2026年监理工程师之土木建筑目标控制通关试题库附参考答案详解【B卷】

2026年监理工程师之土木建筑目标控制通关试题库附参考答案详解【B卷】1.在工程开工前，施工单位向监理机构报送《施工组织设计/（专项）施工方案报审表》，由（）审核签认。

A.监理机构技术负责人

B.总监理工程师

C.监理机构项目负责人

D.专业监理工程师【答案】：B2.建设工程项目投资的特点是由（）决定的。

A.建设工程项目的特点

B.建设工程投资的特点

C.建设工程设计的特点

D.建设工程施工的特点【答案】：A3.组织几个劳动组织相同的工作队，在同一时间、不同的空间，按施工工艺要求完成各施工对象，这种方式是（）。

A.流水施工

B.平行施工

C.依次

D.分别施工【答案】：B4.按照费用构成要素划分的建筑安装工程费用项目组成中，人工费不包括（）。

A.计时工资

B.奖金

C.加班工资

D.管理人员工资【答案】：D5.（）的质量控制，是设备制造质量控制的重点。

A.制造前

B.制造过程

C.制造后

D.施工中【答案】：B6.施工机械使用费是指施工机械作业所发生的机械使用费以及机械安拆费和场外运费，下列属于施工机械使用费的是()。

A.临时设施费

B.二次搬运费

C.已完工程及设备保护费

D.经常修理费【答案】：D7.对于非施工单位原因造成的工程质量缺陷，（）应核实修复工程费用，签认工程款支付证书。

A.施工单位

B.监理单位

C.建设单位

D.使用单位【答案】：B8.监理企业质量管理体系中，项目监理单位的总工程师属于（）。

A.决策层

B.管理层

C.执行层

D.培训层【答案】：A9.为确保建设工程进度控制目标的实现，项目监理机构可采取的技术措施是（）。

A.建立工程进度信息沟通网络

B.审查承包商提交的进度计划

C.及时办理工程进度款支付手续

D.建立实际进度检查分析制度【答案】：B10.项目监理机构发现施工单位未经批准擅自施工或拒绝项目监理机构管理的，正确的处理方式是()。

A.专业监理工程师签发工程暂停令

B.总监理工程师签发工程暂停令

C.总监理工程师代表签发监理通知单

D.监理员签发监理通知单【答案】：B11.通过缩短某些工作的持续时间对施工进度计划进行调整的方法，其主要特点是()。

A.增加网络计划中的关键线路

B.不改变工作之间的先后顺序关系

C.增加工作之间的时间间隔

D.不改变网络计划中的非关键线路【答案】：B12.旁站发现施工活动已经或者可能危及工程质量的，应由（）下达（），指令施工单位整改。

A.专业监理工程师，整改通知单

B.专业监理工程师，暂停令

C.总监理工程师，暂停令

D.总监理工程师，监理通知单【答案】：C13.工业厂房要能满足生产生活需要，道路、桥梁、铁路、航道要能通达便捷，属（）的质量范畴。

A.适用性

B.安全性

C.可靠性

D.与环境的协调性【答案】：A14.工程质量管理体系包含三个层次，其中属于承建方的自控的是（）。

A.咨询单位

B.项目管理公司

C.材料供应单位

D.检测机构【答案】：C15.承包单位向项目监理机构报送的《分包单位资格审查表》中应附有分包单位的()

A.资质相业绩材料

B.营业执照和经营范围

C.资质和分包合同

D.项目经理职责和施工计划【答案】：A16.在建设工程活动中，（）是指工程不符合国家或行业的有关技术标准、设计文件及合同中对质量的要求。

A.工程质量事故

B.工程质量责任

C.工程质量缺陷

D.工程质量因素【答案】：C17.关于工程网络计划的说法，正确的是()

A.关键线路上的工作均为关键工作

B.关键线路上工作的总时差均为零

C.一个网络计划中只有一条关键线路

D.关键线路在网络计划执行过程中不会发生转移【答案】：A18.由于建设工程的投资主要发生在（），在这一阶段需要投入大量的人力、物力、财力等，是工程项目建设费用消耗最多的时期，浪费投资的可能性比较大。

A.投资阶段

B.施工阶段

C.设计阶段

D.竣工阶段【答案】：B19.施工进度计划实施中常用的检查方式是()。

A.不定期的现场实地检查和监督

B.召开施工单位负责人参加的现场会议

C.定期收集施工绩效报表资料

D.邀请建设单位管理人员面对面交流【答案】：B20.工程施工质量验收时，经加固处理的分部工程，根据技术处理方案要求予以验收的前提是（）。

A.不影响安全和使用功能

B.不造成永久性影响

C.不改变结构外形尺寸

D.不影响基本使用功能【答案】：A21.编制工程竣工决算的单位及其部门是()

A.承包商单位的预算部门

B.业主单位的预算部门

C.承包商单位的财务部门

D.业主单位的财务部门【答案】：D22.采用工程量清单计价，投标人在投标报价中未填写单价与合价的项目，则()。

A.该项目费用未计入总价

B.视为该项目费用已包含在其他单价和合价中

C.该项目工程量未确定

D.投标报价无效【答案】：B23.（）是一个指导性标准，它不用于认证，也不具有强制性。

A.ISO9000：2015

B.ISO9001：2015

C.ISO9004：2009

D.ISO19011：2011【答案】：C24.某土方工程，3月份计划工程量1万m3，计划单价10元／m3，实际完成工程量1.1万m3，实际单价9.8元/m3。3月底该土方工程的进度偏差为()万元。

A.－1.00

B.－0.98

C.－0.78

D.－0.22【答案】：A25.在装配式建筑PC构件施工质量控制中，预制构件和部品生产中采用新技术、新工艺、新材料、新设备时，（）应编制专门的生产方案。

A.生产单位

B.建设单位

C.项目监理机构

D.使用单位【答案】：A26.不符合玻璃幕墙安装规定的是（）。

A.玻璃幕墙的造型和立面分格应符合设计要求

B.玻璃幕墙的防雷装置必须与主体结构的防雷装置可靠连接

C.所有幕墙玻璃不得进行边缘处理

D.明框玻璃幕墙的玻璃与构件不得直接接触【答案】：C27.甲花4万元收买被拐卖妇女周某做智障儿子的妻子，周某不从，伺机逃走。甲为避免人财两空，以3万元将周某出卖。（事实一）

A.乙行为成立收买被拐卖的妇女罪与强奸罪，应当实行并罚

B.乙行为仅成立收买被拐卖的妇女罪，因乙将周某当作妻子，故周某不能成为乙的强奸对象

C.乙行为仅成立收买被拐卖的妇女罪，因乙将周某当作妻子，故缺乏强奸罪的故意

D.乙行为仅成立强奸罪，因乙收买周某就是为了使周某成为妻子，故收买行为是强奸罪的预备行为【答案】：B28.工程网络计划中，关键工作是指（）的工作。

A.自由时差为零

B.持续时间最长

C.总时差最小

D.与后续工作的时间间隔为零【答案】：C29.某拟建项目的建筑安装工程费为1000万元，设备及工器具购置费为600万元，工程建设其他费为300万元，建设期利息为100万元，则该项目基本预备费的计算基数为（）万元。

A.1300

B.1600

C.1900

D.2000【答案】：C30.建设项目设计概算文件采用三级概算或二级概算的区别，在于是否单独编制（）文件。

A.分部工程概算

B.单位工程概算

C.单项工程综合概算

D.建设项目总概算【答案】：C31.新增固定资产价值的计算是以()为对象的。

A.分项工程

B.分部工程

C.单位工程

D.单项工程【答案】：D32.某建设项目工程费用为7000万元，工程建设其他费用为2000万元，基本预备费为500万元。项目前期年限1年，建设期2年，各年度完成静态投资额的比例分别为60%与40%，年均投资价格上涨率为6%。则该项目建设期第二年价差预备费为（）万元。

A.444.96

B.451.63

C.564.54

D.595.90【答案】：D33.两栋多层建筑物之间的第四层和第五层设两层架空走廊，其中第五层走廊有围护结构，第四层走廊无围护结构；两层走廊层高均为3.9m，结构底板面积均为30m2。则两层走廊的建筑面积应为（）。

A.30m2

B.45m2

C.60m2

D.75m2【答案】：B34.项目监理机构收到施工单位报送的施工控制测量成果报验表后，应由（）签署审查意见。

A.总监理工程师

B.监理单位技术负责人

C.专业监理工程师

D.监理员【答案】：C35.（2019年真题）某工程在施工过程中，因不可抗力造成如下损失：（1）在建工程损失10万元；（2）承包人受伤人员医药费和补偿金2万元；（3）施工机具损坏损失1万元；（4）工程清理和修复费用0.5万元。承包人及时向项目监理机构提出了索赔申请，共索赔13.5万元。根据《建设工程施工合同（示范文本）》，项目监理机构应批准的索赔金额为（）万元。

A.10.0

B.10.5

C.12.5

D.13.5【答案】：B36.在下列施工成品中，适合用防护措施保护的是()

A.清水楼梯踏步

B.镶面大理石柱

C.地漏

D.垃圾道【答案】：A37.下列说法错误的是()。

A.BIM的理论基础主要起源于建筑行业

B.BIM是对工程项目设施实体与功能特性的数字化表达

C.BIM具有模型的完备性

D.BIM具有模型信息的一致性【答案】：B38.网络计划中，某项工作进度拖延的时间超过其自由时差但未超过其总时差，下列说法正确的是（）。

A.会影响总工期，但不会对后续工作产生影响

B.不会影响总工期，但会对后续工作产生影响

C.会影响总工期，也会对后续工作产生影响

D.不会影响总工期，也不会对后续工作产生影响【答案】：B39.玻璃幕墙用钢化玻璃表面不得有损伤，多少厚度以下的的钢化玻璃应进行引爆处理？()

A.4mm

B.5mm

C.6mm

D.8mm【答案】：D40.某常规投资方案，当贷款利率为12%时，净现值为150万元；当贷款利率为14%时，净现值为-100万元，则该方案财务内部收益率的取值范围为（）。

A.＜12%

B.12%～13%

C.13%～14%

D.＞14%【答案】：C41.监理工程师在勘察阶段质量控制最重要的工作是（）。

A.协助建设单位优选勘察单位

B.审查勘察成果

C.审核勘察单位提交的勘察工作方案

D.控制勘察现场作业【答案】：B42.建立质量管理体系首先要明确企业的质量方针，质量方针是组织的最高管理者正式发布的该组织总的（）。

A.质量要求

B.质量水平

C.质量宗旨和方向

D.质量策划【答案】：C43.达成垄断协议的行为是我国《反垄断法》规制的垄断行为之一。但是，对于下列哪些协议，如果经营者能够证明不会严重限制相关市场的竞争，并且能够使消费者分享由此产生的利益，则不属于垄断协议

A.为应对生产明显过剩的问题，经营者之间达成限制商品的生产数量的协议

B.在面对国外进行的稀土价格的谈判中，国内若干家大的钢铁企业为统一谈判价格而达成了协议

C.为提高能源利用效率，若干家汽车生产商达成了共同开发新型燃料发动机的协议

D.为了避免过度竞争，几家手机生产商签订协议，划定各自的销售区域，并承诺为消费者提供更为优质的售后服务【答案】：A44.现行计量规范的项目编码由十二位数字构成，其中第五至第六位数字为（）。

A.专业工程码

B.附录分类顺序码

C.分部工程顺序码

D.清单项目名称顺序码【答案】：C45.（2022年真题）钢结构工程一级焊缝应按照其数量（）的比例进行探伤检测。

A.100%

B.90%

C.70％

D.50%【答案】：A46.下列关于城市轨道交通工程竣工验收的内容和程序的描述不正确的是（）。

A.建设单位汇报试运行情况

B.建设单位应在竣工验收合格之日起7个工作日内，将竣工验收报告和相关文件，报城市建设主管部门备案

C.验收委员会质询相关单位，讨论并形成验收意见

D.验收委员会签署工程竣工验收报告，并对遗留问题做出处理决定【答案】：B47.在建设工程施工过程中，加快施工进度的组织措施之一是（）。

A.实行包干奖励

B.改进施工工艺和施工技术

C.实施强有力的调度

D.增加工作面，组织更多的施工队伍【答案】：D48.选择合适的承包单位是工程质量管理的重要环节，工程承发包管理属于（）的管理职能。

A.建设单位

B.工程监理单位

C.政府

D.施工单位【答案】：C49.某工程由5个施工过程组成，分为三个施工段组织固定节拍流水施工。在不考虑提前插入时间的情况下，要求流水施工工期不超过42天，则流水节拍的最大值为()天。

A.4

B.5

C.6

D.8【答案】：C50.下列关于观感质量验收的表述中，错误的是（）。

A.观感质量的检查结果并不给出“合格”或“不合格”的结论

B.观感质量验收难以定量，只能以观察、触摸或简单量测的方式进行

C.观感质量验收结果一般给出“好”、“一般”、“差”的验收结果

D.若观感质量的验收结果为“差”，是指缺陷严重，已经影响了使用功能【答案】：D51.住宅或投资额较少的建设项目，其建筑工程概算宜采用（）编制。

A.扩大单价法

B.概算指标法

C.预算单价法

D.投资估算法【答案】：B52.项目监理机构控制物资供应进度工作中，属于协助业主进行物资供应决策的工作内容是（）。

A.组织编制物资供应招标文件

B.受理物资供应单位的投标文件

C.组织编制物资供应计划

D.提出物资供应分包合同清单【答案】：D53.某工程划分为3个施工过程，4个施工段，组织加快的成倍节拍流水施工，各施工过程的流水节拍分别为6、4、4天，应组织（）个专业工作队。

A.3

B.4

C.6

D.7【答案】：D54.搭接网络计划中，时距就是（）。

A.相邻两项工作之间的时间差值

B.相邻两项工作之间的搭接关系

C.相邻两项工作之间的逻辑顺序

D.相邻两项工作的工艺间歇时间【答案】：A55.（2019年真题）工程施工质量验收的最小单位是（）。

A.分项工程

B.检验批

C.分部工程

D.单项工程【答案】：B56.（2018年真题）根据《建设工程监理规范》，项目监理机构审核施工分包单位资格时，应审核施工分包单位的（）。

A.类似工程业绩

B.质量管理体系文件

C.经营收入情况

D.人员持证上岗情况【答案】：A57.关于监理单位质量方针的说法，正确的是()。

A.质量方针应由管理者代表制定

B.质量方针应由技术负责人制定

C.质量方针应由管理者代表发布

D.质量方针应由负责人代表发布【答案】：C58.危大工程实行分包并由分包单位编制专项施工方案的，专项施工方案应当由（）共同审核签字并加盖单位公章。

A.分包单位技术负责人及总包单位项目经理

B.总承包单位技术负责人及分包单位技术负责人

C.总承包单位技术负责人及总监理工程师

D.分包单位技术负责人及总监理工程师【答案】：B59.（2017年真题）招标工程以投标截止日前（）天为基准日，其后相关法律法规发生变化并引起工程造价增减变化的，可以调整合同价款。

A.14

B.15

C.28

D.30【答案】：C60.常用的索赔费用计算方法是（）。

A.实际费用法

B.单价定额法

C.总费用法

D.修正的总费用法【答案】：A61.实施质量管理的系统方法，需要采取的措施之一是建立一个()的质量管理体系。

A.以顾客为关注焦点

B.以过程方法为主导

C.以全员参与为动力

D.以持续改进为目标【答案】：B62.在工程施工过程中，由于调查处理施工质量事故造成实际进度拖后，承包商接到监理工程师赶工令后采取赶工措施，由此增加的费用应该由()承担。

A.业主

B.监理单位

C.业主和承包商

D.承包商【答案】：D63.对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案，需由（）审批。

A.专业监理工程师

B.总监理工程师

C.施工单位技术负责人

D.建设单位【答案】：D64.关于《卓越绩效评价准则》与ISO9000的比较，下列说法不正确的是（）。

A.ISO9000是标准化导向，“卓越绩效”模式是战略导向

B.ISO9000来自市场准入的驱动，“卓越绩效”模式来自市场竞争的驱动

C.ISO9000主要注结果，“卓越绩效”模式更加关注过程

D.ISO9000是有限的目标，“卓越绩效”模式是多元化的目标【答案】：C65.用非标准试件200mm×200mm×200mm检测强度等级＜C60的混凝土构件时，测得的强度值尺寸换算系数为（）。

A.1.05

B.1.10

C.0.95

D.0.90【答案】：A66.在施工单位提交的下列报审表、报验表中，专业监理工程师签署意见后，总监理工程师还应签署审核意见的是（）。

A.分包单位资格报审表

B.施工控制测量成果报验表

C.分项工程质量报验表

D.工程材料、构配件、设备报审表【答案】：A67.下列费用中，属于承包人投标时可自主报价的竞争性费用是（）。

A.总承包服务费

B.工程排污费

C.安全施工费

D.文明施工费【答案】：A68.某分部工程有3个施工过程，各分为4个施工段组织加快的成倍节拍流水施工，各施工过程的流水节拍分别为6天、4天和8天。则该分部工程的流水施工工期是（）天。

A.18

B.24

C.34

D.42【答案】：B69.在卓越绩效模式中，以（）应该作为组织质量管理的首要原则。

A.强调大质量观

B.顾客和市场为中心

C.强调系统思考和系统整合

D.强调质量对组织绩效的增值和贡献【答案】：B70.下列各项活动中，属于监理工程师编制、审核和控制物资供应计划活动的是（）。

A.审核物资供应计划

B.确定物资供应分包方式

C.办理物资运输手续

D.确定物资供应分包合同清单【答案】：A71.某独立土方工程，招标文件中估计工程量1万m＜sup>3＜/sup>，合同中约定土方单价20元/m＜sup>3＜/sup>，当实际工程量超过估计工程量10%时，需调整单价，单价为18元／m＜sup>3＜/sup>，该工程结算时实际完成土方工程量为1.2万m＜sup>3＜/sup>，则土方工程款为()万元。

A.21.6

B.23.6

C.23.8

D.24.0【答案】：C72.下列关于第二阶段审核说法错误的是（）。

A.第二阶段审核一般都为现场审核

B.主要包括监理单位遵守法律.法规情况

C.主要包括审核监理单位的管理体系文件

D.主要包括监理单位的内审和管理评审【答案】：C73.用于方案综合评价的方法有很多，下列属于常用的定性评价法的是（）。

A.优缺点列举法

B.比较价值评分法

C.加权评分法

D.强制评分法【答案】：A74.根据设计要求，在施工过程中需对某新型钢筋混凝土屋架进行一次破坏性试验，以验证设计的正确性。此项试验费应列入下列哪一项？()

A.施工单位的直接费

B.施工单位的其他直接费

C.设计费

D.建设单位的研究试验费【答案】：D75.下列选项中属于BIM技术主管岗位职责的是()。

A.负责协同各BIM操作人员工作内容

B.负责BIM项目规划、管理和执行

C.负责将BIM项目经理的项目安排落实到BIM操作人员

D.负责对BIM项目在各个阶段实施过程中进行技术指导及监督E负责制定BIM工作计划负责设计环境的保障监督【答案】：A76.某道路工程划分为3个施工过程，在5个施工段组织加快的成倍节拍流水施工，流水节拍分别为4、2、6天，该工程的流水工期为（）天。

A.22

B.20

C.18

D.16【答案】：B77.何单位在竣工验收后几个月内，应当向城市规划行政主管部门报送竣工资料？()

A.建设单位，3个月

B.建设单位，6个月

C.施工单位，3个月

D.施工单位，6个月【答案】：B78.某项目的建筑安装工程费为2000万元，设备购置费为600万元，工程建设其他费为100万元，建设期利息为60万元，铺底流动资金为160万元。若基本预备费的费率为10%，则基本预备费为（）万元。

A.260

B.270

C.276

D.292【答案】：B79.（2022年真题）工程网络计划优化的目的是寻求（）。

A.最短工期条件下费用最少的计划安排

B.工程总成本最低时的工期安排

C.资源需用量最小时的工期安排

D.工期固定前提下资源需用量最少的计划安排【答案】：B80.城市轨道交通建设工程，建设单位应在竣工验收合格之日起（）内，将竣工验收报告和相关文件，报城市建设主管部门备案。

A.2日

B.7日

C.7个工作日

D.15个工作日【答案】：D81.民用建筑设计评选应围绕（），从规划控制、场地设计、建筑物设计、室内环境、建筑设备等方面展开。

A.规划设计方针和要求

B.建筑设计方针和要求

C.土地设计方针和要求

D.征收设计方针和要求【答案】：B82.根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，对于采用计数抽样的检验批一般项目的验收，合格点率应符合（）的规定。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.质量验收统一标准

B.工程技术规程

C.建设工程监理规范

D.专业验收规范【答案】：D83.设计单位可以通过招投标、设计方案竞赛、建设单位直接委托等方式选择和委托。采用邀请招标方式的，招标人应当向（）个以上设计单位发出招标邀请书。

A.2

B.3

C.4

D.5【答案】：B84.在质量事故发生后，（）应及时向建设单位提交质量事故书面报告，并应将完整的质量事故处理记录整理归档。

A.施工单位

B.项目监理机构

C.事故调查组

D.事故单位【答案】：B85.对于某些混凝土结构表面蜂窝、麻面，经调查分析可进行剔凿、抹灰等处理，此属于工程质量事故处理方案中的（）。

A.返工处理

B.不做处理

C.修补处理

D.结构处理【答案】：C86.下列有关BIM数据文件和数据库多种形式数据交互常用格式无错误的是()。

A.IFCCSV

B.DWGIF

C.SATPNG

D.EXESAT【答案】：B87.为把质量隐患消灭在萌芽状态，在（）的验收时就应及时发现并处理不合格的施工质量。

A.检验批

B.分项工程

C.子分部工程

D.分部工程【答案】：A88.关于双代号时标网络计划特点的说法，错误的有（）。

A.无虚箭线的线路为关键线路

B.无波形线的线路为关键线路

C.波形线的长度为相邻工作之间的时间间隔

D.工作的最早开始时间等于工作箭线左端节点中心所对应的时标值【答案】：A89.在工程质量事故处理方案的辅助方法中，若结构构件承载力达不到设计要求，可采用改变结构构造来减少结构内力、结构卸荷等不同的处理方案，此种方法属于（）。

A.试验验证

B.定期观测

C.专家论证

D.方案比较【答案】：D90.组织几个劳动组织相同的工作队，在同一时间、不同空间，按施工工艺要求完成各施工对象的施工方式是（）。

A.平行施工

B.流水施工

C.依次施工

D.垂直施工【答案】：A91.调整建设工程进度计划时，对于大型建设工程，可以通过（）改变某些工作之间的逻辑关系。

A.组织平行作业

B.增加资源投入

C.提高劳动效率

D.设置限制时间【答案】：A92.下列关于竣工结算的说法中，错误的是()

A.发包人应在收到竣工结算报告及结算资料后28天内进行核实，给予确认或提出修改意见

B.承包人收到竣工结算价款后7天内将竣工工程交付发包人

C.发包人确认竣工结算报告后向承包人支付竣工结算价款

D.发包人收到竣工结算报告及结算资料56天内不支付竣工结算价款的，承包人可向人民法院申请拍卖该工程，并从拍卖的价款中优先受偿【答案】：B93.下列()软件无法完成建模工作。

A.Tekla

B.MagiCAD

C.ProjectWise

D.Revit【答案】：C94.根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2013—0201），监理人应在收到承包人提交的工程量报告后()天内，完成对工程量报表的审核并发送发包人。

A.7

B.14

C.1

D.28【答案】：A95.工程施工过程中为缩短工期而采取的措施中，属于组织措施的是（）。

A.改进施工工艺和施工技术

B.实行包干奖励，提高奖金数额

C.采用更先进的施工机械

D.增加劳动力和施工机械的数量【答案】：D96.（2021年真题）根据《工程质量安全手册（试行）》，关于混凝土分项工程施工的说法，正确的是（）。

A.泵送混凝土的坍落度小于14cm时，可以少量加水

B.楼板后浇带的模板支撑体系应按规定单独设置

C.混凝土应在终凝时间内浇筑完毕

D.混凝土振捣棒每次插入振动的时间不少于15s【答案】：B97.关于国内BIM技术在项目管理中应用的必然性说法不正确的是()。

A.巨大的建设量同时也带来了大量因沟通和实施环节信息流失而造成的损失，

B.IM信息整合重新定义了信息沟通流程，很大程度上能够改善这一状况B社会可持续发展的需求带来更高的建筑生命周期管理要求，以及对建筑节能设计、施工、运维的系统性要求

C.国家大力进行城市化建设，B.IM技术能够有效地提高施工人员的技术

D.国家资源规划、城市管理信息化的需求【答案】：C98.下列费用中，属于建设工程静态投资的是()

A.基本预备费

B.涨价预备费

C.建设期利息

D.运营期利息【答案】：A99.根据住房和城乡建设部发布的《工程质量安全手册（试行）》，项目监理机构安全生产的监理行为不满足要求的是（）。

A.按规定编制监理规划和安全监理大纲

B.按规定审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案

C.按规定审核各相关单位资质、安全生产许可证、“安管人员”安全生产考核合格证书和特种作业人员操作资格证书并做好记录

D.发现安全事故隐患严重且施工单位拒不整改或者不停止施工的，应及时向政府主管部门报告【答案】：A100.根据施工质量验收的规定，施工现场质量管理检查记录表检验结果应由（）签字，然后由（）负责检查并做出检查结论。

A.施工单位项目负责人，总监理工程师

B.施工单位技术负责人，总监理工程师

C.施工单位项目负责人，专业监理工程师

D.施工单位技术负责人，专业监理工程师【答案】：A101.（2022年真题）正常情况下，混凝土强度检测数据从（）分布。

A.三角形

B.梯形

C.正态

D.随机【答案】：C102.将活动和相关资源作为过程进行管理，可以更高效地得到预期的结果，体现的质量管理原则是（）。

A.过程方法

B.持续改进

C.管理的系统方法

D.加强信息化管理【答案】：A103.施工进度计划实施中常用的检查方式是（）。

A.定期地.经常地收集由承包单位提交的有关进度报表资料

B.由监理工程师定期组织建设单位负责人召开现场会议

C.督促建设单位的工作人员现场跟踪检查建设工程的实际进展情况

D.不定期的现场实地检查和监督【答案】：A104.在ISO质量管理体系的质量管理原则中，领导者要建立组织统一的宗旨和方向，下列属于领导作用基本内容的是（）。

A.确定质量方针、质量目标

B.加强与顾客的沟通与联络

C.创造宽松的环境，加强内部沟通和契合

D.让员工以主人翁的责任感去解决各种问题【答案】：A105.按子项目构成进行建设投资目标的分解时，一般可将建筑安装工程费用分解到（）。

A.建设项目

B.单位工程

C.分部工程

D.分项工程【答案】：D106.在设备的使用中，监理人员也要对自己的监视和测量装置建立台账，具体管理过程有：①现场审核测量和监视装置的标识、贮存情况应符合要求；②确保产品符合规定要求需实施的测量和监视活动以及对所需装置进行识别，建立必要的控制过程；③对测量和监视装置偏离校准状态时，对先前测量结果的有效性评定与复评，依据复评结果采取相应的纠正措施；④建立测量和监视装置台账，编制周期检定（校准）计划并予以实施；⑤在监理规划中应明确配备的测量和监视装置并及时配备提供。正确的顺序是（）。

A.④②⑤①③

B.④⑤②①③

C.②⑤④③①

D.②⑤④①③【答案】：D107.水泥安定性不合格会造成的质量缺陷是（）。

A.混凝土蜂窝麻面

B.混凝土不密实

C.混凝土碱骨料反应

D.混凝土爆裂【答案】：D108.工程中采用新工艺、新材料的，应有（）及有关质量数据。

A.施工单位组织的专家论证意见

B.权威性技术部门的技术鉴定书

C.设计单位组织的专家论证意见

D.建设单位组织的专家论证意见【答案】：B109.下列费用中，不应列入建筑安装工程材料费的是（）。

A.施工中耗费的辅助材料费用

B.施工企业自设试验室进行试验所耗用的材料费用

C.在运输装卸过程中发生的材料损耗费用

D.在施工现场发生的材料保管费用【答案】：B110.若进口设备采用装运港船上交货价，则卖方的责任有（）。

A.负责租船订舱，支付运费

B.负责运输保险及支付保险费

C.办理在目的港的进口手续

D.负责货物装船前的一切风险和费用【答案】：D111.根据《计价规范》的规定，下列说法中错误的是（）。

A.国有资金投资项目必须采用工程量清单计价

B.工程量清单是调整工程量、进行工程索赔的依据

C.不采用工程量清单计价的建设工程，应执行规范除工程量清单等专门规定外的其他规定

D.补充项目清单由工程造价管理机构编制【答案】：D112.房地产开发企业在领取营业执照后的多长时间内，应当到登记机关所茌地的县级以上地方人民政府规定的部门备案？()

A.15天

B.1个月

C.2个月

D.3个月【答案】：B113.下列质量数据特征值中，用来描述数据集中趋势的是（）。

A.极差

B.标准偏差

C.均值

D.变异系数【答案】：C114.配制强度等级小于M5的水泥石灰砌筑砂浆，其使用的材料以下哪条不符规范规定？()

A.砂的含泥量小于10%

B.没有使用脱水硬化的石灰膏

C.直接使用了消石灰粉

D.水泥经复验强度、安定性符合要求【答案】：C115.施工组织设计审查的基础是()。

A.施工单位编审手续齐全

B.建设单位申请施工的手续齐全

C.监理单位资质达标

D.有符合质量标准的试验室【答案】：A116.在68题所示的双代号时标网络计划中，如果A、E、G三项工作共用一台施工机械而必须顺序施工，则该施工机械在现场的最小闲置时间为()周。

A.1

B.2

C.3

D.4【答案】：A117.某拟建工程的生产能力是已建类似工程的2倍，已知已建类似工程的投资额为1000万元，该类工程的生产能力指数为0.5，综合调整系数为1。可估算出该拟建工程的投资额为（）万元。

A.500

B.707

C.1000

D.1414【答案】：D118.某施工机械预算价格为30万元，残值率为2%，折旧年限为10年，年平均工作225个台班，采用平均折旧法计算，则该施工机械的台班折旧费为（）元。

A.130.67

B.133.33

C.1306.67

D.1333.33【答案】：A119.某工程有3个施工过程，流水步距分别为2、5，其中第一个施工过程持续时间为8天，第二个施工过程持续时间为11天，第三个施工过程持续总时间是9天，第二与第三施工过程有3天的搭接，则流水施工工期为（）天。

A.12

B.13

C.18

D.19【答案】：B120.根据《计价规范》的规定，下列计日工生效原则的描述中，正确的是（）。

A.发包人通知承包人后，承包人应予执行

B.承包人应在该项工作实施结束后的48小时内向发包人提交现场签证报告

C.发包人在收到承包人计日工报告后的7天内予以确认

D.发包人将一式三份确认的报告返还给承包人，作为计日工计价和支付的依据【答案】：A121.甲知道乙打算入户盗窃，遂给了乙钥匙，下列哪一选项是正确的？

A.若乙到现场后用自己携带的工具入户盗窃了他人财物的，甲不成立帮助犯

B.若乙到现场后先用甲提供的钥匙，发现钥匙根本不起作用，于是乙使用自己的钥匙入户盗窃了财物的，甲成立盗窃罪既遂的帮助犯

C.若乙到现场直接用甲提供的钥匙开门窃取财物的，由于甲起到了主要作用，所以甲成立盗窃罪既遂，不再认定为帮助犯

D.若乙到现场直接用甲提供的钥匙开门窃取财物的，甲成立盗窃罪既遂犯的帮助犯【答案】：D122.在现场施工准备质量控制中，（）对有关分包的报审资料进行审核，在报审表上签署书面意见前需征求（）意见。

A.总监理工程师，总承包单位

B.专业监理工程师，总承包单位

C.总监理工程师，建设单位

D.专业监理工程师，建设单位【答案】：C123.进口材料、构配件和设备的联合检查验收由（）主持。

A.建设单位

B.监理单位

C.施工单位

D.质量监督机构【答案】：A124.在2015版ISO9000族标准的构成中，《质量管理体系基础和术语》，通过（）给出组织应用这一原则能够采取的措施。

A.简述

B.理论依据

C.获益之处

D.可开展的活动【答案】：D125.下列有关市场采购设备的质量控制的表述，错误的是（）。

A.市场采购方式主要用于非标准设备的采购

B.建设单位直接采购的，项目监理机构要协助编制设备采购方案

C.监理单位负责审查总包单位编制的采购方案

D.监理单位负责审查安装单位编制的采购方案【答案】：A126.甲乙两家银行均采用到期一次性偿还本息的还款方式，可向借款人提供一年期的贷款。甲银行贷款年利率11%，每月度计息一次；乙银行贷款年利率12%，每季度计息一次。借款人应选择银行的借款年实际利率为（）。

A.11.00%

B.11.57%

C.12.00%

D.12.55%【答案】：B127.在工程施工组织方式中，流水施工方式具有的特点是（）。

A.充分利用工作面进行施工

B.工期短

C.有利于资源供应的组织

D.不能实现专业化施工【答案】：C128.编制物资供应计划的一般程序分为（）。

A.计划阶段和实施阶段

B.准备阶段和编制阶段

C.计划阶段和控制阶段

D.计划阶段和编制阶段【答案】：B129.某工程的定额工期为900天，按照相关规定，招标人在确定合同工期时，压缩的工期天数不得超过（）天，超过者，招标人应在招标文件中明示增加赶工费用。

A.45

B.90

C.135

D.180【答案】：D130.平行检验的项目、数量、频率和费用等应符合建设工程监理合同的约定。对平行检验不合格的施工质量，项目监理机构应（）。

A.签发监理通知单，要求施工单位限期将其撤出施工现场

B.签发监理通知单，要求施工单位在指定的时间内整改并重新报验

C.签发工程暂停令，责令施工单位暂停下一工序施工

D.签发工程暂停令，责令施工单位按设计处理文件进行修复【答案】：B131.在设备制造过程中，大部分设备都可采用的质量监控方式为（）。

A.驻厂监造

B.定点监控

C.跟踪监控

D.巡回监控【答案】：B132.某土方工程，招标工程量清单中的工程量为1000m3，承包人投标报价中的综合单价为30元/m3，合同约定，当实际工程量超过清单工程量15%时调整单价，调整系数为0.9。工程结束时承包人实际完成并经监理工程师确认的工程量为1400m3，则该土方工程的工程价款为（）元。

A.42300

B.41250

C.40800

D.37800【答案】：B133.关于时间定额和产量定额说法不正确的是（）。

A.时间定额通常以工日为单位，每工日6小时计算

B.产量定额和时间定额乘积是1

C.产量定额与时间定额成反比

D.时间定额中包含工人必须的休息时间【答案】：A134.专业监理工程师对施工控制测量成果及保护措施的检查、复核，不包括（）。

A.施工单位测量人员的资格证书

B.测量设备检定证书

C.施工平面控制网的测量成果及控制桩的保护措施

D.施工单位的测量依据【答案】：D135.某进口设备按人民币计算，离岸价830万元，到岸价920万元，银行财务费4.15万元，外贸手续费13.8万元，增值税198.72万元，进口设备检验鉴定费3万元，进口关税率20％。则该进口设备的抵岸价为()万元。

A.1212.67

B.1215.67

C.1320.67

D.1323.67【答案】：C136.在正常使用条件下，房屋建筑主体结构工程的最低保修期为（）。

A.建设单位要求的使用年限

B.设计文件规定的合理使用年限

C.30年

D.50年【答案】：B137.某分部工程有3个施工过程，各分为4个施工段组织加快的成倍节拍流水施工，各施工过程的流水节拍分别为6天、4天和8天。则该分部工程的流水施工工期是（）天。

A.18

B.24

C.34

D.42【答案】：B138.法庭秩序，是指《人民法院法庭规则》所规定的，为保证法庭审理的正常进行，诉讼参与人、旁听人员应当遵守的纪律和规定，下面关于法庭秩序的说法错误的是：

A.诉讼参与人、旁听人员均不得对庭审活动进行录音、录像、摄影，或者通过发送邮件、博客、微博客等方式传播庭审情况

B.审判长对于诉讼参与人或者旁听人员扰乱违反法庭秩序的情节严重的行为，经院长批准后，可对其处1500元以下的罚款或者15日以下拘留

C.担任辩护人、诉讼代理人的律师严重扰乱法庭秩序，被强行带出法庭或者被处以罚款、拘留的，人民法院应当通知其所在的律师协会，并可以建议依法给予相应处罚

D.诉讼参与人、旁听人员对人民法院罚款、拘留的决定不服的，可以通过决定罚款、拘留的人民法院向上一级人民法院申请复议。复议期间，不停止决定的执行【答案】：A139.在施工过程中，现场组装的大型临时设备在投入使用前应经过()批准。

A.承包单位上级安全主管部门和专业监理工程师

B.当地安全部门鉴定和质量监督站

C.质量监督站认定和专业监理工程师

D.承包单位上级安全主管部门和当地安全部门【答案】：A140.在建设工程进度调整的系统过程中，当分析进度偏差产生的原因之后，首先需要（）。

A.确定后续工作和总工期的限制条件

B.采取措施调整进度计划

C.分析进度偏差对后续工作和总工期的影响

D.实施调整后的进度计划【答案】：C141.某建设工程项目，发包方与承包方按固定总价合同签订了工程承包合同。合同实施过程中对合同总价作出相应变更的情况是（）。

A.机械费上涨

B.人工费上涨

C.设计和工程范围发生变更

D.雨期导致工期延长【答案】：C142.根据世界银行和国际咨询工程师联合会的规定，下列选项中，属于项目直接建设成本的是（）。

A.建矿费用

B.勘测费用

C.场地费用

D.海洋保险费【答案】：C143.某工程有6个施工过程，划分为4个施工段组织固定节拍流水施工，流水节拍为4天，施工过程之间的组织间歇合计为3天，第4个施工过程提前插入4天。该工程的流水施工工期是（）天。

A.24

B.37

C.35

D.47【答案】：C144.在列表比较法中，如果工作尚有总时差大于原有总时差，则说明（）。

A.该工作实际进度超前，超前的时间为两者之差

B.该工作实际进度拖后，拖后的时间为两者之差

C.该工作实际进度超前，超前的时间为两者之和，且不影响总工期

D.该工作实际进度拖后，拖后的时间为两者之差，但不影响总工期【答案】：A145.监理工程师对施工现场计量作业的控制中，主要是检查()

A.操作人员资格

B.操作方法

C.施工设备状况

D.记录方式【答案】：B146.建设单位于2019年2月15日申请领取了施工许可证，但因项目拆迁受阻，工程于2020年2月22日才决定开工。则建设单位（）。

A.向发证机关报告后即可开工

B.应向发证机关申请施工许可证延期

C.应向发证机关重新申请领取施工许可证

D.应当报发证机关重新核验施工许可证【答案】：C147.分部工程的划分应按()确定。

A.专业性质、工程材料

B.主要工种、材料、施工工艺

C.独立施工条件、施工程序

D.工程部位、专业性质【答案】：D148.根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，单位工程质量竣工验收记录表中的综合验收结论由（）填写。

A.建设单位

B.监理单位

C.施工单位

D.设计单位【答案】：A149.根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》，钢筋运到施工现场后，应进行的主要力学性能试验是（）。

A.抗拉强度和抗剪强度试验

B.冷弯试验和耐高温试验

C.屈服强度和疲劳强度试验

D.拉力试验和弯曲性能试验【答案】：D150.总监理工程师应在()向施工单位发出工程开工令。

A.工程开工报审表审查合格3d内

B.收到工程开工报审表后

C.开工日期7d前

D.经建设单位认可后【答案】：C151.下列各项，不是监理工程师控制施工质量的主要手段的是（）。

A.业主指令

B.旁站

C.巡视

D.平行检验和见证取样【答案】：A152.下列监理单位的质量责任和义务说法错误的是（）。

A.与被监理工程的施工承包单位以及建筑材料供应单位有隶属关系的，可以承担该项建设工程的监理业务

B.代表建设单位对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理责任

C.应当选派具备相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场

D.采取旁站、巡视和平行检验等形式，对建设工程实施监理【答案】：A153.下列费用中，属于建筑安装工程费中人工费的是（）。

A.劳动保险费

B.劳动保护费

C.职工教育经费

D.流动施工津贴【答案】：D154.将总体中的抽样单元按某种次序排列，在规定的范围内随机抽取一组初始单元，按规则确定其他样本单元的抽样方法是（）。

A.系统随机抽样

B.简单随机抽样

C.分层随机抽样

D.多阶段抽样【答案】：A155.在搭接网络计划中，终点节点一般都表示（）。

A.实际工作

B.虚拟工作

C.计划工期

D.实际工期【答案】：B156.（2022年真题）基础设施领域项目通过发行权益型、股权类金融工具筹措的资本金，不得超过项目资本金总额的（）。

A.20%

B.30%

C.40%

D.50%【答案】：D157.现浇混凝土板厚度检测常用（）。

A.超声回弹综合法

B.回弹法

C.钻芯法

D.超声波对测法【答案】：D158.（2020年真题）工程网络计划中，工作的最迟开始时间是指在不影响（）的前提下，必须开始的最迟时刻。

A.紧后工作最早开始

B.紧前工作最迟开始

C.整个任务按期完成

D.所有后续工作机动时间【答案】：C159.关于固定总价合同特点的说法，正确的是（）。

A.合同执行过程中，由于市场因素造成工料成本增加，合同总价可进行相应调整

B.合同执行过程中，工程量与招标文件不符时，合同总价可进行相应调整

C.合同执行过程中，发包方承担主要风险，合同总价通常偏低

D.合同执行过程中，承包方承担主要风险，合同总价通常偏高【答案】：D160.与相关方的关系影响着组织的绩效，为达到持续的成功，组织应管理与其有关各相关方的关系。这体现了质量管理中的（）原则。

A.以顾客为关注焦点

B.关系管理

C.领导作用

D.全员参与【答案】：B161.在工程网络计划中，工作A的持续时间为4天，工作A的三项紧后工作的最迟开始时间分别为第22天、第19天和第17天，则工作A的最迟开始时间是第（）天。

A.11

B.13

C.15

D.17【答案】：B162.工程建设活动中，（）直接影响项目的决策质量和设计质量。

A.项目可行性研究

B.工程施工

C.工程勘察

D.工程竣工验收【答案】：A163.下列费用中，不应列入建筑安装工程材料费的是（）。

A.施工中耗费的辅助材料费用

B.施工企业自设试验室进行试验所耗用的材料费用

C.在运输装卸过程中发生的材料损耗费用

D.在施工现场发生的材料保管费用【答案】：B164.流水强度是指某专业工作队在()

A.一个施工段上所完成的工程量

B.单位时间内所完成的工程量

C.一个施工段上所需资源的数量

D.单位时间内所需某种资源的数量【答案】：B165.某分部工程组织无节奏流水施工，如果甲和乙、乙和丙施工过程之间流水步距分别为5d和3d，丙施工过程的作业时间为12d，则该分部工程的工期为（）d。

A.8

B.12

C.14

D.20【答案】：D166.对施工质量验收时不符合要求的检验批，经有资质的检测机构检测鉴定能够达到设计要求的，该检验批应（）。

A.重新进行验收

B.在设计单位到场后验收

C.协商验收

D.予以验收【答案】：D167.（）是施工进度控制的前提，也是设备和材料供应进度控制的前提。

A.勘察进度控制

B.设计进度控制

C.施工准备进度控制

D.监理进度控制【答案】：B168.工程项目建成后，难以对工程内在质量进行检验。这是因为工程质量本身具有（）的特点。

A.影响因素多

B.质量波动大

C.检验特殊性

D.终检局限性【答案】：D169.下列选项中，属于项目监理机构在施工阶段采取的经济措施的是（）。

A.编制施工方案中的经济性阐述

B.严格控制设计变更

C.根据建设单位的审批意见，向施工单位签发工程款支付证书

D.处理承包人超额利润的索赔【答案】：C170.下列资金成本中，属于筹资阶段发生的资金筹集成本是（）。

A.债券发行手续费

B.债券利息

C.股息和红利

D.银行贷款利息【答案】：A171.下列方案经济评价指标中，属于偿债能力评价指标的是（）。

A.净年值

B.资产负债率

C.内部收益率

D.总投资收益率【答案】：B172.施工现场的组织、管理比较简单，有利于资源供应的施工组织方式是（）。

A.垂直施工

B.平行施工

C.依次施工

D.流水施工【答案】：C173.在（），要提供满足设计、施工所需的岩土技术参数，确定地基承载力，预测地基沉降及其均匀性，并且提出地基和基础设计方案建议。

A.可行性研究阶段

B.初步勘察阶段

C.详细勘察阶段

D.方案设计阶段【答案】：C174.网络计划的资源优化分为两种，其中“工期固定、资源均衡”是指（）的优化。

A.在工期不变的条件下，使资源投入最少

B.在满足资源限制条件下，使工期延长最少

C.在工期不变的条件下，使工程总费用最低

D.在工期不变的条件下，使资源需用量尽可能均衡【答案】：D175.在工程网络计划中，某项工作的最早完成时间与其紧后工作的最早开始时间之间的差值称为这两项工作之间的（）。

A.时间间隔

B.间歇时间

C.自由时差

D.时距【答案】：A176.公路工程设计年限一般按等级控制在（）。

A.10～20年

B.15～30年

C.30～40年

D.30～50年【答案】：A177.卓越绩效评价准则与ISO9000的相同点是（）。

A.基本原理

B.导向

C.驱动力

D.目标【答案】：A178.某项目总投资4400万元，年平均息税前利润595.4万元，项目资本金1840万元，利息及所得税194.34万元，则该项目的总投资收益率为()。

A.9.18%

B.13.53%

C.21.96%

D.32.55%【答案】：B179.根据“计价规范”的规定，暂列金额由（）根据工程特点，按有关计价规定估算，施工过程中由（）掌握使用、扣除合同价款调整后如有余额，归（）。

A.发包人、发包人、发包人

B.发包人、监理人、发包人

C.监理人、监理人、发包人

D.监理人、监理人、监理人【答案】：A180.工程量清单的十二位项目编码中，一至二位表示（）。

A.专业工程码

B.分类顺序吗

C.分部工程顺序码

D.清单项目名称顺序码【答案】：A181.（2021