2026年水电工程合同解除合同协议书

2026年水电工程合同解除合同协议书鉴于双方于______年______月______日签订了编号为_________的《水电工程施工合同》（以下简称“原合同”），现因______原因（以下简称“解除原因”），双方经友好协商，同意解除原合同。为明确双方权利义务关系，特订立本协议如下：第一条原合同解除1.1经双方协商一致（或依据原合同第______条约定），双方同意解除原合同。1.2原合同自______年______月______日起正式解除。第二条工程价款结算与支付2.1双方确认，工程价款的结算应依据原合同约定、双方签署的变更签证文件、经确认的索赔报告以及实际完成的工程量进行。2.2承包人应在______年______月______日前，向发包人提交详细的工程结算报告一式______份。2.3发包人应在收到结算报告后______日内完成审核，并书面通知承包人审核结果。如无异议，双方依据审核结果进行结算。2.4发包人应按照以下方式和时间支付工程款项：(1)发包人已支付款项共计人民币______元（大写：____________________），剩余未支付款项共计人民币______元（大写：____________________）。(2)该剩余款项中，______%即人民币______元（大写：____________________）应于______年______月______日前支付；______%即人民币______元（大写：____________________）应于______年______月______日前支付。(3)支付方式为银行转账，承包人收款账户信息如下：开户名：____________________开户银行：____________________银行账号：____________________(4)如发包人未按约定支付款项，每逾期一日，应按未支付金额的______%向承包人支付违约金。2.5双方确认，原合同中关于工程进度款支付、竣工结算支付、保修期内维修费用等条款在本协议履行完毕后不再适用，除非另有书面约定。第三条工程资料、设备、材料的处理3.1承包人应在______年______月______日前，将以下工程资料完整移交给发包人：(1)施工图纸一套；(2)工程变更、签证文件清单及副本；(3)隐蔽工程验收记录；(4)竣工验收报告及备案文件；(5)其他双方约定的文件。上述资料应整理齐全，质量符合存档要求。3.2承包人应负责将其施工期间使用的自有设备、材料撤离至施工现场范围外，发包人应提供必要的协助。承包人撤离设备、材料的费用由______方承担。3.3位于施工现场的由发包人提供的设备、材料，承包人应在______年______月______日前负责拆除或移出，费用由______方承担。拆除或移出的设备、材料归______方所有。第四条违约责任承担4.1因解除原因系发包人单方责任导致原合同解除，发包人除应按照本协议第二条约定的工程款支付义务外，还应向承包人支付______元（大写：____________________）的停工损失补偿费。该费用应于______年______月______日前支付。4.2因解除原因系承包人单方责任导致原合同解除，承包人应向发包人支付违约金共计人民币______元（大写：____________________），并赔偿发包人因此遭受的直接经济损失______元（大写：____________________）。上述款项应于______年______月______日前支付。4.3双方同意，原合同中关于违约责任的其余条款，在不与本协议约定冲突的情况下仍然有效。第五条履约保证金处理5.1双方确认，原合同项下由承包人缴纳的履约保证金共计人民币______元（大写：____________________），现由发包人（或承包人）持有。5.2发包人应在______年______月______日前，将上述履约保证金无息退还给承包人。如该保证金因承包人违约被原发包人扣除，则发包人应在支付本协议第四条约定的违约金及赔偿金后______日内，将剩余保证金退还给承包人。第六条保修责任6.1尽管本协议已解除原合同，但承包人仍应按照原合同第______条关于保修期限和范围的约定，对所施工的工程承担保修责任。6.2保修期内，如出现原合同约定由承包人负责保修的问题，发包人应通知承包人，承包人应在接到通知后______日内响应并履行保修义务，费用由______方承担。第七条争议解决7.1因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。7.2协商不成的，任何一方均有权向______（选择：人民法院/中国国际经济贸易仲裁委员会）提起诉讼（或申请仲裁）。7.3如选择诉讼，由______人民法院管辖。如选择仲裁，按照______（填写仲裁委员会名称）的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点在______，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。第八条其他事项8.1本协议自双方授权代表签字并加盖公章（或合同专用章）之日起生效。8.2本协议构成双方关于解除原合同事宜的完整协议，取代双方此前就此达成的所有口头或书面约定。8.3本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力。8.4本协议的签订、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。8.5本协议一式______份，发包人执______份，承包人执______份，具有同等法律效力。第九条双方承诺双方授权代表确认，