版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
工程施工承包合同15篇工程施工承包合同1(一)关于工程内容和范围的确认招标人和中标人可就招标文件中的某些具体工作内容进行讨论,修改、明确或细化,从而确定工程承包的具体内容和范围。在谈判中双方达成一致的内容,包括在谈判讨论中经双方确认的工程内容和范围方面的修改或调整,应以文字方式确定下来,并以“合同补遗”或“会议纪要”方式作为合同附件,并明确它是构成合同的一部分。对于为监理工程师提供的建筑物、家具、车辆以及各项服务,也应逐项详细地予以明确。(二)关于技术要求、技术规范和施工技术方案一双方尚可对技术要求、技术规范和施工技术方案等进行进一步讨论和确认,必要的情况下甚至可以变更技术要求和施工方案。(三)关于合同价格条款依据计价方式的不同,建设工程施工合同可以分为总价合同、单价合同和成本加酬金合同。一般在招标文件中就会明确规定合同将采用什么计价方式,在合同谈判阶段往往没有讨论的余地。但在可能的情况下,中标人在谈判过程中仍然可以提出降低风险的改进方案。(四)关于价格调整条款对于工期较长的建设工程,容易遭受货币贬值或通货膨胀等因素的影响,可能给承包人造成较大损失。价格调整条款可以比较公正地解决这一承包人无法控制的风险损失。无论是单价合同还是总价合同,都可以确定价格调整条款,即是否调整以及如何调整等。可以说,合同计价方式以及价格调整方式共同确定了工程承包合闶的实际价格,直接影响着承包人的经济利益。在建设工程实践中,由于各种原因导致费用增加的几率远远大于费用减少的几率,有时最终的合同价格调整金额会很大9远远超过原定的合同总价,因此承包人在投标过程中,尤其是在合同谈判阶段务必对合同的价格调整条款予以充分的重视。(五)关于合同款支付方式的条款建设工程施工合同的付款分四个阶段进行,即;预付款、工程进度款、最终付款和退还保留金。关于支付时间、支付方式、支付条件和支付审批程序等有很多种可能的选择,并且可能对承包人的成本、进度等产生比较大的影响,因此,合同支付方式的有关条款是谈判的重要方面。(六)关于工期和维修期中标人与招标人可根据招标文件中要求的工期,或者根据投标人在投标文件中承诺的工期,并考虑工程范围和工程量的变动而产生的影响来商定一个确定的工期。同时,还要明确开工日期,竣工日期等。双方可根据各自的项目准备情况、季节和施工环境因素等条件洽商适当的开工时间。对于具有较多的单项工程的建设工程项目,可在合同中明确允许分部位或分批提交业主验收(例如成批的房屋建筑工程应允许分栋验收;分多段的公路维修工程应允许分段验收;分多片的大型灌溉工程应允许分片验收等等),并从该批验收时起开始计算该部分的维修期,以缩短承包人的责任期限,最大限度保障自己的.利益。双方应通过谈判明确,由于工程变更(业主在工程实施中增减工程或改变设计等)、恶劣的气候影响,以及种种“作为一个有经验的承包人无法预料的工程施工条件的变化”等原因对工期产生不利影响时的解决办法,通常在上述情况下应该给予承包人要求合理延长工期的权利。合同文本中应当对维修工程的范围、维修责任及维修期的开始和结束时间有明确的规定,承包人应该只承担由于材料和施工方法及操作工艺等不符合合同规定而产生的缺陷。承包人应力争以维修保函来代替业主扣留的保留金。与保留金相比,维修保函对承包人有利,主要是因为可提前取回被扣留的现金,而且保函是有时效的,期满将自动作废。同时,它对业主并无风险,真正发生维修费用,业主可凭保函向银行索回款项。因此,这一作法是比较公平的。维修期满后,承包人应及时从业主处撤回保函。(七)合同条件中其他特殊条款的完善主要包括:关于合同图纸;关于违约罚金和工期提前奖金;工程量验收以及衔接工序和隐蔽工程施工的验收程序;关于施工占地;关于向承包人移交施工现场和基础资料;关于工程交付;预付款保函的自动减额条款等等。工程施工承包合同2建设单位:____________村民委员会(以下简称甲方)承建单位:(以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》等有关规定,根据建设单位对拟修建的农村公路规划要求和该公路现场的实际情况,经公开招标,甲方择优选定由乙方承建该工程,为了明确双方在此工程施工过程中的权利、责任和义务,经甲乙双方反复磋商达成一致意见,特签定以下合同条款:一、工程名称:____________通村水泥路建设工程二、工程规模、内容及标准1、工程全长______公里,其中________下达指标______公里,其余为________一事一议奖补及群众自筹资金。2、工程内容及标准,工程必须严格按照《通村水泥路建设技术标准及验收办法》相关要求建设。具体的工程内容及要求见该合同后附工程清单。3、追加工程:三、合同工期:________年____月____日至______年____月____日,工程期限______天,因特殊情况,工期顺延,但必须确保在________年____月____日前完工。四、承包方式:本工程采用包工包料双包方式。五、工程造价:工程总价为中标价________万元加追加工程按中标价单位价格据实结算部分(注:本工程中标价不包括追加工程造价)。本工程全垫资,以__________及有关部门验收合格,按实际验收里程结算。六、甲、乙双方责任和义务1、甲方责任:(1)甲方应将公路建设的范围及现状向乙方交代清楚。如路基加宽,就地取材。因原路基确实不够宽的,根据实际情况确定。(2)负责处理公路建设占地和青苗补偿,落实并提供路基加宽、培路肩等用土、保证乙方正常施工,若因以上原因造成工期误或者经济损失,由甲方负责。(3)根据工程建设需要,负责协助落实“三通(通水、通电、通路)”、料场和搅拌场选址,保障乙方施工顺利。(4)配合乙方做好路面施工养护期间相关工作。(5)配合________有关部门做好质量检测、工程交(竣)工验收和______补助资金拨付等事宜。(6)积极协调________补助资金,并及时拨付给乙方。2、乙方责任(1)负责整个工程的技术、施工及施工所用人工、材料、机械设备,保证在规定的期限内保质保量完成工程建设。(2)加强施工现场管理,做到“安全生产、文明施工”,如出现施工安全事故,由乙方自行负责,甲方概不承担任何责任。(3)自觉接受甲方对施工过程中的'质量监督,若甲方发现乙方施工过程中使用的原材料或施工工艺等不符合有关技术标准、技术规范,必须立即整改,造成的经济损失由乙方自行负责。(4)乙方应积极、主动的搞好与公路沿线群众的关系。(5)工程建设中涉及的相关税、费由乙方负责。七、付款方式该工程实行两种付款方式,一是________下达的______公里指标按照________拨款的方式予以拨付;二是一事一议______奖补资金需工程完工,经________及相关单位验收合格后按________一事一议奖补资金拨付方式予以拨付;在未拨款前,由乙方全垫支进行修建。八、乙方需在工程施工前向甲方交纳质量保证金10万元(由______两级共同设专户管理),一年后该工程未出现质量问题及乙方支付完民工工资后,甲方将返还乙方质量保证金。否则,甲方有权将该保证金用于支付该工程维修整治或支付民工工资。九、甲乙双方应严格遵守合同约定,不得违反,否则,由违约方支付另一方工程价款10%的违约金。十、本合同未尽事宜由双方协商解决,可签订补充协议,作为本合同的附件,与本合同具有同等的法律效力。十一、本合同一式陆份,甲、乙双方各执贰份,交__________存档贰份。十二、本合同经甲、乙双方签字后生效。甲方(盖章):法人代表或其委托代理人(签字):乙方(盖章):法人代表或其委托代理人(签字):______年______月______日工程施工承包合同3发包方:__________(以下简称甲方)承包方:__________(以下简称乙方)依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经甲、乙双方共同协商,甲方同意将工程承包给乙方施工。为了加强管理,健全经济责任制,经双方商定签订本合同,以供双方共同信守:第一条工程概况一、建设单位:__________二、工程名称:__________三、工程内容:__________四、工程地点:__________五、工程总造价:__________第二条工程质量以建设单位提供的施工图纸为依据,严格按照国家施工规范及验收标准进行施工,严格执行甲方有关质量检验的管理规定,确保工程达到国家验收标准的合格标准。第三条工程工期本工程总工期为:__________。由于乙方原因不按合同工期竣工,承担甲方与建设单位签订合同责任。(具体开工见开工报告)第四条材料供应一、本工程所需材料按与业主签订的合同约定。二、无论是何种采购材料,建设单位、联合双方都有权对材料机械审验,不合格产品不得进场,并符合环保要求。乙方均应按照甲方Q/WJY-B-13-02物质采购控制程序对材料供应商进行评价、选择和管理,建立材料供应商动态信息台账。第五条机械及料具的投入方式一、进场施工所需的大中型设备及工程用的小型工具等全部由乙方按市场规律租赁使用。二、乙方严格执行甲方Q-E-OHS/WJY-GD-02-03施工机械设备租赁管理规定,对设备供应商信资能力及设备各项性能进行严格检验,经甲方工程项目管理部审批同意后方可签订设备租赁合同。第六条结算与付款方式一、结算方式:按甲方与建设单位合同书执行二、付款方式:按甲方与建设单位合同书执行三、乙方按工程结算总价的向甲方承担管理费用(不含税金),同时必须按照国家、地方税费政策依法纳税。四、以上付款时间以甲方收取建设单位工程款的实际到账时间为准,24小时内付款。五、以上付款时扣减乙方应向甲方上交的管理费用、工资费用。第七条工程保证金为确保合同履约,乙方必须向甲方交纳工程履约保证金_______元(或者用价值相等的财产作抵押)。工程保证金属于履约性质,不计利息。工程保证金的返还,在工程完工备案后,乙方无违约现象,且无拖欠材料款和民工工资情况下,分阶段返还;若有违约,按违约处罚后的余款返还。如工程质量或工期未达到本合同约定的目标,除按本合同处罚外,工程保证金概不退还。第八条工程保修乙方承诺,按照合同约定的时间和质量完成本工程并在质量保修期内承担承担保修责任。为确保工程及时保修,维护甲方形象和信誉,在工程质量保修期内,若工程尾款和主合同保修金全部收回,公司可以暂扣保修金100000元作为本工程维修基金,在乙方延迟或拒绝承担保修义务的情况下,甲方有权在不征求乙方意见的前提下动用保修金维修,费用如实从乙方保修金中扣除,超额部分亦由乙方承担。保修期按国家和建管部门有关规定执行(保修费用在保修期满后如实返还)。第九条工程管理一、乙方进场时临时设施、围墙、门楼、现场标牌、标识、工作牌等严格按照甲方CI设计执行。若未按规定执行又不整改的甲方将强制实施,乙方承担由此发生的一切费用,并罚款_______元。二、甲方委派管理人员参入该工程的管理工作,对施工全过程实施监督和控制。乙方承担工资费用_______元,按月上缴甲方或在工程款中如实扣除。第十条双方责任一、甲方责任1、负责对外协调与建设单位及工程有关单位的工作联系。2、甲方根据XX公司颁布的各项管理规定及文件要求,每季度对工程进行质量、安全、文明施工及贯标大检查。3、对乙方违反施工操作及验收规范的行为,甲方有权给予制止。甲方提出问题纠正方案后,乙方拒不改正的,甲方有权给予相应的罚款或要求乙方停工整改,其一切损失由乙方承担。对严重违规的责任,甲方中途有权终止该承包合同书,没收履约保证金,追究其责任。4、对乙方严重违法违规的行为和责任,甲方中途有权终止联合承包合同书,乙方履约保证金不予退还,并承担有关法律责任和经济处罚。二、乙方责任:1、甲方与建设单位所签合同以及相关协议、文件中对甲方约束条款,对乙方具备同等法律效力。建设工程验收不合格,且无法修复,乙方除承担本合同约定的责任外,还应返还已经收取的工程款。并承担建设单位对甲方的一切经济处罚。2、乙方在与甲方签订本合同的同时,必须以项目部的名义与具有劳务资质的公司签订建设工程施工劳务分包合同,承担相应的责任。按建管部门和劳动部门的要求,乙方必须依法办理劳动用工手续。劳动合同中必须对劳动合同期限、工作内容(岗位)、劳动报酬、劳动保护、劳动合同终止的条件,以及违反劳动合同的责任等内容作出明确的约定。从事技术工种的劳动者上岗前必须经过培训,依法取得职业资格证书。从事特种行业的劳动者还必须取得特种作业操作证。否则,如被有关部门查处,承担一切费用和责任。3、服从甲方的指挥,保质、保量、保安全,按时或提前完成施工任务。若延误工期,质量安全等方面达不到合同标准,而受罚款的金额应以甲方与建设方签订的合同中的有关处罚条款等同对待;若提前完工交验,质量安全达到合同目标,受奖条件也应以甲方与建设方的合同条款执行。4、根据合同约定该工程应注重安全生产、文明施工的管理,确保施工现场达到文明施工优良的.标准,安全生产达到优良标准。5、乙方应按国家有关安全生产标准、规范,保障和满足安全生产资金的投入,若因乙方资金投入不足等原因造成的事故责任和费用,由乙方承担。签订本合同时签订安全协议。6、乙方在施工过程中,贯彻GB/T19001-20xx年;GB/T24001-20xx年;GB/T28001-20xx年三位一体管理标准所列出的各项要求,并负责提供所需的一切资料。7、乙方承担完成质量、安全、文明施工三项指标所需验评申报费、检查招待费、奖杯(牌)制作费、登报宣传费等费用。8、乙方不得转包其承包的工程,否则甲方随时可以解除本合同,乙方承担一切损失。9、无论何种原因,当甲方与建设单位签订的合同终止时,甲方有权立即终止本合同,乙方应立即撤离现场,并协助甲方处理善后事宜,双方各自承担相应的责任和义务。10、由于政策变化、不可抗力或甲方之外的原因,导致工程停建或缓建,乙方应妥善做好已完工工程和已购材料、设备的保护和移交工作,并满足建设单位的全部合理要求。第十一条其他条款一、遵守甲方质量、环境、职业健康安全管理的有关规定,制定《环境管理方案》、《职业健康安全管理方案》,接受甲方有关部门对质量、环境、职业健康安全管理的监督和检查,并做好持续改进工作。二、本工程工程款必须进入甲方专用账户,若违反此规定每次罚款伍万元,责任人放弃所有权利。三、甲方与建设单位的合同及相关协议、乙方的承诺书、安全生产管理协议与本合同具有同样的法律效力,并作为附件存档。四、本合同未尽事宜,双方另行协商解决或签订补充协议,一经双方同意签字盖章后,具有与本合同同等的法律效力。第十二条解决争议的方式本合同发生纠纷,双方调解,调解不成,向武汉仲裁委员会申请仲裁。第十三条合同生效及失效本合同一式伍分,其中甲方肆份,乙方壹份,经双方签字盖章后生效,到合同期满(或规定的分包工程全部完工,2一切款项后)自动失效。第十四条补充条款(关于设计变更和其他费用)现场发生工程设计变更,必须按规定及时办理变更手续,收集相应资料,对于大型变更,如工程规模、建筑功能等发生改变,需要重新计量、计价或签订补充协议的,应将详细情况反映至甲方经营部,由经营部派人按规定办理。发包方:__________(公章)承包方:__________(公章)法定代表人:__________承包人:__________电话:__________电话:__________开户银行:__________开户银行:__________账号:__________账号:__________合同订立时间:____________年_______月_______日工程施工承包合同4加油站点工程施工承包合同甲方(发包人):保利民爆科技集团股份有限公司新疆分公司乙方(承包人):哈密瑞丰彩钢有限公司依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规的规定、遵循自愿、公平和诚信原则,双方就本建设工程0施工事项协商一致,订立本合同。一、工程概况工程名称:保利民爆加油站点建设施工工程工程地点:保利民爆集团新疆分公司巴里坤别斯库都克驻区工程内容:乙方承担本工程项目如下内容的施工:1、负责储油罐位开挖回填、站内场地平整和压实施工(施工机械甲方自备)。2、负责土建部分施工、包括:罐体条基和砌体工程、罐口检查井、加油岛和加油机、配电箱、监控基础与管孔砌筑等相关混凝土配套施工。3、负责加油机(方钢管和0.4彩钢板结构)遮雨棚制作安装。4、负责站区网格围栏(包括两门)的修整安装。5、负责储油罐的定置和绑缚固定。6、负责电源线和各电油管沟的.挖填(施工机械甲方自备)7、负责加油机与吸油管、量油管、卸油管、通气管和阻火器、电气等连接安装。吸油管和通气管和外网电源线由甲方提供。二、施工方式:包工包料、包质量、包试运行与保工期。三、合同工期合同签订盖章生效后10天。四、质量标准工程质量标准:一次性达到现行国家验收标准的合格等级,试运行10天正常合格。五、工程造价及付款方式工程造价:陆万贰仟元,其中土建部分36000元;安装部分26000元。本工程通过竣工交验或试运行期正常合格并开具相应额度的建筑工程发票交甲方后付清工程款。六、质量保证工程竣工验收过程应详实填写《工程竣工验收单》。验收通过后乙方按规定对工程实行保修,质保方式与此前与乙方签订的《轻钢结构库房建造工程合同》的质保安排进行等同形式捆绑。九、纠纷解决办法任何一方违反合同规定而协商不成,可向经济合同仲裁机关申请仲裁;仲裁不成向人民法院起诉。十、附则本合同一式四份,经双方代表签字,加盖双方公章后生效。建设单位(盖章):施工单位(盖章):委托代理人(签章):委托代理人(签章):签订时间:二xxx年月日工程施工承包合同5发包方:_______________(以下简称甲方)承包方:_______________(以下简称乙方)现经双方协商达成以下合同条款。一、工程概况:1.工程名称:____________________2.工程地址:____________________3.工程结构:____________________4.建筑面积、层数:______________二、承包范围:本工程基础垫层至屋面防水层以下主体结构内的所有钢筋、模板、混凝土、填充墙砌体、外架及文明施工。2.1钢筋工程:钢筋进料计划提供,翻样、制作、安装和校正;场内倒运,原材料、成品、半成品整理、码放和防雨覆盖;基层清理、焊接、绑扎、植筋,预埋和压筋的制作,铁丝、铁钉、扎丝、焊剂、焊条、胶布、切割机片、双面胶、拉杆用PVC管、线绳、水泥钉、脱模剂、垫块、塑料薄膜及手提电动工具耗材等。2.2模板工程:模板进料计划提供,配制、拼装、校正和清理;现场倒运,模板支撑拆除、清理刷油、拔钉、分类、码放;进场材料的卸车。若发现工人在施工现场任意把方料模板切割、浪费等事项,甲方有权罚款,每次罚_______元。2.3混凝土工程:混凝土的浇筑和养护,保养,泵管的接拆及清理。(梁板柱进行磨平打磨,做好成品保护)。2.4砌体工程:砌块浇水湿润、砌筑,砂浆配制,上料、搅拌及放料,场内倒运;砌体脚手架搭拆,清理归堆;木砖、过梁预制安装;预留洞口。砌体压筋制作安装;地沟砌筑,抹灰,盖板预制安装;砌体用搅拌机的就位、安装、调试;灰斗车和砌体用具。2.5架子工程:包括主体施工所有内脚手架搭拆、外架搭设、清理归堆,防护棚、安全通道搭拆;楼层四口五临边防护,安全密目网、小眼白网挂设;吊篮安装及防护,塔吊附墙件防护,踢脚板制安;标识、标牌、警示标志和展牌、横幅挂设、以及钢管的维护保养、刷漆。2.6文明施工:修建临时用房、围墙、路面硬化、场地硬化、临时散水和排水渠,整理和维持场容场貌,工完场清,按照省级文明工地要求执行,教育所属职工文明施工,杜绝不文明行为发生。三、承包形式:劳务施工承包。1.甲方提供塔吊(含司机)、振动棒一套(一机二棒)以及三级箱以内线缆、配电箱,其余电线、电缆、照明设施、机具耗材等由乙方负担,待工程完工后向甲方交还能正常使用的振动棒一套(一机二棒)以及三级箱以内的线缆、配电箱等。2.乙方在本工程必须配备专业管理人员;总负责一人;技术总负责一人以及专职质量、安全管理人员,并负责放线、抄平等业务,甲方负责检验。四、承包价格:1.按建筑面积______元/平方米。2.建筑面积计算方法见8.1.2条。五、质量标准:按照国家建筑工程验收规范验收,主体结构质量必须达到合格标准。六、工期:自____年____月____日至____年____月____日主体封顶。总日历工期______天。乙方按总合同工期编制形象进度计划,报甲方审批。严格按审批后的形象进度计划执行,每超过一天罚______元。七、施工安全:7.1甲方负责施工现场安全的检查监督工作。对乙方施工人员进行必要的进场前安全教育,宣传正确使用“三宝”,完善安全防护措施。在现场周围和重点防范部位设立警示牌。甲方应建立健全现场安全制度,逐日进行安全检查,对违反安全制度的作业人员,甲方有权进行批评教育、停工及罚款处理。7.2乙方负责职工的安全管理,进行安全培训,做好班前安全技术交底。进入施工现场必须戴好安全帽,对于高空作业,必须严加规范,系好安全带,作业前首先检查脚手板是否安全,是否牢固,用电设施的接线是否正确、安全、电线是否损坏、老化、开裂、裸露。若被发现以上各项达不到要求的,每项每次罚款______元,并要求乙方应及时排除,直至消除安全隐患,符合安全操作规范后方可施工。7.3乙方人员在施工操作中,不按安全规范施工,违章作业所造成的一切安全、质量事故,乙方负责解决并承担一切费用及后续责任,引不可抗力引起的`安全、质量事故按相关规定执行。7.4若乙方人员违反《中华人民共和国治安管理条例》或国家其他法律,除接受国家司法机关处罚外,还必须执行项目综合治安制度的处罚条款。八、结算、付款:8.1结算:___________________8.1.1综合单价:_____元/平方米8.1.2工程变更,只要不发生建筑面积的增减,无论结构构件的难易与数量变化与否,单价和结算面积不变;若变更引起乙方返工,甲方应增加相应的费用。8.1.3乙方必须保证足额支付民工工资,因拖欠民工工资引起的相关事宜及责任由乙方全部承担。8.2付款:8.2.1三层主体封顶付已完成工程量(经监理审批后的工程量)的______%,中途可借零花钱(费用在下次支付劳务费时扣回),主体封顶付已完成工程量的______%,砌体工程完工付至已完成工程量的______%。春节放假时按已完成面积付至已完成工程量的______%。8.2.2余款在主体结构验收合格后______个月内付清。8.2.3付款必须由甲乙双方负责人当面到当地银行办理转账手续。九、其他约定:9.1甲方责任、权利:9.1.1负责工程施工全过程的领导、管理和组织协调工作;联系建设、设计、监理单位和其他相关部门解决属甲方解决的问题。9.1.2负责编制施工组织设计、施工方案、制定施工进度计划,确保生产均衡和连续性。9.1.3负责给乙方提供施工技术资料,图纸、设计变更、图纸交底目录、答疑纪要及省级文明工地验收标准各一份9.1.4负责按形象进度和进料计划向乙方及时提供施工所需的各种材料。9.1.5负责施工中的总质量、安全技术交底,对乙方的施工进行监督、检查和验收。9.1.6负责建立健全施工现场安全、管理制度,对乙方的施工人员进行必要的进场安全教育9.1.7负责向乙方提供办公室、库房各一间。9.2乙方责任、权利:9.2.1乙方必须接受甲方、建设单位、监理单位及上级主管部门的监督检查,负责向甲方提供营业执照、资质证书、机械操作和特殊工种人员上岗证,进场管理人员资格证及进场施工人员花名册各两份。9.2.2向甲方缴纳违约质保金______万元,主体封顶验收合格扣除罚款违约金后一次性退还。9.2.3负责向甲方提供专项施工方案、进度计划和月报;材料使用前五日提供用材计划。9.2.4负责对所属作业人员进行安全教育培训,严格按现行安全施工规范作业;负责安全设施的检查报验,严禁使用不合格安全材料。9.2.5严禁转包工程。9.2.6每道工序完工后,乙方首先自检,合格后报甲方验收,必须达到合格工程标准,若甲方发现一处不合格,罚乙方______元。9.2.7乙方要爱惜财物,做到工完场清,若发现随意损坏、乱丢材料的,一个扣件罚款______元、一个卡具罚款______元,不及时清扫卫生、清理施工现场的每次罚款______元。9.2.8本合同是以合格工程标准签订的,若单位工程质量达不到合格标准,是乙方原因造成,甲方有权对该单位工程按平方米单价下浮______%扣取乙方的违约金,若完成达到合同标准,甲方可适当给予奖励。9.2.9施工过程中乙方必须教育职工做到文明施工,不能出现打架、偷盗等不文明行为,若发生一次罚乙方______元。9.2.10乙方承包范围内分部分项工程的合格必须达到______%。允许偏差项目合格率必须达到______%。若验收达不到______%,乙方必须及时返工达到要求,返工的所有费用由乙方承担。十、补充条款:10.1未尽事宜由双方协商解决,协商不成的提请当地法院裁决。10.2本合同签字后即为生效,若一方违约,则支付给对方五万元违约金。十一、合同份数:本合同一式四份,正本二份(甲、乙双方各执一份)、副本四份(甲、乙双方各执一份),正副本具有相同法律效力,经双方签字(盖章)后生效,全部劳务作业完工并通过验收、结算付款完毕后自行失效。甲方代表签字:___________乙方代表签字:___________盖章:___________________盖章:__________________________年______月______日_______年______月______日工程施工承包合同6甲方(发包方):______身份证号:______乙方(承包方):______身份证号:______依照《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平、诚实和信用的原则,双方就陕西____公司厂区规划新建工程水电安装分部工程施工事项协商一致,订立本施工合同,供双方在施工过程中严格遵守:第一条、工程概况:1、工程名称:_______________2、工程地点:________________第二条、承包范围:本设计图中主体结构需安装给排水、强电、暖气洞孔预留预埋与安装工作。上述内容包括人工费、工具费、机械费、零星用铁丝铁钉费、劳保(手套、安全帽等)等。第三条、承包具体工作内容:乙方承包各项内容均包括,熟悉施工图纸,室内水、强电、暖气安装工程。第四条、承包方式:包工、包料。第五条、承包合同工期:总日历天数跟随模板及泥工工期。5.1开工日期:甲方提前2天通知乙方进场。第六条、施工质量:______乙方严格按照施工图纸标注的水电暖设施定位、技术规范、安全操作规程进行施工,按现行施工验收规范进行验收合格。材料等级标准:______按非国标等级标准执行。(PVC管、铜线)第七条、工程量计算方式及承包价款:______按建筑面积计算规则计算水电暖工程量套工程价款,按建筑面积每平方米(大写)_____元整(_____元/M2),总面积______M2,合计工程款(大写)(¥_____元)。第八条、工程付款办法:______甲方按第七条价款计算于乙方进场时预付乙方10%的工程款,在施工过程中甲方根据乙方实际完成的工程量,于乙方完成±0之后按第七条价款计算预付乙方40%的工程款,主体完工后按第七条价款计算预付乙方40%的.工程款,待工程竣工验收合格后按第七条价款计算预付乙方7%的工程款,剩余的3%作为维保金,待工程完工交付使用一年后一次性付清余下款项。第九条、双方权利和义务:______9.1甲方提前2天通知乙方进场,进场前乙方对其施工人员必须进行安全教育、文明施工、施工技术交底、进度计划等交底。具体施工作业中必须设立安全标志、佩戴安全帽,以确保安全、文明施工。9.2乙方必须有一定操作技术水平,保证施工现场施工人数并保持施工人员的相对稳定使工程顺利进行。乙方不得使用未满18周岁的人员、不得带小孩进入施工工地。9.3文明施工:______乙方必须做好文明施工。第十条、违约:______双方均应严格遵守《中华人民共和国民法典》及本合同条款所规定全部内容,如合同签订后,乙方未造成工程施工错误,甲方提出退场,甲方应支付给乙方所有损失。乙方自行退场,即自行放弃全部工程款并支付甲方损失。第十一条、争议:______履行合同中若甲、乙双方发生争议,双方应本着实事求是的态度协商解决,协商不成时,可向工程所在地人民法院起诉。第十二条、其它:______本合同未尽事宜,双方可经过协商另行补充。第十三条、合同管理:______本合同一式贰份,双方各执壹份,具有同等效力。合同经双方签字或按手印后即发生法律效力,至工程完成,结清工程款后失效。甲方:______乙方:______(盖章):______(盖章):___________年_____月_____日_____年_____月_____日工程施工承包合同7甲方:乙方:黑龙江省xx农场有限责任公司将香兰农场场六路二米桥及三米桥重建工程发包给施工。为明确双方责任、义务和经济利益,保证工程质量,经双方协商达成一致,签订本合同。第一条:工程概况一、工程名称:xx农场场六路二米桥及三米桥重建工程二、工程地点:xx农场六大队三、工程内容:二、三米桥旧桥拆除、浆砌石桥台、钢筋制安、浆砌石护坡、混凝土桥面及三米桥跌水、围堰等。(详见承包工程量清单及项目表)四、工期:20xx年8月15日开工;20xx年10月15日竣工。第二条:承包方式一、承包方式:双方商定乙方包工、包料。单价承包。1、各分部、分项工程承包单价、工程量及预算工程总价款,附合同后。2、施工中工程量增、减,均以监理工程师或甲方代表签证为准。3、设计变更及合同中未出现的工程项目,甲、乙双方按现行规定商定单价。二、包工期:确保按合同工期交付使用,具体施工进度由乙方自行安排,确保工期内的施工安全。三、包工程质量:工程质量达到合格标准,并按国家的有关规定对工程质量负相应责任。第三条:工程价款拨付一、乙方进场施工后五日内甲方向乙方预付工程款,即甲、乙双方商定的预算工程总造价的20%作为乙方备料和施工费,以保证工程顺利施工。二、工程进度款,乙方每月向甲方提供进度报表,经甲方代表或监理签字确认后,按实际计量向乙方拨款。三、工程竣工并经甲方验收合格后,一个月内支付完成工程总价的95%,预留5%作为质量保证金。第四条:技术、物资供应1、甲方提供施工图纸并将轴线及高程控制点等资料交付乙方,并组织设计单位进行技术交底。2、工程所需材料由乙方自行采购。工程所需材料质量、规格、标准均应符合设计要求。第五条:竣工验收与保修1、根据施工图、设计说明书及国家颁布的《建筑安装施工竣工规范》进行验收,确保工程质量。2、工程竣工后一个月内乙方提交竣工决算,竣工验收时按规定提交竣工图和全套竣工验收资料。3、本工程保修期为一年,从签发工程移交证书之日起计算。保修期内,由于乙方施工原因造成的质量问题,由乙方负责无偿维修,工程保修期满,运行未出现质量问题并满足设计要求后,质保金一次支付给乙方。在质保期内,如果由于乙方原因,出现工程质量问题,质保金作为工程保修费使用,质保金不足以抵扣保修费时,超出部分由乙方承担。第六条:双方责任一、甲方责任1、开工前,甲方需及时协调解决施工中出现的有关问题,将动力电接到构造物施工地点,保证施工顺利进行。由于甲方原因造成工期延误,由甲方负责,并对乙方造成的损失负有赔偿责任,赔偿数额按实际损失计算。2、及时拨付工程款,及时办理隐蔽工程与竣工验收,及时办理工程结算。3、甲方派驻工地代表对工程质量、工程进度、建筑材料质量进行监督,检查隐蔽工程,办理中间工程验收签证,解决应由甲方解决的问题。4、派驻的监理工程师,负责检查、监督指导乙方施工组织、工程进度、质量控制、安全措施、环境保护等施工过程和内容。监理人员发现施工质量、工艺、建筑材料等质量问题,有权责令乙方进行改正,直到达到质量标准要求为止。二、乙方责任:1、按照工程设计要求,技术标准和合同约定,根据工程特点和施工条件,本着精简高效的'原则编制施工措施计划、月份工程进度计划及质量安全生产控制等施工措施,确保工程顺利施工。及时提供月报表,及时办理工程结算,及时竣工工程决算。2、按工程设计要求做好建筑材料和设备的采购、供应和管理,保证所采购的建筑材料和设备有检验合格报告、出厂合格证书等相关的技术质量资料。同时按要求做好施工原始记录,质量检测和试验等工作。3、按施工技术标准、施工规范及设计施工图要求施工,确保工程质量、确保工期、确保安全生产、文明施工、工完场清、保护环境,在施工过程中出现的安全生产事故,由乙方承担一切责任。由于乙方原因造成工期延误,由乙方负责,并对甲方造成的损失负有赔偿责任,赔偿数额按实际损失量计算。若由于不可抗力因素导致的工期延误,则不在赔偿范围之内,且工期相应顺延。4、接受监理工程师和甲方驻工地代表的检查监督。第七条:附则一、本合同未尽事宜,双方协商解决。二、本合同一式四份,甲乙双方各执两份。三、本合同签字盖章后生效。甲方:代表:乙方:代表:二0**年*月*日工程施工承包合同8乙方:XX县公路工程建设项目已由XX县人民政府批准修建,XX县村委会(以下简称甲方)在择优的基础上,确定了公司(以下简称乙方)为公路工程的施工单位。为明确甲、乙双方的权利、义务,按照《中华人民共和国合同法》和《建筑法》的规定,结合本工程具体情况,签订本合同,双方应共同遵守执行。第一条工程概况1、工程名称:公路工程工程内容:公路工程,全长公里,路基宽米,路面宽米。工程地点:承包范围:按工程施工图纸,路面宽度按水泥混凝土面层宽米,厚厘米。2、施工工期:个月。开工日期:年月日竣工日期:年月日3、工程质量:按交通部现行颁布的《公路工程质量检验评定标准》评定达合格以上工程。4、合同价款:人民币万元,(¥:万元)资金拔付:5、承包方式:包工包料。6、按每公里万元结算,实做实收,不含税。第二条工程图纸公路施工图纸,由甲方负责提供,提供日期为本合同签订日期,施工图纸提供壹套。第三条甲方驻工地代表甲方委派监理工程师(理事会)和甲方驻工地代表,理事会履行工程施工监理;工程量计量、签证等技术工作职权,甲方代表行使合同约定的权力和职责。第四条乙方驻土地代表公路项目经理部为乙方在施工现场设立的日常施工管理机构,其乙方驻工地代表。第五条甲方工作1、在本合同签订后10日内,甲方应负责办理好土地征用、房屋折迁及其他地面附着物迁移的工作,无偿向乙方提供施工场地。2、甲方在15天内负责办理好施工所需电力、通讯等外接线路的联系、协调工作,以确保施工期间的需要。3、处理当地群众因工程施工而引起的纠纷、争执、冲突,防止不良事故的发生。甲方不按合同约定完成以上工作而造成延误,应承担由此造成的经济损失,乙方工期顺延。第六条乙方工作1、编制施工组织设计(或详细的施工方案),报经甲方批准后使用。2、向甲方提供季、月工程进度计划及相应进度统计报告和工程事故报告。3、按工程需要提供和维护夜间施工使用的照明、看守、围栏和保卫等。否则,由此造成的工程、财产和人身伤事故,由乙方承担责任及所发生的费用。乙方不履行上述各项义务,造成工期延误和经济损失由乙方自行承担。第七条暂时停工一旦驻工工程师发出指令,乙方应按照驻工工程师要求的时间和方式暂时停止本工程或部分工程的施工,在暂时停工期间,合同工期不予延长,一切费用业主不予补偿。第八条工期和延误1、本合同工期为_____个月,乙方应根据交工验收的规定在合同工期内或批准后的延长工期内完成,从开工期的.最后一天算起。2、由于下述原因之一而影响施工进度,乙方有权要求延长本合同工程的工期。a、有额外或附加的工程量或工程性质、等级上的变更。b、不是由于乙方的失误或违约而发生的其他特殊情况。上述情况发生后,乙方应发出要求延期的通知,驻工代表在与乙方适当协商并报经业主批准后确定延长工期的天数。3、除2款规定给以延期外,其余原因工期不予延期。4、如果乙方未能按合同规定的工期完成合同工程,造成无法按上级规定的时间验收和影响上级补助资金,由乙方承担责任,乙方继续承担完成本工程的义务和责任。第九条检查和返工乙方应认真按照标准、规范和施工图设计文件中的要求以及甲方依据合同发出的指令施工,随时接受甲方代表及监理的检查,并为此提供工作方便。按照检验人员提出要求进行的返工、修改,乙方承担由自身原因导致返工、修改的费用。第十条工程质量1、质量等级:达合格以上工程2、评定标准:按照交通部现行颁布的《公路工程质量检验评定标准》,施工图纸及省、地交通主管部门、会昌县人民政府有关农村公路的规定。3、由于乙方原因达不到“合格工程”这个条件,由乙方承担责任及返工费用,工期不变。返工后仍不能达到约定要求,乙方承担违约责任。第十一条.隐蔽工程、中间验收具有复盖、掩盖的隐蔽部位工程,乙方在自检合格后及时通知甲方代表、监理参加隐蔽工程和中间验收。通知应包括自检记录、隐蔽和中间验收的内容,验收时间和地点。乙方应准备好验收签证记录。验收合格,甲方代表应在验收记录上签字确认,乙方方可进行隐蔽和继续下一步工序的施工。验收不合格,乙方在限定时间内修改、返工,重新验收至合格。第十二条合同价款及调整合同造价即为本合同协议约定的合理的合同价款,合同价款不随材料价格的变化而调整。但发生下列情况之一时可作调整。1、驻工代表报业主批准确认的工程量增减。2、驻工代表报业主批准确认的设计变更或工程洽商。3、基础工程未能按图纸要求的尺寸、标高进行施工,经驻工代表、监理检测,驻工工程师报业主批准确定的工程量增减。第一十三条工程款支付1、根据工程进度分期支付。(可具体明确)2、最终支付时间要具体明确。第十四条工程质量保证金1、质保金金额为合同总价的5%,从工程竣工后首次支付给乙方的工程款中扣留。2、质保金的退回:工程验收质量合格,将质保金退还给乙方。第一十五条材料供应与材料试验1、材料供应:本工程所需的一切材料(除水泥外,如无其它约定)原则上均由乙方自行负责采购、提货、验收、运输、保管和使用,但所有用于工程的材料都应符合设计图纸和有关规范的要求,乙方对所有验收材料质量负全部责任。2、材料试验检测(1)、本合同工程须严格按试验规程和规范要求进行常规试验检测及有关专项检测和试验,试验检测统一到市交通工程质量监督站试验检测中心进行,乙方不得以任何理由拒绝,其费用由乙方承担。(2)、钢材、水泥、砂石等主要材料必须进行检测,提交检测合格证明,经驻工代表签认后方可使用。第十六条竣工验收1、本工程的验收分为交工验收(初验)和竣工验收两次。2、验收的法律依据:交通部《公路工程质量检验评定标准》及《公路工程竣工验收办法》。3、工程具备竣工验收条件,乙方应按前款规定,向甲方提出书面初验收申请报告或竣工验收申请报告,同时向甲方提供下列竣工资料:(1)、工程竣工图表。(2)、工程质量控制文件。a、工程质量自检报告、工程质量检验评定资料。b、试验检测报告:主要原材料、混凝土配合比。c、施工原始资料:强度检测试验资料、工序施工检测记录。(3)、施工原始记录。(4)、施工总结。4、当工程初验不合格,乙方根据甲方提出的要求进行返工、修改后仍不能达到合同约定要求时,除没收质量保证金外,还应承担违约责任。第十七条违约责任:1、甲方不按合同约定支付工程款项及发生其它使合同无法履行的行为,视为违约,除相应顺延工期外,应承担违约责任,向乙方支付合同价款1%的违约金。2、因乙方违约使合同不能履行,甲方可单。方中止合同,于违约乙方承担违约责任,违约金为合同价款的2%。第十八条安全施工乙方按照生产有关规定,采取严格的安全防护措施,承担由自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。发生重大安全事故,乙方应按规定上报有关部门并通知甲方,甲方可为抢救提供必要条件,事故责任或因此发生的费用均由乙方承担。第十九条其他事项1、关于工程分包:本工程不得转包,否则甲方有权终止合同。2、关于保险:如有必要甲、乙双方各自为工程及施工人员保险、费用各自承担。3、其他未尽事宜,在工程建设过程中,甲、乙双方可协商解决,补充协议均作为本合同内容一部分。第二十条合同生效、终止和份数1、本合同自甲、乙双方鉴章齐全,经审签监证后生效。2、在竣工结算,甲方支付工程款完毕,乙方将工程交付甲方后,即告终止。3、合同正本两份.,由甲乙双方各执一份,副本两份,分别报送县交通局和乡镇政府备案。甲方:乙方:法人代表:法人代表:授权代理人:授权代理人:监证单位(盖章)订立合同时间:年月日工程施工承包合同9发包人:承包人::依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿公平和诚信原则,双方就13楼下水道维修工程施工事宜协商一致订立本合同。一、项目名称:二、工程内容:台阶、栏杆拆除、挖沟拆除下水管道、安装下水管道、管道穿墙、井补洞、回填土、恢复台阶原装(相似)、安装栏杆,垃圾清理外运。三、工程地点:小区内四、合同工期:开竣工时间__________年____月____日至__________年____月____日。五、质量标准及材料:质量标准严格按照甲方要求及建筑行业相关标准执行。六、工程款:万元,大写:七、资金来源及结算办法:本工程资金由乙方先期垫付,工程完工3天内结算支付100%。八、双方权利义务:1、甲方按约定时间及时清理现场维持秩序,为乙方施工创造适合条件。2、甲方负责因施工所需水、电等设施的供应,提供相应的'图纸及测量纪录。3、甲方应协助对已完成工程的保护工作。4、乙方负责施工材料及设备的采购供应,负责施工的组织与设计,维护施工秩序,承担施工安全及保卫工作。5、乙方应维护甲方的正常工作秩序,采取合理措施保护现场内环境,避免不必要的污染及噪音。6、乙方施工期间如需夜间施工或特殊工作业应征的甲方同意。九、验收标准:1、验收标准:以甲、乙双方约定标准或建筑行业相关标准为准。2、验收程序:乙方按合同完工后,由甲方对工程质量进行内部验收核准。验收合格后甲方出具工程签证。十、工程量变更:甲方如有工程量变化,应提前____日报教育主管部门同意后并书面通知乙方,待双方协商订立变更协议后执行。十一、补充内容:本工程因工程量较小,施工比较困难,施工时间受限制,工期短,施工完毕,经甲方验收合格后,工程款一次拨付。十二、违约责任:任何一方违约,另一方有权提起诉讼,申请劳动仲裁部门或当地人民法院进行调节。十三、合同生效:本合同自签订之日起生效。本合同一式两份,甲乙双方各执一份。发包人:(公章)承包人:(公章)法定代表人:法定代表人:________年______月____日_______年____月____日工程施工承包合同10一、争议解决本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商或调解不成的,按下列第_________种方式解决:1、提交_________仲裁委员会仲裁;2、依法向_________人民法院起诉。风险提示:明确违约责任在签订合同时,双方就要想到可能产生的违反合同的行为,并在合同中规定相应的惩罚办法,通过明确违约时需要承担的责任,来督促各方真正履行应承担的义务,一旦违约情况发生,也有据可依。二、违约责任1、甲方的违约责任:(1)因甲方变更计划,提供的资料不准确,或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计,甲方应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。(2)工程未经验收,甲方提前使用或擅自动用,由此而发生的`质量或其他问题,由甲方承担责任。(3)因甲方的原因致使工程中途停建、缓建的,甲方应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿乙方因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。(4)乙方验收通知书送达____日后不进行验收的,按规定偿付逾期违约金。(5)不按合同规定拨付工程款,按银行有关逾期付款办法的规定延付金额每日万分之_________偿付乙方赔偿金。2、乙方的违约责任:(1)因乙方的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的,乙方应当承担损害赔偿责任。(2)因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的,甲方有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后,造成逾期交付的,施工人应当承担违约责任。三、合同解除1、甲方乙方协商一致,可以解除合同。2、停止施工超过_________天,甲方仍不支付工程款(进度款),乙方有权解除合同。3、乙方将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人,甲方有权解除合同。4、有下列情形之一的,甲方乙方可以解除合同:(1)因不可抗力致使合同无法履行。(2)因一方违约(包括因甲方原因造成工程停建或缓建)致使合同无法履行。5、一方依据2、3、4款约定要求解除合同的,应以书面形式向对方发出解除合同的通知,并在发出通知前________天告知对方,通知到达对方时合同解除。对解除合同有争议的,按本合同一条关于争议的约定处理。6、合同解除后,乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作,按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。甲方应为乙方撤出提供必要条件,支付以上所发生的费用,并按合同约定支付已完工程价款。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同,不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用,由甲方承担,因未及时退货造成的损失由责任方承担。除此之外,有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。7、合同解除后,不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。四、合同生效与终止1、双方在协议书中约定合同生效方式。2、甲方乙方履行合同全部义务,竣工结算价款支付完毕,乙方向甲方交付竣工工程后,本合同即告终止。3、合同的权利义务终止后,甲方乙方应当遵循诚实信用原则,履行通知、协助、保密等义务。五、附则1、本合同正本________份,具有同等效力,由甲方乙方分别保存________份。2、本合同条款如对特别情况尚有未尽事宜,双方协商解决。甲方:代表人:联系电话:签订日期:乙方:代表人:联系电话:签订日期:工程施工承包合同11合同号:甲方:乙方:经甲乙双方协商,就乙方承包甲方LED亮化工程施工事宜,达成如下协议,以期共同遵守。一、工程概况1.工程名称:天禧大酒店LED亮化工程2.地点:鄂尔多斯沙圪堵天禧大酒店3.工程内容:天禧大酒店LED亮化工程(楼体亮化;数码屏;发光字)二、乙方所购产品要求:1、按照甲方亮化工程的要求乙方所购产品为LED数码管。价格、数量、型号详见附表:2、LED数码管应满足国家现行行业和企业有关标准。3、乙方应将工程所需的全部材料运至施工现场,运输到现场卸货及相关费用均由乙方承担。4、乙方将产品运到甲方指定的工地后,由甲方组织管理及相关人员,按国家标准或行业标准抽检验收,若产品质量经检验验收不合格的,乙方应及时调换合格的产品,保证在合同规定的期限内完成施工,若给甲方造成损失的,乙方承担违约赔偿责任。5、甲方负责提供施工场地和电源接入口(配电室电源接口)。合同工期1.开工日期。2.合同工期总日历天数。三、工程质量与验收1.工程质量标准为合格。质量标准以国家或行业质量检验许定标准为依据。双方对工程质量有争议时,由双方同意的质量检验机构鉴定,所需费用及因此造成的损失,由责任方承担。2.甲方应在收到乙方的工程报告后三个工作日内组织进行验收,验收通过后,甲方应按照本合同约定付工程款;验收不合格的,应由乙方进行整改,整改期限计算在合同工期内。四、工程款支付1.不含税票)。2.签定合同后三日之内甲方预付乙方%的工程总价款,即人民币大写:小写:¥元;发货时甲方支付乙方工程总价款的%,即人民币大写:小写:¥元;全部工程安装完毕验收合格后三个工作日内付工程款即人民币:大写:小写:¥元;余款即人民币:大写:小写:¥元为工程及产品质量质保金,两年质保期满后无质量问题三个工作日内一次性付清。五、甲方权利和义务1.甲方指派作为其工程负责人,代表甲方对工程负责。2.对施工质量行使检验权,监督权。3.对工程进度的检查,以及实际施工日期的提前或超过的鉴认权。4.按照合同约定的期限和方式履行,对工程价款的`支付义务。七、乙方权利与义务1.乙方指派电话.2.乙方对现场所有人员进行安全教育,保持现场工作井然有序.3.工程施工验收合格后,保修期为两年.4.在保修期内,履行保修范围,项目的承包人即乙方应及时派人予以保修.八、工期延误因以下原因造成工期延误,经双方工程负责人确认,工期相应顺延:(1).设计变化和工程量增加(2).一周内非乙方的原因,停电,造成停工累计超过8小时(3).不可抗力(4).约定或双方工程负责人同意工期顺延的其他情况;九、现场施工安全乙方在施工过程中出现一切问题责任自负。十、违约责任1.甲方未按本合同约定支付工程款的每日按付款额的千分之五向乙方支付逾期违约金.2.乙方未能按约定施工日期完工,应按合同总价款每日千分之五向甲方支付延误工期违约金。十一、本合同未尽事宜可签订书面合同。十二、本合同发生争议,由双方协商解决,协商不成的,双方均可向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。十三、本合同需双方签字、盖章之日起生效。十四、本合同一式两份,双方各执一份,均具同等法律效力。甲方:乙方:内蒙古蒙胜科贸有限责任公司(盖公章处):(盖公章处):委托代理人:委托代理人:电话:电话:年月日年月日工程施工承包合同12甲方:乙方:丙方:(丙方可委托物业公司作为履行本保修书的丙方代表)业主:指向丙购买本项目房屋的客户为保证本工程在合理使用期限内正常使用,甲乙丙三方协商一致签订工程质量保修书。乙方按双方约定承担工程质量保修责任。一、保修期限:不少于国家规定及本合同约定的保修时间,从工程实际投用之日算起。具体时间为年。二、保修范围:本合同结算款所包含的工程项目、设计变更、现场签证及双方会议纪要约定等全部内容,由于乙方原因造成的'工程质量问题,均属乙方保修范围,因此造成甲方和业主的全部损失,均由乙方负责。属设计或使用、非乙供材料不合格等造成工程质量问题,乙方给予返修,返修费用由甲方承担。三、保修的时间性:1、发生须紧急抢修事故如渗水、漏水、给排水、供电设施及线路出现故障等等影响居民正常生活的情况下,乙方须在接到甲方或丙方通知后4小时内赶到现场并于6小时内完成维修。2、属于保修范围和内容的项目,乙方须在甲方或丙方通知后24小时内赶到现场查看情况,无须重新施工的,在查看情况后48小时内处理完毕并清理维修现场,作到工完场清。须重新施工的,又乙方提出时间表并在得到甲方或委托人认可后严格按时间表施工,其余不变。3、每个维修项目完成后,经业主和甲方项目经理验收并签字后,方为该维修项目本次维修完毕。4、违反以上规定,视为乙方同意由甲方处理,甲方委派他方处理,处理结果由业主、甲方签字认可后即生效,不再经由乙方确认(甲方将处理情况知会乙方),因此所发生的一切费用从乙方保修款中扣除。四、维修的质量:1、乙方负责维修的质量,每个维修项目完成后要经业主或甲方项目经理验收签字方可;所维修项目应保证在一个项目保修期内不再出现类似问题,否则,即使保修期满,也应该继续维修,相应的保修款待一个保修期满后支付。2、出现质量问题而导致维修的,乙方除按合同再次进行维修外,乙方每次每项还需向丙方支付违约金壹仟元。3、如经历壹次(含壹次)以上维修,仍然不能解决问题,甲方及丙方有权另行聘请施工单位进行维修,由此引起的一切费用和责任由乙方负责。4、维修工作完成后,乙方负责将施工现场清理干净(维修过程中给业主造成的损失由乙方负责),否则每人次乙方支付违约金伍佰元。五、乙方维修安排:1、工程移交甲方后,乙方必修委派全权代表处理本工程的维修工作。2、乙方保修负责人:通讯地址:电话:传真:3、以上内容若有变动需及时书面知会甲方维修负责人,否则无法联系时,视为乙方已收到甲方传达之信息。六、保修款:1、三方同意从乙方工程结算款中截留5%作为保修款,保修期满后,在乙方已完成全部返修工作后(需丙方委托的物业公司、监理、甲方签字认可),丙方在二十天内将余款一次性支付给乙方。2、若甲方及丙方垫付维修费用超出保修款总额,超出部分仍由乙方支付;所有保修款在结算时均不计利息。七、其它:1、乙方同意在免费保修期满后至工程有效寿命年限内,继续提供维修服务,并按最优惠价收取费用。2、本保修书:作为施工合同附件,由施工合同三方共同签署,在工程有效寿命内一直生效。甲方:乙方:代表:代表:丙方:代表:本保修书于:年月日签署工程施工承包合同13合同编号:甲方(发包人):乙方(承包人):签订地点:根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程质量管理条例》及有关法律、法规的规定,并结合工程的实际情况,为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任,经双方友好协商,在平等自愿、公平和诚实信用原则的基础上,双方自愿签订本合同。第一条工程概况一、工程名称:二、工程地点:三、承包工程范围和内容:四、工程工期:开工日期______年______月______日,竣工日期______年______月______日。五、本合同为固定综合单价合同,工程量及固定综合单价见附表。工程总价款为(小写)¥________万元(大写_______)。第二条工程质量一、双方约定的工程质量标准:符合甲方企业标准。二、铺装的产品名称、型号、规格:符合甲方标准或见附件。三、工程完工后,乙方应在3日内通知甲方及时验收。第三条工程价款的支付与结算一、本合同签订后3日内,甲方支付合同价款的30%作为预付款;二、工程施工期间,完工80%前,付至合同价款的60%;三、工程验收合格后5日内,付至合同价款的80%;四、结算完成后7天内付至结算价的95%;五、剩余工程总价款的5%作为质量保修金。在达到合同约定的质保期限后支付。第四条双方的权利和义务一、甲方权利义务:1、对乙方进行安全、质量、文明施工等方面的教育,做好日常监管工作。2、负责对乙方施工人员的安全、文明施工等方面的工作进行指导、监控,并按规定及时做好验收工作。3、按照合同约定支付工程款。4、负责完成乙方施工前所应具备的施工条件。5、甲方现场负责人:_______身份证号:_______联系电话:_______二、乙方权利义务:1、乙方具有本合同履行所需的施工资质。2、按甲方的要求,委派有专业经验的技术人员,严格按国家操作规范,精心组织施工、完成工程。3、乙方技术人员按施工方案组织施工,对工程质量、安全、工期等全面管理、负责,并按甲方工期计划要求完成所承包的任务,如不符合甲方或国家质量标准,,乙方要进行返工处理,由此造成的损失由乙方承担。4、乙方在施工过程中必须认真贯彻有关安全施工的规章制度,严格遵守安全操作规程。5、尽量减少对周围办公人员的不利影响,否则,所造成的一切后果由乙方负责。6、在本工程竣工后清理现场。7、乙方未经甲方允许不得与建设单位或甲方上级发包单位联系。8、乙方现场负责人:_______身份证号:_______联系电话:_______第五条承包方的安全责任一、工程开工前,必须向施工人员进行安全技术交底,让全体施工人员掌握工程特点及施工安全措施。二、承包方必须按照国家有关规定,为施工人员配备合格的劳动防护用品及安全用具,并保证施工工具、器械使用安全。三、承包方对所承担的施工项目,必须制定施工方案,并结合工程实际做好安全工作,设立相应的安全防护或警示措施。四、承包方必须贯彻执行国家有关安全生产的方针、政策、法令、法规,遵守国家、行业有关安全施工、文明施工的规定。五、现场施工中,遵守现场的各项规章制度。六、乙方在施工过程中发生的一切人身、财产等事故赔偿、罚金等均由乙方承担。第六条违约责任一、当发生下列情况之一时,甲方应承担违约责任:甲方不按约定支付工程款,每延误一日,应向乙方支付合同工程总造价0.5‰的违约金。二、当发生下列情况之一时,乙方应承担违约责任:1、乙方因自身原因延期完工的,每延误一日,应向甲方支付合同工程总造价的`0.5‰的违约金。2、乙方不按本合同的其他约定履行的,每出现一次应向甲方支付合同工程总造价的5‰的违约金。3、如上述违约金不足以赔偿甲方的损失,仍应赔偿因此给乙方造成的经济损失及相关的所有费用。第七条质量保修一、保修内容及期限:保修_______年。二、保修期起始时间:自工程验收合格之日起计算。三、乙方保修范围:施工范围内的所有内容。四、在质保期内,如果发生质量问题,乙方需在接到甲方通知4个小时内派专业人员到现场进行排查、维修。五、如乙方未按约定维修,甲方有权自行或委托第三方维修,相应费用从质保金中扣除或由乙方支付。第八条合同争议的解决方式本合同在履行过程中如发生争议,由当事人双方协商解决,协商不成的按下列第2种方式解决。1、提交北京仲裁委员会仲裁。2、依法向甲方所在地人民法院起诉。第九条附则本合同一式4份,合同附件:工程量及固定综合单价表1份,与合同具有同等法律效力,甲乙双方各执2份。自双方签字盖章后生效。甲方(盖章):乙方(盖章):法定代表人签字(盖章):法定代表人签字(盖章):委托代理人:委托代理人:地址:地址:电话:电话:签订时间:签订时间:工程施工承包合同14甲方(发包方):_________________合同编号:___________________法定代表人:_____________________签订地址:___________________乙方(承包方):_________________签订日期:______年____月___日法定代表人:_____________________甲乙双方本着平等自由原则,经过友好协商,根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规,就厂棚工程施工承包事宜,在互惠互利的基础上达成以下条款,并承诺共同遵守.第一条工程范围1.施工地点:____________________。2.厂棚面积:______________平方米。3.具体内容:包基础砼垫层、砖混水泥沙浆砌实心立柱、包扩大基础、天沟、围梁浇铸、粉饰立柱、基础回填夯实、做屋面(人字架在外)、包泥、付、架、钢筋。第二条承包方式以包工不包材料的单包形式进行承包。第三条工程价款本施工工程价款总额为人民币元整(大写:______)。第四条付款方式付款方式:屋面结束整体验收后支付总价款的____%,个月后未发现质量问题则全部付清。第五条工程期限从_____年___月__日起至_____年___月__日止,共计个月。提前完成____天以上含____天,每天奖元,天以下含天,每天奖____元,超过工期罚款按奖的标准减半。第六条工程要求1.基础每个立柱以下首先以砼____㎝厚垫层,垫层以上以水泥砂浆砌红砖扩大基础,单柱____㎝×____㎝至正负零,天沟柱____㎝×____㎝至正负零。2.立柱:正负零以上,单柱____㎝×____㎝至屋架下高____m。天沟柱:____㎝×____㎝至天沟。3.天沟:____㎝宽,____㎝厚。4.围梁:____㎝×____㎝。5.天沟深:____㎝至____㎝。6.正负零应通线打平水和定位。7.立柱应砌正粉平,屋面应平整流畅,屋面天沟不渗漏。8.基础回填夯实,及时做好养护。第七条双方职责1.甲方职责:(1)保证水、电、路三通;(2)处理好各方关系,不能因相邻关系影响工程施工;(3)保证材料供应及时;(4)及时处理隐蔽工程及承包之外与本工程相关的其他工程项目。2.乙方职责:(1)保证工程质量:立柱不走样,基础整体效果好,天沟屋面不渗漏,落差流畅有序,浇铸无气孔,粉饰平整美观;(2)坚持文明施工,安全用电,乙方必须对安全承担全部责任;(3)工地上必须坚持24小时值班,协助甲方做好材料守护和保卫工作,对水泥养护有专人负责;(4)发现问题及时向甲方报告,并随时接受甲方的检查;(5)注意节约原材料,不造成浪费现象。第八条分包、转包本工程乙方不能分包和转包他人,如发现分包和转包现象,甲方有权停止支付工程款项。第九条附属工程涉及本工程的附属工程,甲乙双方可随时签订补充合同,补充合同与本合同具有同等法律效力,约定价款一并结算。第十条陈述和保证1.甲方向乙方陈述和保证如下:(1)其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司;(2)其有权进行本合同规定的交易,并已采取所有必要的公司行为授权签订和履行本合同;(3)本合同自签订之日起对其构成有约束力的义务。2.乙方向甲方陈述和保证如下:(1)其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司;(2)其有权进行本合同规定的交易,并已采取所有必要的公司行为授权签订和履行本合同;(3)本合同自签订之日起对其构成有约束力的义务。第十一条不可抗力1.在本合同履行过程中,如因不可抗力导致活动终止或带来损失,甲乙双方各自承担自己损失,互不承担违约责任。2.任何一方因遇到不可抗力致使全部或部分不能履行或迟延履行本合同的,应自不可抗力事件发生之日起____日内,将不可抗力情况以书面形式通知另一方,并自不可抗力发生之日起____日内,向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。第十二条违约责任除本合同特别约定之外,任何一方违反本合同约定,应赔偿给对方造成的损失,并向对方支付违约金人民币元(大写:______)。第十三条权利的保留任何一方没有行使其权利或没有就对方的'违约行为采取任何行动,不应被视为对权利的放弃或对追究违约责任的放弃。任何一方放弃针对对方的任何权利或放弃追究对方的任何责任,不应视为放弃对对方任何其他权利或任何其他责任的追究。所有放弃应书面做出。第十四条法律适用与纠纷解决方式1.本合同适用中华人民共和国有关法律,受中华人民共和国法律管辖。2.本合同执行期间,如遇不可抗力致使合同无法履行的,双方应按有关法律法规规定及时协商处理。3.本合同各方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时,应通过友好协商的方式予以解决。双方约定,凡因本合同发生的一切争议,当和解或调解不成时,选择下列第____种方式解决:(1)将争议提交____仲裁委员会仲裁;(2)依法向____人民法院提起诉讼。第十五条生效条件本合同自甲乙双方签字盖章后生效,—式___份,各方当事人各执份,具有相同法律效力。甲方(盖章):____________________乙方(盖章):____________________授权代理人:(签字)______________授权代理人:(签字)______________单位地址:________________________单位地址:________________________邮政编码:________________________邮政编码:________________________联系电话:________________________联系电话:________________________传真:_________________________
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 土木工程类勘察设计注册公用设备工程师给水排水专业案例下试题与答案
- 口腔门诊急诊急救试题及答案
- 上海区小时工外包合同
- 垃圾处理厂地下连续墙施工方案
- 东莞员工公寓外包合同
- 电玩城抓娃娃机外包合同
- 导尿术后护理宣教
- 质量管理试题及答案GMP培训试题题库及答案
- 护理护理科研数据分析查房
- 人工智能编程语言设计
- 2026江苏苏州市健康养老产业发展集团有限公司下属子公司招聘15人(第二批)笔试参考试题及答案解析
- 2026贵州黔西南技师学院公开招聘事业单位工作人员14人考试备考试题及答案解析
- 历史(四川卷)(考试版)-2026年高考考前预测卷
- 2026年佳木斯富锦市市政设施管护中心公开招聘一线工程技术人员3人笔试备考试题及答案解析
- 2026年江苏泰州市初二学业水平地生会考试卷题库及答案
- 瑞幸咖啡2025品牌年终报告
- 初中化学九年级下册“化学与社会·跨学科实践”单元整体建构教案
- 2026年广西事业单位招聘面试真题及答案
- 2026年高性能医用新材料研发与生物安全性评价
- 党员之家内部管理制度
- 突发事件创伤伤员医疗救治规范2025年版
评论
0/150
提交评论