2026年7月自考13634工程合同管理押题及答案

绝密★启用前2026年7月自考13634工程合同管理押题及答案一、单项选择题1.合同的权利与义务关系属于（）A.主体B.客体C.内容D.要素参考答案：C2.下列哪一项属于合同关系的三个构成要素之一？（）A.合同形式B.合同主体C.合同编号D.合同签订地点参考答案：B3.双务合同与单务合同的分类标准是（）A.合同成立是否需要实际交付标的物B.合同当事人是否互负对待给付义务C.合同是否以交付标的物为成立要件D.合同是否有法律规定的名称参考答案：B4.下列合同中，属于实践合同的是（）A.买卖合同B.赠与合同C.自然人之间的借款合同D.建设工程合同参考答案：C5.下列哪一项属于主合同与从合同的关系？（）A.抵押合同与借款合同B.买卖合同与运输合同C.租赁合同与保险合同D.委托合同与代理合同参考答案：A6.下列关于合同法律特征的表述，正确的是（）A.合同是单方法律行为B.合同是双方法律行为C.合同不要求当事人意思表示一致D.合同可以仅对一方当事人产生约束力参考答案：B7.合同在工程项目管理中的主要作用不包括（）A.明确各方权利义务B.控制工程质量、进度和成本C.替代施工图纸D.处理工程索赔与争议参考答案：C8.我国现行合同法律制度的核心依据是（）A.《中华人民共和国经济合同法》B.《中华人民共和国合同法》C.《中华人民共和国民法典》合同编D.《中华人民共和国建筑法》参考答案：C9.《民法典》合同编的调整对象是（）A.平等主体之间的财产关系和人身关系B.平等主体之间的民事权利义务关系C.行政管理关系D.刑事法律关系参考答案：B10.合同成立的核心要件是（）A.当事人达成合意B.合同经过公证C.合同经过审批D.合同已经履行参考答案：A11.要约的法律效力是（）A.要约人随时可以撤销要约B.受要约人必须承诺C.要约生效后不得撤回D.要约到达受要约人时生效参考答案：D12.承诺的内容应当与要约的内容（）A.基本一致B.完全一致C.可以实质性变更D.无须一致参考答案：B13.缔约过失责任发生在（）A.合同成立后B.合同生效后C.合同订立阶段D.合同履行阶段参考答案：C14.下列哪一项属于合同的一般条款？（）A.当事人的名称或者姓名和住所B.合同编号C.合同签订日期D.合同印刷单位参考答案：A15.合同生效与合同成立的关系是（）A.合同成立即生效B.合同生效以合同成立为前提C.合同生效与合同成立无关D.合同生效后合同才成立参考答案：B16.附生效条件的合同，在条件成就前（）A.合同已经生效B.合同已经成立但未生效C.合同无效D.合同可撤销参考答案：B17.下列哪一项属于可撤销合同的情形？（）A.恶意串通损害国家利益B.违反法律强制性规定C.重大误解D.以合法形式掩盖非法目的参考答案：C18.效力待定合同是指（）A.合同已经生效但效力不完全B.合同须经权利人追认才能生效C.合同自始无效D.合同已经履行完毕参考答案：B19.合同履行的基本原则不包括（）A.全面履行原则B.诚实信用原则C.等价有偿原则D.情势变更原则参考答案：C20.双务合同履行中的同时履行抗辩权适用于（）A.一方未履行债务B.双方债务无对价关系C.双方债务已届清偿期且未履行D.合同已经解除参考答案：C21.合同保全制度中的代位权是指（）A.债权人代债务人行使权利B.债务人代债权人行使权利C.第三人代债权人行使权利D.法院代当事人行使权利参考答案：A22.债权人的撤销权针对的是债务人的何种行为？（）A.积极增加财产B.消极放弃到期债权C.无偿或以明显不合理低价转让财产D.正常经营行为参考答案：C23.合同变更的后果是（）A.原合同关系消灭，新合同关系产生B.合同内容发生变化，原合同关系继续存在C.合同主体发生变化D.合同自动解除参考答案：B24.合同转让的本质是（）A.合同内容的变更B.合同主体的变更C.合同标的的变更D.合同形式的变更参考答案：B25.违约责任的特征是（）A.违约责任是民事责任B.违约责任以合同有效为前提C.违约责任可以由当事人约定D.以上都是参考答案：D26.违约责任的构成要件一般不包括（）A.违约行为B.损害事实C.违约方主观过错D.违约行为与损害事实之间有因果关系参考答案：C27.实际履行作为违约责任方式，是指（）A.违约方支付违约金B.违约方赔偿损失C.违约方继续履行合同义务D.合同解除参考答案：C28.违约金的性质是（）A.赔偿性B.惩罚性C.兼具赔偿性与惩罚性D.担保性参考答案：C29.定金与违约金的适用规则是（）A.可以同时适用B.只能选择其一C.必须同时适用D.由法院决定参考答案：B30.免责事由中的“不可抗力”是指（）A.当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观情况B.当事人可以预见的商业风险C.第三人违约D.当事人轻过失参考答案：A31.建设工程施工合同的法律性质是（）A.承揽合同B.买卖合同C.租赁合同D.委托合同参考答案：A32.下列哪一项属于建设工程施工合同的法定类型？（）A.总价合同B.单价合同C.成本加酬金合同D.以上都是参考答案：D33.建设工程施工合同的特点不包括（）A.合同标的特殊B.合同履行周期长C.合同风险小D.涉及主体多参考答案：C34.《建设工程施工合同（示范文本）》的组成不包括（）A.协议书B.通用条款C.专用条款D.工程量清单参考答案：D35.构成建设工程施工合同的文件中，具有最优先解释顺序的是（）A.投标书及其附件B.中标通知书C.合同协议书D.通用条款参考答案：C36.《建设工程施工合同（示范文本）》通用条款中，关于发包人工作的规定不包括（）A.办理土地征用手续B.组织图纸会审C.提供施工场地D.编制施工组织设计参考答案：D37.不可抗力事件发生后，承包人应立即通知发包人和监理人的时限是（）A.12小时内B.24小时内C.48小时内D.7天内参考答案：C38.工程分包与转包的本质区别在于（）A.是否经过发包人同意B.承包人是否退出合同关系C.分包人是否具有相应资质D.分包工程是否为主体结构参考答案：B39.根据法律规定，建设工程主体结构的施工必须由（）A.发包人自行完成B.承包人自行完成C.分包人完成D.监理人完成参考答案：B40.发包人违约的情形包括（）A.未按合同约定支付工程款B.未按约定提供施工场地C.未按约定提供图纸D.以上都是参考答案：D41.订立建设工程施工合同前，承包人应做的准备工作不包括（）A.现场踏勘B.审查招标文件C.编制投标报价D.直接进场施工参考答案：D42.承包人的主要义务不包括（）A.按照施工图纸和规范施工B.自行采购所有材料C.接受监理人的监督D.对工程质量负责参考答案：B43.建设工程勘察合同的法律依据主要是（）A.《民法典》合同编B.《建筑法》C.《招标投标法》D.以上都是参考答案：D44.建设工程委托监理合同中，监理人的主要职责是（）A.组织施工B.提供设计图纸C.代表发包人对工程进行监督管理D.提供工程材料参考答案：C45.FIDIC是哪个组织的缩写？（）A.国际咨询工程师联合会B.国际建筑承包商协会C.国际标准化组织D.世界贸易组织参考答案：A46.FIDIC《施工合同条件》（1999年版）中，工程师的角色是（）A.发包人的代理人B.承包人的代理人C.独立的第三方D.政府代表参考答案：A47.FIDIC合同条件下，承包人的主要权利包括（）A.按时获得工程款B.提出索赔C.要求延长工期D.以上都是参考答案：D48.工程索赔的概念是指（）A.承包人向发包人提出的费用补偿要求B.发包人向承包人提出的违约金要求C.合同当事人因非自身原因遭受损失而向对方提出的经济或时间补偿要求D.合同当事人之间的合同纠纷参考答案：C49.按照索赔依据分类，索赔可分为（）A.工期索赔和费用索赔B.合同内索赔、合同外索赔和道义索赔C.承包人索赔和发包人索赔D.正向索赔和反索赔参考答案：B50.索赔程序的第一步是（）A.提交索赔报告B.发出索赔意向通知C.收集索赔证据D.谈判参考答案：B51.索赔报告的核心内容是（）A.索赔事件描述B.索赔依据C.索赔计算D.索赔结论参考答案：C52.工期索赔值的计算常用方法是（）A.实际工期与计划工期对比法B.费用比例法C.成本分析法D.市场价格法参考答案：A53.费用索赔中，人工费的计算一般不包括（）A.直接人工工资B.现场管理费C.利润D.税金参考答案：D54.反索赔的主体通常是（）A.承包人B.发包人C.监理人D.设计人参考答案：B55.工程变更的概念是指（）A.合同签订后，对合同内容进行的修改B.合同履行过程中，对工程设计、施工方法、工程量等的调整C.合同解除D.合同转让参考答案：B56.设计变更一般由（）提出。A.发包人B.承包人C.设计人D.监理人参考答案：C57.工程变更价款确定的原则是（）A.合同中有相同或类似单价的，参照执行B.合同中没有的，由承包人报价，发包人确认C.无法协商一致的，按市场信息价D.以上都是参考答案：D58.承包商提出的工程变更，应首先提交给（）A.发包人B.设计人C.监理人D.政府主管部门参考答案：C59.风险管理的首要任务是（）A.风险识别B.风险评估C.风险应对D.风险监控参考答案：A60.工程合同风险按来源可分为（）A.内部风险和外部风险B.技术风险、管理风险、法律风险等C.可预见风险和不可预见风险D.纯粹风险和投机风险参考答案：B61.投标担保的主要作用是（）A.保证中标后签约B.保证工程质量C.保证工程进度D.保证安全生产参考答案：A62.承包商履约担保的担保金额一般为合同价的（）A.5%-10%B.10%-20%C.20%-30%D.30%-50%参考答案：B63.预付款担保的金额通常（）A.等于预付款金额B.小于预付款金额C.大于预付款金额D.与预付款无关参考答案：A64.建筑工程一切险的投保人一般是（）A.发包人B.承包人C.按合同约定D.政府参考答案：C65.工程保险中，保险责任开始的时间通常是（）A.合同签订之日B.工程开工之日或保险单载明的起保日C.工程竣工验收之日D.工程交付使用之日参考答案：B66.承包人的风险管理措施不包括（）A.风险回避B.风险转移C.风险自留D.风险忽视参考答案：D67.合同争议产生的最常见原因是（）A.合同条款不明确B.一方违约C.不可抗力D.法律变更参考答案：B68.解决合同争议最温和的方式是（）A.仲裁B.诉讼C.和解D.调解参考答案：C69.仲裁的基本原则包括（）A.自愿原则B.一裁终局原则C.不公开审理原则D.以上都是参考答案：D70.民事诉讼的审判制度一般实行（）A.一审终审B.两审终审C.三审终审D.无限审级参考答案：B71.合同争议解决途径中，具有国家强制执行力的是（）A.和解协议B.调解协议C.仲裁裁决D.君子协定参考答案：C72.工程合同管理信息系统的核心功能不包括（）A.合同文本管理B.合同履行跟踪C.合同自动签署D.合同统计分析参考答案：C73.施工合同结构分解的目的是（）A.便于合同编码和检索B.便于分包管理C.便于成本控制D.便于进度控制参考答案：A74.合同控制的程序一般包括（）A.合同履行情况收集B.偏差分析C.采取纠偏措施D.以上都是参考答案：D75.下列哪一项属于合同管理信息系统的文档管理内容？（）A.合同正本副本B.变更签证C.索赔报告D.以上都是参考答案：D76.合同法律关系的主体是（）A.合同当事人B.合同标的C.合同内容D.合同形式参考答案：A77.下列合同中，属于双务有偿合同的是（）A.赠与合同B.借用合同C.买卖合同D.无偿保管合同参考答案：C78.合同法中的“要约邀请”是指（）A.希望他人向自己发出要约的意思表示B.已经生效的要约C.受要约人的承诺D.合同成立参考答案：A79.承诺生效时，合同（）A.成立B.生效C.履行D.解除参考答案：A80.附解除条件的合同，条件成就时合同（）A.生效B.失效C.变更D.转让参考答案：B81.合同被确认无效后，因该合同取得的财产（）A.不予返还B.应当予以返还C.部分返还D.协商返还参考答案：B82.下列哪一项属于合同履行中的不安抗辩权行使条件？（）A.对方经营状况严重恶化B.对方转移财产抽逃资金C.对方丧失商业信誉D.以上都是参考答案：D83.代位权诉讼中，原告是（）A.债务人B.债权人C.次债务人D.法院参考答案：B84.撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起一年内行使，自债务人的行为发生之日起（）年内未行使的，该撤销权消灭。A.1B.2C.3D.5参考答案：D85.合同权利义务概括转让时，须经（）同意。A.债权人B.债务人C.合同相对方D.法院参考答案：C86.违约责任中的损害赔偿范围（）A.仅包括直接损失B.包括直接损失和间接损失C.仅包括间接损失D.由违约方单方决定参考答案：B87.当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时（）A.适用违约金B.适用定金C.可以选择适用违约金或者定金D.同时适用参考答案：C88.不可抗力事件导致合同不能履行时，（）A.违约方承担全部责任B.违约方可部分或全部免除责任C.合同自动解除D.双方平均分担损失参考答案：B89.建设工程施工合同的订立应当采用（）A.口头形式B.书面形式C.推定形式D.任何形式参考答案：B90.施工合同示范文本中的“工程师”一般指（）A.发包人代表B.总监理工程师C.设计单位代表D.质量监督站代表参考答案：B91.工程分包须经（）同意。A.发包人B.承包人C.监理人D.设计人参考答案：A92.转包的法律后果是（）A.合同有效B.合同无效C.合同可撤销D.合同效力待定参考答案：B93.发包人未能按合同约定支付工程预付款，承包人可以（）A.立即解除合同B.暂停施工C.自行融资D.要求赔偿双倍预付款参考答案：B94.承包人有权要求延长工期的情况是（）A.发包人未能及时提供图纸B.承包人施工组织不力C.承包人采购材料延误D.承包人人员不足参考答案：A95.建设工程勘察合同的勘察人应当（）A.自行完成全部勘察工作B.可以全部转包C.可以将主体部分分包D.无须具备资质参考答案：A96.监理合同中，监理人的核心义务是（）A.保证工程质量合格B.按合同约定履行监理职责C.降低工程造价D.加快施工进度参考答案：B97.FIDIC合同条件下，解决争议的第一步通常是（）A.提交工程师决定B.提交DAAB决定C.仲裁D.诉讼参考答案：A98.FIDIC合同中的“不可抗力”条款与国内示范文本的主要区别在于（）A.定义更宽泛B.定义更严格C.无区别D.仅适用于自然灾害参考答案：A99.索赔意向通知应在索赔事件发生后（）天内提交。A.7B.14C.28D.30参考答案：C100.索赔证据的基本要求是（）A.真实性B.全面性C.法律效力D.以上都是参考答案：D101.工期索赔中，如果延误是由发包人和承包人共同原因造成的，应采用（）A.工期从宽原则B.工期从严原则C.按责任比例分配工期D.不予补偿参考答案：C102.费用索赔中的利润一般按照（）计算。A.合同约定的利润率B.实际利润率C.社会平均利润率D.银行同期贷款利率参考答案：A103.反索赔的内容包括（）A.反驳对方的索赔要求B.主动提出违约索赔C.要求对方承担违约责任D.以上都是参考答案：D104.工程变更的分类不包括（）A.设计变更B.施工措施变更C.合同主体变更D.工程量变更参考答案：C105.监理工程师对工程变更的审批权限一般由（）约定。A.法律B.合同C.行政法规D.地方规章参考答案：B106.工程变更引起工程量增减，其单价确定顺序首先是（）A.参照合同单价B.协商新单价C.按市场价D.按定额价参考答案：A107.承包商提出工程变更，通常是为了（）A.降低施工难度B.降低成本C.缩短工期D.以上都是参考答案：D108.风险识别的方法不包括（）A.专家调查法B.头脑风暴法C.核对表法D.绝对计算法参考答案：D109.工程担保中，银行保函属于（）A.质押B.抵押C.保证D.留置参考答案：C110.工程保险中，保险人对于（）一般列为除外责任。A.自然灾害B.意外事故C.设计错误D.火灾参考答案：C111.承包人风险管理中的风险转移措施包括（）A.投保工程保险B.签订固定总价合同C.提高报价D.加强现场管理参考答案：A112.合同争议的和解协议（）A.具有法律强制执行力B.不具有法律强制执行力C.必须经过公证才有效D.必须经过法院确认参考答案：B113.调解与和解的最大区别在于（）A.是否有第三方介入B.是否公开进行C.是否收费D.是否具有法律效力参考答案：A114.仲裁裁决具有（）效力。A.一裁终局B.可上诉C.可复议D.需法院确认参考答案：A115.合同争议诉讼的管辖法院一般是（）A.被告住所地或合同履行地人民法院B.原告住所地人民法院C.合同签订地人民法院D.工程所在地高级人民法院参考答案：A116.合同管理信息系统的设计原则包括（）A.实用性原则B.可靠性原则C.可扩展性原则D.以上都是参考答案：D117.下列哪一项属于合同管理信息系统的输入数据？（）A.合同基本信息B.付款申请C.变更签证D.以上都是参考答案：D118.施工合同的结构分解一般按（）进行。A.工作分解结构（WBS）B.组织分解结构（OBS）C.资源分解结构（RBS）D.风险分解结构（RBS）参考答案：A119.合同控制中的偏差分析常用的方法是（）A.挣值分析法B.因果分析法C.决策树法D.蒙特卡洛模拟法参考答案：A120.下列哪一项属于要约的失效情形？（）A.拒绝要约的通知到达要约人B.要约人依法撤销要约C.承诺期限届满，受要约人未作出承诺D.以上都是参考答案：D121.下列合同中，属于无名合同的是（）A.买卖合同B.借款合同C.旅游合同D.租赁合同参考答案：C122.合同成立的地点是（）A.要约生效地B.承诺生效地C.合同签订地D.双方协商地参考答案：B123.效力待定合同经权利人追认后，合同（）A.自始有效B.自追认时有效C.无效D.可撤销参考答案：A124.合同履行中的“情势变更”原则是指（）A.合同成立后发生当事人无法预见的重大变化，导致合同显失公平B.任何市场变化均可变更合同C.一方违约后调整合同D.不可抗力的必然结果参考答案：A125.债权人的代位权行使的范围以（）为限。A.债权人的债权B.债务人的债权C.次债务人的债务D.法院核定参考答案：A126.合同变更对已履行部分的影响是（）A.无效B.有效C.可撤销D.待定参考答案：B127.违约责任中的“实际履行”不适用于（）A.法律上不能履行B.事实上不能履行C.履行费用过高D.以上都是参考答案：D128.定金的数额不得超过主合同标的额的（）A.10%B.20%C.30%D.50%参考答案：B129.建设工程施工合同示范文本中，缺陷责任期一般为（）A.6个月B.1年C.2年D.5年参考答案：B130.施工合同中的“暂估价”是指（）A.招标人给定的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的费用B.投标人自行报价的费用C.不可预见费D.风险费参考答案：A131.工程分包人不得将其分包的工程（）A.再次分包B.自行完成C.独立管理D.领取工程款参考答案：A132.发包人未经验收擅自使用工程的，视为（）A.工程不合格B.工程质量合格C.承包人继续负责保修D.合同无效参考答案：B133.勘察合同履行中，因勘察人原因造成工期延误的，勘察人应（）A.支付违约金B.赔偿全部损失C.免除责任D.延长工期参考答案：A134.监理合同中，委托人有权（）A.随时更换监理人B.要求监理人更换不合格的监理人员C.干涉监理工作D.减少监理酬金参考答案：B135.FIDIC合同条件下，工程师发布变更指令的权利不包括（）A.减少工程量B.改变施工顺序C.改变合同价格D.免除承包人的任何责任参考答案：D136.FIDIC合同中的“争端裁决委员会”（DAAB）作出的决定（）A.具有最终约束力B.可以被仲裁或诉讼推翻C.仅是建议D.必须执行，否则违约参考答案：B137.索赔事件发生后，承包人未在约定时限内发出索赔意向通知，将可能导致（）A.索赔权丧失B.索赔额减少C.索赔程序中止D.仲裁无效参考答案：A138.费用索赔中的现场管理费一般按（）分摊。A.实际发生额B.合同约定的比例C.工期延误天数与合同总工期的比例D.承包人单方报价参考答案：C139.反索赔的程序一般包括（）A.审查索赔报告B.反驳索赔理由C.计算反索赔金额D.以上都是参考答案：D140.工程变更中，涉及设计变更的，应首先由（）出具变更图纸。A.发包人B.设计人C.承包人D.监理人参考答案：B141.工程变更价款无法协商一致时，（）A.按承包人报价执行B.按发包人定价执行C.可按合同约定提交争议评审或仲裁D.暂停施工参考答案：C142.风险管理的目标是（）A.消灭所有风险B.以最小成本获得最大安全保障C.完全回避风险D.无限制转移风险参考答案：B143.投标保证金的形式可以是（）A.现金B.银行保函C.担保公司保函D.以上都是参考答案：D144.预付款的扣回方式一般是（）A.从工程进度款中按比例扣回B.一次性扣回C.竣工验收后扣回D.不扣回参考答案：A145.建筑工程一切险的保险期限一般从（）开始。A.合同签订之日B.工程开工之日或材料运抵工地之日C.工程竣工验收之日D.工程交付之日参考答案：B146.合同争议仲裁必须以（）为前提。A.书面仲裁协议B.口头约定C.诉讼失败D.调解失败参考答案：A147.合同争议诉讼中，不服一审判决的，可以在判决书送达之日起（）日内提起上诉。A.7B.10C.15D.30参考答案：C148.合同管理信息系统中，合同履行跟踪的主要功能是（）A.记录实际进度与计划进度的偏差B.自动生成付款申请C.生成合同文本D.替代人工管理参考答案：A149.系统总体数据结构模型设计的依据是（）A.业务流程B.用户需求C.硬件环境D.编程语言参考答案：B150.合同控制中，采取纠偏措施的依据是（）A.偏差分析结果B.承包人的请求C.发包人的命令D.监理的判断参考答案：A151.下列哪一项不属于合同构成要素？（）A.主体B.客体C.内容D.格式参考答案：D152.区分有偿合同与无偿合同的标准是（）A.是否以交付标的物为要件B.当事人是否因取得权利而需支付代价C.合同是否有法定名称D.合同成立的方式参考答案：B153.对于格式条款，提供格式条款的一方应当遵循（）原则。A.公平B.效率C.利润最大化D.行业惯例参考答案：A154.合同被撤销后，其法律后果是（）A.自始无效B.自撤销时无效C.部分无效D.效力待定参考答案：A155.合同履行中的“适当履行原则”要求（）A.按合同约定的标的、质量、数量等履行B.可任意履行C.按市场行情履行D.按对方要求履行参考答案：A156.先履行抗辩权适用于（）A.双方债务无先后履行顺序B.先履行一方未履行C.后履行一方未履行D.不可抗力参考答案：B157.撤销权的行使必须通过（）方式。A.当事人协商B.向法院或仲裁机构请求C.单方通知D.公证参考答案：B158.合同权利转让后，债务人向原债权人履行债务的，其效力（）A.无效B.有效，但新债权人可追回C.视为履行D.由债务人选择参考答案：A159.承担违约责任的方式不包括（）A.继续履行B.采取补救措施C.赔偿损失D.追究刑事责任参考答案：D160.定金合同自（）时生效。A.双方签字B.实际交付定金C.合同公证D.合同备案参考答案：B161.施工合同中，承包人的保修责任期一般为（）A.自竣工验收合格之日起计算B.自合同签订之日起计算C.自开工之日起计算D.自交付使用之日起计算参考答案：A162.施工合同示范文本中，关于暂停施工的处理，因发包人原因暂停施工的，发包人应（）A.承担由此增加的费用和工期延误B.不承担责任C.由承包人承担D.双方分担参考答案：A163.勘察合同中，勘察人交付的勘察报告不符合质量要求的，应当（）A.免费返工B.收取部分费用C.不予处理D.由发包人修改参考答案：A164.监理合同中，监理人不得（）A.转让监理业务B.独立开展监理工作C.拒绝发包人指令D.提出合理化建议参考答案：A165.FIDIC合同条件下，承包人可以提出索赔的情况是（）A.发包人未能按时提供现场B.承包人的设备故障C.恶劣天气（非不可抗力）D.分包人延误参考答案：A166.索赔报告中的“索赔款额计算”部分应当（）A.详细列明计算方法B.仅给出总金额C.随意估算D.包含利润但不必说明参考答案：A167.工期索赔中，如果延误影响关键线路，则（）A.可以获得工期顺延B.不能获得工期顺延C.部分获得D.需协商确定参考答案：A168.反索赔中，发包人针对承包人提出的费用索赔，可以（）A.提出工期索赔反请求B.拒绝支付工程款C.解除合同D.没收履约保函参考答案：A169.工程变更中，承包人不得擅自变更，否则（）A.发包人有权不予认可B.发包人必须认可C.视为合法变更D.由监理人认可参考答案：A170.工程变更价款采用合同中工程量清单的单价或价格时，应（）A.直接适用B.乘以调整系数C.重新谈判D.按政府指导价参考答案：A171.风险因素分析的方法包括（）A.核对表法B.工作分解结构法C.情景分析法D.以上都是参考答案：D172.履约担保的有效期通常应（）A.截止至工程竣工验收合格之日B.截止至合同签订之日C.截止至开工之日D.无限期参考答案：A173.工程保险中，免赔额是指（）A.保险人不予赔偿的部分B.保险人全额赔偿C.投保人自留的风险D.政府规定参考答案：A174.和解与调解的相同点是（）A.都有第三方介入B.都不具有强制执行力C.都必须公开进行D.都必须收费参考答案：B175.仲裁协议的形式必须是（）A.书面B.口头C.行为D.推定参考答案：A176.合同争议诉讼中，当事人对一审判决不服的，可以（）A.上诉B.申请再审C.申请复议D.申请仲裁参考答案：A177.合同管理信息系统的系统分析内容包括（）A.现行系统调查B.用户需求分析C.数据流图绘制D.以上都是参考答案：D178.系统功能子系统划分应遵循的原则是（）A.相对独立性B.数据依赖性最小化C.便于系统实现D.以上都是参考答案：D179.下列关于要约的说法，正确的是（）A.要约可以撤回，但撤回通知须先于或同时与要约到达受要约人B.要约一经发出即不可撤回C.要约撤销不受任何限制D.要约必须采用书面形式参考答案：A180.承诺的内容不得对要约作出实质性变更，下列哪一项属于实质性变更？（）A.合同标的B.数量质量C.履行期限D.以上都是参考答案：D181.下列哪一项属于合同无效的情形？（）A.一方以欺诈手段订立合同，损害国家利益B.限制民事行为能力人订立的纯获利益的合同C.无处分权人处分他人财产D.表见代理订立的合同参考答案：A182.合同履行中的“绿色原则”是指（）A.合同履行应当避免浪费资源、污染环境B.合同履行应当追求利润C.合同履行应当符合行业惯例D.合同履行应当快速完成参考答案：A183.代位权诉讼中的被告是（）A.债务人B.次债务人C.债权人D.保证人参考答案：B184.合同转让中，债权转让只需通知（）A.债务人B.保证人C.法院D.公证处参考答案：A185.违约责任的归责原则一般采取（）A.严格责任原则B.过错责任原则C.无过错责任原则D.公平责任原则参考答案：A186.实际履行与损害赔偿的关系是（）A.可以并用B.只能选择其一C.实际履行优先D.损害赔偿优先参考答案：A187.施工合同示范文本中，关于安全施工的责任，由（）承担。A.发包人B.承包人C.监理人D.设计人参考答案：B188.因发包人原因导致工程停工的，承包人有权要求赔偿（）A.人工费B.材料费C.机械停滞费D.以上都是参考答案：D189.勘察合同中，发包人未按时提供基础资料造成勘察人窝工的，勘察人有权（）A.要求延长工期B.要求赔偿损失C.暂停工作D.以上都是参考答案：D190.监理合同中，监理酬金一般采用（）方式。A.按工程概算百分比B.固定总价C.成本加酬金D.以上都可能参考答案：D191.FIDIC合同条件下，承包商应在收到中标函后（）天内提交履约担保。A.14B.28C.30D.56参考答案：B192.索赔证据中，最具证明力的是（）A.合同文件B.双方往来函件C.现场签证D.照片录像参考答案：A193.采用网络分析法计算工期索赔时，需确定（）A.延误活动是否在关键线路上B.延误的时间长度C.对后续活动的影响D.以上都是参考答案：D194.反索赔中，发包人拒绝承包人不合理索赔要求的常见理由是（）A.索赔依据不足B.索赔超过时效C.索赔计算错误D.以上都是参考答案：D195.工程变更中，如果变更导致合同性质发生根本变化，则（）A.按变更处理B.应解除原合同另行签订C.按违约处理D.按不可抗力处理参考答案：B196.工程变更价款的确定过程中，监理工程师的职责是（）A.提出变更单价建议B.审批变更单价C.执行变更单价D.以上都是参考答案：D197.工程担保中的“无条件保函”是指（）A.受益人无需证明违约即可索赔B.需证明违约才可索赔C.需经法院判决才可索赔D.仅限特定违约情形参考答案：A198.工程保险中的“交叉责任条款”主要解决（）A.多个被保险人之间相互追偿问题B.保险责任重叠问题C.除外责任问题D.保费分摊问题参考答案：A199.仲裁与诉讼相比，其优点是（）A.程序灵活B.保密性强C.一裁终局D.以上都是参考答案：D200.合同管理信息系统的系统设计阶段，主要任务是（）A.编写代码B.进行总体设计和详细设计C.安装硬件D.培训用户参考答案：B二、判断改错题1.建设工程主体结构的施工必须由发包人自行完成。答案：×，“发包人”改为“承包人”。2.合同关系的三个构成要素是主体、客体和形式。答案：×，“形式”改为“内容”。3.所有合同都必须采用书面形式。答案：×，法律未强制所有合同采用书面形式，但建设工程合同等应当采用书面形式。4.要约生效前可以撤回，生效后可以撤销。答案：√5.承诺可以附加任何条件。答案：×，承诺的内容应当与要约的内容一致，不得对要约作出实质性变更。6.附生效条件的合同，自合同成立时立即生效。答案：×，附生效条件的合同，自条件成就时生效。7.无处分权的人处分他人财产，经权利人追认后，合同有效。答案：√8.同时履行抗辩权适用于单务合同。答案：×，同时履行抗辩权适用于双务合同。9.合同保全中的代位权只能通过诉讼方式行使。答案：√10.合同变更后，原合同关系消灭，新合同关系产生。答案：×，合同变更仅改变合同内容，原合同关系继续存在。11.违约责任的构成必须以违约方有过错为前提。答案：×，我国违约责任一般采取严格责任原则，不以过错为要件。12.定金和违约金可以同时适用。答案：×，当事人既约定违约金又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款，但不得同时适用。13.不可抗力是法定的免责事由。答案：√14.建设工程施工合同的标的是建设工程。答案：√15.《建设工程施工合同（示范文本）》具有法律强制性。答案：×，示范文本不具有法律强制性，仅作为参考使用。16.构成建设工程施工合同的文件中，中标通知书具有优先解释顺序。答案：×，合同协议书的解释顺序优先于中标通知书。17.工程分包和转包都是法律允许的行为。答案：×，工程分包在符合条件时允许，但转包是违法行为。18.承包人可以将主体结构进行分包。答案：×，建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成，不得分包。19.发包人未按约定支付工程款，承包人可以直接解除合同。答案：×，承包人应当先催告，在合理期限内仍未支付的，方可解除合同。20.建设工程勘察合同属于建设工程合同的一种。答案：√21.监理合同中，监理人代表发包人对工程进行监督管理。答案：√22.FIDIC是国际标准化组织的缩写。答案：×，FIDIC是国际咨询工程师联合会的缩写。23.FIDIC合同条件下，工程师是发包人的代理人。答案：√24.索赔只能由承包人向发包人提出。答案：×，索赔是双向的，发包人也可以向承包人提出索赔（反索赔）。25.索赔意向通知应当在索赔事件结束后提交。答案：×，索赔意向通知应当在索赔事件发生后尽快提交（通常28天内）。26.工期索赔只能针对关键线路上的延误。答案：√27.费用索赔中的利润必须按合同约定的利润率计算。答案：√28.反索赔就是反驳对方的索赔要求。答案：×，反索赔不仅包括反驳对方的索赔要求，还包括主动提出违约索赔。29.工程变更必须由发包人提出。答案：×，工程变更可以由发包人、承包人、设计人、监理人提出。30.设计变更必须由设计人出具变更图纸。答案：√31.工程变更价款无法协商一致时，承包人必须无条件执行变更。答案：×，可以按合同约定提交争议评审或仲裁。32.风险管理的目标是完全消除风险。答案：×，风险管理的目标是以最小成本获得最大安全保障，而不是完全消除风险。33.投标担保的目的是保证工程质量。答案：×，投标担保的目的是保证中标后签约。34.预付款担保的金额可以小于预付款金额。答案：×，预付款担保的金额应当等于预付款金额。35.工程保险的投保人只能是发包人。答案：×，投保人按合同约定确定，可以是发包人或承包人。36.合同争议的和解协议具有法律强制执行力。答案：×，和解协议不具有法律强制执行力，需当事人自愿履行。37.仲裁必须公开进行。答案：×，仲裁一般不公开进行，以保护商业秘密。38.合同争议的诉讼实行两审终审制。答案：√39.工程合同管理信息系统可以完全替代人工管理。答案：×，信息系统是辅助工具，不能完全替代人工管理。40.施工合同结构分解的目的是便于合同编码和检索。答案：√41.合同控制程序包括偏差分析和采取纠偏措施。答案：√42.赠与合同是双务合同。答案：×，赠与合同是单务合同。43.商业广告都属于要约邀请，不可能构成要约。答案：×，商业广告内容符合要约规定的，视为要约。44.合同成立即生效，但法律另有规定或者当事人另有约定的除外。答案：√45.因重大误解订立的合同属于无效合同。答案：×，属于可撤销合同。46.先履行抗辩权由后履行一方行使。答案：√47.撤销权的行使期限为1年，自债务人的行为发生之日起计算。答案：×，撤销权自债权人知道或应当知道撤销事由之日起1年内行使，自债务人的行为发生之日起5年内未行使则消灭。48.债权转让必须经债务人同意。答案：×，债权转让只需通知债务人，无需同意。49.违约赔偿的范围不得超过违约方订立合同时预见到或应当预见到的损失。答案：√50.施工合同示范文本中的“工程师”仅指总监理工程师。答案：×，可以指发包人代表或总监理工程师，具体按合同约定。51.转包合同一律无效。答案：√52.承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人。答案：√53.勘察人可以将勘察工作全部转包给有资质的其他单位。答案：×，勘察人不得将全部勘察工作转包。54.FIDIC合同条件下，DAAB的决定是终局的，不得仲裁或诉讼。答案：×，DAAB的决定可以被仲裁或诉讼推翻。55.索赔报告必须在索赔事件结束后提交。答案：×，索赔报告应在索赔事件发生后规定时限内提交，不一定要等事件结束。56.反索赔只能由发包人提出。答案：×，反索赔是双向的，承包人也可能对发包人提出反索赔。57.工程变更中，承包人未经批准擅自变更的，发包人有权不予认可。答案：√58.履约保函的有效期必须覆盖整个施工期及缺陷责任期。答案：√59.仲裁协议可以是口头形式。答案：×，仲裁协议必须采用书面形式。60.合同管理信息系统的设计应遵循实用性、可靠性、可扩展性原则。答案：√三、名词解释题1.债参考答案：是指发生在特定主体之间请求为特定行为的财产法律关系。2.合同参考答案：是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。3.要约参考答案：是希望与他人订立合同的意思表示，内容应当具体确定，并表明经受要约人承诺，要约人即受该意思表示约束。4.承诺参考答案：是受要约人同意要约的意思表示，应当在要约确定的期限内到达要约人。5.缔约过失责任参考答案：是指在合同订立过程中，一方因违背诚实信用原则给对方造成损失所应承担的赔偿责任。6.合同成立参考答案：是指当事人通过要约和承诺等方式，就合同的主要条款达成合意。7.合同生效参考答案：是指已经成立的合同在当事人之间产生法律约束力。8.附条件合同参考答案：是指当事人约定以将来不确定发生的事实的发生与否作为合同效力依据的合同。9.效力待定合同参考答案：是指合同虽然已经成立，但因欠缺某些生效要件，须经权利人追认才能生效的合同。10.同时履行抗辩权参考答案：是指双务合同的当事人一方在对方未履行债务之前，有权拒绝其履行要求。11.不安抗辩权参考答案：是指双务合同中应当先履行债务的当事人，有确切证据证明对方有丧失或可能丧失履行能力的情形时，可以中止履行。12.合同保全参考答案：是指法律为防止债务人的财产不当减少而给债权人带来危害，赋予债权人代位权和撤销权，以维护其债权。13.代位权参考答案：是指债权人为了保全自己的债权，以自己的名义行使债务人对其债务人（次债务人）享有的到期债权的权利。14.撤销权参考答案：是指债权人对于债务人危害其债权实现的行为，请求法院予以撤销的权利。15.合同变更参考答案：是指合同成立后，在尚未履行或尚未完全履行之前，当事人对合同内容进行的修改。16.合同转让参考答案：是指合同当事人一方将合同权利、义务全部或部分地转让给第三人。17.违约责任参考答案：是指合同当事人不履行合同义务或者履行不符合约定时，依法应承担的法律责任。18.实际履行参考答案：是指违约方按照合同约定的标的物和标准继续履行合同义务。19.违约金参考答案：是合同当事人预先约定的，一方违约时应当向对方支付的一定数额的金钱。20.定金参考答案：是合同当事人为保证合同履行，约定一方预先支付给对方的一定数额的金钱。21.不可抗力参考答案：是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。22.建设工程施工合同参考答案：是发包人和承包人之间为完成特定的建筑安装工程任务，明确双方权利义务关系的协议。23.建设工程施工合同示范文本参考答案：是由建设行政主管部门和工商行政管理机关联合制定，推荐用于建设工程施工合同的标准化文本。24.工程分包参考答案：是指承包人将其承包工程中的部分专业工程或劳务作业，依法分包给具有相应资质的分包人实施的行为。25.转包参考答案：是指承包人将其承包的全部工程或者全部工程肢解后以分包的名义分别转给第三人施工的行为。26.不可抗力（施工合同角度）参考答案：在施工合同中，指合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，如地震、洪水等。27.建设工程勘察合同参考答案：是指发包人与勘察人为完成工程建设项目的勘察任务，明确双方权利义务的协议。28.建设工程委托监理合同参考答案：是指发包人委托监理人对工程进行监督管理，明确双方权利义务的协议。29.FIDIC参考答案：是国际咨询工程师联合会（FédérationInternationaleDesIngénieurs-Conseils）的法文缩写。30.FIDIC施工合同条件参考答案：是FIDIC组织编制的一套国际通用的施工合同文本，广泛应用于国际工程承包项目。31.工程索赔参考答案：是指合同履行过程中，当事人一方因非自身原因遭受损失，依据合同或法律向对方提出经济补偿或工期顺延的要求。32.工期索赔参考答案：是指承包人因非自身原因导致工期延误，要求发包人给予工期顺延的索赔。33.费用索赔参考答案：是指承包人因非自身原因遭受额外费用支出，要求发包人给予经济补偿的索赔。34.反索赔参考答案：是相对于索赔而言的，指合同一方针对对方的索赔要求提出的反驳或主动向对方提出的违约索赔。35.索赔意向通知参考答案：是索赔事件发生后，索赔方向被索赔方发出的表明索赔意图的书面文件。36.索赔报告参考答案：是索赔方提交的详细说明索赔理由、依据和计算结果的正式文件。37.工程变更参考答案：是指合同履行过程中，对工程设计、施工方法、工程量、技术标准、合同工期等内容进行的调整。38.设计变更参考答案：是指对原设计文件进行修改、补充或完善的行为。39.施工措施变更参考答案：是指承包人为适应现场条件或优化施工方案，对施工方法、顺序、工艺等进行的调整。40.工程变更价款参考答案：是指因工程变更引起的合同价款的增加或减少。41.风险参考答案：是指某一特定事件发生的不确定性及其可能造成的损失。42.风险管理参考答案：是通过风险识别、评估、应对和监控，以最小成本获得最大安全保障的管理活动。43.工程担保参考答案：是指为保证合同履行，由第三方为保证人，向权利人提供保证的行为。44.投标担保参考答案：是投标人向招标人提供的，保证其中标后按照招标文件签订合同的担保。45.履约担保参考答案：是承包人向发包人提供的，保证其按照合同约定全面履行义务的担保。46.预付款担保参考答案：是承包人向发包人提供的，保证将预付款用于工程建设的担保。47.工程保险参考答案：是投保人向保险人支付保险费，保险人对于合同约定的施工过程中可能发生的事故所造成的财产损失承担赔偿责任的保险。48.建筑工程一切险参考答案：是承保土木工程和建筑工程项目在建设期间因自然灾害或意外事故造成物质损失和第三者责任的保险。49.合同争议参考答案：是指合同当事人之间因合同订立、履行、变更、解除、终止等产生的纠纷。50.和解参考答案：是合同争议当事人通过自愿协商，自行达成解决争议协议的方式。51.调解参考答案：是在第三方主持下，通过说服、劝导等方式促使合同争议当事人达成和解协议的方式。52.仲裁参考答案：是指争议当事人根据仲裁协议，将其争议提交仲裁机构作出具有约束力裁决的争议解决方式。53.诉讼参考答案：是指合同争议当事人向人民法院提起民事诉讼，由人民法院依法审理并作出判决的争议解决方式。54.仲裁协议参考答案：是双方当事人同意将争议提交仲裁的书面协议。55.一裁终局参考答案：是仲裁制度的一项基本原则，指仲裁裁决作出后，当事人就同一纠纷再申请仲裁或起诉的，仲裁机构或法院不予受理。56.工程合同管理信息系统参考答案：是运用计算机技术和信息管理方法，对工程合同的签订、履行、变更、索赔、支付等全过程进行管理的计算机系统。57.施工合同结构分解参考答案：是指将施工合同按照工作分解结构（WBS）的方法逐层分解，形成合同编码体系的过程。58.合同控制参考答案：是指对合同履行情况进行跟踪、分析、比较，发现偏差并采取纠偏措施的管理活动。59.偏差分析参考答案：是指将合同实际履行情况与计划进行比较，分析差异程度和原因的过程。60.功能子系统参考答案：是在信息系统设计中，将系统按照功能模块划分出的相对独立、相互协作的组成部分。四、简答题1.简述合同关系的三个构成要素。参考答案：合同关系由主体、客体和内容三个要素构成。主体是合同当事人；客体是合同权利义务指向的对象（如工程、货物）；内容是合同当事人享有的权利和承担的义务。2.简述要约的概念及其构成要件。参考答案：要约是希望与他人订立合同的意思表示。构成要件：①内容具体确定；②表明经受要约人承诺，要约人即受该意思表示约束；③向特定人发出（商业广告等除外）；④具有订立合同的意图。3.简述承诺的概念及生效时间。参考答案：承诺是受要约人同意要约的意思表示。承诺生效的时间：采用数据电文形式的，进入特定系统的时间为到达时间；采用信件、电报的，信件载明的日期或电报交发时间为准；口头承诺当场生效。4.简述合同生效的一般要件。参考答案：合同生效的一般要件包括：①行为人具有相应的民事行为能力；②意思表示真实；③不违反法律、行政法规的强制性规定，不违背公序良俗。5.简述可撤销合同的情形。参考答案：可撤销合同的情形包括：①重大误解；②一方以欺诈手段使对方违背真实意思订立合同；③第三人欺诈；④一方利用对方处于危困状态、缺乏判断能力等致使显失公平；⑤胁迫。6.简述效力待定合同的情形。参考答案：效力待定合同的情形包括：①限制民事行为能力人订立的与其年龄、智力、精神状况不相适应的合同；②无权代理人以被代理人名义订立的合同；③无处分权人处分他人财产的合同。7.简述合同履行中的同时履行抗辩权的适用条件。参考答案：适用条件：①双方因同一双务合同互负债务；②双方债务均届清偿期；③对方未履行债务；④对方可能履行的债务。8.简述债权人的代位权的构成要件。参考答案：①债权人对债务人的债权合法、确定且已到期；②债务人对次债务人的债权也到期；③债务人怠于行使债权，影响债权人债权实现；④债务人的债权不是专属于债务人自身的权利。9.简述合同变更的法律后果。参考答案：①合同内容发生变化，原合同关系继续存在；②合同变更仅对未来发生效力，已履行部分不追溯；③合同变更不影响当事人要求赔偿损失的权利。10.简述违约责任的构成要件。参考答案：①存在违约行为（不履行或不适当履行）；②无免责事由（如不可抗力）；③原则上不以过错为要件（严格责任原则）。11.简述免责事由中的不可抗力的法律效果。参考答案：因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。12.简述建设工程施工合同的特点。参考答案：①合同标的的特殊性（建设工程）；②合同履行周期长；③合同内容复杂、涉及面广；④合同风险大；⑤国家监管严格；⑥通常采用要式合同（书面形式）。13.简述《建设工程施工合同（示范文本）》的组成。参考答案：由协议书、通用条款、专用条款三部分组成，并附有三个附件：承包人承揽工程项目一览表、发包人供应材料设备一览表、工程质量保修书。14.简述构成建设工程施工合同的文件及优先解释顺序。参考答案：优先顺序为：①合同协议书；②中标通知书；③投标书及其附件；④专用条款；⑤通用条款；⑥技术标准、图纸；⑦已标价工程量清单；⑧其他合同文件。15.简述工程分包与转包的区别。参考答案：①法律性质不同：分包是部分工程的转移，转包是全部工程的转移；②法律后果不同：合法分包有效，转包一律无效；③责任承担不同：分包人不对发包人直接负责，转包中实际施工人可向发包人主张权利。16.简述不可抗力发生后承包人的通知义务。参考答案：承包人应当立即通知发包人和监理人，书面说明不可抗力的具体情况、对工程的影响以及拟采取的应急措施。并在不可抗力事件结束后48小时内提交正式报告。17.简述建设工程勘察合同的主要内容。参考答案：主要包括：工程概况、勘察任务与要求、发包人提供的资料、勘察工作期限、质量要求、勘察成果的提交、费用及支付方式、双方权利义务、违约责任等。18.简述建设工程委托监理合同双方的权利义务。参考答案：监理人有权获得酬金、独立开展监理工作、拒绝不正当指令；义务是按合同履行监理职责、公正执业、保密。委托人有权监督监理工作、要求更换不合格人员；义务是提供资料、支付酬金、协助监理工作。19.简述FIDIC施工合同条件（1999年版）的主要特点。参考答案：①以工程师为核心的管理模式；②风险分配相对均衡；③注重程序和时效；④有专门的争端解决机制（DAAB）；⑤广泛适用于国际工程。20.简述FIDIC合同条件下工程师的主要权利。参考答案：①解释合同文件；②发布变更指令；③确认工程计量；④批准工期延长；⑤决定索赔；⑥发出暂停施工令；⑦颁发接收证书和履约证书。21.简述工程索赔的概念及特征。参考答案：工程索赔是合同当事人因非自身原因遭受损失，依据合同或法律向对方提出经济或时间补偿的要求。特征：①基于合同或法律规定；②发生在合同履行过程中；③是一种请求权；④需经过特定程序。22.简述索赔的一般程序。参考答案：①索赔事件发生后28天内提交索赔意向通知；②保持同期记录；③提交详细索赔报告（事件发生后42天内）；④工程师审查答复；⑤协商或争议解决。23.简述工期索赔值的计算方法。参考答案：常用方法：①实际工期与计划工期对比法（直接法）；②网络分析法（关键线路法）；③比例分析法（适用于非关键线路或简单工程）；④其他方法如实测法。24.简述费用索赔中人工费、材料费、机械费的计算依据。参考答案：人工费按合同约定的人工单价及实际窝工人数计算；材料费按实际采购价或市场价计算；机械费按台班费或租赁费计算，包括停滞期间的折旧或租赁费。25.简述反索赔的内容与程序。参考答案：反索赔内容包括：①反驳对方索赔理由、依据、计算；②主动提出己方违约索赔。程序：审查索赔报告→收集反驳证据→计算反索赔金额→发出反索赔通知→协商或争议解决。26.简述工程变更的概念及分类。参考答案：工程变更是指合同履行过程中对工程设计、施工方法、工程量等的调整。分类：①设计变更；②施工措施变更；③工程量变更；④合同工期变更；⑤技术标准变更。27.简述工程变更价款确定的原则。参考答案：①合同中有相同单价的，按合同单价执行；②合同中有类似单价的，参照执行；③合同中没有的，由承包人提出适当单价，经发包人确认；④无法协商一致的，按合同约定提交争议解决。28.简述承包商提出工程变更的控制程序。参考答案：①承包商提出变更建议书（含技术方案、经济分析）；②提交监理工程师审查；③监理工程师与发包人、设计人协商；④发包人审批；⑤签发变更指令；⑥承包商执行变更。29.简述风险管理的概念及主要任务。参考答案：风险管理是通过风险识别、评估、应对和监控，以最小成本获得最大安全保障的管理活动。主要任务：①风险识别；②风险评估（分析概率和损失）；③风险应对（回避、转移、减轻、自留）；④风险监控。30.简述工程合同风险的分类。参考答案：按来源分：政治风险、经济风险、法律风险、自然风险、技术风险、管理风险、合同风险。按后果分：纯粹风险和投机风险。按可预见性分：可预见风险和不可预见风险。31.简述投标担保、履约担保、预付款担保的作用。参考答案：投标担保：保证中标后签约；履约担保：保证承包人按合同履行义务；预付款担保：保证预付款用于工程。32.简述工程保险的投保方式及保险责任范围。参考答案：投保方式：由发包人或承包人按合同约定投保。责任范围：自然灾害（地震、洪水等）、意外事故（火灾、爆炸等），通常包括第三者责任。33.简述承包人的风险管理措施。参考答案：①风险回避（放弃高风险项目）；②风险转移（投保、分包、签订固定总价合同向材料商转移）；③风险减轻（加强管理、培训、预案）；④风险自留（设立准备金）。34.简述合同争议产生的主要原因。参考答案：①合同条款不明确或漏洞；②一方违约（质量、工期、付款）；③不可抗力；④法律政策变化；⑤工程变更引发争议；⑥索赔处理分歧；⑦合同解释分歧。35.简述和解与调解在解决争议时的原则。参考答案：自愿原则、合法原则、公平原则、协商一致原则。和解无需第三方，调解由第三方主持，二者均不具有强制执行力。36.简述仲裁的特征。参考答案：①自愿性；②专业性；③灵活性；④保密性；⑤一裁终局；⑥裁决具有强制执行力（可申请法院执行）。37.简述合同争议诉讼的管辖原则。参考答案：一般由被告住所地或合同履行地人民法院管辖。建设工程合同纠纷，可以由工程所在地人民法院专属管辖。38.简述合同争议解决途径对比及选择依据。参考答案：和解（速度快、成本低、无强制力）；调解（有第三方、较温和）；仲裁（专业、保密、一裁终局）；诉讼（公开、程序严格、二审终审）。选择依据：合同约定、争议金额、双方关系、保密要求、时间成本。39.简述工程合同管理信息系统的特点和主要功能。参考答案：特点：集成性、实时性、规范性、可追溯性。主要功能：合同文本管理、合同履行跟踪、变更与索赔管理、支付管理、文档管理、统计分析、预警提醒。40.简述施工合同结构分解的目的和原则。参考答案：目的：便于合同编码、检索、归类、跟踪和控制。原则：按工作分解结构（WBS）分解，层次清晰，与成本分解结构（CBS）对应，便于计算机管理。41.简述合同控制的程序。参考答案：①合同履行情况收集（实际进度、成本、质量）；②计划与实际比较；③偏差分析（原因、影响）；④采取纠偏措施；⑤跟踪纠偏效果。42.简述要约与要约邀请的区别。参考答案：要约是希望订立合同的意思表示，内容具体确定，一经承诺即成立合同；要约邀请是希望他人向自己发出要约的表示，如招标公告、商业广告等。43.简述合同成立与合同生效的区别。参考答案：合同成立是事实判断，以当事人达成合意为标志；合同生效是法律评价，以符合法定要件为标志。成立不一定生效，但生效必须以成立为前提。44.简述先履行抗辩权与同时履行抗辩权的区别。参考答案：同时履行抗辩权适用于无先后履行顺序的合同；先履行抗辩权适用于有先后履行顺序的合同，由后履行一方行使。45.简述合同撤销与合同解除的区别。参考答案：撤销适用于可撤销合同（效力瑕疵），溯及既往，由撤销权人行使；解除适用于有效合同（履行障碍），可溯及或不溯及，由解除权人行使。46.简述建设工程施工合同示范文本中工程师的职责。参考答案：工程师（发包人代表或总监理工程师）负责：发布开工令、确认工程计量、签发付款证书、处理变更、审批索赔、协调各方、组织竣工验收。47.简述发包人在施工合同管理中的主要义务。参考答案：提供施工场地、图纸、办理相关许可、支付工程款、组织验收、提供原材料（如约定）、协调外部环境、不得违法干预。48.简述承包人在施工合同管理中的主要义务。参考答案：按图施工、保证质量安全、文明施工、接受监理监督、按时竣工、提交竣工资料、履行保修义务、自行管理分包。49.简述FIDIC合同条件下DAAB的作用。参考答案：DAAB（争端裁决委员会）在合同签订时成立，由1名或3名成员组成。作用：随时处理争议，在收到请求后84天内作出决定，决定具有临时约束力，可被仲裁或诉讼推翻。50.简述索赔成功的关键因素。参考答案：①合同依据充分；②索赔事件事实清楚；③证据确凿完整；④程序合规（按时限通知）；⑤索赔计算合理；⑥谈判策略得当。51.简述工程变更对合同价款的影响。参考答案：工程变更可能导致合同价款增加或减少。增加通常由于工程量增加、标准提高等；减少由于取消工作、简化设计等。单价按合同约定或协商确定。52.简述风险识别的方法。参考答案：①专家调查法（德尔菲法）；②头脑风暴法；③核对表法；④工作分解结构法（WBS）；⑤情景分析法；⑥流程图法。53.简述工程担保与工程保险的区别。参考答案：担保是保证人的保证行为，三方关系（权利人、义务人、保证人）；保险是保险人的承保行为，两方关系（投保人、保险人）。担保不转移风险，保险转移风险。54.简述仲裁协议的法律效力。参考答案：①排除法院管辖权（有效的仲裁协议排斥诉讼）；②约束当事人必须仲裁；③赋予仲裁机构管辖权；④仲裁裁决具有强制执行效力。55.简述合同争议诉讼中的证据种类。参考答案：①书证（合同、函件）；②物证（工程实体）；③视听资料（录像）；④电子数据（邮件）；⑤证人证言；⑥当事人陈述；⑦鉴定意见；⑧勘验笔录。56.简述工程合同管理信息系统的系统分析内容。参考答案：①现行系统调查（手工管理流程）；②用户需求分析（功能、性能）；③数据流图绘制；④数据字典编制；⑤系统逻辑模型建立。57.简述功能子系统划分应注意的原则。参考答案：①子系统要具有相对独立性；②各子系统之间数据的依赖性尽可能小；③子系统划分应当便于全系统的快速实现；④便于日后维护和扩展。58.简述系统总体数据结构模型设计的内容。参考答案：①实体关系图（E-R图）；②数据表结构设计（字段、主键、外键）；③数据完整性约束；④数据存储方式（集中式或分布式）；⑤数据字典。59.简述施工合同管理信息系统对索赔管理的支持。参考答案：系统可自动记录索赔事件、提醒索赔时限、归档索赔证据、辅助计算索赔值、生成索赔报告、跟踪索赔处理状态、统计分析索赔数据。60.简述合同控制中偏差分析的方法。参考答案：常用方法：①挣值分析法（BCWP、BCWS、ACWP）；②因果分析法（鱼骨图）；③比较法（计划与实际对比）；④趋势分析法（预测未来偏差）。五、案例分析题案例1某工程项目，施工合同中约定钢材由发包人供应。施工过程中，发包人供应的钢材经承包人送检，第一次检验合格，第二次检验发现为不合格品。此时部分已浇筑的混凝土强度不达标，需返工。发包人要求承包人承担全部返工损失。问题：（1）发包人供应的材料不合格，责任由谁承担？（2）承包人是否需要承担部分责任？参考答案：（1）发包人供应的材料不合格，应由发包人承担主要责任，赔偿承包人因此导致的返工损失及工期延误。（2）如果承包人明知材料不合格仍使用，或未按规定进行检验即使用，则应承担相应责任。如承包人已按规定检验并通知发包人，则无责任。案例2某工程采用固定总价合同，施工中因设计变更增加工程量20%。承包人要求按合同单价增