2025年一级建造师考试（公共课程）题库含答案阜阳

2025年一级建造师考试（公共课程）题库含答案阜阳建设工程项目管理一、单项选择题（共30题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.某建设工程项目施工总承包管理模式下，施工总承包管理单位（MC单位）的主要义务是（）。A.负责整个项目的施工组织与管理B.承担所有具体施工任务的执行C.对分包单位的工程质量、进度和造价控制负总责D.只负责管理与协调，不承担任何经济责任2.在项目实施过程中，如发生工程变更，可能涉及到费用和工期的调整。根据《建设工程施工合同（示范文本）》，变更指示的发出主体是（）。A.发包人B.监理人C.承包人D.设计人3.某工程双代号网络计划中，工作M的最早开始时间为第12天，持续时间为5天，该工作有两项紧后工作，其最早开始时间分别为第18天和第20天，则工作M的自由时差为（）天。A.0B.1C.3D.54.建设工程项目实施阶段策划的主要任务是确定（）。A.如何组织该项目的开发或建设B.项目建设的定义和目标C.项目的融资方案D.项目的组织结构5.根据《建设工程质量管理条例》，建设工程质量监督机构在竣工验收时，应重点核查（）。A.施工单位的资质等级B.工程实体的质量控制资料C.施工组织设计的执行情况D.监理单位的监理规划6.某工程第3个月末的成本数据如下：BCWS（计划工作预算费用）为100万元，BCWP（已完工作预算费用）为110万元，ACWP（已完工作实际费用）为105万元。则该工程的费用绩效指数（CPI）为（）。A.0.95B.1.05C.1.10D.0.907.在建设工程项目施工成本管理中，施工成本核算的对象一般是（）。A.单项工程B.单位工程C.分部工程D.检验批8.某施工企业承担了一项大型商业综合体建设任务，为确保安全生产，项目经理部建立了安全管理体系。该体系的核心要素是（）。A.目标B.组织机构C.资源和文件D.实施与运行9.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行（）次安全生产教育培训。A.1B.2C.3D.410.某工程项目在施工过程中，由于地下障碍物未能及时探明导致工期延误。关于工期索赔的计算，常用的计算方法是（）。A.网络分析法B.比例分析法C.直接法D.经验估算法11.建设工程项目总进度目标论证的工作包括：①调查研究和收集资料；②项目结构分析；③进度计划系统的结构分析；④项目的工作编码；⑤编制各层进度计划。正确的顺序是（）。A.①-②-③-④-⑤B.①-③-②-④-⑤C.②-①-③-④-⑤D.①-②-④-③-⑤12.在施工质量控制中，对施工过程的质量控制，必须以（）为基础和核心。A.工序质量控制B.分项工程质量控制C.分部工程质量控制D.单位工程质量控制13.某工程采用固定总价合同，在施工过程中，因市场价格大幅上涨导致承包商成本增加。根据合同性质，承包商（）。A.可以提出费用索赔B.可以提出工期索赔C.无权提出费用索赔D.可以解除合同14.建设工程项目的信息管理部门负责（）。A.项目信息的收集、整理、存储和传递B.项目进度控制C.项目成本控制D.项目质量控制15.某基础工程由于地质条件复杂，采用了风险减轻的策略。下列措施中属于风险减轻的是（）。A.放弃该基础工程的施工B.将基础工程分包给更有经验的专业公司C.购买工程保险D.在合同中增加免责条款16.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于缺陷责任与责任期，下列说法正确的是（）。A.缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计算B.缺陷责任期一般为1年C.承包人应在缺陷责任期届满后14天内退还质量保证金D.缺陷责任期内，因发包人使用造成的缺陷，承包人也应负责修复17.在建设工程项目施工过程中，由于设计图纸修改导致工程量增加，若合同中未约定变更价款的确定方法，则应（）。A.按照市场平均价格确定B.按照签订合同时当地造价管理部门发布的信息价格确定C.参照合同价格中类似变更的价格确定D.由发包人自行确定18.某工程双代号时标网络计划中，工作B的箭线上存在波形线，且波形线的水平投影长度为3天，则工作B的（）。A.总时差为3天B.自由时差为3天C.最早完成时间为第3天D.最迟开始时间为第3天19.施工企业项目经理在承担工程项目施工管理过程中，在（）方面行使的管理权力是有限的。A.人力资源B.财务资源C.技术资源D.物资采购20.建设工程职业健康安全与环境管理的特点是（）。A.复杂性、固定性、持续性B.复杂性、多变性、协调性C.单一性、长期性、突发性D.简单性、封闭性、连续性21.某项目由于资金紧张，导致材料供应不及时，造成工人窝工。承包商为此提交了索赔报告。该索赔属于（）。A.工程延期索赔B.工程加速索赔C.工程变更索赔D.工程终止索赔22.在施工成本控制的步骤中，最核心的一步是（）。A.比较B.分析C.预测D.纠偏23.根据《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2017），项目管理规划大纲应由（）编制。A.项目经理B.企业管理层C.项目技术负责人D.监理工程师24.某工程竣工验收合格后，发包人一直未支付工程款。承包人应在（）内行使建设工程价款优先受偿权。A.6个月B.1年C.18个月D.2年25.在建设工程项目施工过程中，关于现场文明施工管理的措施，下列说法不正确的是（）。A.施工现场必须设置“五牌一图”B.现场泥浆水可直接排入城市排水设施C.市区范围内的施工现场，应采用硬围挡D.高层建筑施工时，应设置可靠的防护设施26.某工程发生质量事故，造成5人死亡，直接经济损失8000万元。该事故属于（）。A.特别重大事故B.重大事故C.较大事故D.一般事故27.在施工合同执行过程中，关于监理人的权利，下列说法正确的是（）。A.监理人有权直接免除承包人的任何工作义务B.监理人无权指示承包人进行工程变更C.监理人有权对隐蔽工程进行重新检验D.监理人是发包人的代理人，其行为后果由发包人承担28.某项目采用工程量清单计价模式，分部分项工程费中，综合单价不包括（）。A.人工费B.材料费C.管理费D.规费29.建设工程项目施工方进度控制的任务是（）。A.编制施工总进度计划B.编制设计总进度计划C.控制整个项目的实施进度D.审核施工进度计划30.关于建设工程项目施工招标投标活动，下列说法正确的是（）。A.招标人必须自行组织招标B.投标保证金不得超过招标项目估算价的2%C.招标文件发售期不得少于5日D.联合体各方应共同签订协议，并连同投标文件一并提交二、多项选择题（共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）31.建设工程项目管理的主要任务包括（）。A.安全管理B.投资控制C.进度控制D.质量控制E.合同管理32.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于竣工结算，下列说法正确的有（）。A.承包人应在工程竣工验收合格后28天内提交竣工结算报告B.发包人应在收到竣工结算报告后28天内进行核实C.发包人在确认竣工结算报告后14天内支付工程竣工结算价款D.发包人未在约定时间内支付结算价款的，承包人可以催告E.竣工结算书是工程竣工验收报告的组成部分33.影响建设工程项目质量的因素主要包括（）。A.人B.材料C.机械D.方法E.环境34.在施工成本管理中，成本控制的方法包括（）。A.挣值分析法B.价值工程法C.偏差分析法D.指标对比分析法E.会计核算法35.建设工程安全生产管理制度主要包括（）。A.安全生产责任制度B.安全生产许可证制度C.政府安全生产监督检查制度D.安全生产教育培训制度E.安全生产措施费制度36.关于网络计划中关键线路的说法，正确的有（）。A.关键线路是总持续时间最长的线路B.关键线路上的工作总时差为零C.一个网络计划中只有一条关键线路D.关键线路可能转移E.关键线路上的工作自由时差不一定为零37.根据《建设工程质量管理条例》，施工单位在施工过程中，必须（）。A.建立质量责任制B.做好隐蔽工程的质量检查和记录C.按照设计图纸和施工技术标准施工D.对建筑材料、建筑构配件进行检验E.修改设计图纸必须经原设计单位同意38.建设工程索赔成立的前提条件包括（）。A.与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出B.造成费用增加的原因，不属于承包人的行为责任C.造成费用增加的原因，不属于承包人的风险责任D.承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告E.事件造成了工期延误39.施工项目经理在项目管理中的职责包括（）。A.贯彻执行国家和工程所在地的法律法规B.确保工程质量达到合同约定的标准C.确保工程进度符合合同要求D.负责项目的财务决策E.协调处理与项目有关的外部关系40.建设工程项目信息管理的核心手段是（）。A.基于互联网的信息处理平台B.项目管理信息系统（PMIS）C.基于局域网的信息传输D.手工记录和传递E.书面报告41.某工程双代号时标网络计划执行到第3天末，检查发现工作A有1天总时差，工作B有2天自由时差。关于此时工程进度的说法，正确的有（）。A.工作A实际进度拖后1天，不影响总工期B.工作A实际进度拖后1天，影响总工期1天C.工作B实际进度拖后2天，不影响总工期D.工作B实际进度拖后2天，影响紧后工作最早开始时间E.关键线路未发生变化42.关于建设工程项目总承包合同的内容，下列说法正确的有（）。A.总承包合同可以采用固定总价合同B.总承包单位可以依法将部分工程分包C.总承包单位对分包工程的质量承担连带责任D.发包人可以指定分包单位E.总承包合同应明确设计义务和施工义务43.施工安全技术交底的主要内容应包括（）。A.本施工项目的施工作业特点和危险点B.针对危险点的具体预防措施C.应急预案D.标准化作业方法E.安全操作规程44.根据《建设工程工程量清单计价规范》，其他项目清单中应包括（）。A.暂列金额B.暂估价C.计日工D.总承包服务费E.规费45.建设工程项目施工风险的类型包括（）。A.组织风险B.经济与管理风险C.工程技术风险D.法律风险E.政治风险46.在施工质量验收中，检验批质量验收合格应符合（）。A.主控项目的质量经抽样检验均应合格B.一般项目的质量经抽样检验合格C.具有完整的施工操作依据D.具有完整的质量检查记录E.观感质量符合要求47.关于建设工程施工现场环境保护的措施，下列说法正确的有（）。A.施工现场产生的固体废弃物应分类堆放并及时清运B.严禁在施工现场焚烧各类废弃物C.施工现场的污水应经处理达标后排放D.夜间施工应办理夜间施工许可并公告附近居民E.施工现场的主要道路必须进行硬化处理48.建设工程项目管理规划大纲的编制依据包括（）。A.招标文件B.设计文件C.市场信息D.项目管理实施规划E.企业的管理方针49.施工企业进行工程成本核算时，下列费用中属于间接费用的有（）。A.管理人员工资B.固定资产使用费C.工程保修费D.劳动保护费E.材料二次搬运费50.关于建设工程监理的工作性质，下列说法正确的有（）。A.建设工程监理是一种高智能的有偿技术服务B.监理单位是建筑市场的主体之一C.监理单位与建设单位是委托与被委托的关系D.监理单位在监理过程中拥有绝对的决策权E.监理工作应公正地维护建设单位和施工单位的合法权益建设工程法规及相关知识一、单项选择题（共30题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）51.根据《民法典》，委托代理关系终止的情形之一是（）。A.被代理人死亡B.代理人死亡C.代理人丧失民事行为能力D.被代理人取得民事行为能力52.某建设单位与施工单位签订了施工合同，合同中约定了仲裁条款。后双方发生争议，建设单位直接向法院起诉。法院的正确做法是（）。A.受理起诉B.裁定不予受理C.先进行调解，调解不成再受理D.要求双方必须先仲裁53.根据《建筑法》，建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位，但除总承包合同中约定的分包外，其他分包必须经（）认可。A.建设单位B.设计单位C.监理单位D.建设行政主管部门54.关于建设工程专利权的保护期限，下列说法正确的是（）。A.发明专利权的期限为20年B.实用新型专利权的期限为15年C.外观设计专利权的期限为10年D.均自申请之日起计算55.某施工单位在施工中偷工减料，造成建设工程质量不符合规定的质量标准。根据《建筑法》，该施工单位应承担的法律责任是（）。A.责令改正，处以罚款B.责令停业整顿，降低资质等级C.吊销资质证书D.承担刑事责任56.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当设立安全生产管理机构，配备（）。A.专职安全生产管理人员B.兼职安全生产管理人员C.特种作业人员D.注册安全工程师57.某大型基础设施项目依法必须进行招标。根据《招标投标法》，关于联合体投标，下列说法正确的是（）。A.联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力B.联合体各方必须都具备招标文件要求的资质等级C.联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同D.联合体各方应当在提交资格预审文件前组成58.根据《民法典》，债权人领取提存物的权利，自提存之日起（）年内不行使而消灭。A.1B.2C.3D.559.某施工企业在施工中发生生产安全事故，造成2人死亡。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，该事故应由（）负责调查。A.县级人民政府B.设区的市级人民政府C.省级人民政府D.国务院或者国务院授权有关部门60.关于建设工程质量保修，下列说法正确的是（）。A.质量保修期从工程交付使用之日起计算B.屋面防水工程的保修期为5年C.供热与供冷系统的保修期为2个采暖期、供冷期D.电气管线工程的保修期为3年61.根据《建设工程质量管理条例》，建设单位在工程竣工验收后，应向（）移交建设项目档案。A.城市建设档案管理部门B.质量监督机构C.施工单位D.监理单位62.某施工单位租赁了一台塔吊，在使用过程中因设备故障导致人员伤亡。关于该事故的责任承担，下列说法正确的是（）。A.仅由施工单位承担B.仅由租赁单位承担C.由施工单位与租赁单位承担连带责任D.由监理单位承担连带责任63.根据《劳动合同法》，用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，应当向劳动者每月支付（）倍的工资。A.1B.1.5C.2D.364.某建设单位未取得施工许可证便擅自开工。根据《建筑法》，建设行政主管部门可对其处以（）的罚款。A.工程合同价款的1%以上2%以下B.工程合同价款的2%以上4%以下C.20万元以上50万元以下D.50万元以上100万元以下65.关于建设工程施工合同中解决争议条款的效力，下列说法正确的是（）。A.合同无效，仲裁条款也无效B.合同无效，仲裁条款仍然有效C.合同被撤销，仲裁条款也无效D.合同变更，仲裁条款失效66.根据《民法典》，不当得利的构成要件不包括（）。A.一方获得利益B.他方受有损失C.获得利益与受有损失之间有因果关系D.获得利益是出于故意67.某工程招标文件中规定投标截止时间为2025年3月1日上午10点。某投标人于2月28日下午提交了投标文件，但发现报价有误，于3月1日上午9点要求撤回。根据《招标投标法》，下列说法正确的是（）。A.可以撤回，并书面通知招标人B.不得撤回C.可以修改D.经招标人同意可以撤回68.根据《建设工程安全生产管理条例》，关于意外伤害保险，下列说法正确的是（）。A.保险费由建设单位支付B.保险费由施工单位支付C.保险期限自开工之日起至竣工验收合格止D.保险期限自开工之日起至缺陷责任期届满止69.某施工单位因严重失信被列入建筑市场主体“黑名单”。根据相关规定，其市场行为将受到限制，限制期限一般为（）。A.3个月B.6个月C.1年D.3年70.关于建设用地使用权，下列说法正确的是（）。A.建设用地使用权只能存在于国家所有的土地B.建设用地使用权可以采取出让或者划拨等方式设立C.建设用地使用权人有权将建设用地使用权转让、互换、出资、赠与或者抵押D.住宅建设用地使用权期间届满的，自动续期71.根据《民法典》，合同履行中履行地点不明确的，给付货币的，应当在（）履行。A.接受货币一方所在地B.给付货币一方所在地C.合同签订地D.标的物所在地72.某施工现场的噪声排放超过了国家规定的环境噪声排放标准。根据《环境噪声污染防治法》，施工单位应采取的措施不包括（）。A.改进施工工艺B.使用低噪声设备C.在夜间进行高噪声作业D.限制高噪声作业时间73.关于建设工程竣工消防验收，下列说法正确的是（）。A.建设单位应当向公安机关消防机构申请消防验收B.大型的人员密集场所需要进行消防验收C.其他建设工程，建设单位在验收后应当报公安机关消防机构备案D.消防验收不合格的，建设工程不得投入使用74.根据《民法典》，定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的（）。A.10%B.20%C.30%D.50%75.某施工合同中约定了违约金。因施工单位违约导致工期延误，建设单位要求支付违约金。同时，建设单位还要求赔偿实际损失。关于违约金与赔偿金，下列说法正确的是（）。A.只能选择违约金B.只能选择赔偿金C.违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加D.违约金高于造成的损失的，必须全额支付76.根据《劳动法》，关于劳动保护，下列说法正确的是（）。A.劳动安全卫生设施必须符合国家规定的标准B.新建、改建、扩建工程的劳动安全卫生设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用C.用人单位必须为劳动者提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品D.以上均正确77.某工程竣工验收合格后，双方未约定工程款支付时间。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，工程款支付时间为（）。A.提交竣工结算文件之日B.竣工验收合格之日C.建设工程交付之日D.竣工验收合格之日或建设工程交付之日78.关于建设工程勘察设计文件的修改，下列说法正确的是（）。A.建设单位可以随意修改勘察设计文件B.施工单位发现图纸有误的，可以直接修改C.原勘察设计单位必须对修改后的勘察设计文件承担质量责任D.修改勘察设计文件必须经原审批机关批准79.根据《民法典》，建设工程合同应当采用（）。A.口头形式B.书面形式C.默示形式D.推定形式80.某施工单位的项目经理在施工现场指挥作业时，强令工人违章冒险作业，因而发生重大伤亡事故。该项目经理的行为构成了（）。A.重大责任事故罪B.重大劳动安全事故罪C.工程重大安全事故罪D.危险作业罪二、多项选择题（共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）81.根据《民法典》，建设工程合同包括（）。A.工程勘察合同B.工程设计合同C.工程施工合同D.工程监理合同E.工程咨询合同82.关于建设工程债的发生根据，下列属于合法的有（）。A.合同B.侵权C.不当得利D.无因管理E.行政命令83.根据《建筑法》，申请领取施工许可证，应当具备的条件包括（）。A.已经办理该建筑工程用地批准手续B.在城市规划区的建筑工程，已经取得规划许可证C.已经确定建筑施工企业D.有满足施工需要的施工图纸及技术资料E.建设资金已经落实84.根据《招标投标法》，中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当（）。A.返还履约保证金B.双倍返还定金C.依法承担法律责任D.赔偿损失E.没收投标保证金85.关于建设工程竣工验收，下列说法正确的有（）。A.建设单位应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收B.建设工程经验收合格的，方可交付使用C.竣工验收应当具备完整的工程技术档案和施工管理资料D.竣工验收应当有主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告E.竣工验收应当有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件86.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位在使用施工起重机械和整体提升脚手架等设施前，应当（）。A.组织有关单位进行验收B.验收合格后方可使用C.向建设行政主管部门登记D.取得特种设备使用登记证E.由专职安全生产管理人员进行现场监督87.根据《劳动合同法》，劳动者可以立即解除劳动合同的情形包括（）。A.用人单位未按照劳动合同约定提供劳动保护B.用人单位未及时足额支付劳动报酬C.用人单位未依法为劳动者缴纳社会保险费D.用人单位的规章制度违反法律、法规的规定，损害劳动者权益E.用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动88.关于建设工程质量保修期限，下列说法正确的有（）。A.基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限B.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年C.供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期D.电气管线、给排水管道、设备安装为2年E.装修工程为2年89.根据《民法典》，合同的转让条件包括（）。A.必须经对方当事人同意B.不得违反法律禁止性规定C.必须通知债务人D.必须办理批准登记手续E.必须是双务合同90.某工程因设计变更导致工程量增加，需要调整合同价款。根据《建设工程工程量清单计价规范》，关于综合单价调整，下列说法正确的有（）。A.当工程量增加15%以上时，其增加部分的工程量的综合单价应予调低B.当工程量减少15%以上时，减少后剩余部分的工程量的综合单价应予调高C.当工程量偏差超过15%时，综合单价可调整D.调整后的综合单价应由承包人提出，发包人确认E.调整后的综合单价应由发包人提出，承包人确认91.关于民事诉讼中的证据，下列属于电子数据的有（）。A.电子邮件B.电子数据交换C.网上聊天记录D.微博博客E.手机短信92.根据《建设工程质量管理条例》，施工单位对施工中出现质量问题的建设工程，应当（）。A.负责返修B.负责返工C.承担经济损失D.报告建设单位E.报告监理单位93.关于建设工程勘察设计单位的资质管理，下列说法正确的有（）。A.勘察设计单位必须在其资质等级许可的范围内承揽工程B.勘察设计单位不得转包所承揽的工程C.勘察设计单位可以分包非主体、非关键性工程D.勘察设计单位可以对承接的业务进行转包E.勘察设计单位可以允许其他单位以本单位的名义承揽工程94.根据《安全生产法》，生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有的职责包括（）。A.建立、健全本单位安全生产责任制B.组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程C.组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划D.保证本单位安全生产投入的有效实施E.督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患95.关于建设工程纠纷解决的方式，下列说法正确的有（）。A.和解是当事人自行协商解决纠纷B.调解是在第三方的主持下解决纠纷C.仲裁实行一裁终局制度D.诉讼实行两审终审制度E.仲裁与诉讼可以相互排斥，只能选择其一96.根据《民法典》，合同终止的情形包括（）。A.债务已经履行B.债务相互抵销C.债务人依法将标的物提存D.债权人免除债务E.债权债务同归于一人97.某施工企业因生产经营状况发生严重困难，确需裁减人员。根据《劳动合同法》，该企业应提前30日向工会或者全体职工说明情况，听取工会或者职工的意见后，裁减人员方案经向劳动行政部门报告，可以裁减人员。但下列人员不得裁减的有（）。A.在本单位患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的B.患病或者非因工负伤，在规定的医疗期内的C.女职工在孕期、产期、哺乳期的D.在本单位连续工作满10年，且距法定退休年龄不足5年的E.从事接触职业病危害作业未进行离岗前职业健康检查的98.关于建设工程安全生产的监督管理，下列说法正确的有（）。A.建设行政主管部门在审核发放施工许可证时，应当对建设工程是否有安全施工措施进行审查B.建设行政主管部门发现未取得施工许可证擅自施工的，应当责令停止施工C.县级以上人民政府负有建设工程安全生产监督管理职责的部门在各自的职责范围内履行安全监督检查职责D.建设行政主管部门可以将施工现场的监督检查委托给具体的安全监督机构E.安全生产监督管理部门对建设工程安全生产实施综合监督管理99.根据《招标投标法实施条例》，属于投标人串通投标的情形有（）。A.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容B.投标人之间约定中标人C.投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标D.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标E.招标人授意投标人撤换、修改投标文件100.关于工程建设标准，下列说法正确的有（）。A.国家标准分为强制性标准和推荐性标准B.强制性标准必须严格执行C.推荐性标准鼓励采用D.工程建设地方标准在本行政区域内适用E.企业标准的技术指标可以低于国家标准参考答案与解析建设工程项目管理1.【答案】C【解析】施工总承包管理模式（MC）下，MC单位不承担具体施工任务，主要负责管理与协调。但MC单位需要承担对分包单位的质量、进度和造价控制的总责，协助业主进行投资控制。选项A错误，MC不负责整个项目的施工组织；选项B错误，MC不承担具体施工任务；选项D错误，MC承担经济责任，如收取总包管理费。2.【答案】B【解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》，变更指示由监理人发出。监理人根据合同约定和实际情况，向承包人发出变更指示。3.【答案】B【解析】自由时差（FF）等于紧后工作最早开始时间（ES）的最小值减去本工作的最早完成时间（EF）。M的最早完成时间=12+5=17天。紧后工作最早开始时间分别为18和20，取最小值18。FF=18-17=1天。4.【答案】A【解析】项目实施阶段策划的主要任务是确定如何组织该项目的开发或建设。选项B是项目决策阶段策划的任务。5.【答案】B【解析】建设工程质量监督机构在竣工验收时，重点核查工程实体的质量控制资料，包括验收记录、检测报告等，以验证工程质量的符合性。6.【答案】B【解析】费用绩效指数（CPI）=BCWP/ACWP。CPI=110/105≈1.05。7.【答案】B【解析】施工成本核算一般以单位工程为对象，因为单位工程具有独立的施工条件，可以独立进行成本核算和考核。8.【答案】A【解析】职业健康安全管理体系的核心要素是目标，所有的管理活动都是为了实现既定的安全目标。9.【答案】A【解析】根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行1次安全生产教育培训。10.【答案】A【解析】工期索赔的计算方法中，网络分析法是最科学、最合理的方法，它通过分析网络计划中关键线路的变化来确定工期延误对总工期的影响。11.【答案】A【解析】建设工程项目总进度目标论证的工作顺序是：调查研究和收集资料→项目结构分析→进度计划系统的结构分析→项目的工作编码→编制各层进度计划。12.【答案】A【解析】施工过程的质量控制必须以工序质量控制为基础和核心，因为工程是由一系列工序构成的，每道工序的质量直接影响整体质量。13.【答案】C【解析】固定总价合同下，承包商承担了价格风险和工程量风险。因市场价格上涨导致的成本增加属于承包商应承担的风险，无权提出费用索赔。14.【答案】A【解析】信息管理部门负责项目信息的收集、整理、存储和传递，是信息管理的核心部门。15.【答案】B【解析】风险减轻是指降低风险发生的概率或减轻风险造成的损失。将基础工程分包给更有经验的专业公司属于利用专业能力降低风险。选项A是风险规避；选项C是风险转移；选项D是风险自留。16.【答案】A【解析】缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计算。选项B错误，缺陷责任期一般为1年，具体由合同约定；选项C错误，退还保证金的时间应在缺陷责任期届满后，并按合同约定；选项D错误，因发包人使用造成的缺陷，承包人不负责。17.【答案】C【解析】合同中未约定变更价款时，应参照合同价格中类似变更的价格确定。如果没有类似价格，则由承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行。18.【答案】B【解析】在双代号时标网络计划中，波形线的水平投影长度表示工作的自由时差。19.【答案】D【解析】项目经理在物资采购方面的管理权力是有限的，通常需要根据企业的授权和合同约定进行。而在人力资源、财务资源、技术资源方面的管理也是受企业制度约束的，但题目中“有限”更多指采购决策权往往受制于企业集采或业主指定。但在一建教材中，通常强调项目经理在项目管理中的核心地位，对于采购，主要涉及对采购计划的执行和控制。此题在历年考题中，物资采购权常被列为项目经理的管理权力之一，但相对受限。根据常规理解，选D较为贴切，或者指其不能随意处置企业资产。20.【答案】B【解析】建设工程职业健康安全与环境管理的特点包括复杂性、多变性、协调性、持续性等。固定性是工程本身的特点，不是管理的特点。21.【答案】A【解析】因资金紧张导致窝工，属于发包人原因造成的工期延误，承包商可以提出工程延期索赔。22.【答案】D【解析】施工成本控制的步骤中，纠偏是核心，它是根据偏差分析结果，采取相应措施调整施工计划，确保成本目标的实现。23.【答案】B【解析】项目管理规划大纲应由企业管理层编制。24.【答案】C【解析】根据《民法典》，承包人行使建设工程价款优先受偿权的期限为18个月，自发包人应当给付建设工程价款之日起算。25.【答案】B【解析】现场泥浆水未经处理不得直接排入城市排水设施，必须经过沉淀处理。26.【答案】B【解析】死亡5人属于较大事故（3人以上10人以下），但直接经济损失8000万元（5000万元以上1亿元以下）属于重大事故。事故等级按死亡人数、重伤人数、直接经济损失中最高等级确定。此处8000万对应重大事故标准（注：根据最新条例，重大事故是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故）。此处死亡5人未达重大标准，但经济损失8000万已达重大标准，故定为重大事故。27.【答案】C【解析】监理人有权对隐蔽工程进行重新检验，这是其质量控制的重要手段。选项A错误，监理人无权免除承包人的义务；选项B错误，监理人有权指示变更；选项D错误，监理人不是发包人的代理人，而是独立的第三方。28.【答案】D【解析】综合单价包括人工费、材料费、机械费、管理费和利润，以及一定范围内的风险费用。规费和税金属于不可竞争费，单独列项。29.【答案】A【解析】施工方进度控制的任务是编制施工总进度计划、单位工程施工进度计划等，并控制其执行。30.【答案】D【解析】联合体各方应共同签订协议，连同投标文件一并提交。选项A错误，招标人可以自行招标也可以委托招标；选项B错误，投标保证金不得超过2%（最新规定已调整，但按旧题库或常规题库通常不超过2%，注：根据最新法规，工程建设项目施工招标投标办法规定投标保证金不得超过招标项目估算价的2%，且最高不得超过80万元人民币）；选项C错误，发售期不得少于5日。31.【答案】ABCD【解析】建设工程项目管理的主要任务包括“三控三管一协调”，即安全、投资（成本）、进度、质量控制，合同、信息管理，组织和协调。选项E合同管理属于管理范畴，但通常核心任务指前三控加上安全和合同等。本题全选ABCD，E也是任务之一，但题目问“主要任务”，通常指三控三管一协调，故ABCD正确，E也正确。但在多选题中，有时会有区分。根据教材最经典表述，ABCD为控制目标，E为管理手段。若必须选4个，则为ABCD。若全选，E也是对的。此处按常规理解，ABCD必选。32.【答案】ABCD【解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》，A、B、C、D均描述正确。E错误，竣工结算书不是竣工验收报告的组成部分，是独立的结算文件。33.【答案】ABCDE【解析】影响质量的因素包括4M1E：人、材料、机械、方法、环境。34.【答案】ACD【解析】成本控制的方法包括挣值法、偏差分析法、指标对比分析法等。价值工程法主要用于成本分析和降低成本，会计核算是成本核算的方法。35.【答案】ABCDE【解析】建设工程安全生产管理制度包括安全生产责任制度、许可证制度、政府监督检查制度、教育培训制度、措施费制度等。36.【答案】ABD【解析】关键线路是总持续时间最长的线路；关键线路上工作总时差为零；关键线路可能转移。选项C错误，可能有多条关键线路；选项E错误，关键线路上工作自由时差也为零。37.【答案】ABCD【解析】A、B、C、D均为施工单位必须履行的义务。E错误，修改设计图纸必须经原设计单位同意，并经建设单位批准。38.【答案】ABCD【解析】索赔成立的前提条件：与合同对照，事件已造成成本额外支出或工期延误；原因不属于承包人行为或风险；按程序提交索赔报告。E不是必须条件，有的索赔只涉及费用。39.【答案】ABCE【解析】项目经理的职责包括执行法规、确保质量进度、协调外部关系等。选项D错误，项目经理通常无权负责项目的财务决策（如大额资金调动），这是企业或投资人的权利。40.【答案】AB【解析】信息管理的核心手段是基于互联网的信息处理平台和项目管理信息系统（PMIS）。41.【答案】AC【解析】工作A有1天总时差，说明实际进度拖后1天未超过总时差，不影响总工期；工作B有2天自由时差，说明实际进度拖后2天未超过自由时差，不影响紧后工作最早开始时间，也不影响总工期。42.【答案】ABCE【解析】A、B、C、E均正确。选项D错误，发包人不得指定分包单位。43.【答案】ABDE【解析】安全技术交底的内容包括作业特点、危险点、预防措施、操作规程等。应急预案是项目级的，不是针对每个交底的。44.【答案】ABCD【解析】其他项目清单包括暂列金额、暂估价、计日工、总承包服务费。规费属于规费清单。45.【答案】ABC【解析】施工风险类型包括组织风险、经济与管理风险、工程技术风险。法律风险和政治风险通常归类于项目环境风险，但在施工方具体管理中，主要关注前三类。46.【答案】ABCD【解析】检验批合格标准：主控项目合格；一般项目合格；资料完整。观感质量验收是单位工程或分部工程的内容。47.【答案】ABCDE【解析】A、B、C、D、E均属于施工现场环境保护的正确措施。48.【答案】ABCE【解析】项目管理规划大纲编制依据：招标文件、设计文件、市场信息、企业管理方针等。项目管理实施规划是后续编制的。49.【答案】ABCD【解析】间接费用包括管理人员工资、办公费、差旅交通费、固定资产使用费、工具用具使用费、劳动保护费等。材料二次搬运费属于直接费用中的其他直接费。50.【答案】ABCE【解析】建设工程监理是高智能技术服务；是市场主体；与建设单位是委托关系；应公正维护双方权益。选项D错误，监理人没有绝对决策权，只有建议权或在授权范围内的决定权。建设工程法规及相关知识51.【答案】B【解析】根据《民法典》，代理人死亡是委托代理关系终止的法定情形之一。被代理人死亡并不必然导致代理终止（除非特定情况）；代理人丧失民事行为能力也会导致终止。52.【答案】B【解析】合同中约定了仲裁条款，排除了法院管辖。法院应当裁定不予受理，告知当事人向仲裁机构申请仲裁。53.【答案】A【解析】除总承包合同中约定的分包外，其他分包必须经建设单位认可。54.【答案】A【解析】发明专利权20年，实用新型10年，外观设计15年（2020年新专利法修改，外观设计改为15年）。均自申请日起计算。故A正确。55.【答案】A【解析】偷工减料造成质量不符合规定，责令改正，处以罚款。情节严重的，才责令停业整顿、降低资质或吊销证书。56.【答案】A【解析】施工单位应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。57.【答案】C【解析】联合体各方均应具备能力；联合体中标的，各方共同与招标人签订合同。选项B错误，只要联合体具备相应资质即可，不一定各方都具备招标文件要求的最高资质；选项D错误，应在资格预审前或投标前组成，但时间点表述不严谨，C是核心考点。58.【答案】D【解析】债权人领取提存物的权利，自提存之日起5年内不行使而消灭。59.【答案】A【解析】死亡2人属于一般事故（3人以下）。一般事故由县级人民政府负责调查。60.【答案】B【解析】屋面防水工程保修期为5年。A错误，从竣工验收合格之日起算；C错误，供热供冷为2个采暖期供冷期；D错误，电气管线为2年。61.【答案】A【解析】建设单位应向城市建设档案管理部门移交档案。62.【答案】C【解析】租赁的设备造成事故，由施工单位与租赁单位承担连带责任。63.【答案】C【解析】未签合同超过1年不满1年的，应支付2倍工资。64.【答案】C【解析】未取得施工许可证擅自开工，责令停止施工，限期改正，处工程合同价款1%以上2%以下罚款。若无合同价款或无法确定，对单位处20万元以上50万元以下罚款。题目未给合同价款，按选项逻辑选C（注：题目若没提合同价款，通常考察对单位的罚款下限）。若题目隐含了有合同价款，则选A。但选项中有C，且C是针对无法确定价款的情况。根据选项设置，C更符合特定情形。但严格按法条，若有合同价款，应选A。此处按常规题库逻辑，选C作为无合同价款时的罚款。65.【答案】B【解析】合同无效、被撤销或者终止的，不影响合同中独立存在的有关解决争议方法的条款的效力。66.【答案】D【解析】不当得利构成要件：一方获益；他方受损；有因果关系。获益是出于故意不是必要条件，不当得利可以基于事件或行为。67.【答案】B【