2026年一级造价师之建设工程计价真题含答案详解（B卷）

2026年一级造价师之建设工程计价真题含答案详解（B卷）1.根据《建设工程造价鉴定规范》（GB/T51262-2017），关于合同争议鉴定，下列说法正确的是（）。

A.委托人认为鉴定项目合同有效的，应按照委托人的决定进行鉴定

B.委托人认为鉴定项目合同无效的，应按双方当事人商定的结果进行鉴定

C.鉴定项目合同对计价依据和方法的约定条款前后矛盾的，应利用项目所在地同期适用的计价依据和方法进行鉴定

D.鉴定项目合同对计价依据和方法没有约定的，鉴定人可向委托人提议参照项目所在地同期适用的计价依据和方法进行鉴定【答案】：D2.某承包工程总价为500万元，其中材料费占45％，该工程计划工期为500天，材料储备定额天数为60天，则应支付预付款（）万元。

A.36.99

B.225

C.27

D.60【答案】：C3.下列关于安全文明施工费价款支付，说法正确的是（）。

A.发包人应在工程开工后的30天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%

B.发包人应在工程开工后的28天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%

C.发包人没有按时支付安全文明施工费的，承包人可以停止施工

D.发包人在付款期满后未支付的，若发生安全事故，发包人不承担连带责任【答案】：B4.4.某施工企业在某工地现场需褡建可周转使用的临时建筑物400m2，若该建筑物每平方米造价为180元，可周转使用3年，年利用率为85％，不计其一次性拆除费用。现假定施工项目合同工斯为280天(一年按365天计算），则该建筑物应计的周转使用的临建费为（_)元。

A.15649

B.18411

C.'20400

D.21660【答案】：D5.（2020年真题）关于投资估算中建设投资估算的构成，下列说法正确的是（）

A.由工程费用和建设期利息估算构成

B.由工程费用、预备费和建设期利息估算构成

C.由建筑安装工程费用、工程建设其他费用和预备费估算构成

D.由工程费用、工程建设其他费用和预备费估算构成【答案】：D6.（2014年真题）下列建筑设计影响工程造价的选项中，属于影响工业建筑但一般不影响民用建筑的因素是（）。

A.建筑物平面形状

B.项目利益相关者

C.柱网布置

D.风险因素【答案】：C7.下列有关招标工程量清单中分部分项工程项目清单编制的表述，正确的是（）。

A.同一招标工程项目中不同的单位工程允许有重码

B.项目名称应按专业工程量计算规范附录的项目名称结合拟建工程的实际确定

C.附录中有两个或两个以上计量单位的，应根据规范的要求选择其中一个确定

D.补充项目的工程量计算规则计算结果可以有选择性【答案】：B8.某施工合同中的工程内容由主体工程与附属工程两部分组成，两部分工程的合同额分别为800万元和200万元。合同中对误期赔偿费的约定是：每延误一个日历天应赔偿2万元，且总赔偿费不超过合同总价款的5％，该工程主体工程按期通过竣工验收，附属工程延误30日历天后通过竣工验收，则该工程的误期赔偿费为（）万元。

A.10

B.12

C.50

D.60【答案】：B9.下列关于工程计价的说法中，正确的是（）。

A.工程计价包括计算工程量和套定额两个环节

B.分部分项工程费=Σ基本构造单元工程量×相应单价

C.工程组价包括工程项目的划分和价格的组成

D.工程计价中的工程单价仅指综合单价【答案】：B10.对工人工作时间消耗的分类中属于必需消耗时间而被计入时间定额的是（）。

A.偶然工作时间

B.工人休息时间

C.施工本身造成的停工时间

D.非施工本身造成的停工时间【答案】：B11.在签订合同前，中标人以及联合体的中标人应按招标文件有关规定的金额、担保形式和招标文件规定的履约担保格式，向招标人提交履约担保，其履约担保金额一般为中标价的（）。

A.10％

B.20％

C.30％

D.50％【答案】：A12.关于投标有效期与投标保证金的描述，下列说法中正确的是()

A.投标保证金的有效期应当超出投标有效期30天

B.出现特殊情况需要延长投标有效期时，投标人同意延长投标有效期的，不应相应延长其投标保证金的有效期

C.出现特殊情况需要延长投标有效期时，投标人拒绝延长投标有效期的，其投标失效，同时投标人无权收回其投标保证金

D.若投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件，投标保证金将不予返还【答案】：D13.（2020年真题）关于政府投资项目竣工结算的审核，下列说法正确的是（）。

A.单位工程竣工结算由承包人审核

B.单项工程竣工结算由承包人审核

C.建设项目竣工总结算由发包人委托造价工程师审核

D.竣工结算文件由发包人委托具有相应资质的工程造价咨询机构审核【答案】：D14.下列关于安全文明施工费预付款的说法，正确的是（）。

A.发包人应在开工后的14天内预付安全文明施工费

B.安全文明施工费的预付额度不低于安全文明施工费总额的60%

C.安全文明施工费按照同期安排的原则进行分解，与结算款一起支付

D.发包人在付款期满后7天内仍未支付的，发生安全事故承担连带责任【答案】：D15.根据世界银行贷款项目国际竞争性招标程序，下列各项内容不容谈判的是（）。

A.设备、货物或工程数量可能的增减

B.合同价格

C.技术规格上的差别

D.工程预付款的多少及支付条件【答案】：B16.根据我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列关于措施项目费用的说法中正确的是（）。

A.冬雨季施工费是冬、雨季施工增加的临时设施，防滑处理，雨雪排除等费用

B.施工排水、降水费由排水和降水两个独立的费用项目组成

C.当单层建筑物檐口高度超过15m时，可计算超高施工增加费

D.已完工程及设备保护费是指分部工程或结构部位验收前，对已完工程及设备采取必要保护措施所发生的费用【答案】：A17.编制基本建设项目竣工财务决算报表时，下列属于资金占用的项目是（）。

A.待冲基建支出

B.应付款

C.待核销基建支出

D.未交款【答案】：C18.下列行为中属于投保人相互串通投标的是（）。

A.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制

B.不同投标人的投标文件相互混装

C.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜

D.投标人之间约定中标人【答案】：D19.（2014年真题）可行性研究阶段投资估算的精确度的要求为：误差控制在±（）%以内。

A.5

B.10

C.15

D.20【答案】：B20.根据我国现行建设工程总投资及工程造价的构成，下列资金在数额上和工程造价相等的是（）

A.固定资产投资+流动资金

B.固定资产投资+铺底流动资金

C.固定资产投资

D.建设投资【答案】：C21.已竣工验收或已竣工未验收但实际投入使用的工程的质量争议按()执行。

A.竣工结算暂缓办理办法

B.工程保修合同

C.委托有资质的检测鉴定机构进行检测办法

D.工程质量监督机构的处理决定【答案】：B22.国外建筑安装工程费用的构成中，恶劣气候条件下的工程防护费属于（）。

A.分包工程费用

B.管理费

C.开办费

D.暂定金额【答案】：C23.关于工程造价咨询人从事工程造价鉴定工作，下列做法中正确的是（）。

A.不需收集施工过程中的施工组织、质量、工期等资料

B.可以安排经验丰富的造价员独立承担鉴定工作

C.应收集鉴定项目同时期、同类型工程的技术经济指标

D.工程造价鉴定书中可不对鉴定过程中使用的技术手段进行描述【答案】：C24.在FIDIC合同条件中，工程师确认用于永久工程的材料和设备符合预支条件，在确定其时间费用后，其中支付证书中应增加费用的（）作为工程材料和预备预支款。

A.50%

B.60%

C.70%

D.80%【答案】：D25.关于工程建设其他费用，下列说法中正确的是（）。

A.建设单位管理费一般按建筑安装工程费乘以相应费率计算

B.研究试验费包括新产品试制费

C.改扩建项目的场地准备及临时设施费一般只计拆除清理费

D.不拥有产权的专用通信设施投资，列入市政公用设施费【答案】：C26.下列关于本周期合计完成的合同价款包括的内容，不正确的是（）。

A.本周期已完成单价项目的金额

B.本周期应支付的总价项目的金额

C.本周期已完成的计日工价款

D.本周期应减少的金额【答案】：D27.国际竞争性招标投标过程中只对标书的报价和其他因素进行评比不对投标人资格进行评审的工作是（）。

A.清标

B.审标

C.评标

D.定标【答案】：C28.关于工程定额，下列说法正确的是（）。

A.劳动定额主要表现形式为时间定额，机械消耗定额主要表现形式为产量定额

B.行业统一定额一般是只在本行业范围内使用

C.补充定额只能在指定范围内使用

D.地区统一定额应依据地区工程技术特点、施工生产和管理水平独立编制【答案】：C29.某新建项目，建设期为3年，分年均衡进行贷款，第一年贷款1000万元，第二年贷款1800万元，第三年贷款1200万元，年利率10%，建设期内只计息不支付，则项目建设期贷款利息为（）万元。

A.400.0

B.580.0

C.609.5

D.780.0【答案】：C30.在我国建设项目投资构成中，超规超限设备运输增加的费用属于()。

A.设备及工器具购置费

B.基本预备费

C.工程建设其他费

D.建筑安装工程费【答案】：B31.编制工程建设其他费用概算表时，下列费用中，一般按“工程费用×费率”计算是（）。

A.征地补偿费

B.拆迁补偿费

C.研究试验费

D.建设单位管理费【答案】：D32.某招标工程项目执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013），招标工程量清单中某分项工程的工程量为1500m3，施工中由于设计变更调增至1900m3,该分项工程最高投标限价综合单价为40元/m3，投标报价为47元/m3，则该分项工程的结算价为（）元

A.87400

B.88900

C.89125

D.89300【答案】：C33.招标人对已发出的招标文件进行的必要修改，应当在在投标截止时间（）天内发出。

A.7

B.10

C.14

D.15【答案】：D34.某土方施工机械一次循环的正常时间为2.0min，每循环工作一次挖土0.5m3，工作班的延续时间为8h，机械正常利用系数为0.85。则该土方施工机械的产量定额为（）m3/台班。

A.15.0

B.102.0

C.120.0

D.141.2【答案】：B35.下列关于投标限价的表述，正确的是（）。

A.招标人可以设定最低投标限价

B.招标人在设有标底的情况下，不应再设置投标限价

C.招标人设有最高投标限价的，应当在招标文件中明确最高投标限价的计算方法

D.招标人设置的最高投标限价也可以同时作为评标基准使用【答案】：C36.国际工程投标报价时，对于当地采购的材料，其单价应为（）。

A.市场价格+运杂费

B.市场价格+运杂费+运输保管耗损费

C.市场价格+运杂费+采购保管费

D.市场价格+运杂费+采购保管费+运输保管损耗费【答案】：D37.某企业全年的销售收入是3000万元，经营成本占全部销售收入的40%，年其他营业费用为600万元，应收账款年周转次数是6次，则应收账款估算额为（）万元。

A.100

B.200

C.400

D.500【答案】：B38.下列有关新增固定资产价值的确定，描述错误的是（）。

A.医务所、托儿所等单项工程建成并交付使用后，也要计算新增固定资产价值

B.凡购置达到固定资产标准不需要安装的设备、工器具，应在交付使用后计人新增固定资产价值

C.-次交付生产或使用、分期分批交付生产或使用的单项工程，均应最终一次性计算新增固定资产价值

D.一般情况下，建设单位管理费按建安工程、需安装设备价值总额等按比例分摊【答案】：C39.根据现行建筑安装工程费用项目组成规定，下列关于施工企业管理费中工具用具使用费的说法正确的是（）。

A.指企业管理使用，而非施工生产使用的工具用具费用

B.指企业施工生产使用，而非企业管理使用的工具用具费用

C.采用一般计税方法时，工具用具使用费中增值税进项税额可以抵扣

D.包括各类资产标准的工具用具的购置、维修和摊销费用【答案】：C40.（2018年真题）根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），关于招标工程量清单中暂列金额的编制，下列说法正确的是（）。

A.应详列其项目名称、计量单位，不列明金额

B.应列明暂定金额总额，不详列项目名称

C.不同专业预留的暂列金额应分别列项

D.没有特殊要求一般不列暂列金额【答案】：C41.作为工程定额体系的重要组成部分，施工定额是（）。

A.完成一定计量单位的某一施工过程或基本工序所需消耗的人工.材料和施工机具台班数量标准

B.完成一定计量单位合格分项工程和结构构件所需消耗的人工.材料.施工机具台班数量及其费用标准

C.完成单位合格扩大分项工程所需消耗的人工.材料和施工机具台班数量及其费用标准

D.完成一个规定计量单位建筑安装产品的费用消耗标准【答案】：A42.根据《标准施工招标文件》中合同条款规定，承包人可以索赔工期的事件是()。

A.发包人原因导致的工程缺陷和损失

B.发包人要求向承包人提前交付工程设备

C.施工过程发现文物

D.政策变化引起的价格调整【答案】：C43.一般来说，承发包双方应当在合同中约定提前竣工奖励的最高限额，通常是合同价款的（）。

A.2％

B.3％

C.5％

D.10％【答案】：C44.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）中对最高投标限价的相关规定，下列说法正确的是（）。

A.最高投标限价公布后根据需要可以上浮或下调

B.招标人可以只公布最高投标限价总价，也可以只公布单价

C.最高投标限价可以在招标文件中公布，也可以在开标时公布

D.高于最高投标限价的投标报价应被拒绝【答案】：D45.关于建筑安装工程费中材料费的说法，正确的是（）。

A.材料单价是指建筑材料从其来源地运到施工工地仓库直至出库形成的综合平均单价

B.材料消耗量是指形成工程实体的净用量

C.材料检验试验费包括对构件做破坏性试验的费用

D.材料费等于材料消耗量与材料基价的乘积加检验试验费【答案】：A46.关于招标控制价及其编制的说法，正确的是（）

A.综合单价中包括由招标人承担的风险费用

B.招标人供应的材料，总承包服务费应按材料价值的1.5%计算

C.措施项目费按招标文件中提供的措施项目清单确定

D.招标文件提供暂估价的主要材料，其主材费用应计入其他项目清单费用【答案】：C47.某高速公路项目招标评标过程中，投标人报价为6500万元，其评标基准价为5800万元，则其投标报价的偏差率为（）。

A.10.77％

B.12.07％

C.13.34％

D.15.67％【答案】：B48.关于建设工程施工评标，下列说法中正确的是（）。

A.评标委员会按照公平、公正、公开的原则评标

B.评标委员会可以接受投标人主动提出澄清

C.评标委员会可以要求投标人澄清投标文件疑问直至满足评标委员会的要求

D.评标委员会有权直接确定中标人【答案】：C49.根据《建设工程工程量清单计价规范》(CB50500-2008)，关于索赔时限规定的说法，错误的是()。

A.承包人应在确认引起索赔事件发生后28天内向发包人发出索赔通知

B.承包人应在确认引起索赔事件发生后42天内向发包人递交一份详细的索赔报告

C.对于具有连续影响的索赔事件，承包人应在该事件产生的影响结束后42天内，递交一份最终索赔报告

D.发包人在收到最终索赔报告的28天内未作答复即视为该索赔报告已经认可【答案】：C50.某项目施工合同约定承包人承担的钢筋价格风险幅度为±5%，超出部分采用造价信息法调差，已知钢筋的承包人投标价格、基准期造价信息发布价格分别为5700元/t、6100元/t，2021年7月的造价信息发布价格为5600元/t，则该月钢筋结算价格为（）元/t。

A.5233

B.5505

C.5600

D.5700【答案】：D51.关于招标工程量清单缺项、漏项的处理，下列说法中正确的是（）。

A.工程量清单缺项、漏项及计算错误带来的风险由发包方和承包方共同承担

B.分部分项工程量清单漏项造成新增工程量的，应按变更事件的有关方法调整合同价款

C.分部分项工程量清单缺项引起措施项目发生变化的，应按与分部分项工程相同的方法进行调整

D.招标工程量清单中措施工程项目缺项，投标人在投标时未予以填报的，合同实施期间不予增加【答案】：B52.根据现行《标准设计施工总承包招标文件》，其他项目清单中依法必须招标的专业工程暂估价项目由承包人作为发包人，关于该专业工程的招标，下列说法正确的是（）。

A.招标文件不需要发包人批准

B.评标方案不需要发包人批准，仅将结果报发包人备案

C.组织招标的费用由承包人承担

D.该专业工程中标价格不会影响总承包人的合同价款【答案】：C53.（2018年真题）下列工程造价信息中，最能体现市场机制下信息动态性变化特征的是（）。

A.工程价格信息

B.政策性文件

C.计价标准和规范

D.工程定额【答案】：A54.关于工程量清单计价的说法，正确的是()。

A.清单项目综合单价是指直接工程费单价

B.清单计价是一种自下而上的分部组合计算法

C.单位工程报价包含除规费、税金外的其他建筑安装费构成内容

D.清单计价仅适用于单价合用【答案】：B55.某行政大厅工程项目，建设期为3年，建设期内在第1年和第2年均衡获得的贷款额分别为2000万元，第3年均衡获得的贷款额为1500万元，贷款年利率为6％，期内只计息不支付，建设期应计利息为（）万元。

A.359.62

B.525.00

C.543.22

D.719.23【答案】：C56.（）反映建设项目建成后新增固定资产、流动资产、无形资产和其他资产价值的情况和价值，作为财产交接、检查投资计划完成情况和分析投资效果的依据。

A.基本建设项目概况表

B.基本建设项目竣工财务决算表

C.基本建设项目交付使用资产总表

D.建设项目交付使用资产明细表【答案】：C57.（2021年真题）关于国际竞争性招标项目的开标，下列做法正确的是（）。

A.不允许投标人或其代表出席开标会议

B.不应拒绝开启未附投标保证金的标书

C.应全部读出标书的全部内容

D.开标时不允许记录和录音【答案】：B58.根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2013]44号)文件的规定，对构件和建筑安装物进行一般鉴定和检查所发生的费用列入（）。

A.材料费

B.措施费

C.研究试验费

D.企业管理费【答案】：D59.关于我国项目前期各阶段投资估算的精度要求，下列说法中正确的是（）。

A.项目建议书阶段，允许误差大于±30%

B.投资设想阶段，要求误差控制在±30%以内

C.预可行性研究阶段，要求误差控制在±20%以内

D.可行性研究阶段，要求误差控制在±15宜以内【答案】：C60.新增固定资产价值的计算是以独立发挥生产能力的（）为对象的。

A.分部工程

B.单位工程

C.单项工程

D.建设项目【答案】：C61.关于工程量清单计价，下列表达式正确的是（）。

A.分部分项工程费=∑（分部分项工程量×相应分部分项的工料单价）

B.措施项目费=∑（措施项目工程量×相应的工料单价）

C.其他项目费=暂列金额+材料设备暂估价+计日工+总承包服务费

D.单位工程造价=分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金【答案】：D62.限额设计是设计阶段控制造价的有效方法，下列关于限额设计表述中正确的是

A.限额设计的目标值是由建设单位提出的

B.如发现某项费用指标超出投资限额，可等到设计概算编出后再调整解决

C.设计控制限额一经分解下达不可修改

D.其总额度一般只下达直接工程费的90%【答案】：D63.下列费用中，不属于国际工程的间接费用的是()

A.投标期间开支的费用

B.上级单位管理费

C.保险费

D.临时设施费【答案】：B64.流动资金的筹措中，一般要求筹集资本金占流动资金的比例为（）。

A.30％

B.40％

C.60％

D.70％【答案】：A65.在招标控制价的编制过程中，暂列金额通常应以（）。

A.分部分项工程费与措施费总额的10%~15%为参考

B.分部分项工程费的10%~15%为参考

C.分部分项工程费与措施费总额的15%~20%为参考

D.分部分项工程费的15%~20%为参考【答案】：B66.某招标工程项目执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），招标工程量清单中某分项工程的工程量为1500m3,施工中由于设计变更调增为1900m3,该分项工程最高投标限价综合单价为40元/m3，投标报价为47元/m3，则该分项工程的结算价为（）元。

A.87400

B.88900

C.89125

D.89300【答案】：C67.在施工过程中对已建成的建筑物进行必要的保护措施是属于（）。

A.安全文明施工费

B.地上、地下设施、建筑物的临时保护设施费

C.已完工程及设备保护费

D.夜间施工增加费【答案】：B68.在居住小区设计方案评价中，影响居住面积密度的主要因素是房屋的（）。

A.层数

B.层高

C.间距

D.排列方式【答案】：A69.（2010年真题）根据单项工程的一般划分原则，下列单项工程中属于辅助生产设施的是（）。

A.废水处理站

B.水塔

C.机修车间

D.职工医院【答案】：C70.下列人工工作时间中，其长短与所担负的工作量无关，但与工作内容有关的是（）。

A.辅助工作时间

B.由于施工工艺特点引起的工作中断时间

C.施工本身造成的停工时间

D.准备与结束工作时间【答案】：D71.关于施工合同工程预付款，下列说法中正确的是（）。

A.承包人预付款的担保金额通常高于发包人的预付款

B.采用起扣点计算法抵扣预付款对承包人比较不利

C.预付款的担保金额不会随着预付款的扣回而减少

D.预付款的额度通常与主要材料的构件费用占建安费的比例相关【答案】：D72.下列费用项目中属于施工仪器仪表台班单价构成内容的是（）。

A.人工费

B.燃料费

C.检测软件费

D.动力费【答案】：D73.用干混地面砂浆YT20贴600mm×600mm石材楼面，灰缝宽为2mm，石材损耗率为2%，则每l00m2石材楼面中石材的消耗量为（）块。

A.281.46

B.281.57

C.283.33

D.283.45【答案】：A74.某公路工程承包工程总价款额为3000万元，其中主要材料水泥费用占20％、沥青占10％，钢筋占20％、人工费占15％，其他费用占35％，该公路工程预付款起扣点为2538万元，则工程预付款为总价款额的（）。

A.7.7％

B.15％

C.12.5％

D.25％【答案】：A75.下列有关建设项目施工招标投标评标定标的表述中，正确的是(）。

A.若有评标委员会成员拒绝在评标报告上签字同意的，评标报告无效

B.使用国家融资的项目，招标人不得授权评标委员会直接确定中标人

C.招标人和中标人只需按照中标人的投标文件订立书面合同

D.合同签订后5个工作日内，招标人应当退还中标人和未中标人的投标保证金【答案】：D76.当事人应当履行发生法律效力的法院判决或裁定、仲裁裁决、法院或仲裁调解书;拒不履行的，对方当事人可以请求（）执行。

A.担保人

B.调解人

C.仲裁机构

D.人民法院【答案】：D77.（2018年真题）根据《标准施工招标文件》（2007年版）通用合同条款，下列引起承包人索赔的事件中，只能获得费用补偿的是（）。

A.发包人提前向承包人提供材料、工程设备

B.因发包人提供的材料、工程设备造成工程不合格

C.发包人在工程竣工前提前占用工程

D.异常恶劣的气候条件，导致工期延误【答案】：A78.某建设项目工程费用为7200万元，工程建设其他费用为1800万元，基本预备费率为5%。项目前期年限1年，建设期2年，各年度完成静态投资额的比例分别为60%与40%，年均投资价格上涨率为6%。则该项目建设期第二年价差预备费（）万元。

A.564.54

B.592.77

C.464.74

D.589.63【答案】：B79.2006年已建成年产20万吨的某化工厂，2010年拟建年产100万吨相同产品的新项目，并采用增加相同规格设备数量的技术方案。若应用生产能力指数法估算拟建项目投资额，则生产能力指数取值的适宜范围是（）。

A.0.4～0.5

B.0.6～0.7

C.0.8～0.9

D.0.9～1【答案】：C80.下列指数中，属于数量指标指数的是（）。

A.商品销售指数

B.产品价格指数

C.设备、工器具价格指数

D.人工费价格指数【答案】：A81.关于建设期利息的说法，正确的是()。

A.建设期利息包括国际商业银行贷款在建设期间应计的借款利息

B.建设期利息包括在境内发行的债券在建设期后的借款利息

C.建设期利息不包括国外借贷银行以年利率方式收取的各种管理费

D.建设期利息不包括国内代理机构以年利率方式收取的转贷费和担保费【答案】：A82.根据我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列费用中应计入暂列金额的是（）。

A.施工过程中可能发生的工程变更以及索赔、现场签证等费用

B.应建设单位要求，完成建设项目之外的零星项目费用

C.对建设单位自行采购的材料进行保管所发生的费用

D.施工用电、用水的开办费【答案】：A83.关于进口设备到岸价的构成及计算，下列公式中正确的是（）。

A.到岸价=离岸价+运输保险费

B.到岸价=离岸价+进口从属费

C.到岸价=运费在内价+运输保险费

D.到岸价=运费在内费+进口从属费【答案】：C84.关于合同价款纠纷的处理，人民法院应予支持的是（）。

A.施工合同无效，但工程竣工验收合格，承包人请求支付工程价款的

B.发包人与承包人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的

C.施工合同解除后，已完工程质量不合格，承包人请求支付工程价款的

D.未经竣工验收，发包人擅自使用工程后，以使用部分的工程质量不合格为由主张权利的【答案】：A85.（2011年真题）砌筑每m3一砖厚砖墙，砖（240mm×115mm×53mm）的净用量为529块，灰缝厚度为10mm，砖的损耗率为1%，砂浆的损耗率为2%。则每m3一砖厚砖墙的砂浆消耗量为（）m3。

A.0.217

B.0.222

C.0.226

D.0.231【答案】：D86.采用成本计算估价法计算国产非标准设备原价时，包装费的计取基数不包括该设备的（）。

A.材料费

B.加工费

C.利润

D.外购配套件费【答案】：C87.某公司承包一合同价格为600万元的工程，计划工期为200天，延期20天，同时期承包的所有工程合同总价为1800万元，公司计划总部管理费为60万元，在获得工程延期索赔批准后，可进一步获得的总部管理费为（）。

A.2万元

B.20万元

C.6万元

D.3万元【答案】：A88.已知某挖土机挖土，一次正常循环工作时间是40s，每次循环平均挖土量0.3m3，机械正常利用系数为0.8，机械幅度差为25%。则该机械挖土方1000m3的预算定额机械耗用台班量为（）。

A.6.83

B.5.21

C.8.09

D.7.23【答案】：D89.下列关于其他项目费的说法，正确的是（）。

A.计日工是指在施工过程中，施工单位完成建设单位提出的工程合同范围以外的零星项目或工作

B.计日工由施工单位按施工过程中形成的实际发生量来计价

C.施工单位投标时按建设单位给定的金额填报总承包服务费，施工过程中按签约合同价执行

D.在施工过程中，暂列金额由施工单位掌握使用.扣除合同价款调整后如有余额，归建设单位【答案】：A90.（2018年真题）发包人在招标工程量清单中给定某工程设备暂估价，下列关于该工程设备价款调整的说法正确的是（）。

A.依法可不招标的项目，应由发包人组织采购，以采购价格取代暂估价

B.依法可不招标的项目，应由承包人按合同约定采购，以发包人确认后的价格取代暂估价

C.依法必须招标的项目，应由发包人招标选择供应商，以中标价格取代暂估价

D.依法必须招标的项目，应由承包人招标选择供应商，以中标价格取代暂估价【答案】：B91.关于工程量清单计价，下列表达式正确的是（）。

A.分部分项工程费=∑（分部分项工程量×相应分部分项工程的工料单价）

B.措施项目费=∑（项目工程量×相应的工料单价）

C.其他项目费=暂列金额+材料设备暂估价+计日工+总承包服务费

D.单位工程造价=分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金【答案】：D92.因施工场地狭小等特殊情况而发生的二次搬运费用应属于()。

A.分部分项工程费

B.措施项目费

C.规费

D.企业管理费【答案】：B93.关于我国现行建设项目投资构成的说法中，正确的是()。

A.生产性建设项目总投资为建设投资和建设期利息之和

B.工程造价为工程费用、工程建设其他费用和预备费之和

C.固定资产投资为建设投资和建设期利息之和

D.工程费用为直接费、间接费、利润和税金之和【答案】：C94.根据2017版FIDIC《施工合同条件》，关于国际工程工程变更与合同价款调整，下列说法正确的是（）。

A.合同中任何工作的工程量变化均能调整合同价款

B.不论何种变更,均须由工程师发出变更指令

C.在明确构成工程变更的情况下，承包商仍须按程序发出索赔通知

D.承包商提出的对业主有利的工程变更建议书的编制费用，应由业主承担【答案】：B95.采用现场测定法，测得某种建筑材料在正常施工条件下的单位消耗量为12.47kg，损耗量为0.65kg，则该材料的损耗率为（）%。

A.4.95

B.5.21

C.5.45

D.5.50【答案】：D96.己知某施工机械采购原值为5万元，寿命期内检修次数为3次，检修间隔台班为400台班，机械的残值率为5%，则该台施工机械的台班折旧费为（）元/台班。

A.29.69

B.31.25

C.39.58

D.41.67【答案】：A97.投标准备时间自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）天。采用电子招标投标在线提交投标文件的，最短不少于（）日。

A.20，10

B.20，15

C.30，10

D.30，20【答案】：A98.按照《建设工程价款结算暂行办法》规定的程序，发包人不按约定预付□：程款的，承包人可采取的行为是（）。

A.在超越约定预付时间14天后停止施工

B.在约定开工日期后7天内向发包人发出要求预付的通知

C.在约定预付时间到期后10天内向发包人发出要求预付的通知

D.在约定预付时间到期后14天内停止施工【答案】：C99.（2014年真题）某工程合同价格为5000万元，计划工期是200天，施工期间因非承包人原因导致工期延误10天，若同期该公司承揽的所有工程合同总价为2.5亿元，计划总部管理费为1250万元，则承包人可以索赔的总部管理费为（）万元。

A.7.5

B.10

C.12.5

D.15【答案】：C100.（2013年真题）关于概算指标的编制，下列说法中正确的是（）。

A.概算指标分为建筑安装工程概算指标和设备工器具概算指标

B.综合概算指标的准确性高于单项概算指标

C.单项形式的概算指标对工程结构形式可不作说明

D.构筑物的概算指标以预算书确定的价值为准，不必进行建筑面积换算【答案】：D101.有关工程欠款利息的计息日，下列说法中正确的是（）。

A.建设工程已实际交付的，为交付之日

B.建设工程没有交付的，为竣工验收合格之日

C.建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人提出申请之日

D.建设工程有争议的，为提交工程造价鉴定之日【答案】：A102.某新建项目，建设期2年，建设期内贷款分年度均衡发放，且只计息不还款，第1年贷款600万元，第2年贷款400万元，年利率为7%。则该项目的建设期利息为（）万元。

A.77.00

B.78.47

C.112.00

D.114.94【答案】：B103.下列情形中，属于投标人相互串通投标的是()。

A.不同投标人的投标报价呈现规律性差异

B.不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制

C.不同投标人委托了同一单位或个人办理某项投标事宜

D.投标人之间约定中标人【答案】：D104.施工管理用财产、车辆保险费用应计入（）。

A.现场经费

B.其他直接费

C.企业管理费

D.固定资产其他费用【答案】：C105.建设工程预算编制中的总预算由()、组成。

A.综合预算、工程建设其他费和预备费

B.预备费、建设期利息及铺底流动资金

C.综合预算、工程建设其他费和铺底流动资金

D.综合预算、工程建设其他费、预备费、建设期利息及铺底流动资金【答案】：D106.在确定材料消耗量的基本方法中，（）不能作为确定材料净用量定额和材料损耗定额的依据，只能作为编制定额的辅助性方法使用。

A.现场技术测定法

B.实验室试验法

C.现场统计法

D.理论计算法【答案】：C107.经现场观测得知，完成某分项工程需消耗某种材料1.76m

A.3.03%

B.3.13%

C.3.20%

D.3.23%【答案】：D108.在国际竞争性招标程序中，若采用两信封制度，则以下表述正确的是（）。

A.投标人将技术标和商务标分别装入两个信封，并在两次开标会议上分别提交

B.技术上不符合要求的标书，其商务标依然正常开启

C.技术标的评比可能长至几个星期

D.如果采购合同简单，技术标和商务标也可以在一次会议上分别提交【答案】：C109.工程量清单计价项目采用单价合同的，工程竣工结算中一般不允许调整的是（）。

A.分部分项工程的清单数量

B.安全文明施工费的清单总额

C.已标价工程量清单综合单价

D.总承包服务费清单总额【答案】：C110.（2017年真题）关于工程质量保证金，下列说法中正确的是（）。

A.质量保证金总预留比例不得高于签约合同价的3%

B.已经缴纳履约保证金的，不得同时预留质量保证金

C.采用工程质量保证担保的，预留质保金不得高于合同价的2%

D.质量保证金的返还期限一般为2年【答案】：B111.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），一般不作为安全文明施工费计算基础的是（）。

A.定额人工费

B.定额人工费＋定额材料费

C.定额人工费＋定额施工机具使用费

D.定额人工费＋定额材料费＋定额施工机具使用费【答案】：B112.先求出已有同类企业主要设备投资占项目静态投资的比例，然后再估算出拟建项目的主要设备投资，最后按比例求出拟建项目的静态投资，这种估算方法称()

A.设备系数法

B.主体专业系数法

C.朗格系数法

D.比例估算法【答案】：D113.某工程包含两个子项工程：甲子项工程估计工程量为5000m3，合同单价240元/m3，乙子项工程估计工程量为2500m3，合同单价580元/m3。工程预付款为合同价的12%，主要材料和构配件所占比重为60%，则该工程预付款的起扣点为（）万元。

A.212

B.96

C.116

D.176【答案】：A114.某国产非标准设备原价采用成本计算估价法计算，已知材料费17万元，加工费2万元，辅助材料费1万元，外购配套件费5万元，专用工具费率2%，废品损失费率5%，包装费0.1万元，利润率10%。则该设备原价中应计利润为（）万元。

A.2.152

B.2.652

C.2.685

D.2.688【答案】：A115.关于联合体投标的说法，正确的是()。

A.联合体投标是指投标人相互约定在招标项目中分别以高、中、低价位报价的投标

B.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定资质等级

C.通过资格预审的联合体，各方组成结构、职责及财务能力等条件不得改变

D.联合体中牵头人提交的投标保证金对其他成员不具有约束力【答案】：C116.（2021年真题）某一砖半厚混水墙，采用规格为240×115×53的烧结煤矸石普通砖砌筑，灰浆厚度为10mm，每10m3该种墙体砖的净用量为（）千块。

A.5.148

B.5.219

C.6.374

D.6.462【答案】：B117.（2020年真题）某新建项目建设期为2年，分年度均衡贷款，2年分别贷款2000万元和3000万元，贷款年利率为10%，建设期内只计息不支付，则建设期贷款利息为（）万元。

A.455

B.460

C.720

D.830【答案】：B118.关于竣工验收的说法中，正确的是()。

A.凡新建、扩建、改建项目，建成后都必须及时组织验收，但政府投资项目可不办理固定资产移交手续

B.通常所说的“动用验收”是指单项工程验收

C.能够发挥独立生产能力的单项工程，可根据建成顺序，分期分批组织竣工验收

D.竣工验收后若有剩余的零星工程和少数尾工应按保修项目处理【答案】：C119.关于工程量清单的编制和适用范围正确的是（）。

A.设计及以后各阶段

B.招标工程量清单的完整性和准确性由编制人负责

C.以单位（项）为对象编制

D.国家特许经营的项目可以不采用清单计价【答案】：C120.分部分项工程量清单项目编码过程中，当同一标段的一份工程量清单中含有多个单位工程且工程量清单是以单位工程为编制对象时，在编制工程量清单时应特别注意对项目编码（）的设置不得有重码的规定。

A.三至四位

B.五至六位

C.九至十一位

D.十至十二位【答案】：D121.投标人针对工程量清单中工程量的遗漏或错误，可以采取的正确做法是()。

A.即向招标人提出异议，要求招标人修改

B.不向招标人提出异议，风险自留

C.是否向招标人提出修改意见取决于投标策略

D.等中标后，要求招标人按实调整【答案】：C122.根据我国《建设工程施工合同(示范文本)》规定，更换发包人代表，发包人应当提前以书面形式通知承包人，提前的期限至少是（）。

A.24小时

B.72小时

C.7天

D.14天【答案】：D123.下列措施项目中，适宜于采用综合单价方式计价的是()。

A.已完工程及设备保护

B.大型机械设备进出场及安拆

C.安全文明施工

D.混凝土、钢筋混凝土模板【答案】：D124.某施工合同约定，施工现场主导施工机械一台，由施工企业租得，台班单价为300元/台班，租赁费为100元/台班，人工工资为40元/工日，窝工补贴为10元/工日，以人工费为基数的管理费和利润综合费率为35%，在施工过程中，发生了如下事件：（1）出现异常恶劣天气导致工程停工2天，人员窝工30个工日；（2）因恶劣天气导致场外道路中断，抢修道路用工20工日；（3）场外大面积停电，停工2天，人员窝工10工日。为此，施工企业可向业主索赔费用为（）元。

A.1080

B.1380

C.1500

D.1650【答案】：B125.某分部分项工程的清单编码为010302006004，则该分部分项工程的清单项目名称顺序编码为（）。

A.01

B.02

C.006

D.004【答案】：D126.关于工程量清单中的计日工，下列说法中正确的是（）。

A.即指零星工作所消耗的人工工时

B.在投标时计入总价，其单价由投标人填报

C.计日工单价由投标人自主确定，并按计日工表中所列数量结算

D.在编制招标工程量清单时，暂定数量由投标人填写【答案】：B127.投资决策阶段对工程造价的影响程度最高，可达到的比例是（）。

A.50%～70%

B.70%～90%

C.70%

D.75%～90%【答案】：B128.依据工程所在地区颁发的计价定额等编制最高投标限价、进行分项工程综合单价组价时,首先应确定的是（）

A.风险范围与幅度

B.工程造价信息确定的人工单价等

C.定额项目名称及工程量

D.管理费率和利润率【答案】：C129.建筑工程中由基础、梁、板、柱、墙、屋架等构件所组成的起骨架作用的、能承受直接和间接“作用”的体系称为（）。

A.平面形状

B.柱网布置

C.建筑结构

D.建筑系数【答案】：C130.关于最高投标限价的编制，下列说法正确的是（）。

A.国有企业的建设工程招标可以不编制最高投标限价

B.在招标文件中可以不公开最高投标限价

C.最高投标限价与标底的本质是相同的

D.政府投资的建设工程招标时，应设最高投标限价【答案】：D131.按我国现行投资构成，下列费用中属于建设期计列的生产经营费的是（）。

A.劳动安全卫生评价费

B.场地准备费

C.工程保险费

D.生产准备费【答案】：D132.（2021年真题）关于质量保证金的预留和管理，下列说法正确的是（）

A.无论竣工前是否缴纳履约保证金，均需预留质量保证金

B.实行国库集中支付的政府投资项目，质量保证金应预留在财政部门

C.社会投资项目的质量保证金，应预留在发包方

D.发包人被撤销的，质量保证金应随交付资产一并移交使用单位【答案】：D133.项目建设的投资决策阶段影响工程造价程度最高．达到（）。

A.50％～70％

B.50％～90％

C.70％～90％

D.70％～100％【答案】：C134.根据下列借款还本付息计划表中的数据，按照5年等额还本付息的方式，计算得到的2年应还本额是()万元。

A.256.09

B.263.29

C.376.09

D.383.29【答案】：C135.某施工机械耐用总台班为800台班，大修周期数为4，每次大修理费用为1200元，则该机械的台班大修理费为（）元。

A.7

B.6.0

C.4.5

D.3.0【答案】：C136.某项目施工过程中发生工程变更，引起分部分项工程项目发生变化，已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目，调整该变更项目的单价应考虑报价浮动率。已知该工程的中标价为5030万元，招标控制价为5100万元，则承包人报价浮动率L为（）。

A.1.37%

B.1.39%

C.1.37

D.1.39【答案】：A137.关于建设期利息计算公式的应用，下列说法正确的是（）。

A.按总贷款分年均衡发放考虑

B.Pj-1为第（j-1）年年初累计贷款本金和利息之和

C.按贷款在年中发放和支用考虑

D.按建设期内支付贷款利息考虑【答案】：A138.某工程采用一票制支付方式采购某种材料，已知材料原价和运杂费的含税价格分别为600元/t、50元/t，材料运输损耗率、采购及保管费率分别为0.6%、4%。材料采购的增值税率为17%。则该材料的不含税单价为（）元/t。

A.584.53

B.581.24

C.672.46

D.680.06【答案】：B139.关于施工合同履行过程中暂估价的确定，下列说法中正确的是（）。

A.不属于依法必须招标的材料，以承包人自行采购的价格取代暂估价

B.属于依法必须招标的暂估价设备，由发承包双方以招标方式选择供应商，以中标价取代暂估价

C.不属于依法必须招标的暂估价专业工程，不应按工程变更确定工程价款而应另行签订补充协议确定工程价款

D.属于依法必须招标的暂估价专业工程，承包人不得参加投标【答案】：B140.某挖掘机械挖二类土方的台班产量定额为100m3/台班，当机械幅度差系数为20%时，该机械挖二类土方1000m3预算定额的台班耗用量应为（）台班。

A.8.0

B.10.0

C.12.0

D.12.5【答案】：C141.在FIDIC合同条件下，因工程量变更可以调整合同规定费率或价格的条件不包括（）。

A.该部分工程是合同中规定的“固定费率项目”

B.该部分工程实际测量的工程量比工程量表或其他报表中规定的工程量的变动大于10%

C.该部分工程工程量的变更与相对应费率的乘积超过了中标金额的0.01%

D.由于工程量变更直接造成该部分工程每单位工程量费用的变动超过1%【答案】：A142.某工程项目合同价为2000万元，施工过程中收到外界的干扰使得工期拖延了20个月，该部分工程的合同价格为160万元，则承包商可提出的工期索赔为（）。

A.0.8个月

B.1.6个月

C.1.8个月

D.1.2个月【答案】：B143.已知某建筑工程施工合同总额为8000万元，工程预付款按合同金额的20%计取，主要材料及构件造价占合同额50%。预付款起扣点为（）万兀。

A.1600

B.4000

C.4800

D.6400【答案】：C144.根据我国现行的关于工程预付款的规定，下列说法中正确的是()。

A.发包人应在合同签订后一个月内或开工前10天内支付

B.当约定需提交预付款保函时则保函的担保金额必须大于预付款金额

C.发包人不按约定预付且经催促仍不按要求预付的，承包人可停止施工

D.预付款是发包人为解决承包人在施工过程中的资金周转问题而提供的协助【答案】：C145.（2013年真题）关于合同价款与合同类型，下列说法正确的是（）。

A.招标文件与投标文件不一致的地方，以招标文件为准

B.中标人应当自中标通知书收到之日起30天内与招标人订立书面合同

C.工期特别紧、技术特别复杂的项目应采用总价合同

D.实行工程量清单计价的工程，鼓励采用单价合同【答案】：D146.（2019年真题）某地拟建某市政道路工程，已知与其类似已完工程造价指标为600元/m2，其中人工、材料、施工机具使用费分别占工程造价的10%，50%，20%，拟建工程地区与类似工程地区人工、材料、施工机具使用费差异系数为1.10，1.05，1.05，假定以人工、材料、施工机具使用费之和为基数取费，综合费率为25%，则拟建工程的综合单价为（）元/m2。

A.507.00

B.608.40

C.633.75

D.657.00【答案】：C147.（2021年真题）按照形成资产法编制建设投资估算表，生产准备费应列入（）。

A.固定资产费用

B.固定资产其他费用

C.无形资产费用

D.其它资产费用【答案】：D148.根据我国现行建设项目总投资及工程造价组成，工程概算阶段考虑的对一般自然灾害处理的费用,应包含在（）内。

A.未明确项目准备金

B.工程建设不可预见费

C.暂列金额

D.不可预见准备金【答案】：B149.工程总承包企业投标报价决策时应准确估计成本，其成本费用应由（）等组成。

A.勘察设计费用、采购费用、施工费用、风险费用

B.勘察设计费用、分包合同费用、施工费用、利润

C.公司本部费用、施工费用、直接设备材料费用、分包合同费用

D.公司本部费用、施工费用、直接设备材料费用、风险费用【答案】：C150.根据现行建设项目投资相关规定，为完成工程项目建设并达到使用要求或生产条件，在建设期内预计或实际投入的全部费用总和是指（）。

A.建设项目总投资

B.固定资产投资

C.工程造价

D.建设投资【答案】：A151.某施工单位用一塔吊吊装构件，由一名司机、7名起重工和2名电焊工组成劳动小组，该机械的时间定额为0.025台班/块，则机械台班产量定额是（）块/台班。

A.40

B.120

C.320

D.400【答案】：A152.按照国外建筑安装工程费用构成惯例，关于其直接工程费中的人工费，下列说法正确的是（）。

A.工人按技术等级划分为技工、普工和壮工

B.平均工资应按各类工人工资的算术平均值计算

C.包括工资、加班费、津贴、招雇解雇费

D.包括工资、加班费和代理人费用【答案】：C153.建设工程在缺陷责任期内，由第三方原因造成的缺陷（）。

A.应由承包人负责维修，费用从质量保证金中扣除

B.应由承包人负责维修，费用由发包人承担

C.发包人委托承包人维修的，费用由第三方支付

D.发包人委托承包人维修的，费用由发包人支付【答案】：D154.关于最终结清，下列说法中正确的是()。

A.最终结清是在工程保修期满后对剩余质量保证金的最终结清

B.最终结清支付证书一经签发，承包人对合同内享有的索赔权利即自行终止

C.质量保证金不足以抵减发包人工程缺陷修复费用的，应按合同约定的争议解决方式处理

D.最终结清付款涉及政府投资的，应按国家集中支付相关规定和专用合同条款约定办理【答案】：D155.关于建设工程施工合同价款纠纷的处理，下列说法中正确的是（）。

A.竣工验收不合格，经承包人修复后合格的，承包人支付修复费用的要求应予支持

B.竣工验收不合格，经承包人修复后合格的，修复费用应由承包人承担

C.竣工验收不合格，多次修复后仍不合格的，发包人应酌情给予承包人部分人修复费用

D.安装后发现甲供设备存在质量问题，但承包人参与进场验收的，发包人不应支付承包人设备拆除、重新安装的费用【答案】：B156.建设地点选择时需进行费用分析，下列费用中应列入项目投资费用比较的是（）。

A.动力供应费

B.燃料运入费

C.产品运出费

D.建材运输费【答案】：D157.下列费用项目中，计入工程建设其他费中专利及专有技术使用费的是（）。

A.专利及专有技术在项目全寿命期的使用费

B.在生产期支付的商标权费

C.国内设计资料费

D.建设期内为取得专利，专有技术所支付的费用【答案】：D158.在总价措施项目清单与计价表中，不需要列出的项目是（）。

A.计算基础

B.费率

C.计量单位

D.金额【答案】：C159.（2011年真题）《建设工程工程量清单计价规范》规定，分部分项工程量清单项目编码的第三级为表示（）的顺序码。

A.分项工程

B.扩大分项工程

C.分部工程

D.专业工程【答案】：C160.已知某进口工程设备FOB为50万美元，美元与人民币汇率为1：8，银行财务费率为0.2%，外贸手续费率为1.5%，关税税率为10%，增值税率为17%。若该进口设备抵岸价为586.7万元人民币，则该进口工程设备到岸价为（）万元人民币。

A.406.8

B.450.0

C.456.0

D.586.7【答案】：B161.根据《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法》（建市规（2019）12号）的规定，企业投资项目的工程总承包宜采用（）总价合同

A.单价合同

B.总价合同

C.成本加酬金合同

D.固定期限合同【答案】：B162.某工厂年度承办工程总价为2000万元的工程，其中材料所占比例为50%，材料在途、加工、整理和供应间隔天数共25天，保险天数5天，则按公式法计算的预付款金额为（）万元。

A.68.49

B.69.44

C.82.19

D.83.33【答案】：C163.民用住宅建筑设计中，下列不同平面形状的建筑物，其建筑物周长与建筑面积比K周按从小到大顺序排列正确的是（）。

A.矩形→正方形→T形→L形

B.L.形→T形→矩形→正方形

C.正方形→矩形→T形→L形

D.T形→L形→正方形→矩形【答案】：C164.作为工程定额体系的重要组成部分，预算定额是（）。

A.完成一定计价单位的某一施工过程所需要消耗的人工、材料和机械台班数量标准

B.完成一定计量单位合格分项工程或结构构件所需消耗的人工、材料、施工机具台班数量及其费用标准

C.完成单位合格扩大分项工程所需消耗的人工、材料和施工机械台班数量及费用标准

D.完成一个规定计量单位建筑安装产品的费用消耗标准【答案】：B165.当应予计算的实际工程量与招标工程量清单出现偏差超过15％的，且该变化引起措施项目相应发生变化的，下列表述中正确的是（）。

A.如该措施项目是按单价方式计价，工程量增加的，措施项目费调减

B.如该措施项目是按单价方式计价，工程量减少的，措施项目费调增

C.如该措施项目是按系数或单一总价方式计价的，工程量增加的，措施项目费调减

D.如该措施项目是按系数或单一总价方式计价的，工程量增加的，措施项目费调增【答案】：D166.（2021年真题）某种材料含税（适用增值税率13%）出厂价为500元/t，含税（适用增值税率9%）运杂费为30元/t，运输损耗率为1%，采购保管费率为3%。该材料的预算单价（不含税）为（）元/t。

A.480.93

B.488.94

C.551.36

D.632.17【答案】：B167.关于预付款担保和安全文明施工费，下列说法错误的是（）。

A.预付款担保提供的时间是承包人与发包人签订合同后领取预付款前

B.预付款担保的主要形式是银行保函

C.发包人没有按时支付安全文明施工费的，承包人可催告发包人支付

D.发包人在付款期满后的7天内仍未支付的，若发生安全事故，发包人应承担主要责任【答案】：D168.通过计时观察，完成某工程的基本工时为6h/m，辅助工作时间为工序作业时间的8%，规范时间占工作时间的15%，则完成该工程的时间定额是()工日/m

A.0.93

B.0.94

C.0.95

D.0.96【答案】：D169.根据FIDIC《施工合同条件》的规定，预付款的扣还起点时间为（）。

A.期中支付证书中的累计支付金额（包括预付款以及保留金的扣留与返还）超过中标合同金额减去暂定金额之差的10%

B.期中支付证书中的累计支付金额（不包括预付款以及保留金的扣留与返还）超过中标合同金额减去暂定金额之差的10%

C.期中支付证书中的累计支付金额（不包括预付款以及保留金的扣留与返还）超过中标合同金额的10%

D.期中支付证书中的累计支付金额（包括预付款以及保留金的扣留与返还）超过中标合同金额的10%【答案】：B170.下列关于我国现行建设项目投资构成的说法中，正确的是（）。

A.固定资产投资为建设投资和建设期利息之和

B.工程费用为直接费.间接费.利润和税金之和

C.生产性建设项目总投资为建设投资和建设期利息之和

D.工程造价为工程费用.工程建设其他费用和预备费之和【答案】：A171.编制工程建设其他费用概算表时，下列其他费用中，一般按“工程费用×费率”计算是（）

A.征地补偿费

B.拆迁补偿费

C.研究试验费

D.工程监理费【答案】：D172.下列工作内容属于实物量法但不属于工料单价法的是（）。

A.列项并计算工程量

B.套用预算定额（或企业定额），计算人工、材料、机具台班消耗量

C.套用定额单价，计算直接费并汇总

D.计算其他各项费用【答案】：B173.根据规定，因工程量偏差引起的可以调整措施项目费的前提是()。

A.合同工程量偏差超过15%

B.合同工程量偏差超过15%，且引起措施项目相应变化

C.措施项目工程量超过10%

D.措施项目工程量超过10%，且引起施工方案发生变化【答案】：B174.在可行性研究阶段，投资估算精度要求高，需采用相对详细的投资估算方法，如（）等。

A.系数估算法

B.生产能力指数法

C.比例估算法

D.指标估算法【答案】：D175.在应予计量的措施项目中，垂直运输费通常可采用的计算方法包括()。

A.按照建筑面积以“m2”计算

B.按照垂直投影面积以“m2”计算

C.按照施工工期日历天数以“昼夜”计算

D.按照垂直运输距离以“m”计算【答案】：A176.关于工程质量保证金，下列说法中正确的是（）。

A.质量保证金总预留比例不得高于签约合同价的5%

B.已经缴纳履约保证金的，不得同时预留质量保证金

C.采用工程质量保证担保的，预留质保金不得高于合同价的2%

D.质量保证金的返还期限一般为2年【答案】：B177.下列各项中不属于其他项目费的是（）。

A.暂列金额

B.计日工

C.总承包服务费

D.分包工程管理费【答案】：D178.当用计时观察法记录时间消耗时，适合用写实记录法研究而不适合用测时法研究的是（）。

A.循环组成部分工作时间消耗

B.基本工作时间

C.不可避免中断时间

D.准备与结束时间【答案】：D179.由发包人提供的工程材料、工程设备金额，应在合同价款的期中支付和结算中予以扣除，具体的扣出标准是（）。

A.按签约单价和签约数量

B.按实际采购单价和实际数量

C.按签约单价和实际数量

D.按实际采购单价和签约数量【答案】：A180.（2011年真题）某建设项目由若干单项工程构成，应包含在其中某单项工程综合概算中的费用项目是（）。

A.工器具及生产家具购置费

B.办公和生活用品购