2026年监理工程师之合同管理考试押题密卷及参考答案详解【黄金题型】

2026年监理工程师之合同管理考试押题密卷及参考答案详解【黄金题型】1.在海边及严重酸雨地区，当采用铝合金幕墙选用的铝合金板材表面进行氟碳树脂处理时，要求其涂层厚度应大于()

A.15μm

B.25μm

C.30μm

D.40μm【答案】：D2.在确定国有资金占控股地位的依法必须招标项目的中标人时，做法正确的是（）。

A.根据评标委员会的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人

B.通常确定排名第一的中标候选人为中标人

C.排名第一的中标候选人放弃中标，可以重新招标

D.由评标委员会确定中标人【答案】：A3.根据《标准施工合同》，施工合同文件包括()

A.招标文件

B.投标函及投标函附录

C.委托监理协议书

D.投标企业定额标准【答案】：B4.如果买方发现卖方提供的技术资料有误，卖方应在收到买方通知后（）日内免费替换。

A.7

B.14

C.28

D.30【答案】：A5.制定运动处方，需要根据以下因素，除（）以外。

A.确定运动目标

B.选择运动方式

C.确定运动速度

D.确定运动时间与频率【答案】：C6.下列关于建设工程勘察合同发包人和勘察人义务说法错误的是（）。

A.发包人应办理证件和批件

B.发包人应支付合同价款

C.发包人应依法纳税

D.勘察人应完成全部勘察工作【答案】：C7.FIDIC《施工合同条件》中的“助手”相当于我国工程项目管理中的（）。

A.专业监理工程师

B.建设单位代表

C.监理员

D.施工项目技术负责人【答案】：A8.“不利气候条件”对施工的影响属于（）应承担的风险。

A.发包人

B.承包人

C.监理人

D.保险人【答案】：B9.下列合同中，合同法律关系客体属于“行为”的是（）。

A.借款合同

B.买卖合同

C.技术转让合同

D.勘察合同【答案】：D10.风险型CM合同的计价方式是（）。

A.固定总价

B.成本加酬金

C.固定单价

D.可调单价【答案】：B11.委托代理人与第三人签订合同的法律特征表现为（）。

A.以代理人的名义与对方谈判

B.商签的合同内应有代理人权利和义务的条款

C.代理人在合同谈判过程中独立地表现自己的意志

D.所形成的合同由委托人和代理人共同履行【答案】：C12.某通用设备采购合同中约定，采购方付款后，供货方交货。合同订立后，采购方以有确切证据证明供货方经营状况严重恶化为由，暂停支付设备货款。采购方暂停支付设备货款的行为行使的是()

A.同时履行抗辩权

B.后履行抗辩权

C.不安抗辩权

D.先诉抗辩权【答案】：C13.建设工程合同应当采用书面形式，是（）的体现。

A.合同标的的特殊性

B.合同履行期限的长期性

C.计划和程序的严格性

D.合同形式的特殊要求【答案】：D14.建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行，订立了抵押合同，后来又办理了抵押登记，则()。

A.项目转移给银行占有，抵押合同自签订之日起生效

B.项目转移给银行占有，抵押合同自登记之日起生效

C.项目不转移占有，抵押合同自签订之日起生效

D.项目不转移占有，抵押权自登记时设立【答案】：D15.根据《标准施工招标文件》，评标委员会发现投标报价有算术错误时，错误的处理方式是（）。

A.评标委员会可以按照一定的原则对投标报价进行修正

B.对投标报价进行修正，修正价格需经投标人书面确认

C.投标人不接受修正价格的，投标作废标处理

D.要求投标人当场重新报价，按新报价评审【答案】：D16.关于材料采购合同试用买卖的表述中，不正确的是（）。

A.试用买卖是指出卖人允许买受人试验其标的物、买受人认可后再支付价款的交易

B.试用买卖的当事人可以约定标的物的试用期间

C.试用买卖的买受人在试用期内可以购买标的物，也可以拒绝购买

D.试用期间届满，买受人对是否购买标的物未作表示的，视为拒绝购买【答案】：D17.（2019年真题）下列合同文件中，属于《标准施工招标文件》中施工合同文本的合同文件，在专用条款没有另行约定的情况下，其正确的解释次序是（）。

A.中标通知书、专用合同条款、通用合同条款、合同协议书

B.合同协议书、通用合同条款、专用合同条款、中标通知书

C.合同协议书、中标通知书、专用合同条款、通用合同条款

D.中标通知书、合同协议书、专用合同条款、通用合同条款【答案】：C18.食物血糖负荷GL体现食物碳水化合物的（）对血糖的影响。

A.质量

B.数量

C.种类

D.摄取方式【答案】：B19.除专用合同条款另有约定外，发包人应在合同签订后（）天内，将发包人代表的姓名、职务、联系方式、授权范围和授权期限书面通知勘察人。

A.7

B.10

C.14

D.28【答案】：C20.大型非标准设备招标，中标人与招标人签订的合同属于()。

A.施工承包合同

B.买卖合同

C.设备安装合同

D.加工承揽合同【答案】：D21.（2021年真题）根据《标准施工合同文件》中的通用合同条款，承包人应在施工过程中负责管理施工控制网点，并在（）后将其移交发包人。

A.工程缺陷责任期届满

B.工程竣工

C.工程竣工验收合格

D.工程最终结算【答案】：B22.蛋白质消化率的评价方法主要包括（）。

A.蛋白质主观消化率

B.蛋白质最大消化率

C.蛋白质表观消化率

D.蛋白质真消化率

E.蛋白质最低消化率【答案】：C23.根据《标准设计招标文件》，工程设计评标中发现有两家投标单位的综合评分相等时，应将（）的优先排序。

A.设计方案得分高

B.设计资质等级高

C.投标报价低

D.项目负责人业绩优【答案】：C24.根据《招标投标法》，中标通知书发出后，招标人和中标人应在()天内订立书面合同。

A.10

B.20

C.30

D.40【答案】：C25.施工中遇到异常恶劣的气候条件造成的停工属于（）。

A.可给予工期补偿

B.可给予费用补偿

C.承包人应承担的风险责任

D.可以补偿工期、费用补偿【答案】：A26.根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，下列文件中，属于设计施工总承包合同组成文件的是（）。

A.工程量清单

B.发包人要求

C.单位分析表

D.发包人建议【答案】：B27.根据《标准设备采购合同》的规定，买方在收到卖方提交的买方签署的（）证书或已生效的结清款支付函正本一份，并经审核无误后（）内，向卖方支付结清款。

A.缺陷责任期届满，14天

B.缺陷责任期届满，28天

C.质量保证期届满，14天

D.质量保证期届满，28天【答案】：D28.安装工程一切险通常应以（）为保险期限。

A.整个工期

B.设备生产至安装完成期间

C.工程全寿命期

D.施工安装合同有效期【答案】：A29.下列各项中，不属于担保活动应当遵循的原则的是（）。

A.平等

B.公平

C.公正

D.诚实信用【答案】：C30.根据标准施工合同通用条款的规定，下列事件中，承包商索赔可获得利润补偿的有（）。

A.不利的物质条件

B.发包人提供的材料和工程设备提前交货

C.异常恶劣的气候条件

D.基准资料的错误【答案】：D31.依据FIDIC《施工合同条件》，当工程师发现承包商使用的施工设备不能保证工程质量时，要求承包商更换，则()

A.增加的费用和工期延误责任都由发包人承担

B.增加的费用由发包人承担，工期延误责任由承包人承担

C.增加的费用由承包人承担，工期延误责任由发包人承担

D.增加的费用和工期延误责任都由承包人承担【答案】：D32.招标人和中标人应当在（）之日起（）之内，订立书面合同。

A.中标通知书发出，15日

B.中标通知书发出，30日

C.中标通知书送达，15日

D.中标通知书送达，30日【答案】：B33.下列监理人指示变更中，不属于直接指示变更的是()。

A.按照发包人的要求提高质量标准

B.设计错误需要进行的设计修改

C.增加承包范围外的某项新增工作

D.协调施工中的交叉干扰【答案】：C34.某施工合同履行时，因施工现场尚不具备开工条件，已进场的承包人不能按约定日期开工，则发包人（）。

A.应赔偿承包人的损失，相应顺延工期

B.应赔偿承包人的损失，但工期不予顺延

C.不赔偿承包人的损失，但相应顺延工期

D.不赔偿承包人的损失，工期不予顺延【答案】：A35.设计施工总承包合同履行过程中，承包人应按照发包人要求，在合同进度计划中专门列出设计进度计划，报（）批准后执行。

A.监理人

B.发包人

C.发包人与监理人

D.发包人与分包人【答案】：B36.根据《标准施工合同》，不可抗力停工期间的照管和后续清理，承包商可索赔()。

A.工期和费用

B.费用和利润

C.费用

D.工期【答案】：C37.（2018年真题）建设项目设计施工总承包方式的优点是（）。

A.可缩短建设周期

B.可降低工程成本

C.可优化设计方案

D.可加大监理人监督力度【答案】：A38.工程监理单位授权总监理工程组织完成监理任务而产生的代理属于（）。

A.法定代理

B.委托代理

C.指定代理

D.延伸代理【答案】：B39.（2014年真题）根据《标准施工招标文件》，关于综合评估法评标的说法，不正确的有（）。

A.适用于招标人对招标项目的技术、性能有专门要求的招标项目

B.评标委员会按照评标办法所列分值构成与评分标准进行打分，按得分从高到低顺序推荐中标人

C.评审的综合评分，最接近标底的优先

D.投标人投标报价明显低于成本，且不能合理说明的，不能成为中标人【答案】：C40.根据《标准施工合同》，关于“暂估价”与“暂列金额”的区别说法正确的是（）。

A.暂列金额是在招标投标阶段暂时不能合理确定价格

B.暂列金额是合同履行阶段必然发生的，发包人一定予以支付的款项

C.暂估价是招标投标阶段已经确定的价格

D.签约合同价内约定的暂列金额可能全部使用或部分使用【答案】：D41.监理人审查承包人的施工组织设计和进度计划时，未能指出某单项工程的施工方案中存在的缺陷，承包人按计划进行该部分工程的施工，监理工程师因施工方案中存在重大安全隐患，发出暂停施工的指示，承包人因暂停施工产生损失提出索赔，认为工程师应承担连带责任，该事件索赔的处理方式应为（）。

A.承包人承担工期和费用的损失

B.延长合同工期，费用不予补偿

C.工期不予顺延，给予相应的费用补偿

D.延长合同工期并给予相应的费用补偿【答案】：A42.当事人以正在建造建筑物抵押的，抵押权自()时设立。

A.抵押合同生效

B.登记

C.获得贷款

D.债务人签字【答案】：B43.14.下列符合合同变更条件的是（）。

A.变更超过原设计标准，应由当事方按照规定程序办理变更审批手续

B.变更应经授权人签字且盖章后实施

C.变更对合同价格和工期有影响时，应调整合同价格和工期

D.变更或变更异议的提出，应符合合同约定且符合法律法规规定的程序和期限【答案】：A44.下列关于招标项目标底的叙述，错误的是（）。

A.招标人可以自行决定是否编制标底

B.标底说明属于招标文件的投标人须知中的内容

C.若招标项目设有标底，应当在开标时公布

D.可以以投标报价超过标底上下10%作为否定投标的条件【答案】：D45.所谓“不可预见”，指一个有经验的承包商（）前不能合理预见的风险。

A.基准日

B.在提交投标书日期

C.开标

D.递交投标保证金【答案】：B46.根据《标准施工合同》，关于签约合同价总金额的说法，正确的是（）。

A.只包括暂列金额，不包括暂估价

B.即不包括暂列金额，也不包括暂估价

C.不包括暂列金额，只包括暂估价

D.既包括暂列金额，也包括暂估价【答案】：D47.设备采购合同的专用合同条款约定买方参与交货前检验的，合同设备交货前，卖方无须（）。

A.会同买方代表根据合同约定对合同设备进行交货前检验

B.出具交货前检验记录

C.承担交货前检验的相关费用

D.承担买方的往返交通费【答案】：D48.根据FIDIC《施工合同条件》，关于指定分包商的说法，正确的是（）。【相关知识点新教材已删除】

A.指定分包商直接与业主订立合同

B.指定分包商完成的施工任务应是承包商工作的一部分

C.承包商不能收取指定分包商的施工协调管理费

D.指定分包商对其违约独立承担责任【答案】：D49.下列合同文件中，列入《标准施工招标文件》中施工合同文本中的合同附件格式的是（）。

A.协议书、投标保函、履约保函

B.投标保函、履约保函、预付款保函

C.协议书、预付款保函、履约保函

D.工程量清单、材料设备一览表、工程预付款明细单【答案】：C50.依据《合同法》的规定，合同形式中不属于书面合同形式的是()。

A.传真

B.电子邮件

C.登记

D.信件【答案】：C51.（）是NEC系列合同编制的重要基础，具有选项多样、使用灵活、条款用词简洁等特点，得到广泛应用。

A.工程施工合同

B.专业服务合同

C.评判人合同

D.定期合同【答案】：A52.下列关于定标的说法，正确的是()

A.确定中标人的权力归评标委员会

B.招标人在评标委员会推荐的候选人中确定中标人

C.招标人可以根据自己的意愿确定中标人

D.中标通知书发出后，招标人有权拒绝订立合同【答案】：B53.（2019年真题）根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，竣工验收管理程序中，监理人审查竣工验收申请报告的各项内容，认为工程尚不具备竣工验收条件时，应当在收到竣工申请报告后（）天内通知承包人。

A.28

B.30

C.56

D.60【答案】：A54.下列关于勘察设计招标关于联合体与分包规定的说法，不正确的是（）。

A.联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书

B.联合体各方不得参加其他联合体在其他招标项目中投标

C.除投标文件中规定的非主体、非关键性设计工作外，其他工作不得分包

D.勘察设计中的主体、关键性工作不得分包【答案】：B55.建设工程材料采购合同，交货地点约定不明确，不能达成补充协议，也不能按照合同有关条款或交易习惯确定，该标的物不需要运输且出卖人不知道标的物所在地，则交货地点为（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.标的物所在地

B.合同订立地

C.买受人订立合同时的营业地

D.出卖人订立合同时的营业地【答案】：D56.根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，下列关于试车组织责任的说法中，正确的是()。

A.发包人采购的设备，试车前的准备工作由发包人负责组织

B.承包人采购的设备，联动无负荷试车由承包人负责组织

C.承包人采购的设备，投料试车由发包人负责组织

D.发包人采购的设备，单机无负荷试车由发包人负责组织【答案】：C57.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，当组成合同的文件出现矛盾时，应按合同约定的优先顺序进行解释。合同中没有约定的，优先顺序正确的是()。

A.合同协议书、通用条款、专用条款

B.中标通知书、专用条款、协议书

C.中标通知书、专用条款、投标书

D.中标通知书、专用条款、工程量清单【答案】：D58.关于在招标过程中出现特殊情况需要延长投标有效期的说法，正确的是（）。【相关知识点新教材已删除】

A.投标人同意延长时，可以修改投标文件

B.投标人同意延长时，投标保证金的有效期不变

C.投标人拒绝延长时，仍应当继续对其投标文件进行评审

D.投标人拒绝延长时，有权收回其投标保证金【答案】：D59.《建设工程设计合同（示范文本）》规定，设计合同的设计期限为()

A.从订立合同之日起，至交付全部设计文件之日止

B.从订立合同之日起，至完成工程验收之日止

C.从设计人收到定金之日起，至交付全部设计文件之日止

D.从设计人收到定金之日起，至完成工程验收之日止【答案】：D60.在下列的法人分类中，不属于特别法人的是()。

A.机关法人

B.事业单位

C.农村集体经济组织法人

D.基层群众性自治组织法人【答案】：B61.材料设备采购招标活动中，依法必须进行招标的货物，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）日。

A.10

B.15

C.20

D.30【答案】：C62.工程施工索赔分类中，将承包商的索赔划分为工程延误索赔、工程变更索赔、合同被迫终止索赔、工程加速索赔、意外风险和不可预见因素索赔等，是依据()进行分类。

A.索赔的合同依据

B.索赔的目的

C.索赔事件的性质

D.索赔的起因【答案】：C63.工程师审查承包商提交的施工组织设计和进度计划时，认为承包商使用的施工设备数量不够而不能保证工程进度，则工程师（）。

A.有权要求增加施工设备，增加的费用由业主承担

B.无权要求增加施工设备，但有权要求加快施工进度

C.有权要求增加施工设备，增加的费用由承包商承担

D.无权要求增加施工设备，也无权要求加快施工进度【答案】：C64.土方填筑工程的施工中，因连续降雨导致停工15天，其中6天的降雨强度超过专用条款约定的标准构成延长合同工期的条件，则需要承包人承担的是（）。

A.其中6天的不利气候条件风险

B.其余9天的不利气候条件风险

C.停工15天的工期延误

D.停工15天造成的费用损失【答案】：B65.根据FIDIC《施工合同条件》，保留金返还的正确方式是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.工程师颁发工程接收证书后一次性返还

B.工程师颁发工程履约证书后一次性返还

C.工程师颁发工程接收证书和履约证书后分两次返还

D.工程师颁发工程接收证书和缺陷责任期满后分两次返还【答案】：C66.某工程设计合同，双方约定设计费为20万元，定金为5万元。当设计人完成设计工作70%时，发包人由于该工程停建要求解除合同，此时发包人应进一步向设计人支付（）。

A.15万元

B.20万元

C.25万元

D.10万元【答案】：A67.某施工合同履行中，发包人派驻施工现场的代表甲平时很少参与管理，都由发包人的员工乙对承包人完成的工程量确认并以甲的名义签字后支付工程款，但乙并未获得发包人法定代表人书面授权，工程竣工结算时，甲对乙确认的其中几项进度款提出异议，此时，对已支付的工程款（）。

A.经乙签字的均无效，全部由甲方重新确认

B.经甲确认的有效，甲不予确认的无效

C.经乙签字的全部有效

D.需委托造价管理部门确定【答案】：B68.6月1日，买卖双方签订建材买卖合同，6月10日双方签订了定金合同。6月15日，买方依约支付定金，6月16日卖方予以签收，则定金自（）起生效。

A.6月1日

B.6月10日

C.6月15日

D.6月16日【答案】：C69.《简明标准施工招标文件》共分（）章。

A.六

B.七

C.八

D.九【答案】：C70.根据FIDIC《土木工程施工分包合同条件》，分包商收到工程师发出的分包工程变更指令后，正确的做法是()。

A.立即执行

B.拒绝执行

C.请承包商代表确认后再执行

D.请业主代表确认后再执行【答案】：C71.发包人代表在授权范围内的行为由（）承担法律责任。

A.发包人代表

B.发包人

C.勘察人

D.勘察人的项目负责人【答案】：B72.“商定或确定”条款规定，()在协调处理合同履行过程中的有关事项时，应首先与合同当事人协商，尽量达成一致。

A.总监理工程师

B.专业监理工程师

C.发包人

D.发包人代表【答案】：A73.某施工企业从银行借款1000万元，以房产作抵押。施工企业经营亏损无力还贷，除本金外，施工企业还欠银行利息200万元，违约金200万元。银行经诉讼后抵押房产被拍卖，得款2000万元。银行诉讼及申请拍卖费用50万元，则拍卖得款的分配应为()

A.全部归银行所有

B.返还施工企业550万元

C.返还施工企业600万元

D.返还施工企业750万元【答案】：B74.下列关于施工合同中监理人的地位，不正确的是()。

A.监理人属于受发包人聘请的管理人，与承包人没有任何利益关系

B.监理人在施工合同的履行管理中是“独立的第三方”

C.监理人不是施工合同的当事人

D.在授权范围内独立工作【答案】：B75.（2021年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，关于变更意向书及变更指示发出主体的说法，正确的是（）。

A.可以由发包人发出

B.只能由监理人发出

C.可以由承包人发出

D.只能由发包人发出【答案】：B76.勘察人在与发包人签订合同时提交了履约保函，关于该保函的说法正确的是（）。

A.属于无条件的、不可撤销担保

B.有效期自合同生效之日起至签收最后一批勘察成果文件之日后失效

C.担保人在收到发包人的赔偿要求后14日内支付

D.发包人和勘察人变更合同，应当取得担保人的同意，否则担保人不再承担担保义务【答案】：A77.根据《标准施工合同》，承包人在工程施工准备阶段的义务是()。

A.办理出入施工现场的道路通行手续

B.建立施工现场质量管理体系

C.确定施工测量的基准点和基准线

D.收集地下管线和地下设施相关资料【答案】：B78.根据《标准施工合同》，工程保险可以采用不足额投保方式，即工程受到保险事件损害时，保险公司赔偿损失后的不足部分，按合同约定由（）责任补偿。

A.发包人

B.承包人

C.事件的风险责任人

D.监理人【答案】：C79.关于工程设计招标评标原则的表述中，不正确的是（）。

A.评标时过分追求投标价的高低

B.评标时评标委员更多关注于所提供方案的技术先进性

C.评标时评标委员更多关注于所达到的技术指标、方案的合理性

D.评标时评标委员更多关注于对工程项目投资效应的影响等方面的因素【答案】：A80.投标保证金（）。

A.不记利息

B.如是现金不计利息，如是保函则计息

C.按银行同期存款利息计息

D.按银行同期贷款利息计息【答案】：C81.竣工验收合格，监理人应在收到竣工验收申请报告后的（）d内，向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。

A.21

B.28

C.42

D.56【答案】：D82.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，发包人根据实际情况向承包人提出提前竣工要求的，应在提前竣工协议中明确的内容是（）．

A.承包人修订的进度计划和赶工措施，发包人提供的条件和追加的合同价款

B.发包人提出的赶工要求和追加合同价款，承包人要求的奖励办法

C.发包人修订的进度计划和奖励办法，承包人提出的赶I措施和追加的费用

D.承包人修订的进度计划和施工条件要求，发包人的工期要求和追加的合同价款【答案】：A83.某施工项目招标，四家投标人的报价和评标价分别为：甲，1800万元、1870万元；乙，1850万元、1890万元；丙，1880万元、1820万元；丁，1990万元、1880万元，则中标候选人中排序第一的应为()

A.甲

B.乙

C.丙

D.丁【答案】：C84.建设工程项目的施工釆用平行发包的方式，一般由（）办理工程保险和第三者责任保险。

A.发包人

B.承包人

C.监理人

D.由专用条款约定的一方【答案】：A85.下列事件发生后不能既索赔费用又索赔利润的是（）。

A.提供的基准资料错误

B.异常恶劣的气候条件

C.发包人原因造成质量不合格

D.发包人违约解除合同【答案】：B86.根据《标准施工合同》，不属于施工合同履行中“不利物质条件”的是()。

A.不利地质条件

B.不利水文条件

C.有毒作业环境

D.不利气候条件【答案】：D87.（2020年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，导致受益人未能得到保险人赔偿的，损失赔偿应由（）承担。

A.发包人

B.承包人

C.受益人

D.负有投保义务的当事人【答案】：D88.承包商运抵现场的施工设备，该设备已经使用完毕，后期施工不再使用该设备，正确的做法为（）。

A.承包人可自行调运到其他工地

B.至竣工结束，不得运出工地

C.经过工程师书面同意后，可以提前撤出工地

D.经过业主书面同意后，可以提前撤出工地【答案】：C89.根据FIDIC《施工合同条件》，关于指定分包商的说法，正确的是()

A.指定分包商可以与雇主直接订立合同

B.指定分包商的施工任务可以是承包商的任何工作

C.承包商不能收取指定分包商的管理费

D.承包商对指定分包商的违约不承担责任【答案】：D90.根据FIDIC《施工合同条件》，业主与承包商划分合同风险的“基准日”为()。

A.发布招标公告之日

B.承包商提交投标文件之日

C.投标截止日前第28天

D.签订施工合同后第28天【答案】：C91.《设计采购施工（EPC）/交钥匙合同条件》中，合同文件的组成及其优先次序说法正确的是（）

A.专用合同条款优于合同协议书

B.通用合同条款优于专用合同条款

C.明细表优于投标书

D.投标书优于通用合同条款【答案】：C92.根据美国AIA标准合同文件，CM合同中与雇主订立合同的当事人是()。

A.建筑师

B.专业咨询机构

C.施工承包商

D.承担分包工作的分包商【答案】：C93.下列合同文件中，属于《标准施工招标文件》中施工合同文本的合同文件，在专用条款没有另行约定的情况下，其正确的解释次序是（）。

A.中标通知书、专用合同条款、通用合同条款、合同协议书

B.合同协议书、通用合同条款、专用合同条款、中标通知书

C.合同协议书、中标通知书、专用合同条款、通用合同条款

D.中标通知书、合同协议书、专用合同条款、通用合同条款【答案】：C94.建设工程设计合同中关于定金和预付款说明错误的是（）。

A.定金或预付款应专用与本工程的设计

B.定额或预付款的额定、支付方式和抵扣方式在专用合同条款中约定

C.发包人在收到定金或预付款支付申请后21天内支付

D.设计服务完成之前，由于不可抗力解除合同时，定金不予退还【答案】：C95.工程设计招标采用的开标形式是（）。

A.由招标单位直接宣读各投标人报价

B.由招标单位宣布按报价高低排定的次序

C.由投标单位说明投标方案的基本构想并提出报价

D.由投标单位报价后，招标人按报价高低排出次序【答案】：C96.设计施工总承包合同模式下，承包人可以索赔工期、费用和利润的是()。

A.发包人原因造成质量不合格

B.行政审批延误

C.为他人提供方便

D.发包人违约解除合同【答案】：A97.根据《标准材料采购合同》的规定，买方在全部合同材料交付后（）内未安排检验和验收的，卖方可签署进度款支付函并提交买方，买方在收到后（）内未提出书面异议的，则进度款支付函生效。

A.7日，3日

B.28日，3日

C.3个月，7日

D.6个月，7日【答案】：C98.当事人以正在建造的建筑物抵押的，抵押合同自（）之日起生效。

A.签订

B.登记

C.履行

D.主合同生效【答案】：B99.蛋白质营养评价的方法包括（）。

A.蛋白质生物价

B.氨基酸评分模式

C.蛋白质功效比值

D.氨基酸评分

E.蛋白质净利用率【答案】：A100.由发包人采购承包人安装的设备，试车检验发现设备制造质量较差需要更换，则该事件的处理方式应为()

A.发包人拆除不合格设备

B.发包人负责更换

C.发包人重新安装

D.合同工期不予顺延【答案】：B101.关于抹灰工程，下列说法错误的是()。

A.凡外墙窗台、窗楣、雨篷、阳台、压顶和突出腰线等，上面均应做流水坡度，下面均应做滴水线或滴水槽

B.室内墙面、柱面和门洞口的阳角，宜用1：2水泥砂浆做护角，高度不应低于2m

C.木结构与砖石结构、混凝土结构等相接处基体表面的抹灰，应先铺钉金属网并绷紧牢固。金属网与各基体搭接宽度不应小于100mm

D.人防地下室顶棚应在板底抹1：2.5水泥砂浆，15mm厚【答案】：D102.监理人给承包人发出的指示，承包人应遵照执行。如果监理人的指示错误或失误给承包人造成损失，则由()负责赔偿。

A.分包人

B.设计方

C.监理方

D.发包人【答案】：D103.合同当事人之间出现合同纠纷，要求仲裁机构仲裁，仲裁机构受理仲裁的前提是当事人提交()。

A.合同公证书

B.仲裁协议书

C.履约保函

D.合同担保书【答案】：B104.预付款担保的主要形式为（）。

A.银行保函

B.保兑支票

C.银行汇票

D.现金支票【答案】：A105.设计施工总承包合同未用开工通知是由于（）收到开始工作通知后首先开始设计工作。

A.工程师

B.承包人

C.分包人

D.监理人【答案】：B106.委托监理合同履行过程中，监理人可以按合同约定的程序单方解除合同的情形是()。

A.委托人增加监理工作内容较多

B.执行监理业务时间已到合同约定日期而工程施工还未结束

C.委托人订购的大型设备延误到货，工程停工超过半年

D.委托人不及时提供与监理业务有关的信息资料【答案】：C107.ECC共同预警的最重要的机制是（）

A.早期警告

B.补偿事件

C.激励事件

D.协调沟通【答案】：A108.某工程投保建筑工程一切险，保险人对原因造成的损失不负责任赔偿的是（）。

A.施工设备失灵

B.暴雨引起地面下陷

C.雷电引起火灾

D.意外事故【答案】：A109.下列选项中，不属于综合评标法通常考虑的因素的是（）。

A.运输费用

B.交货期

C.付款条件

D.估算寿命期残值【答案】：D110.被担保的债权既有物的担保又有人的担保，且当事人对债权实现未做约定，则下列关于债权人实现债权的方式说法正确的是（）。

A.应当先物保后人保

B.应当先人保后物保

C.可以任意选择物保或者人保优先受偿

D.应当根据物保是否由债务人提供确定【答案】：D111.甲乙订立合同，规定甲应于2007年8月1日交货，乙应于同年8月7日付款。7月底，甲发现乙财产状况恶化，已没有支付货款的能力，并有确切证据，遂提出终止合同，但乙未允。基于上述情况，甲于8月1日未按约定交货。依照《合同法》的原则，下列关于甲行为的论述中，正确的是()

A.甲必须按合同的约定交货，但可以要求乙提供相应的担保

B.甲有权不按合同的约定交货，除非乙提供了相应的担保

C.甲必须按合同的约定交货，但可以仅先交付部分货物

D.甲应按合同的约定交货，如乙不支付货款可追究其违约责任【答案】：B112.非语言传播包括（）。

A.类语言

B.动态体语

C.时间语言

D.静态体语

E.空间语言【答案】：A113.不属于数据一致性和可维护性的范畴的是（）。

A.安全性控制

B.集中控制

C.并发控制

D.故障的发现和恢复【答案】：B114.保险制度上的危险是一种损失发生的不确定性，其表现不包括（）。

A.发生与否的不确定性

B.赔偿额上限的不确定性

C.发生后果的不确定性

D.发生时间的不确定性【答案】：B115.下列氨基酸属于必需氨基酸的是（）。

A.天门冬氨酸

B.亮氨酸

C.组氨酸

D.苯丙氨酸

E.缬氨酸【答案】：B116.除专用合同条款另有约定外，勘察人完成勘察工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准，均应视为在（）适用的版本。

A.基准日

B.保修期

C.开工日

D.竣工日【答案】：A117.某工程项目招标过程中，甲投标人研究招标文件后，以书面形式提出质疑问题。招标人对此问题给予了书面解答，则该解答（）。

A.只对甲投标人有效

B.对全体投标人有效，但无须发送给其他投标人

C.应发送给全体投标人，并说明问题来源

D.应发送给全体投标人，但不说明问题来源【答案】：D118.因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起（）天内发出开始工作通知，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

A.14

B.28

C.56

D.90【答案】：D119.在有限数量制的资格审查中，如通过详细审查的申请人为7个，而资格审查文件规定的数量为9个，则（）。

A.不需要评分，选其中前3名通过资格审查

B.需要进行评分，7家均通过资格审查

C.不需要进行评分，7家均通过资格审查

D.需重新进行资格审查【答案】：C120.（2020年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，关于监理人对承包人的材料、设备和工程的质量试验和检验的说法，正确的是（）。

A.承包人按合同约定进行材料、设备和工程的试验和检验，均须由监理人组织

B.监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，承包人应重新组织试验和检验

C.监理人对承包人的试验和检验结果有疑问，要求承包人重新试验和检验的，须经发包人同意

D.监理人提出的重新试验和检验证明材料、设备和工程的质量不符合合同要求的，由此造成的费用增加和工期延误由承包人承担【答案】：D121.菌落总数是（）的指标。

A.食品腐败变质

B.食品清洁状态

C.肠道致病菌污染

D.食品被粪便污染【答案】：B122.FIDIC系列中，《施工合同条件》中，如果承包商提交接收申请28天内，工程师仍未答复，则若工程达到规定条件，即视为工程已在工程师收到承包商的申请通知后的第（）天竣工，且被视为已颁发了接收证书。

A.7

B.14

C.24

D.28【答案】：B123.公开招标的优点是（）。

A.投标人及投标人的数量事先可以确定

B.招标人所期待的投标人均参加了投标

C.所有符合条件的有兴趣的单位均可以参加投标

D.招标人熟悉投标人的情况【答案】：C124.建设工程招标程序中，投标保函在评标结束之后应退还给承包商的情形是（）。

A.根据规定接受对错误的修正

B.投标人采用不正当的手段骗取中标

C.中标的投标人在签订合同时，向业主提交履约担保

D.投标人在投标函中规定的投标有效期内撤销其投标【答案】：C125.根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，工程设计应执行的各项规范、标准和发包人要求之间对同一内容的描述不一致时，应以（）为准。

A.描述更为严格的内容

B.规范标准描述的内容

C.发包人要求所描述的内容

D.行业惯例遵循的内容【答案】：A126.影响儿童少年第二性征发育的可能营养素是（）。

A.钙

B.铁

C.锌

D.硒【答案】：C127.监理人和承包人应共同查清工程缺陷或损坏的原因，属于发包人原因造成的，发包人应（）。

A.只承担修复和查验的费用，不考虑支付承包人利润

B.只承担承担修复的费用，不考虑支付承包人利润

C.承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润

D.只承担修复的费用，并支付承包人合理利润【答案】：C128.招标人给潜在投标人准备资格预审文件的时间应不少于（）日。

A.3

B.5

C.7

D.9【答案】：B129.下列关于安全事故处理程序说法正确的是（）。

A.施工过程中发生安全事故时，承包人应立即通知发包人

B.监理人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失

C.需要移动现场物品时，应做出标记和书面记录，妥善保管有关证据

D.监理人应及时向有关部门如实报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施【答案】：C130.施工工程竣工验收合格后，当事人对实际竣工日期有争议，则承包人的竣工日为（）。

A.提交竣工验收申请报告日

B.开始进行竣工验收日

C.竣工验收合格日

D.签发工程接收证书日【答案】：C131.在设计施工总承包合同中，下列关于承包人文件的说法，错误的是()。

A.专用条款约定承包人向监理人陆续提供文件的内容、数量和时间

B.专用条款内需要约定监理人对承包人提交文件应批准的合理期限

C.承包人文件中最主要的是设计文件

D.项目实施中，监理人未在约定的期限内对提交文件提出意见，不能进行后续施工【答案】：D132.某施工项目招标，评标排名前2位的投标人为甲、乙。甲的投标报价为3100万元，评标价为3090万元。乙的投标报价为2930万元，评标价为3100万元。采用最低投标价法评标，则中标单位和中标价格分别为（）。

A.甲，3100万元

B.甲，3090万元

C.乙，2930万元

D.乙，3100万元【答案】：A133.采用设计方案招标时，评标委员会评审的内容不包括（）。

A.设计方案的功能、技术、经济和美观

B.设计方案符合城乡规划、城市设计

C.设计方案符合安全、绿色、节能、环保要求

D.项目解读、设计构思【答案】：D134.设计施工总承包合同模式下，关于承包人负责竣工后试验的说法正确的是（）。

A.试验所必需的电力、设备、燃料、仪器、劳力、材料等由承包人提供

B.发包人应派遣具有适当资质和经验的工作人员在承包人的技术指导下进行

C.承包人提供所需要的所有其他设备、仪器，派遣有资质和经验的工作人员，发包人在不在场均可进行

D.承包人提供所需要的所有其他设备、仪器，派遣有资质和经验的工作人员，在发包人在场的情况下进行【答案】：D135.当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的，保证人应当（）。

A.不承担保证责任

B.对全部债务承担责任

C.由被保证人决定担保范围

D.由保证人承担部分责任【答案】：B136.下列不属于建设工程勘察合同中勘察人必须具备的条件是（）。

A.法人资格

B.持有正规营业执照

C.联合体组织

D.持有正规的资质证书【答案】：C137.如发生了导致承包人增加开支的事件，但却是属于发包人也无法合理预见和克服的情况，则（）。

A.同时补偿费用和利润

B.费用和利润均不补偿

C.可以补偿费用但不能补偿利润

D.可以补偿利润但不能补偿费用【答案】：C138.关于质押的表述中，正确的是（）。

A.质押是指债务人或者第三人向债权人以不转移占有的方式提供一定的财产作为抵押物

B.质权自双方约定达成一致意见时设立

C.质权人在债务履行期届满前，可以与出质人约定债务人不履行到期债务时质押财产归债权人所有

D.能够用作质押的动产没有限制【答案】：D139.业主从国外采购建设工程所需设备时，招标文件中要求报装运港船上交货价的，国外供货方在投标时应报（）价。

A.FO

B.CIF

C.FCA

D.CIP【答案】：A140.关于投标文件递交与接收说法错误的是（）。

A.投标人应在投标截止时间前在指定的地点递交投标文件

B.招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证

C.递交时间以文件上传的传输完成时间为准

D.投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件【答案】：C141.根据《合同法》的规定，下列合同中，属于无效合同的是()。

A.一方因重大误解而订立的合同

B.双方协商一致订立的显失公平的合同

C.双方协商一致订立的掩盖非法目的的合同

D.一方以欺诈手段，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同【答案】：C142.某工程招标工期20个月，投标工期每提前一个月，可以给招标人带来10万元的收益。其中某一投标人的投标报价1000万元，工期18个月，如果只考虑工期因素，则采用最低评标价法评标时，其评标价为（）万元。

A.1020

B.980

C.1000

D.1010【答案】：B143.根据《标准设计施工总承包合同》，对于发包人要求中的错误，正确的处理方式是在订立合同时（）。

A.选用无条件补偿条款或有条件补偿条款

B.将无条件补偿条款写入专用条款

C.将有条件补偿条款写入专用条款

D.明确复核未发现原始数据错误造成的损失由承包人承担【答案】：A144.某施工合同采用FIDIC《施工合同条件》，专用条件中约定完成工程的时间为500天，缺陷通知期为365天。施工过程中，经工程师批准顺延工期38天，则判定承包人提前或延误竣工的时间应为()

A.500天

B.538天

C.865天

D.903天【答案】：B145.伸长率是表明钢材哪种性能的重要技术指标？()

A.弹性

B.塑性

C.脆性

D.韧性【答案】：B146.根据九部委的《标准勘察合同》，以下有关更换勘察项目负责人的说法，正确的是（）。

A.勘察人指派项目负责人应事先征得发包人同意

B.勘察人可以自行更换项目负责人

C.勘察人更换项目负责人应事先征得发包人同意

D.勘察人应在更换7天前将拟更换的项目负责人的姓名和详细资料提交发包人【答案】：C147.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，施工合同履约担保期限应自（）之日起。

A.招标人发出中标通知书

B.发承包双方签订合同

C.中标人接到中标通知书

D.监理人发出开工通知【答案】：B148.根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于设计管理的说法，正确的是（）。

A.设计的实际进度滞后计划进度，发包人无权要求承包人修改进度计划

B.发包人无权对设计文件进行审查

C.政府有关部门仅需对设计文件进行备案

D.承包人完成设计工作遵守的国家、行业和地方标准应当采用基准日适用的版本【答案】：D149.市场经济主要是依据（）规范当事人的交易行为。

A.行政手段

B.合同

C.诚信

D.道德【答案】：B150.英国NEC合同文本中，关于主要选项条款的说法，错误的有（）。

A.适用于承包加酬金合同

B.适用于综合单价计量承包

C.适用于拟建工程范围在订立合同时还没有完全界定的情况

D.适用于施工管理承包【答案】：A151.某工程施工合同的发包人拖欠工程进度款，承包人按照合同的约定及时调整了施工进度，放慢了施工速度。依照《合同法》的规定，承包人行使的是()

A.不安抗辩权

B.先履行抗辩权

C.同时履行抗辩权

D.后履行抗辩权【答案】：C152.根据FIDIC《施工合同条件》，关于争端避免/裁决委员会（DAAB）的说法正确的是（）。

A.业主和承包商双方应在规定的日期前联合任命

B.由具有适当资格的一人至三人组成

C.成员可以包括业主代表和承包商代表

D.做出的决定具有强制约束力【答案】：A153.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，在暂停施工期间，负贵施工现场保护和安全保障的主体是（）。

A.发包人

B.监理人

C.承包人

D.监理人和承包人【答案】：C154.建设工程采用设计施工总承包模式的特点是（）。

A.容易获得最优设计方案

B.发包人便于控制实施过程

C.合同责任明确

D.承包人承担的风险小【答案】：C155.招标项目开标时，检查投标文件密封情况的应当是()

A.投标人

B.招标人

C.招标代理机构人员

D.招标单位的纪检部门人员【答案】：A156.某工程竣工验收阶段，承包人于4月6日向监理人递交了竣工验收申请报告，监理人4月8日收到报告后，经审查于4月20日认为具备竣工验收条件，并于4月26日提请发包人竣工验收，但发包人延误竣工验收，则承包人的实际竣工日应为（）。

A.4月6日

B.4月8日

C.4月20日

D.4月26日【答案】：A157.设计施工总承包合同模式下，承包人应提前()天将申请竣工试验的通知送达监理人，并按照专用条款约定的份数向监理人提交竣工记录、暂行操作和维修手册。监理人应在()天内，确定竣工试验的具体时间。

A.14，21

B.14，14

C.21，21

D.21，14【答案】：D158.作为合同法律关系主体的自然人必须具备（）能力。

A.完全民事行为

B.限制民事行为

C.与合同履行相适应民事行为

D.一般民事行为【答案】：C159.《标准施工合同》中的“合同工期”是指（）。

A.承包人完成工程从开工之日起至实际竣工日经历的期限

B.合同协议书中写明的施工总日历天数

C.承包人从监理人发出的开工通知中写明的开工日起，至工程接收证书中写明的实际竣工日止的期限

D.承包人在投标函内承诺完成工程的时间期限，以及按照合同条款通过变更和索赔程序应给予的顺延工期时间之和【答案】：D160.甲、乙签订借款合同，关于该借款合同法律关系的要素，说法不正确的是（）。

A.主体为合同当事人，即甲.乙

B.该借款合同法律关系的客体不属于物

C.客体为合同法律关系主体权利和义务所共同指向的对象，即甲.乙之间的借款

D.内容为合同约定的权利和义务，即贷款人提供借款，要求还款；借款人取得借款，按期还款，且互为权利.义务【答案】：B161.()应为其现场机构雇佣的全部人员投保工伤保险和人身意外伤害保险，并要求监理人也进行此项保险。

A.政府部门

B.承包人

C.分包人

D.发包人【答案】：D162.设备采购合同履行中，卖方根据合同规定承担的与供货有关的辅助服务称为（）。

A.附加服务

B.额外服务

C.伴随服务

D.增值服务【答案】：C163.维生素C负荷实验是在受试者口服维生素C后收集（）h内的尿做测定。

A.5

B.4

C.3

D.2【答案】：B164.根据九部委设备采购合同的规定，以下有关设备采购合同中违约责任承担的说法，不正确的是（）。

A.合同一方不履行合同义务，应向对方承担继续履行、采取修理、更换、退货等补救措施或者赔偿损失等违约责任

B.卖方支付迟延交货违约金，不能免除其继续交付合同设备的义务

C.延迟交付设备金额每周为0.08%

D.迟延付款违约金的最高限额为合同价格的10%【答案】：C165.关于合同法律关系主体中自然人的表述，不正确的是（）。

A.自然人从出生时起到死亡时止，具有民事权利能力

B.自然人是指基于出生而成为民事法律关系主体的有生命的人

C.自然人仅指我国公民可以作为合同法律关系的主体

D.作为合同法律关系主体的自然人必须具备相应的民事权利能力和民事行为能力【答案】：C166.根据《建设工程施工合同（示范文本）》规定，工程师对承包人递交的索赔报告超过28天未作任何表示，则应视为()

A.需等待发包人批准

B.工程师已拒绝索赔要求

C.承包人的索赔要求已成立

D.承包人需进一步提交补充索赔证据【答案】：C167.下列属于响应性评审内容的是（）。

A.投标人的资质

B.财务状况

C.类似项目业绩

D.投标保证金【答案】：D168.根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，下列关于承包人负责采购的工程设备到货检验的说法中，正确的是()。

A.由承包人提供设备合格证明，并对设备质量进行到货检验

B.由设备制造商提供设备合格证明，并对设备质量进行到货检验

C.承包人应在设备到货时与发包人共同核验

D.承包人应在设备到货时与工程师共同核验【答案】：D169.根据IPD合同条件，若项目实际成本超出目标成本，根据合同约定，业主可选择不再偿付任何单位的（）。

A.人员成本

B.材料成本

C.设备成本

D.分包成本【答案】：A170.根据《标准施工合同》，下列属于施工合同文件的是()。

A.招标文件

B.投标函及投标函附录

C.委托监理协议书

D.投标企业定额标准【答案】：B171.订立施工合同时通用条款规定的基准日期指投标截止时间前（）天，规定基准日期的作用是划分该日后由于政策法规的变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任。

A.21

B.24

C.28

D.30【答案】：C172.下列不属于工程总承包招标文件中包括的内容是（）。

A.发包人的要求

B.工程量清单

C.合同条款及格式

D.发包人提供的资料【答案】：B173.根据FIDIC《施工合同条件》，可以调整合同约定单价的条件之一是：工程量的变动直接导致该项工作每单位成本的变动超过（）。

A.0.01%

B.1%

C.5%

D.10%【答案】：B174.设计招标中，下列因素不属于评标评审比较要素的是()

A.投标单位的企业规模大小

B.投标方案的投入、产出比高低

C.完成初步设计时间的早晚

D.投标单位的质量管理体系是否科学【答案】：A175.下列关于建设工程设计施工总承包合同工程进度付款的说法，错误的是()。

A.除专用条款另有约定外，工程进度付款按季支付

B.合同履行过程中，合同进度计划进行修订后，承包人也应对支付分解表做出相应的调整，并报监理人批复

C.监理人有权核减承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额

D.发包人不按期支付，按专用条款的约定支付逾期付款违约金【答案】：A176.关于投标保证有效期的说法，正确的是（）。

A.投标保证有效期应从投标时起算

B.投标保证有效期应从开标日起算

C.投标保证有效期不得延长

D.投标保证有效期应长于投标有效期【答案】：B177.评标委员会的成员应为（）人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

A.3

B.5

C.7

D.9【答案】：B178.某施工项目适用简明施工合同，关于该合同价格的说法正确的是（）。

A.承包人以基准日期后的市场价格编制工程报价

B.考虑法律政策、规范标准的变化对合同价格的调整

C.考虑物价浮动对合同价格的调整

D.基准日期即为投标截止日【答案】：B179.施工准备阶段下列属于监理人职责的是()。

A.发出开工通知

B.办理征地拆迁

C.办理施工现场外道路的通行权

D.办理施工现场内道路的通行权【答案】：A180.根据《标准施工合同》，合同工期为（）。

A.合同内约定的工期

B.发出开工通知的日期至竣工验收的工期

C.合同基准日至竣工验收的工期

D.合同内约定的工期与变更索赔顺延的工期之和【答案】：D181.建设工程勘察合同管理中，勘察人更换项目负责人应事先得到发包人同意，并应在更换（）天前将拟更换的项目负责人的姓名和详