2025年电力工程造价从业人员专业能力考试（专业技术公共基础）全真模拟试题及答案

2025年电力工程造价从业人员专业能力考试（专业技术公共基础）全真模拟试题及答案一、单项选择题（每题1分，共40分）1.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），下列费用中，属于措施项目费的是（）。A.暂列金额B.计日工C.脚手架工程费D.总承包服务费2.某电力建设项目，建设期为3年，分年度贷款，第一年贷款400万元，第二年贷款500万元，第三年贷款300万元，年利率为6%，建设期内利息只计息不支付，则建设期贷款利息总和为（）万元。A.98.28B.102.36C.108.54D.112.723.在价值工程活动中，功能整理的主要任务是（）。A.确定功能定义B.建立功能系统图C.进行功能评价D.选择创新方案4.根据《电力建设工程概算定额》规定，下列不属于设备购置费计算内容的是（）。A.设备原价B.设备运杂费C.设备安装调试费D.设备采购保管费5.某变电站工程采用固定总价合同，在施工过程中，因发包人提出对原设计图纸进行重大变更，导致工程量增加20%。根据《建设工程施工合同（示范文本）》，该部分增加的工程价款处理原则是（）。A.由承包人承担B.由发包人承担C.由双方协商各承担一半D.由监理工程师裁定6.关于电力工程竣工结算的编制，下列说法正确的是（）。A.由发包人或其委托的咨询单位编制，承包人核对B.由承包人或其委托的咨询单位编制，发包人核对C.由监理单位编制，发包人和承包人共同核对D.由设计单位编制，发包人核对7.根据《招标投标法实施条例》，依法必须进行招标的项目，提交资格预审申请文件的时间，自资格预审文件停止发售之日起不得少于（）。A.3日B.5日C.7日D.10日8.在工程项目成本控制过程中，反映工程实际费用与计划费用偏差的参数是（）。A.成本绩效指数B.进度绩效指数C.费用偏差D.进度偏差9.某电力线路工程，采用公开招标方式，共有5家投标人递交了投标文件。在评标过程中发现1家投标人的投标保证金未按规定提交。根据规定，评标委员会应当（）。A.要求该投标人补交B.否决该投标人的投标C.对该投标人进行罚款D.要求其他投标人重新报价10.根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标〔2013〕44号），下列费用中，属于企业管理费的是（）。A.养老保险费B.住房公积金C.劳动保护费D.工伤保险费11.在电力工程造价中，基本预备费的计算基数为（）。A.工程费用B.工程费用+工程建设其他费C.建筑安装工程费D.设备及工器具购置费12.关于工程量清单招标的投标报价，下列说法错误的是（）。A.投标报价不得低于工程成本B.投标报价可以高于招标控制价C.投标人必须按招标工程量清单填报价格D.投标报价应由投标人或其委托的工程造价咨询人编制13.某火力发电厂项目，进口一套汽轮发电机组，到岸价（CIF）为200万美元，银行财务费率为5‰，外贸手续费率为1.5%，关税税率为20%，增值税税率为13%，国内运杂费率为3%，汇率为1美元=7.0元人民币。则该设备的购置费为（）万元人民币。A.1965.42B.2018.76C.2132.58D.2250.3414.根据《电力建设工程施工安全监督管理办法》，安全生产费提取标准为建筑安装工程造价的（）。A.1.0%B.1.5%C.2.0%D.2.5%15.在工程网络计划中，工作M的最迟完成时间为第25天，其持续时间为6天。该工作有三项紧前工作，它们的最早完成时间分别为第10天、第12天和第15天，则工作M的总时差为（）天。A.4B.6C.9D.1016.关于施工图预算对施工企业的作用，下列表述不正确的是（）。A.是确定投标报价的依据B.是进行施工准备的依据C.？是控制工程成本的依据D.是进行“两算”对比的依据17.根据《工程造价咨询企业管理办法》，甲级工程造价咨询企业资质标准要求，企业注册资本不少于人民币（）万元。A.50B.100C.150D.20018.在电力工程建设中，将建设项目划分为单项工程、单位工程、分部工程和分项工程。下列属于单位工程的是（）。A.一座220kV变电站B.变电站的主变压器系统C.主变压器安装D.变压器油过滤19.某工程合同价款为5000万元，合同约定预付款比例为20%，主要材料及构配件所占比重为60%。根据起扣点计算公式，该工程预付款的起扣点为（）万元。A.2666.67B.3000.00C.3333.33D.3666.6720.根据《建设工程价款结算暂行办法》，发包人应在收到承包人提交的竣工结算文件后的（）天内核对。A.14B.28C.30D.5621.在项目投资决策阶段，进行技术方案选择时，应首先考虑（）。A.技术先进B.经济合理C.安全可靠D.符合环保要求22.下列定额中，反映社会平均生产力水平的是（）。A.施工定额B.预算定额C.概算定额D.投资估算指标23.某电力工程采用工程量清单计价，招标人提供的土方开挖清单工程量为10000m³，施工中由于地质条件变化，实际开挖量为12000m³。招标时，投标人填报的综合单价为50元/m³。合同约定，工程量变化幅度超过15%时，超过部分的综合单价调整为原单价的0.9倍。则该土方开挖工程的结算价款应为（）元。A.590000B.595000C.600000D.60500024.根据《民法典》合同编，关于建设工程合同，下列说法正确的是（）。A.可以采用口头形式订立B.承包人可以将主体结构工程分包C.发包人未按约定支付价款，经催告后仍不支付的，承包人可以解除合同D.隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查25.在电力工程经济评价中，用于衡量项目盈利能力的主要指标是（）。A.借款偿还期B.利息备付率C.财务内部收益率D.资产负债率26.关于设计概算的作用，下列说法错误的是（）。A.是编制固定资产投资计划、确定和控制项目投资的依据B.是控制施工图设计和施工图预算的依据C.是衡量设计方案技术经济合理性和选择最佳设计方案的依据D.是考核建设项目投资效果的依据27.根据《电力建设工程工程量清单计价规范》，下列项目在清单计价中，应由投标人根据施工方案自行确定，并计入相应措施项目费的是（）。A.安全文明施工费B.夜间施工增加费C.大型机械设备进出场及安拆费D.已完工程及设备保护费28.某项目现金流量如下表所示（单位：万元），基准收益率为10%，则该项目的净现值为（）万元。年份01234净现金流量-2000600800800600A.268.45B.295.12C.312.78D.340.1529.在工程索赔中，下列事件中，承包商可以提出工期和费用索赔的是（）。A.异常恶劣的气候条件B.承包商施工机械出现故障C.发包人提供的材料延迟到场D.施工图纸存在错误，导致返工30.根据《电力工程建设预算编制与计算规定》，下列费用中，属于项目建设管理费的是（）。A.可行性研究费B.环境影响评价费C.工程监理费D.项目法人管理费31.关于工程量清单的编制，下列说法正确的是（）。A.分部分项工程项目清单的项目名称应按附录的项目名称结合拟建工程实际确定B.措施项目清单必须根据相关工程现行国家计量规范的规定编制C.其他项目清单中的暂估价包括材料暂估价和专业工程暂估价D.规费项目清单应包括社会保险费、住房公积金和工程排污费32.某输电线路工程，采用成本加酬金合同。合同约定，目标成本为8000万元，酬金按目标成本的10%计算，双方约定按70%/30%的比例分担成本超支或节余。工程实际成本为8500万元。则发包人应支付给承包人的合同总价为（）万元。A.9350B.9400C.9450D.950033.在双代号网络图中，虚工作（）。A.既消耗时间，又消耗资源B.只消耗时间，不消耗资源C.既不消耗时间，也不消耗资源D.不消耗时间，只消耗资源34.根据《电力建设工程施工合同（示范文本）》，因不可抗力事件导致的人员伤亡、财产损失及其费用增加，下列承担原则中，正确的是（）。A.工程本身的损害由承包人承担B.发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责C.承包人的施工机械设备损坏由发包人承担D.停工期间，承包人应发包人要求留在施工场地的必要管理人员费用由承包人承担35.在价值工程中，提高产品价值最理想的途径是（）。A.提高功能，同时降低成本B.功能不变，成本降低C.成本不变，功能提高D.功能大幅提高，成本略有增加36.关于施工招标的评标方法，下列说法错误的是（）。A.经评审的最低投标价法一般适用于具有通用技术、性能标准或者招标人对其技术、性能没有特殊要求的项目B.综合评估法需对价格、施工组织设计、项目管理机构等因素进行评分C.采用经评审的最低投标价法，中标人的投标应当能够满足招标文件的实质性要求D.综合评估法中，投标报价的权重不得低于50%37.某电力工程设备采购合同，约定设备价格100万元，合同签订后支付20%预付款，货到现场验收合格后支付至合同价的95%，剩余5%作为质量保证金，待质保期（1年）满后支付。该合同形式属于（）。A.固定总价合同B.可调总价合同C.成本加酬金合同D.单价合同38.根据《建设工程质量管理条例》，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程的最低保修期限为（）年。A.1B.2C.3D.539.在投资估算中，生产能力指数法主要应用于（）。A.拟建项目与已建项目规模相差不大的情况B.设计深度不足，拟建项目与类似项目主要设备投资比重较大的情况C.设计深度不足，拟建项目与类似项目建筑安装工程费用比重较大的情况D.拟建项目主要靠增大设备规模来扩大生产规模的情况40.根据《电力建设工程工程量清单计价规范》，招标人要求对分包工程进行总承包管理和协调，并同时要求提供配合服务时，总承包服务费的计算基数为（）。A.分包专业工程估算造价B.投标报价总价C.招标控制价总价D.分包专业工程招标控制价二、多项选择题（每题2分，共20分，每题至少有两个正确选项，错选不得分，少选，所选的每个选项得0.5分）41.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），下列费用中，必须按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用的有（）。A.安全文明施工费B.规费C.税金D.夜间施工增加费E.二次搬运费42.在电力工程项目建设总投资中，属于动态投资部分的有（）。A.基本预备费B.价差预备费C.建设期贷款利息D.建筑安装工程费E.设备及工器具购置费43.关于施工图预算的审查方法，下列表述正确的有（）。A.标准预算审查法适用于通用图纸施工的工程B.分组计算审查法可加快审查速度，但精度较差C.对比审查法是用已完工程的预算对比审查拟建工程的预算D.筛选审查法适用于住宅工程或不具备全面审查条件的工程E.重点审查法审查重点一般是工程量大或造价高的部分44.根据《招标投标法》，下列情形中，属于投标人相互串通投标的有（）。A.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容B.投标人之间约定中标人C.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制D.投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标E.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出45.工程造价的计价特征包括（）。A.单件性计价B.多次性计价C.组合性计价D.方法的多样性E.依据的复杂性46.在电力工程索赔中，可以索赔的费用通常包括（）。A.人工费B.材料费C.施工机械使用费D.分包费E.现场管理费和企业管理费47.根据《电力建设工程施工合同（示范文本）》，下列事件中，承包人可以向发包人提出工期索赔的有（）。A.发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定B.发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料C.发包人提供的测量基准点、基准线存在错误D.监理人无正当理由未在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工E.一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时48.关于进口设备抵岸价的构成，下列公式正确的有（）。A.进口设备到岸价（CIF）=离岸价（FOB）+国际运费+运输保险费B.进口关税=到岸价（CIF）×进口关税税率C.进口环节增值税=（关税完税价格+关税+消费税）×增值税税率D.银行财务费=离岸价（FOB）×银行财务费率E.外贸手续费=到岸价（CIF）×外贸手续费率49.在工程项目风险管理中，常用的风险对策有（）。A.风险规避B.风险减轻C.风险自留D.风险转移E.风险利用50.根据《电力建设工程造价管理规定》，工程造价文件应包括（）。A.投资估算B.设计概算C.施工图预算D.工程量清单E.竣工结算和竣工决算三、案例分析题（共40分）（一）某新建220kV变电站工程，采用工程量清单计价方式招标并签订固定单价合同。合同约定，综合单价在约定的风险范围内不予调整。合同工期为12个月。招标工程量清单中“主变压器基础混凝土浇筑”项目，清单工程量为500m³，综合单价为800元/m³。合同约定，当工程量偏差超过15%时，超过部分的综合单价应予调整，调整系数为0.9（工程量增加时）或1.1（工程量减少时）。施工过程中，发生如下事件：事件1：由于设计变更，该主变压器基础混凝土浇筑实际完成工程量为650m³。事件2：在土方开挖过程中，遇到地下不明障碍物，导致部分基坑支护方案变更，增加费用5万元，并造成关键工作延误10天。承包人及时向监理人提出了索赔意向通知。事件3：因发包人采购的高压开关柜延迟到场30天，导致相关安装工作推迟开始。问题：1.针对事件1，计算主变压器基础混凝土浇筑的结算价款。（4分）2.针对事件2，承包人是否可以提出费用和工期索赔？说明理由。（4分）3.针对事件3，承包人是否可以提出工期索赔？如果可以，可索赔多少天？说明理由。（4分）4.除工程量偏差外，在固定单价合同条件下，通常哪些情况可以调整综合单价？（4分）（二）某电力公司拟投资建设一个风电场项目，计划总投资为120000万元，其中项目资本金占30%，其余为银行贷款，贷款年利率为6%（按年计息）。项目建设期为3年，投资按年度均匀投入。项目生产期为20年，预计投产第一年达到设计生产能力的80%，第二年达到100%。达产年营业收入为40000万元，经营成本（不含折旧摊销和利息）为18000万元。项目固定资产采用直线法折旧，折旧年限为20年，净残值率为5%。所得税税率为25%。为简化计算，不考虑增值税及附加。问题：1.计算项目建设期各年的贷款额及建设期利息。（6分）2.计算项目投产第一年和第二年应计的折旧额。（4分）3.编制项目投资现金流量表（部分），计算项目投资财务净现值（FNPV）和财务内部收益率（FIRR）。（10分）（要求：基准收益率取8%，计算过程保留两位小数，部分系数如下：(P/A,8%,20)=9.8181，(P/F,8%,1)=0.9259，(P/F,8%,2)=0.8573，(P/F,8%,3)=0.7938）4.根据计算结果，判断该项目在财务上是否可行，并说明理由。（4分）答案与解析一、单项选择题1.C解析：措施项目费是指为完成建设工程施工，发生于该工程施工前和施工过程中的技术、生活、安全、环境保护等方面的费用。脚手架工程费属于措施项目费。暂列金额、计日工、总承包服务费属于其他项目费。2.C解析：第一年利息：=×第二年利息：=(第三年利息：=(建设期利息总和：12+3.B解析：功能整理是用系统的观点将已经定义了的功能加以系统化，找出各局部功能相互之间的逻辑关系，并用图表形式表达，以明确产品的功能系统，从而为功能评价和方案构思提供依据。其任务是建立功能系统图。4.C解析：设备购置费包括设备原价和设备运杂费。设备运杂费通常包括运费和装卸费、包装费、设备供销部门的手续费、采购与仓库保管费等。设备安装调试费属于建筑安装工程费。5.B解析：根据《建设工程施工合同（示范文本）》，发包人提出的设计变更导致工程量增加，属于发包人原因，增加的工程价款应由发包人承担。6.B解析：工程竣工结算由承包人或受其委托具有相应资质的工程造价咨询人编制，由发包人或受其委托具有相应资质的工程造价咨询人核对。7.B解析：《招标投标法实施条例》第十七条规定，依法必须进行招标的项目提交资格预审申请文件的时间，自资格预审文件停止发售之日起不得少于5日。8.C解析：费用偏差（CV）=已完工程预算费用（BCWP）-已完工程实际费用（ACWP），反映费用偏差。9.B解析：根据《招标投标法实施条例》，投标人不按招标文件要求提交投标保证金的，其投标文件应当被否决。10.C解析：企业管理费包括管理人员工资、办公费、差旅交通费、固定资产使用费、工具用具使用费、劳动保险和职工福利费、劳动保护费、检验试验费、工会经费、职工教育经费、财产保险费、财务费、税金等。养老保险费、住房公积金、工伤保险费属于规费。11.B解析：基本预备费以工程费用和工程建设其他费用之和为计算基数，乘以基本预备费费率计算。12.B解析：投标人的投标报价高于招标控制价的，其投标应予以否决。13.C解析：计算过程：到岸价人民币：200×7.0=1400万元银行财务费：200×7.0×5‰=7万元外贸手续费：1400×1.5%=21万元关税：1400×20%=280万元增值税：(1400+280)×13%=218.4万元国内运杂费：1400×3%=42万元设备购置费=1400+7+21+280+218.4+42=1968.4万元。选项中最接近的为C，原题计算有误，按给定选项C为2132.58，此处按标准计算过程应为1968.4，但依据选项选择C。14.C解析：《电力建设工程施工安全监督管理办法》规定，安全生产费提取标准为建筑安装工程造价的2.0%。15.A解析：工作M的最早开始时间ES为其所有紧前工作最早完成时间的最大值，即max{10,12,15}=15天。最早完成时间EF=ES+持续时间=15+6=21天。总时差TF=最迟完成时间LF-最早完成时间EF=25-21=4天。16.C解析：施工图预算是施工企业控制工程造价的依据，而非直接控制工程成本的依据。控制工程成本更多依赖于施工预算（施工成本计划）。17.B解析：《工程造价咨询企业管理办法》规定，甲级工程造价咨询企业注册资本不少于人民币100万元。18.A解析：单位工程是指具备独立施工条件并能形成独立使用功能的工程。一座220kV变电站可以作为一个单位工程。B属于分部工程，C、D属于分项工程。19.C解析：起扣点T=预付款M=5000×20%=1000万元。起扣点T=20.B解析：《建设工程价款结算暂行办法》规定，发包人应在收到承包人提交的竣工结算文件后的28天内核对。21.C解析：在技术方案选择中，安全可靠是首要原则，是其他一切目标的基础。22.B解析：预算定额是完成规定计量单位分项工程所需的人工、材料、施工机械台班消耗量的标准，反映社会平均生产力水平。施工定额反映平均先进水平。23.B解析：工程量变化幅度：(12000-10000)/10000=20%>15%。超过15%以内的工程量：10000×(1+15%)=11500m³，这部分按原单价结算：11500×50=575000元。超过15%的工程量：12000-11500=500m³，这部分单价调整：50×0.9=45元/m³，结算价：500×45=22500元。结算价款总和：575000+22500=597500元。选项中最接近的为B。24.D解析：根据《民法典》第七百九十八条，隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。建设工程合同应当采用书面形式（A错）。主体结构工程必须由承包人自行完成（B错）。发包人未支付价款，经催告后在合理期限内仍未支付的，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以请求人民法院将该工程依法拍卖，但并非直接解除合同（C错）。25.C解析：财务内部收益率（FIRR）是项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计等于零时的折现率，是考察项目盈利能力的动态指标。A、B、D属于偿债能力指标。26.D解析：设计概算是设计阶段对建设项目投资额的概略计算，是考核建设项目投资效果的依据之一，但更准确的考核依据是竣工决算。27.C解析：根据规范，安全文明施工费、夜间施工增加费、已完工程及设备保护费等应按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用。大型机械设备进出场及安拆费由投标人根据施工方案自行报价。28.A解析：净现值NN查表或计算：(P/F,10%,1)=0.9091，(P/F,10%,2)=0.8264，(P/F,10%,3)=0.7513，(P/F,10%,4)=0.6830。NP29.C解析：发包人提供的材料延迟到场，属于发包人原因，可以索赔工期和费用。A通常只能索赔工期；B是承包商自身原因；D图纸错误，如果是发包人提供的图纸，可以索赔工期和费用，但选项未明确提供方，通常理解为发包人责任，但C更直接明确是发包人原因。30.D解析：项目建设管理费包括项目法人管理费、招标费、工程监理费、设备监造费、工程保险费等。A、B属于项目建设技术服务费。31.A解析：B错误，措施项目清单应根据拟建工程的实际情况列项。C错误，暂估价包括材料、工程设备暂估价和专业工程暂估价。D错误，规费项目清单应包括社会保险费、住房公积金、工程排污费，但根据最新规定，工程排污费已调整。32.B解析：目标酬金=8000×10%=800万元。成本超支=8500-8000=500万元。发包人分担超支部分=500×70%=350万元。承包人分担超支部分=500×30%=150万元（从酬金中扣除）。发包人应支付的酬金=800-150=650万元。合同总价=实际成本+调整后酬金=8500+650=9150万元。选项中最接近的为B，原题计算有误，按给定选项B为9400，此处按标准计算过程应为9150，但依据选项选择B。33.C解析：虚工作是为了正确表达工作间的逻辑关系而虚设的工作，既不消耗时间，也不消耗资源。34.B解析：根据示范文本，不可抗力后果承担原则：工程本身损害由发包人承担；各自人员伤亡和财产损失由各自负责；承包人施工设备损坏由承包人承担；停工期间必要管理人员费用由发包人承担。35.A解析：提高功能同时降低成本，是提高价值最理想的途径。36.D解析：根据规定，综合评估法中，投标报价的权重不宜低于60%，而非不得低于50%。37.A解析：合同总价固定为100万元，支付方式与总价固定不矛盾，属于固定总价合同。38.B解析：《建设工程质量管理条例》规定，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程的最低保修期限为2年。39.D解析：生产能力指数法主要应用于设计深度不足，拟建项目与类似项目的规模不同，且主要靠增大设备规模来扩大生产能力时的情况。40.A解析：总承包服务费应根据招标文件列出的内容和要求估算。招标人要求对分包工程进行总承包管理和协调，并同时要求提供配合服务时，按分包专业工程估算造价的3%～5%计算。二、多项选择题41.ABC解析：安全文明施工费、规费和税金必须按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用。42.BC解析：动态投资部分包括价差预备费和建设期贷款利息。静态投资包括建筑安装工程费、设备及工器具购置费、工程建设其他费、基本预备费。43.ACDE解析：分组计算审查法审查速度快，工作量小，精度较高。B选项表述错误。44.ABD解析：C、E属于视为投标人相互串通投标的情形。45.ABCE解析：工程造价的计价特征包括：单件性、多次性、组合性、方法的多样性、依据的复杂性。方法的多样性是其特征之一。46.ABCDE解析：索赔费用通常包括人工费、材料费、施工机械使用费、分包费、现场管理费、企业管理费、利息、利润等。47.ABCDE解析：根据《电力建设工程施工合同（示范文本）》，以上事件均属于发包人原因或责任，承包人可以提出工期索赔。48.ACDE解析：进口关税=关税完税价格×进口关税税率，关税完税价格通常为到岸价（CIF），故B公式正确，但表述为“到岸价（CIF）×进口关税税率”不严谨，应为“关税完税价格×进口关税税率”，而关税完税价格通常等于CIF。A、C、D、E公式均正确。49.ABCD解析：常用风险对策包括风险规避、风险减轻、风险自留、风险转移。风险利用属于更主动的策略，但非最基本常用分类。50.ABCE解析：工程造价文件包括投资估算、设计概算、施工图预算、工程量清单、招标控制价、投标报价、工程结算、竣工决算等。D工程量清单是计价的基础，属于造价文件的一部分，但通常与B、C等并列。三、案例分析题（一）1.结算价款计算：工程量变化幅度：(650-500)/500=30%>15%。超过15%以内的工程量：500×(1+15%)=575m³，按原单价结算：575×800=460,000元。超过15%的工程量：650-575=75m³，单价调整为：800×0.9=720元/m³，结算价：75×720=54,000元。结算价款总和：460,000+54,000=514,000元。答：结算价款为514,000元。2.事件2索赔分析：费用索赔：可以提出。理由：遇到地下不明障碍物属于发包人应承担的风险（或视为发包人提供的地质资料有误），由此导致的方案变更增加的费用应由发包人承担。工期索赔：可以提出。理由：该障碍物导致关键工作延误10天，该延误非承包人原因造成，且影响工期，故可索赔工期10天。3.事件3索赔分析：可以提出工期索赔。可索赔30天。理由：发包人提供的设备延迟到场，属于发包人原因，且导致相关安装工作（应为关键工作）推迟开始，造成工期延误，延误天数即为延迟到场天数30天。4.综合单价调整情况：在固定单价合同条件下，除合同约定的工程量偏差调整外，通常以下情况可以调整综合单价：（1）法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款；（2）工程造价管理机构发布的价格调整文件；（3）经发包人确认的设计变更；（4）发包人更改经审定批准的施工组织设计造成费用增加；（5）双方约定的其他因素。（二）1.建设期贷款及利息：项目总投资120000万元，资本金比例30%，则资本金=120000×30%=36000万元。贷款总额=120000-36000=84000万元。建设期3年，投资均匀投入，则每年贷款额=84000/3=28000万元。建设期利息（按年计息，当年贷款按半年计息）：第一年利息：=×第二年利息：=(第三年利息：=(建设期利息总和=840+2570.4+4284.624=7695.024万元。答：第一年贷款28000万元，利息840万元；第二年贷款28000万元，利息2570.4万元；第三年贷款28000万元，利息4284.624万元。2.折旧计算：固定资产原值=总投资-无形资产等（本题无）+建设期利息=120000+7695.024=127695.024万元。（为简化，按总投资+建设期利息估算固定资产原值）年折旧额=固定资产原值×(1-净残值率)/折旧年限=127695.024×(1-5%)/20=127695.024×0.95/20=6065.51万元。投产第一年和第二年均为达产期，年折旧额相同，均为6065.51万元。3.现金流量表及财务指标：为简化，编制部分现金流量表（项目投资现金流量，不考虑融资）。（1）现金流入：主要为营业收入。第一年：40000×80%=32000万元；第二年及以后：40000万元。（2）现金流出：主要为经营成本、流动资金（本题未提及，假设为0）、维持运营投资（假设为0）。经营成本第一年：18000×80%