三级

C.四级

D.五级【答案】：C11.下列质量数据的特征值中，可用于描述质量特性数据离散程度的是（）。

A.均值

B.中位数

C.算数平均数

D.变异系数【答案】：D12.单位工程的观感质量应由验收人员进行现场检查，最后由（）确认。

A.总监理工程师

B.建设单位代表

C.设计单位代表

D.各单位验收人员共同【答案】：D13.甲房地产开发公司将一商场工程以施工总承包方式发包给乙建筑公司，乙建筑公司又将其中土方工程分包给丙土方公司，该工程的监理方为丁公司。在工程开工前，应当由（）按照有关规定申请领取施工许可证。

A.乙建筑公司

B.丙土方公司与丁监理公司共同

C.甲房地产开发公司和乙建筑公司共同

D.甲房地产开发公司【答案】：D14.某现浇混凝土施工段，在已批准该施工段的施工方案中，混凝土运输时间为2h，连续浇筑时间为24h，浇筑面间歇时间为3h，混凝土初凝时间为6h，终凝时间为8h。则混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间不应超过()。

A.6h

B.8h

C.9h

D.24h【答案】：A15.工程设备验收前，（）应提交设备验收方案，包括验收方法、质量标准、验收依据，经（）审查同意后实施。

A.设备安装单位，建设单位负责人

B.设备安装单位，专业监理工程师

C.设备使用单位，施工单位技术负责人

D.施工单位，总监理工程师【答案】：B16.实行总分包的工程，分包应按照分包合同约定对其分包工程的质量向（）负责。

A.总承包单位

B.设计单位

C.建设单位

D.监理单位【答案】：A17.隐蔽工程为检验批时，隐蔽工程应由()组织进行验收。

A.专业监理工程师

B.总监理工程师

C.施工单位项目负责人

D.建设单位项目负责人【答案】：A18.根据《建设工程监理规范》(GB/T50319—2013)，项目监理机构应审查施工单位报审的专项施工方案，符合要求的，应由总监理工程师签认后报()。

A.政府主管部门

B.建设单位

C.安全生产监督机构

D.工程监理单位【答案】：B19.根据《建设工程监理规范》，第一次工地会议纪要由（）负责整理。

A.建设单位

B.设计单位

C.施工项目部

D.项目监理机构【答案】：D20.关于工程延期审批原则的说法，正确的是（）。

A.导致工期拖延确实属于承包单位的原因

B.工期拖延事件必须位于施工进度计划的关键线路上

C.承包单位应在合同规定的有效期内以书面形式提出索赔通知

D.批准的工程延期必须符合实际情况【答案】：D21.下列关于动态投资回收期的描述中，正确的是（）。

A.动态投资回收期与静态投资回收期没有本质区别

B.动态投资回收期可以考虑整个寿命周期的现金流量

C.动态投资回收期不会短于对应的静态投资回收期

D.动态投资回收期越长项目或方案的偿债能力越强【答案】：C22.（2021年真题）下列可行性研究内容中，属于建设方案研究与比选的是（）。

A.产品价格现状及预测

B.筹资方案与资金使用计划

C.产品竞争力优劣势分析

D.产品方案与建设规模【答案】：D23.建筑材料的采购费、仓储费、工地保管费和仓储损耗费属于建筑安装工程费用中的()

A.措施费

B.直接工程费

C.食业管理费

D.现场管理费【答案】：B24.甲与乙因情生仇。一日黄昏，甲持锄头路过乙家院子，见甲妻正在院内与一男子说话，以为是乙举锄就打，对方重伤倒地后遂发现是乙哥哥。甲心想，打伤乙哥哥也算解恨。关于本案，下列哪些选项是错误的？

A.甲后来想“打伤乙哥哥也算解恨”，说明甲也有伤害乙的哥哥的故意，所以本案不存在事实认识错误

B.本案属于具体事实认识错误中的对象错误，按照法定符合说和具体符合说会得出不同的结论

C.本案属于具体事实认识错误中的对象错误，对乙成立故意杀人罪未遂，对乙哥哥成立故意伤害罪（重伤）

D.本案属于具体事实认识错误中的对象错误，无论按照具体符合说还是法定符合说，甲对乙哥哥都成立故意伤害罪（重伤），对乙不成立犯罪。【答案】：A25.某建设项目投产后，应付账款的最低周转天数为15天，预计年销售收入为12000万元，年经营成本9000万元，其中外购原材料、燃料动力费及其他材料费为7200万元，则该项目的应付账款估算额为（）万元。

A.500

B.375

C.300

D.125【答案】：C26.质量检验时，将总体按某一特性分为若干组，从每组中随机抽取样品组成样本的抽样方法称为()

A.简单随机抽样

B.分层抽样

C.等距抽样

D.多阶段抽样【答案】：B27.对涉及工程设计文件修改的工程变更，应由（）转交原设计单位修改工程设计文件。

A.施工单位

B.勘察单位

C.建设单位

D.政府部门【答案】：C28.下列建设工程进度控制因素中，属于业主因素的是（）。

A.地下埋藏文物的保护、处理

B.合同签订的遗漏条款、表达失当

C.施工现场不能及时提供

D.特殊材料及新材料的不合理使用【答案】：C29.某人连续6年每年年末存入银行100万元，银行年利率5％，按年复利计息，第6年末一次性收回本金和利息，则到期可以收回的金额为（）万元。

A.657.30

B.668.10

C.680.20

D.698.90【答案】：C30.对于非施工单位原因造成的工程质量缺陷，（）应核实修复工程费用，签认工程款支付证书。

A.施工单位

B.监理单位

C.建设单位

D.使用单位【答案】：B31.编制物资需求计划的关键是（）。

A.确定需求量

B.确定物资的来源

C.有足够的资金

D.确定材料的品种、型号、规格、数量和时间【答案】：A32.在设备制造的质量控制内容中，下列（）不属于设备制造过程中的质量控制。

A.加工作业条件的控制

B.工序产品的检查与控制

C.审查设备制造的工艺方案

D.不合格零件的处置【答案】：C33.完成见证取样后，应在试样或其包装上作出标识、封志，标识和封志应由（）签字。

A.见证取样的监理人员

B.施工单位取样人员

C.见证取样的监理人员和施工单位取样人员

D.总监理工程师【答案】：C34.（2018年真题）工程质量抽样检验中，弃真错误的概率为α，存伪错误的概率为β，两类风险控制的一般范围是（）。

A.α=1%～3%，β=3%～8%

B.α=1%～5%，β=5%～10%

C.α=2%～4%，β=4%～8%

D.α=2%～5%，β=5%～10%【答案】：B35.工程开工报审表及相关资料经总监理工程师签认并报送（）批准后，（）方可签发工程开工令。

A.监理单位，总监理工程师

B.建设单位，总监理工程师

C.施工单位，专业监理工程师

D.工程质量监督机构，专业监理工程师【答案】：B36.法庭秩序，是指《人民法院法庭规则》所规定的，为保证法庭审理的正常进行，诉讼参与人、旁听人员应当遵守的纪律和规定，下面关于法庭秩序的说法错误的是：

A.诉讼参与人、旁听人员均不得对庭审活动进行录音、录像、摄影，或者通过发送邮件、博客、微博客等方式传播庭审情况

B.审判长对于诉讼参与人或者旁听人员扰乱违反法庭秩序的情节严重的行为，经院长批准后，可对其处1500元以下的罚款或者15日以下拘留

C.担任辩护人、诉讼代理人的律师严重扰乱法庭秩序，被强行带出法庭或者被处以罚款、拘留的，人民法院应当通知其所在的律师协会，并可以建议依法给予相应处罚

D.诉讼参与人、旁听人员对人民法院罚款、拘留的决定不服的，可以通过决定罚款、拘留的人民法院向上一级人民法院申请复议。复议期间，不停止决定的执行【答案】：A37.极差的作用是（）。

A.用数据变动的幅度来反映其分散状况的特征值

B.反映数据变异程度的特征性

C.表示数据的相对离散波动程度

D.表示数据的代表性【答案】：A38.审核承包人编制的施工组织设计，对主要施工方案进行技术经济分析，体现了项目监理机构在施工阶段投资控制的（）措施。

A.组织

B.技术

C.经济

D.合同【答案】：B39.关于钢筋混凝土工程施工的说法，正确的是（）。

A.施工缝浇筑混凝土时，不应清除表面的浮浆

B.焊接连接接头试件应从试焊试验件中截取

C.圆形箍筋两端均应做成不大于45°的弯钩

D.受力钢筋保护层厚度的合格点率应达到90%及以上【答案】：D40.（）又称选址勘察。

A.可行性研究勘察

B.初步勘察

C.初略勘察

D.详细勘察【答案】：A41.如果拟采用的新工艺、新技术、新材料，不符合现行强制性标准规定的，应当由（）组织专题技术论证。

A.拟采用单位

B.施工单位

C.建设单位

D.监理单位【答案】：C42.下列关于索赔费用的计算方法正确的是（）。

A.总费用法是施工索赔时最常用的一种方法

B.总成本法是当发生多次索赔事件以后，重新计算该工程的实际总费用

C.修正的总费用法是当发生多次索赔事件以后，重新计算该工程的实际总费用

D.修正总费用法计算索赔款的时段是整个施工期【答案】：B43.（2018年真题）承包单位严重违反合同，在施工过程中无任何理由要求延长工期，又无视项目监理机构的书面警告等，则可能受到的处罚是（）。

A.赔偿误期损失

B.被拒签付款凭证

C.被取消承包资格

D.被追回工程预付款【答案】：C44.在项目监理机构中落实从投资控制角度进行施工跟踪的人员、任务分工和职能分工，体现了项目监理机构在施工阶段投资控制的（）措施。

A.组织

B.技术

C.经济

D.合同【答案】：A45.项目监理机构收到施工单位报送的施工控制测量成果报检表后，应由（）签署审查意见。

A.总监理工程师

B.监理单位技术负责人

C.专业监理工程师

D.监理员【答案】：C46.工程施工过程中发生质量事故，项目监理机构应及时签发()。

A.工作联系单

B.监理通知单

C.工程暂停令

D.监理口头指令【答案】：C47.债务资金筹措应考虑的主要因素不包括（）。

A.债务期限

B.债务大小

C.债务序列

D.违约风险【答案】：B48.施工进度计划的调整的经济措施不包括（）。

A.实行包干奖励

B.尽可能降低成本

C.提高奖金数额

D.对所采取的技术措施给予相应的经济补偿【答案】：B49.工程网络计划的工期优化是通过（）来达到优化目标。

A.改变关键工作之间的逻辑关系

B.压缩关键工作的持续时间

C.将关键工作压缩成非关键工作

D.减少非关键工作的自由时差【答案】：B50.（2018年真题）某材料的出厂价为2000元/吨，运杂费为90元/吨，运输损耗率为1%，采购保管费率为2%，则该材料的预算单价为（）元/吨。

A.2150.40

B.2151.30

C.2152.20

D.2153.12【答案】：D51.（2019年真题）下列方案经济评价指标中，属于偿债能力评价指标的是（）。

A.净年值

B.利息备付率

C.内部收益率

D.总投资收益率【答案】：B52.某进口设备，按人民币计算的离岸价为500万元，国外运费率为8.2%，国外运输保险费率为4%，增值税率为17%，则该设备进口关税的计算基数是()万元。

A.500

B.562

C.585

D.656【答案】：B53.项目监理机构发现工程施工存在质量缺陷后，应发出（），要求施工单位进行处理。

A.工程暂停令

B.监理通知单

C.工作联系单

D.监理报告【答案】：B54.（2022年真题）某工程有4个施工过程，分5个施工段组织固定节拍流水施工，流水节拍为3天。其中，第2个施工过程与第3个施工过程之间有2天的工艺间歇，则该工程流水施工工期为（）天。

A.24

B.26

C.27

D.29【答案】：B55.对由热轧钢筋制成的成型钢筋，当有施工单位或监理单位的代表驻厂监督生产过程，并提供原材钢筋力学性能第三方检验报告时，可仅进行（）。

A.拉力试验

B.弯曲性能

C.化学成分

D.重量偏差检验【答案】：D56.（2021年真题）2019年11月实际完成的某土方工程，按基准日期价格计算的已完成工程量的金额为1000万元，该工程的定值权重为0.2。各可调因子的价格指数除人工费增长20%外，其他均增长了10%，人工费占可调值部分的50%。按价格调整公式计算，该土方工程需调整的价款为（）万元。

A.80

B.120

C.130

D.150【答案】：B57.根据设计要求，在施工过程中对某屋架结构进行破坏性试验，以提供和验证设计数据，则该项费用应在（）中支出。

A.研究试验费

B.临时设施费

C.建设单位管理费

D.勘察设计费【答案】：A58.某分部工程有4个施工过程，各分为3个施工段组织加快的成倍节拍流水施工。各施工过程在各施工段上的流水节拍分别为6、4、6、4天，则专业工作队数应为()个。

A.3

B.4

C.6

D.10【答案】：D59.某项目的直接工程费为98000万元，措施费为2950万元，规费为9600万元，企业管理费为13750万元。已知利润率为5.4%，综合税率为3.41%，则该项目应缴纳的税金为()万元。

A.4016.45

B.4122.48

C.4361.49

D.4467.52【答案】：D60.下列招标文件所列的工程量清单中，不可调整的闭口清单是（）。

A.分部分项工程量清单

B.能计量的措施项目清单

C.不能计量的措施项目清单

D.其他项目清单【答案】：A61.施工现场发生工程质量事故后，项目监理机构应及时（）并要求施工单位采取措施按相关程序进行处理。

A.签发监理通知单

B.签发工程暂停令

C.通知设计单位

D.报告政府主管部门【答案】：B62.市场采购设备质量控制中，应协助建设单位编制设备采购方案的是（）。

A.监理单位

B.项目监理机构

C.施工单位

D.建设单位【答案】：B63.关于最终结清的阐述中，正确的是（）。

A.质量保修期终止后，承包人应按照合同约定向发包人提交最终结清支付申请

B.发包人收到最终结清支付申请后的7天内予以核实

C.发包人应在签发最终结清支付证书后的14天内，向承包人支付

D.承包人被扣留的质量保证金不足以扣减发包人工程缺陷修复费用的，按争议解决方式处理【答案】：C64.采用固定总价合同时，发包方承担的风险是（）。

A.实物工程量变化

B.工程单价变化

C.工期延误

D.工程范围变更【答案】：D65.工程网络计划的工期优化是通过（），使计算工期满足要求工期。

A.改变关键工作之间的逻辑关系

B.将关键工作压缩成非关键工作

C.压缩直接费最小的工作的持续时间

D.压缩关键工作的持续时间【答案】：D66.相邻两工序在同一施工段上相继开始的时间间隔称（）。

A.流水作业

B.流水节拍

C.流水步距

D.技术间歇【答案】：C67.在工程施工质量验收活动中，建筑工程投入使用前的最后一次验收，也是最重要的一次验收是（）。

A.单项工程质量验收

B.单位工程质量验收

C.子单位工程质量验收

D.子单项工程质量验收【答案】：B68.根据我国《城市房地产管理法》，下列房地产可以转让的是

A.某房地产公司以出让方式取得土地使用权，已支付全部出让金，并取得土地使用权证书，该土地用于房屋建设工程，房地产公司已完成开发投资总额的25％

B.北京某土地开发公司以出让方式获得土地使用权，按照出让合同约定已经支付全部土地使用权出让金，并取得土地使用权证书

C.天津滨海某土地开发公司支付8000万元以出让方式取得滨海新区一块土地的土地使用权证书，该土地为成片开发，已形成工业用地条件

D.兴业房地产开发公司转让已建成的商品房，公司已按出让合同约定金额支付土地使用权出让金并取得土地使用权证书，建成的房屋所有权证书正在办理之中【答案】：A69.在组织建设工程流水施工时，某个专业工作队在一个施工段上的施工时间称为（）。

A.流水节拍

B.流水工期

C.流水步距

D.流水强度【答案】：A70.下列哪些仲裁裁决是可以不予承认和执行的

A.签订仲裁协议的当事人，根据对他们适用的法律，当时是无行为能力的

B.被执行人未接到关于指派仲裁员或关于仲裁程序的适当通知，或者由于其他情况未能在案件中进行申辩

C.裁决尚未发生法律效力，或者裁决已经由作出裁决的国家或根据其法律作出裁决的国家的主管机关撤销或停止执行

D.裁决所处理的事项不是当事人交付仲裁的事项，或者不包括在仲裁协议规定之内，或者超出了仲裁协议的范围【答案】：A71.某基础工程由于“献礼”要求而缩短了工期，未搞清地质情况就仓促开工，致使回填土工程质量不合格。从工程质量缺陷的成因角度分析，这属于（）。

A.违背基本建设程序

B.施工与管理不到位

C.地质勘察失真

D.片面追求进度【答案】：A72.下列费用中，属于建筑安装工程费中人工费的是（）。

A.劳动保险费

B.劳动保护费

C.职工教育经费

D.流动施工津贴【答案】：D73.关于清末变法修律中刑法方面的变化，下列说法正确的是

A.1910年颁行的《大清现行刑律》虽然是一部过渡性的法典，但是在表现形式和内容上都可以说是一部近代意义的专门刑法典

B.《大清现行刑律》取消的六律总目，对纯粹民事性质的条款不再科刑

C.《大清新刑律》仍然维护专制制度和封建伦理，但在体例上抛弃的旧律的结构形式，将法典分为总则和分则

D.在历史上，《大清新刑律》最早废除凌迟，还采用的罪刑法定原则和缓刑制度【答案】：B74.为确保建设工程进度控制目标的实现，项目监理机构可采取的技术措施是（）。

A.建立工程进度信息沟通网络

B.审查承包商提交的进度计划

C.及时办理工程进度款支付手续

D.建立实际进度检查分析制度【答案】：B75.监理工程师对施工现场计量作业的控制中，主要是检查()

A.操作人员资格

B.操作方法

C.施工设备状况

D.记录方式【答案】：B76.编制初步施工总进度计划时，应尽量安排以（）的单位工程为主导的全工地性流水作业。

A.工程技术复杂、工期长

B.工程量大、工程技术相对简单

C.工程造价大、工期长

D.工程量大、工期长【答案】：D77.监理工程师要对施工质量做出独立判断，必须应用（）手段取得依据。

A.承包单位自检

B.平行检验

C.承包单位互检

D.交叉检验【答案】：B78.工程网络计划优化中的资源优化是指（）的优化。

A.资源有限，工期最短

B.资源均衡，费用最少

C.资源有限，工期固定

D.资源均衡，资源需用量最少【答案】：A79.当双代号网络计划的计算工期等于计划工期时，以关键节点为完成节点的工作的（）。

A.总时差最小

B.自由时差为零

C.自由时差等于总时差

D.时间间隔最小【答案】：C80.甲（17周岁，辍学在家）与乙（16周岁，辍学在家）在网吧上网时因琐事与丙（16周岁，高中学生）发生争吵，并殴打丙致其轻伤。检察院审查后，综合案件情况，拟对甲作出附条件不起诉决定，对乙作出不起诉决定。关于对甲的考验期，下列选项正确的是：

A.考验期的起算时间为人民检察院作出附条件不起诉的决定之日

B.考验期内的考察机关为公安机关，且考验期计入检察院审查起诉的期限

C.可根据甲在考验期间的表现，在法定范围内适当缩短或延长

D.考验期届满，办案人员应当制作附条件不起诉考察意见书，提出起诉或者不起诉的意见，经部门负责人审核，报请检察委员会决定。如甲违反规定被撤销附条件不起诉决定而提起公诉，已经过的考验期可折抵刑期【答案】：A81.项目监理机构应掌握工程质量事故所造成缺陷的处理依据、程序和（）。

A.损失程度

B.影响范围

C.基本方法

D.等级【答案】：C82.投标文件中已标明价格，经算数性错误修正（如有），且承包人已确认的工程量清单，称为（）。

A.分部分项工程量清单

B.招标工程量清单

C.工程量清单计价表

D.已标价工程量清单【答案】：D83.《宪法》第二十五条规定：“国家推行计划生育，使人口的增长同经济和社会的发展计划相适应。”对此条文，下列说法不正确的是

A.该条属于义务性规则

B.该条属于确定性规则

C.该条属于强行性规则

D.该条属于第一性规则【答案】：A84.对需要返工处理或加固补强的质量事故，（）应及时提交质量事故书面报告，并应将完整的质量事故处理记录整理归档。

A.施工单位

B.设计单位

C.项目监理机构

D.建设单位【答案】：C85.（2019年真题）按照有关标准规定，对建筑以及材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检验所发生的费用在（）中列支。

A.建筑安装工程材料费

B.建筑安装工程企业管理费

C.建筑安装工程规费

D.工程建设其他费用【答案】：B86.在建筑工程施工质量验收时，对涉及结构安全和使用功能的分部工程应进行()检测。

A.抽样

B.全数

C.无损

D.见证取样【答案】：A87.工程质量事故处理方案的类型有返工处理、不做处理和()

A.修补处理

B.实验验证后处理

C.定期观察处理

D.专家论证后处理【答案】：A88.（2021年真题）建设工程规定合理使用寿命期，体现了建设工程质量的（）特性。

A.适用性

B.耐久性

C.安全性

D.经济性【答案】：B89.根据《建设工程工程量清单计价规范》，当承包人投标报价中材料单价高于基准单价格，施工期间材料单价涨幅以（）为基础超过合同约定的风险幅度值时，其超过部分按实调整。

A.定额单价

B.投标报价

C.基准单价

D.投标控制价【答案】：B90.下列标准中（）是由国家或部门统一制定的，用以作为检验和验收工程项目质量水平所依据的技术法规性文件。

A.《混凝土结构工程施工质量验收规范》

B.《电焊操作规程》

C.《混凝土施工操作规程》

D.《砌体操作规程》【答案】：A91.若进口设备采用装运港船上交货价，则卖方的责任有（）。

A.负责租船订舱，支付运费

B.负责办理保险及支付保险费

C.办理在目的港的进口手续

D.负责货物装船前的一切风险和费用【答案】：D92.某独立土方工程，招标文件中估计工程量1万m3，合同中约定土方单价20元／m3，当实际工程量超过估计工程量10%以上时，超出部分需调整单价，单价为18元／m3，该工程结算时实际完成工程量为1.2万m3，则土方工程款为（）万元。

A.21.6

B.23.6

C.23.8

D.24.0【答案】：C93.（2017年真题）下列实际进度监测工作中，属于对实际进度数据进行加工处理工作的是（）。

A.定期收集进度报表资料

B.现场实测实量已完工程量

C.进行实际进度与计划进度的对比分析

D.确定本期已累计完成的工作量【答案】：D94.（2022年真题）工程网络计划中，工作之间因资源调配需要而确定的先后顺序关系属于（）关系。

A.组织

B.搭接

C.工艺

D.平行【答案】：A95.能够将缺乏流动性但能产生可预见的、稳定的现金流量的资产归集起来，通过一定的安排，对资产中的风险与收益要素进行分离与重组，进而转换为在金融市场上可以出售和流通的证券过程，这种融资方式是（）。

A.ABS融资方式

B.BOT融资方式

C.TOT融资方式

D.PPP融资方式【答案】：A96.可行性研究中属于目标市场分析的是（）。

A.主要用户分析

B.产品竞争力优劣势分析

C.产品用途分析

D.市场风险分析【答案】：A97.（2017年真题）建设单位应当自建筑工程竣工验收合格起（）日内，向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门备案。

A.15

B.20

C.25

D.30【答案】：A98.在工程网络计划的执行过程中，监理工程师检查实际进度时，只发现工作M的总时差由原计划的4天变为-3天，说明工作M的实际进度（）。

A.拖后7天，影响工期3天

B.拖后7天，影响工期4天

C.拖后4天，影响工期3天

D.拖后3天，影响工期3天【答案】：A99.世界银行和国际咨询工程师联合会对项目的总建设成本做了统一规定，内容包括项目直接建设成本、间接建设成本及()。

A.未明确项目的准备金和建设成本上升费用

B.基本预备费和涨价预备费

C.应急费和建设成本上升费用

D.未明确项目的准备金和不可预见准备金【答案】：C100.根据《建设工程监理规范》，分项工程完工后，验收应由（）组织相关人员进行。

A.总监理工程师

B.建设单位项目负责人

C.总监理工程师代表

D.专业监理工程师【答案】：D101.下列选项中说法不正确的是()。

A.一体化指的是基于

B.IM技术可将几何、材料、空间关系、进度、成本等多种项目信息集成于三维模型中，并对其进行综合应用B建筑性能分析主要包括能耗分析、光照分析、设备分析、绿色分析等

C.信息完备性体现在B.IM技术可对工程对象进行3

D.设计可视化即在设计阶段建筑及构件以三维方式直观呈现出来【答案】：A102.工程设备验收前，设备安装单位应提交设备验收方案，包括验收方法、质量标准、验收的依据，经（）审查同意后实施。

A.专业监理工程师

B.总监理工程师

C.建设单位

D.项目经理【答案】：A103.单位工程质量竣工验收记录中，综合验收结论由（）填写。

A.施工单位

B.项目监理机构

C.建设单位

D.总监理工程师【答案】：C104.发现施工单位有违反工程建设强制性标准行为的，监理单位应责令施工单位（）。

A.立即停工

B.立即整改

C.立即退场

D.立即返工【答案】：B105.建设单位应当自领取施工许可证之日起（）个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过（）个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证（）。

A.3、3、自行废止

B.2、2、自行废止

C.3、2、重新办理

D.2、3、重新办理【答案】：A106.在工程设计过程中，影响进度的主要因素之一是（）。

A.地下埋藏文物的处理

B.设计合同的计价方式

C.设计各专业之间的协调配合程度

D.施工承发包模式的选择【答案】：C107.关于刑事责任能力，下列哪一选项是正确的？

A.甲以杀人的故意将有毒饮料递给乙喝，随即精神病发作丧失责任能力，乙喝了有毒饮料而死亡的，甲对乙的死亡结果不负刑事责任

B.甲用刀杀乙，但尚未致人死亡就陷入无责任能力状态，在该状态下继续实施杀人行为致使人死亡的，甲对乙的死亡结果不负刑事责任

C.甲以抢劫的故意对妇女实施暴力，在丧失责任能力之后强奸妇女的，甲对强奸行为不负刑事责任

D.甲想杀乙而故意使自己陷入无责任能力状态，在无责任能力状态下实施了杀害乙的行为，导致乙死亡的，甲对乙的死亡结果不负刑事责任【答案】：C108.设置防水混凝土变形缝需要考虑的因素中不包括：()

A.结构沉降变形

B.结构伸缩变形

C.结构渗漏水

D.结构配筋率【答案】：D109.下列费用中，属于建筑安装工程费中人工费的是（）。

A.劳动保险费

B.劳动保护费

C.职工教育经费

D.流动施工津贴【答案】：D110.某工程原定2017年9月30日竣工，因承包人原因，致使工程延至2017年12月30日竣工。但在2017年10月因法律法规的变化导致工程造价增加100万元，则该工程合同价款的正确处理方式是（）。

A.调增50万元

B.调增75万元

C.调增100万元

D.不予调增【答案】：D111.在单位工程质量验收中，经总监理工程师和工程监理单位技术负责人审核签字后的工程质量评估报告应提交给（）。

A.施工单位

B.建设单位

C.质量监督机构

D.设计单位【答案】：B112.根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，针对超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案，负责组织召开专家论证会的单位是（）。

A.建设单位

B.施工单位

C.监理单位

D.工程质量监督机构【答案】：B113.（2018年真题）项目监理机构在施工阶段控制投资采取的措施中，属于经济措施的是（）。

A.控制设计变更

B.编制资金使用计划

C.编制投资控制工作计划

D.优化设计节约投资【答案】：B114.双代号网络计划中，某工作持续时间为5天，其开始节点的最早时间和最迟时间分别为14天和17天，完成节点的最早时间和最迟时间分别为23天和29天，该工作的总时差是（）天。

A.3

B.4

C.6

D.10【答案】：D115.关于平行施工组织方式的说法，正确的是（）。

A.专业工作队能够保持连续施工

B.单位时间内投入的资源量较均衡

C.能充分利用工作面且工期短

D.专业工作队能够最大限度地搭接施工【答案】：C116.下列方案经济评价指标中，属于偿债能力评价指标的是（）。

A.净年值

B.资产负债率

C.内部收益率

D.总投资收益率【答案】：B117.（2020年真题）对同一厂家，同一类型且未超过30t的一批成型钢筋，检验外观质量与尺寸偏差时所采取的抽样方法和抽取数量是（）。

A.随机抽取3个成型钢筋试体

B.随机抽取2个成型钢筋试体

C.随机抽取1个成型钢筋试体

D.全数检查所有成型钢筋【答案】：A118.对于进口材料、构配件和设备，联合检查由（）提出申请，（）组织，（）主持。

A.施工单位，监理机构，建设单位

B.建设单位，施工单位，总监理工程师

C.监理单位，施工单位，建设单位

D.供货单位，监理机构，施工单位【答案】：A119.将项目总投资按单项工程及单位工程等分解编制而成的资金使用计划称为按（）分解的资金使用计划。

A.投资构成

B.子项目

C.时间进度

D.专业工程【答案】：B120.现行税法规定，建筑安装工程费用的增值税是指应计入建筑安装工程造价内的（）。

A.项目应纳税所得额

B.增值税可抵扣进项税额

C.增值税销项税额

D.增值税进项税【答案】：C121.建筑工程险保险费项目一般按（）进行计量支付。

A.均摊法

B.凭据法

C.估价法

D.分解计量法【答案】：B122.项目建设投资为2000万元，全部流动资金为400万元，建设期贷款利息200万元。建设投资中借贷资金为800万元，流动资金全部为自有资金。预计项目建成后年平均净利润为200万元，年平均贷款利息为15万元，年平均所得税为35万元。则该项目的总投资收益率为（）。

A.9.23%

B.9.62%

C.10.26%

D.10.34%【答案】：B123.某人以8%单利借出15000元，借款期为3年；收回后以7%复利将上述借出资金的本利和再借出，借款期为10年。此人在第13年年末可以获得的复本利和是（）万元。

A.3.3568

B.3.4209

C.3.5687

D.3.6589【答案】：D124.管理评审是由监理单位（）关于质量管理体系现状及其对质量方针和目标的适宜性、充分性和有效性所作的正式评价。

A.总监理工程师

B.最高管理者

C.专业监理工程师

D.法人代表【答案】：B125.连续三年年初购买10万元理财产品，第三年年末一次性兑付本息。该理财产品年利率为3.5%，按年复利计息，则第3年年末累计可兑付本息（）万元。

A.30.70

B.31.05

C.31.06

D.32.15【答案】：D126.（2017年真题）下列投资方案经济评价指标中，属于盈利能力静态评价指标的是（）。

A.利息备付率

B.资产负债率

C.净现值率

D.静态投资回收期【答案】：D127.在建设工程施工过程中，为了加快施工进度，可采取的经济措施包括()。

A.对改进施工工艺给予表扬

B.建议采用更先进的施工机械

C.实行包干奖励

D.注意改善劳动条件【答案】：C128.工程施工过程中，某组混凝土标准试件的立方体抗压强度测值分别为30MPa、36.0MPa、41.5MPa，则该组试件的试验结果为（）MPa。

A.41.5

B.36.3

C.36.0

D.无效【答案】：D129.设备制造前，监理单位的质量控制工作是（）。

A.审查设备制造分包单位

B.检查工序产品质量

C.处理不合格零件

D.控制加工作业条件【答案】：A130.甲、乙在河边听到有人喊抓贼，看到窃贼丙从对岸涉水过河。甲拿起木棍打丙，丙害怕，就掏出偷来的3000元，表示如果不打就将偷来的钱给甲、乙二人。甲、乙拿走3000元，并强行对丙搜身，掏出500元，丙说这是自己的钱，但甲、乙不予理睬。下列哪一选项是正确的？

A.甲、乙针对3500元成立抢劫罪

B.甲、乙针对3000元成立盗窃罪，针对500元成立抢劫罪

C.甲、乙针对3000元成立掩饰、隐瞒犯罪所得罪，针对500元成立抢劫罪

D.甲、乙针对3000元不成立犯罪【答案】：C131.建筑工程虽面积和高度不同，但其各分部分项工程的单位建筑面积指标变化却不大。将这样的分部分项工程加以汇集、优选，找出其单位建筑面积工程量、单价、用工的基本数值，归纳为工程量、价格、用工3个单方基本指标，并注明基本指标的适用范围。这种审查方法称为（）。

A.标准预算审查法

B.筛选审查法

C.分组计算审查法

D.对比审查法【答案】：B132.在单位工程的质量验收中，对于涉及结构安全和使用功能的分部工程应进行()

A.见证取样检测

B.主控项目的复查

C.抽样检测

D.检验资料的复查【答案】：D133.中国远洋公司与美国乔治公司订立了从中国向美国芝加哥出口一批服装的合同，价格条件为FOB青岛。由美国公司投保了水渍险。美国公司通过银行开出的信用证规定的装船日期是2009年12月15日至31日。美国公司所订货轮与他船相碰，经修理于2010年1月21日才完成装船。远洋公司在出具保函的情况下换取了承运人签发的注明2008年12月30日装船的提单。船舶延迟到达目的港，造成乔治公司一系列损失。请问下列选项哪些是正确的？

A.乔治公司可向承运人提出索赔，因为其倒签了提单，应对因此引起的损失负责

B.本案承运人签发的提单属于预借的提单

C.本案承运人签发的提单属于倒签的提单

D.麦克尔公司应向保险公司提出延迟交付的索赔【答案】：A134.（2022年真题）调整施工进度计划可采取的组织措施是（）。

A.增加工作面

B.改善劳动条件

C.改进施工工艺

D.调整施工方法【答案】：A135.生产性建设工程项目总投资包括（）。

A.固定资产投资与流动资金之和

B.建筑安装工程费

C.建筑安装工程费与设备费之和

D.全部固定资产投资费用【答案】：A136.关于授权性行政法规，下列哪一说法是错误的？

A.尚未制定法律的，全国人大及其常委会有权授权国务院根据实际需要，先制定行政法规

B.授权性行政法规与法律产生冲突的，应当报请全国人大常委会裁决

C.国务院应当在授权期限届满的6个月前，向全国人大常委会报告授权决定实施的情况，全国人大及其常委会应当及时制定法律

D.被授权机关不得将被授权的权利转授给其他机关【答案】：C137.对于进口材料、构配件和设备的联合检查由（）提出申请，（）组织，（）主持。

A.施工单位，项目监理机构，建设单位

B.项目监理机构，施工单位，建设单位

C.施工单位，建设单位，建设单位

D.施工单位，项目监理机构，项目监理结构【答案】：A138.生产准备费是指新建企业或新增生产能力的企业，为保证竣工交付使用进行必要的生产准备所发生的费用。下列有关生产准备费的表述正确的是（）。

A.生产准备费不包括生产单位的生产职工培训费等

B.生产准备费不包括单台设备调试费

C.生产准备费不包括生产单位的提前进厂参加施工人员的工资、劳动保护费等

D.生产准备费在实际执行中是一笔活口很大的支出，则应宽松处理【答案】：B139.总监理工程师组织建设单位、施工单位等共同协商确定工程变更费用及工期变化，会签工程变更单，体现了施工阶段投资控制中（）的主要工作。

A.进行工程计量和付款签证

B.对完成工程量进行偏差分析

C.审核竣工结算款

D.处理施工单位提出的工程变更费用【答案】：D140.监理工程师控制物资供应进度的工作内容包括（）。

A.办理物资运输有关手续

B.履行物资供应合同中的义务

C.确定物资供应中标单位

D.审查物资供应情况分析报告【答案】：D141.某公路桥梁工程预应力按规定张力系数为1.3，实际仅为0.8，属于严重的质量缺陷，对其正确的处理方式是()。

A.限制使用处理

B.返工处理

C.不做处理

D.报废处理【答案】：B142.在现场施工准备质量控制中，（）采购的主要设备由建设单位、施工单位、项目监理机构进行开箱检查，并由三方在开箱检查记录上签字。

A.建设单位

B.施工单位

C.安装单位

D.分包单位【答案】：A143.初步施工总进度计划编制完成后，检查总工期是否符合要求，其调整的主要方法包括（）。

A.改变各工程的施工顺序

B.改变某些工程的起止时间

C.调整辅助工程的工期

D.改变主导工程的施工方案【答案】：B144.根据要求工期和计算工期所确定的作为实施目标的工期称为（）。

A.要求工期

B.计划工期

C.计算工期

D.合同工期【答案】：B145.在施工过程中，为加快施工进度而采取的组织措施可能是()。

A.实行包干奖励

B.采用更先进的施工机械

C.增加劳动力和施工机械的数量

D.改善劳动条件【答案】：C146.如果在编制施工总进度计划时没有合同工期，则应保证计划工期不超过（）。

A.工期定额

B.计算工期

C.合同工期

D.总工期【答案】：A147.建设工程组织流水施工的特点是（）。

A.没有充分利用工作面进行施工

B.各工作队实现了连续施工

C.单位时间内投入的资源量较少

D.施工现场的组织管理比较复杂【答案】：B148.（）应督促承包单位精心地组织施工，挖掘各方面潜力，节约资源消耗，仍可以收到节约投资的明显效果。

A.监理单位

B.施工单位

C.设计单位

D.发包单位【答案】：A149.（）是招标人根据国家或省级、行业建设主管部门颁发的有关计价依据和办法，以及拟定的招标文件和招标工程量清单，结合工程具体情况编制的招标工程的最高投标限价。

A.概算

B.中标价

C.招标控制价

D.工程标底价格【答案】：C150.两栋多层建筑物之间在第四层和第五层设两层架空走廊，其中第五层走廊有围护结构，第四层走廊无围护结构；两层走廊层高均为3.9m，结构底板面积均为30㎡，则两层走廊的建筑面积应为：()

A.30㎡

B.45㎡

C.60㎡

D.75㎡【答案】：B151.影响工程进度的因素中，临时停水、停电、断路属于（）。

A.业主因素

B.勘察设计因素

C.施工技术因素

D.社会环境因素【答案】：D152.质量手册是组织质量工作的“基本法”，是最重要的质量法规性文件，它()

A.具有强制性质

B.提供了详细的质量控制细节

C.属于保密文件

D.涉及的内容只针对顾客【答案】：A153.在卓越绩效模式中，以（）应该作为组织质量管理的首要原则。

A.强调大质量观

B.顾客和市场为中心

C.强调系统思考和系统整合

D.强调质量对组织绩效的增值和贡献【答案】：B154.施工前，应由（）制定分项工程和检验批的划分方案。

A.施工单位

B.监理单位

C.建设单位

D.质量监督机构【答案】：A155.（2020年真题）工程网络计划中某工作的实际进度偏差小于总时差，则该工作实际进度造成的后果是（）。

A.对后续工作无影响，对工期有影响

B.影响后续工作的最早开始时间，对工期有影响

C.对后续工作无影响，对工期无影响

D.对后续工作不一定有影响，对工期无影响【答案】：D156.砌筑砂浆试块强度验收的合格标准应符合下列规定：①同一验收批砂浆试块强度平均值应大于或等于设计强度等级值的（）倍；②同一验收批砂浆试块抗压强度的最小一组平均值应大于或等于设计强度等级值的（）。

A.1.1，85%

B.1.05，90%

C.1.05，85%

D.1.1，90%【答案】：A157.在某项目资金使用计划的编制中，项目监理工程师按照建筑安装工程投资．设备及工器具购置投资及工程建设其他投资的方式进行投资分解，此分解类型是（）。

A.按投资构成分解类型

B.按子项目分解类型

C.按时间分解类型

D.按融资方式分解类型【答案】：A158.施工过程出现质量问题时，监理工程师应立即向施工单位发出()，要求其对质量问题进行补救处理。

A.暂停令

B.工作联系单

C.会议纪要

D.监理通知【答案】：D159.下列费用中，属于规费的是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.环境保护费

B.文明施工费

C.工程排污费

D.安全施工费【答案】：C160.工程施工工期应自（）中载明的开工日期起计算。

A.工程开工报审表

B.施工组织设计报审表

C.施工控制测量成果报验表

D.工程开工令【答案】：D161.应用S曲线比较法时，通过比较实际进度S曲线和计划进度S曲线，可以（）。

A.表明实际进度是否匀速开展

B.得到工程项目实际超额或拖欠的任务量

C.预测偏差对后续工作及工期的影响

D.表明对工作总时差的利用情况【答案】：B162.在制定检验批的抽样方案时，为合理分配生产方和使用方的风险，主控项目对应于合格质量水平的a和β值均不宜超过()

A.5%

B.6%

C.8%

D.10%【答案】：A163.在工程网络计划中，工作M的持续时间为4天，工作M的三项紧后工作的最迟开始时间分别为第21天、第18天和第15天，则工作M的最迟开始时间是第（）天。

A.11

B.14

C.15

D.17【答案】：A164.根据《建筑工程施工质量验收统一标准》,分项工程质量验收合格的条件有（）。

A.主控项目的质量均应检验合格

B.一般项目的质量均应检验合格

C.所含检验批的质量应验收合格

D.观感质量应符合相应要求【答案】：C165.环境条件是影响工程质量的因素之一，它包括工程技术环境、工程作业环境、工程管理环境和工程周边环境，工程管理环境是指（）。

A.工程地质.水文.气象等

B.照明.通风.通讯条件

C.组织体制及管理制度

D.作业面大小【答案】：C166.勘察项目负责人主持编写的勘察工作方案，应由该单位()审批、签字。

A.法定代表人

B.技术负责人

C.专业负责人

D.主管部门负责人【答案】：B167.工程设计技术交底是工程质量控制的重要环节，技术交底会议纪要由（）整理，与会各方会签。

A.建设单位

B.设计单位

C.项目监理机构

D.施工单位【答案】：B168.某建设工程项目，发包方与承包方按固定总价合同签订了工程承包合同。合同实施过程中对合同总价作出相应变更的情况是（）。

A.机械费上涨

B.人工费上涨

C.设计和工程范围发生变更

D.雨期导致工期延长【答案】：C169.关于侦查，下列说法错误的是？

A.张三故意杀人一案，在补充侦查阶段，张三死亡的，应当撤销案件

B.搜查妇女的身体，应当由女工作人员或者医师进行

C.搜查的时候，应当有被搜查人及他的家属、邻居以及见证人同时在场

D.勘验、检查时，必须出示勘查证，否则，该勘验、检查笔录不得作为定案的根据【答案】：A170.通过实际进度与计划进度的比较，发现进度偏差时，为了采取有效措施调整进度计划，首先应()。

A.确定后续工作和总工期的限制条件

B.分析产生进度偏差的原因

C.分析进度偏差对后续工作的影响

D.分析进度偏差对总工期的影响【答案】：B171.工程施工过程中，造成直接经济损失900万元的工程质量事故属于（）事故。

A.特别重大

B.重大

C.较大

D.一般【答案】：D172.根据《建设工程监理规范》，监理机构在编制（）时，应明确旁站的部位和要求。

A.监理规划

B.监理细则

C.施工单位报送的施工组织设计

D.监理合同【答案】：A173.采用计数值标准型二次抽样检验方案，在第一次抽检n1后，检出不合格品数为d1满足()时，判定该批产品不合格。

A.d1≤c1

B.d1>c1

C.d1>c2

D.c1＜d1＜c2【答案】：C174.（2021年真题）某材料的出厂价2500元/吨，运杂费80元/吨，运输损耗率1%，采购保管费率2%，则该材料的（预算）单价为（）元/吨。

A.2575.50

B.2655.50

C.2657.40

D.2657.92【答案】：D175.下列关于我国民族区域自治制度的说法中，正确的是：

A.我国民族自治地方只包括自治区、自治州和自治县或者自治旗，民族乡不是民族自治地方

B.民族自治地方的自治机关包括权力机关、行政机关和司法机关

C.在民族自治地方的人大常委会中，应当由实行民族区域自治的民族的公民担任主任

D.民族自治地方的人民政府的正职领导必须由实行民族区域自治的民族的公民担任，民族乡虽然不是自治地方，但是乡长也由实行自治的民族的公民担任【答案】：A176.双代号网络计划中，某工作持续时间为8天，其开始节点的最早时间和最迟时间分别为14天和17天，完成节点的最早时间和最迟时间分别为23天和29天，该工作的总时差是（）天。

A.3

B.4

C.6

D.7【答案】：D177.某建设项目设计生产能力为5万吨，预计年固定成本为800万元，产品销售价格为1500元/吨，产品销售税金及附加为销售收入的10%，产品的变动成本为1150元/吨，则该项目用生产能力利用率表示的产量盈亏平衡点是()

A.5.71%

B.32.00%

C.45.71%

D.80.00%【答案】：D178.大型复杂关键设备和成套设备一般采用()订货方式。

A.市场采购

B.指定厂家

C.招标采购

D.委托采购【答案】：C179.某建设项目，设备安装费按设备购置费的15%计算，为450万元；建筑工程预算之和为7000万元；工程建设其他费用1500万元；基本预备费率为8%；涨价预备费及铺底流动资金为1200万元，则该建设项目的总预算额为（）万元。

A.11106

B.12906

C.13906

D.14106【答案】：D180.在工程施工质量控制的依据中，下列属于有关工程材料及其制品质量技术标准的是（）。

A.钢材的机械及工艺试验取样法

B.型钢验收规定

C.钢材质量标准

D.木材的物理力学试验方法【答案】：C181.不属于建设工程项目总投资中建设投资的是()。

A.设备及工