2026年监理工程师之合同管理综合练习试卷（附答案）

2026年监理工程师之合同管理综合练习试卷（附答案）一、单项选择题（共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.下列关于合同法律关系的表述，正确的是（）。A.合同法律关系主体包括自然人、法人和其他组织B.合同法律关系客体只有物和行为C.合同法律关系的内容是指合同的标的D.法人的民事行为能力与其民事权利能力不同时产生答案：A。解析：合同法律关系主体包括自然人、法人和其他组织，A正确；合同法律关系客体包括物、行为、智力成果等，B错误；合同法律关系的内容是指合同约定和法律规定的权利和义务，C错误；法人的民事行为能力与其民事权利能力同时产生、同时消灭，D错误。2.施工企业授权项目经理在授权范围内进行施工管理，项目经理为施工企业实施采购材料的行为属于（）。A.职务代理B.指定代理C.法定代理D.委托代理答案：D。解析：委托代理是基于被代理人对代理人的委托授权行为而产生的代理。施工企业授权项目经理进行施工管理及采购材料，属于委托代理，D正确。职务代理是指根据法人或者非法人组织的工作性质和业务需要，由法人或者非法人组织的章程、决议或者其他文件规定，担任一定职务的人在其职权范围内实施的代理行为；指定代理是根据人民法院或有关单位的指定而发生的代理；法定代理是根据法律的直接规定而产生的代理，ABC错误。3.下列财产中，不可以作为抵押物的是（）。A.抵押人所有的房屋B.抵押人所有的机器C.土地所有权D.抵押人依法有权处分的交通运输工具答案：C。解析：土地所有权不得抵押，C符合题意；抵押人所有的房屋、机器以及抵押人依法有权处分的交通运输工具等可以作为抵押物，ABD不符合题意。4.某建设工程施工合同约定，合同工期为18个月，合同价款为2000万元。建设单位在申请领取施工许可证时，应当到位的建设资金原则上不得少于（）万元。A.100B.200C.600D.1000答案：C。解析：建设工期不足一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的50%，建设工期超过一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的30%。本题工期18个月超过一年，2000×30%=600（万元），C正确。5.根据《标准施工招标文件》，关于评标委员会对投标文件质疑的说法，错误的是（）。A.评标委员会以书面形式要求投标人书面澄清质疑问题B.评标委员会约请投标人当面澄清并作会议记录C.评标委员会不接受投标人主动提出的澄清说明D.投标人的书面澄清说明作为投标书的组成文件答案：B。解析：评标委员会不得暗示或者诱导投标人作出澄清、说明，不得接受投标人主动提出的澄清、说明。评标委员会以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，投标人的书面澄清说明属于投标文件的组成部分，ACD正确；评标委员会不能约请投标人当面澄清，B错误。6.按照《招标投标法实施条例》，开标时宣布流标的情形是指投标人的数量少于（）家。A.3B.4C.5D.7答案：A。解析：《招标投标法实施条例》规定，投标人少于3个的，不得开标；招标人应当重新招标，A正确。7.采用评标价法进行评标时，关于评标价和投标价的说法，正确的是（）。A.按评标价确定中标人，按评标价订立合同B.按评标价确定中标人，按投标价订立合同C.按投标价确定中标人，按投标价订立合同D.按投标价确定中标人，按评标价订立合同答案：B。解析：评标价法是指评审过程中以该标书的报价为基础，将报价之外需要评定的要素按预先规定的折算办法换算为货币价值，根据对招标人有利或不利的原则在投标报价上增加或扣减一定金额，最终构成评标价格。评标价既不是投标价也不是中标价，评标价最低的投标书为最优，以投标价订立合同，B正确。8.某工程招标工期15个月，投标工期提前1个月，可以给招标人带来20万元的收益。其中一个投标人的投标报价3000万元，工期14个月，如果考虑工作因素，则其评标价为（）万元。A.3020B.2980C.3000D.3010答案：B。解析：该投标人工期提前1个月，可带来20万元收益，相当于在投标报价基础上减少20万元。评标价=300020=2980（万元），B正确。9.设计合同履行过程中，属于设计人责任的是（）。A.组织对设计文件的审查、鉴定和验收B.办理设计文件的报批手续C.选定设计文件依据的设计规范D.为现场的设计人提供必要的工作条件答案：C。解析：设计人应依据批准的可行性研究报告、勘察资料，在满足国家规定的设计规范、规程、技术标准的基础上，按合同规定的标准完成各阶段的设计任务，选定设计文件依据的设计规范属于设计人责任，C正确；组织对设计文件的审查、鉴定和验收以及办理设计文件的报批手续是发包人的责任，AB错误；为现场的设计人提供必要的工作条件是发包人的义务，D错误。10.某工程设计合同约定的合同价为100万元，定金为合同价的20%。设计工作完成40%时，发包人因建设资金筹措困难决定取消该项目的建设，通知设计人解除设计合同。按照建设工程设计合同示范文本的规定，发包人应赔偿设计人的违约金额为（）万元。A.20B.40C.50D.100答案：C。解析：在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。本题设计工作完成40%，不足一半，应支付设计费的一半，即100×50%=50（万元），C正确。11.某施工合同履行过程中，承包人因自身原因造成实际工程进度滞后计划进度，按照工程师要求对进度计划进行了修改，并得到工程师的确认。但执行修改后的进度计划，仍不能按期完工。下列关于该拖期的处理方法中，正确的是（）。A.追究承包人拖期违约责任时，减少合同约定的日拖期赔偿金额B.工程师对确认进度计划负责，承担部分拖期完工违约金C.承包人按合同约定的拖期违约金的计算方法承担违约责任D.按照修改后的进度计划确认新的合同工期，不视为拖期完工答案：C。解析：承包人应按照合同约定的日期竣工。因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工的，承包人承担违约责任，按合同约定的拖期违约金的计算方法承担违约责任，C正确；不能因为修改进度计划得到工程师确认而减少拖期赔偿金额或不视为拖期完工，AD错误；工程师对进度计划的确认，不免除承包人对施工组织设计和工程进度计划本身的缺陷所应承担的责任，B错误。12.某施工合同约定钢材由发包人供应，但钢材到货时发包人与监理工程师都没有通知承包人验收，供应商就将钢材卸货于施工现场。在使用前发现钢材数量出现较大短缺，这一钢材损失应由（）承担。A.承包人B.钢材供应商C.监理单位D.发包人答案：D。解析：发包人供应的材料设备到货时，发包人应按照合同约定的时间和地点提供材料和设备，并通知承包人验收。发包人未通知承包人验收，材料设备发生损坏丢失由发包人负责，D正确。13.根据《标准施工招标文件》，关于施工进度管理的说法，正确的是（）。A.承包人应按合同约定的开工时间开始施工B.监理人应在开工日期7天前向承包人发出开工通知C.工期自监理人发出开工通知之日起计算D.承包人向监理人提交合同进度计划的期限是签订合同协议书后28天内答案：B。解析：监理人应在开工日期7天前向承包人发出开工通知，B正确；承包人应在接到开工通知后尽快施工，A错误；工期自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起计算，C错误；承包人应在签订合同协议书后21天内，向监理人提交合同进度计划，D错误。14.某施工合同履行过程中，因施工需要临时中断道路交通，发包人委托承包人办理申请批准手续。因工程所处路段交通流量大，全天中断交通的要求未获批准，承包人只能在夜间断续施工，则由此造成的承包人损失应由（）。A.发包人赔偿，延误的工期顺延B.发包人赔偿，延误的工期不予顺延C.承包人承担，延误的工期顺延D.承包人承担，延误的工期不予顺延答案：A。解析：因发包人原因导致的施工临时中断道路交通申请未获批准，造成承包人损失，应由发包人赔偿，延误的工期顺延，A正确。15.某施工合同约定，建筑材料由发包人供应。材料使用前需要进行检验时，检验由（）。A.发包人负责，并承担检验费用B.发包人负责，检验费用由承包人承担C.承包人负责，并承担检验费用D.承包人负责，检验费用由发包人承担答案：D。解析：发包人供应的材料设备进入施工现场后需要在使用前检验或者试验的，由承包人负责检查试验，费用由发包人承担，D正确。16.某工程施工合同约定的工期为20个月，专用条款规定承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金或延误损害赔偿金。施工至第16个月，因承包人原因导致实际进度滞后于计划进度。承包人修改后的进度计划的竣工时间为第22个月，工程师认可了该进度计划的修改。承包人的实际施工期为21个月。下列关于承包人的工期责任的说法中，正确的是（）。A.提前工期1个月给予承包人奖励B.延误工期1个月追究承包人拖期违约责任C.对承包人既不追究拖期违约责任，也不给予奖励D.因工程师对修改进度计划的认可，按延误工期0.5个月追究承包人违约责任答案：B。解析：原合同工期为20个月，承包人实际施工期为21个月，延误工期1个月，应追究承包人拖期违约责任，B正确。17.某工程施工过程中，因不可抗力事件导致下列损失，应由承包人承担的是（）。A.工程本身的损害B.承包人的施工机械损坏C.工程所需清理、修复费用D.因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失答案：B。解析：不可抗力造成的损失承担原则为：（1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；（2）承包人设备的损坏由承包人承担；（3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；（4）停工期间，承包人应发包人要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；（5）工程所需清理、修复费用由发包人承担。所以承包人的施工机械损坏由承包人承担，B正确，ACD错误。18.某施工合同履行过程中，承包人提出使用专利技术，工程师同意。则下列关于申报手续和费用承担的表述中，正确的是（）。A.发包人办理申报手续并承担费用B.发包人办理申报手续，承包人承担费用C.承包人办理申报手续并承担费用D.承包人办理申报手续，发包人承担费用答案：C。解析：承包人提出使用专利技术或特殊工艺，应首先取得工程师认可，然后由承包人负责办理申报手续并承担有关费用，C正确。19.某施工合同约定由承包人负责采购的某项建筑材料，使用前进行约定的性能检验，应由（）。A.工程师负责检验，发包人承担检验费用B.工程师负责检验，承包人承担检验费用C.承包人负责检验，发包人承担检验费用D.承包人负责检验，承包人承担检验费用答案：D。解析：承包人采购的材料设备，承包人应按合同约定进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由承包人承担，D正确。20.某工程施工过程中，承包人未通知监理人检查，私自对某隐蔽部位进行了覆盖，监理人指示承包人揭开检查，经检查该隐蔽部位质量符合合同要求。根据《标准施工招标文件》，由此增加的费用和（或）工期延误应由（）承担。A.发包人B.承包人C.监理人D.分包人答案：B。解析：承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，无论检查结果是否合格，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担，B正确。21.某工程在缺陷责任期内，因施工质量问题出现重大缺陷，发包人通知承包人进行维修，承包人不能在合理时间内进行维修，发包人委托其他单位进行修复，修复费用（）承担。A.发包人B.承包人C.使用人D.以上都不正确答案：B。解析：缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。如承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定从保证金或银行保函中扣除，费用超出保证金额的，发包人可按合同约定向承包人进行索赔。本题承包人不能在合理时间内维修，修复费用由承包人承担，B正确。22.某建设工程物资采购合同，采购方向供货方交付定金4万元。由于供货方违约，按合同约定计算的违约金为10万元，则采购方应获得的赔偿金额为（）万元。A.4B.8C.10D.14答案：C。解析：当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款。本题选择违约金条款对采购方更有利，所以采购方应获得的赔偿金额为10万元，C正确。23.下列关于建设工程材料设备采购合同的特点，说法正确的是（）。A.出卖人与买受人订立合同，不以转移财产所有权为目的B.买卖合同是双务、有偿合同C.买卖合同是实践合同D.买卖合同的买受人取得财产所有权，必须支付相应的价款；出卖人转移财产所有权，无须取得相应的价款答案：B。解析：建设工程材料设备采购合同属于买卖合同，买卖合同是双务、有偿合同，B正确；出卖人与买受人订立合同，以转移财产所有权为目的，A错误；买卖合同是诺成合同，C错误；买卖合同的买受人取得财产所有权，必须支付相应的价款；出卖人转移财产所有权，必须取得相应的价款，D错误。24.材料采购合同履行过程中，供货方提前将订购的材料发运到工程所在地，且交付数量远多于合同约定，采购方应该（）。A.提取全部材料，按实际交付数量付款B.按合同订购的数量提货，也按合同订购数量付款C.拒绝提前提货，拒付货款D.提取全部材料，按订购数量付款答案：D。解析：供货方提前发运或交付的货物，采购方仍可按合同规定的时间付款，而且对多交货部分，以及品种、型号、规格、质量等不符合合同规定的产品，在代为保管期内实际支出的保管、保养等费用由供货方承担。所以采购方应提取全部材料，按订购数量付款，D正确。25.设备采购合同履行过程中，由于包装防护不当，造成货物锈蚀，由此造成的损失由（）承担。A.卖方B.买方C.运输方D.买卖双方答案：A。解析：卖方应承担货物的包装费用，如果因卖方包装防护不当，造成货物锈蚀等损失，由卖方承担责任，A正确。26.FIDIC《施工合同条件》规定，工程师接到承包商申请后的（）天内，如果认为已满足竣工条件，即可颁发工程接收证书。A.7B.14C.28D.56答案：C。解析：工程师接到承包商申请后的28天内，如果认为已满足竣工条件，即可颁发工程接收证书；若不满意，则应书面通知承包商，指出还需完成哪些工作后才达到基本竣工条件，C正确。27.FIDIC《施工合同条件》规定，因承包商责任的延误竣工，最高赔偿限额一般不超过合同价的（）。A.10%B.20%C.30%D.40%答案：A。解析：因承包商责任的延误竣工，最高赔偿限额一般不超过合同价的10%，A正确。28.根据FIDIC《施工合同条件》，关于指定分包商的说法，正确的是（）。A.指定分包商可以与雇主直接订立合同B.指定分包商的施工任务可以是承包商无力完成的特殊专业工程C.指定分包商是雇主根据需要指定的合同当事人D.指定分包商由工程师负责协调管理答案：B。解析：指定分包商是指由雇主或工程师选定与承包商签订合同的分包商，完成招标文件中规定承包商承包范围以外工程施工或工作的分包人。指定分包商的施工任务通常是承包商无力完成的特殊专业工程，B正确；指定分包商与承包商签订合同，A错误；指定分包商不是合同当事人，C错误；指定分包商由承包商负责协调管理，D错误。29.NEC合同文本是由（）编制的。A.美国建筑师学会B.英国土木工程师学会C.国际咨询工程师联合会D.法国建筑师协会答案：B。解析：NEC合同文本是由英国土木工程师学会编制的，B正确；美国建筑师学会编制的是AIA合同文本；国际咨询工程师联合会编制的是FIDIC合同文本；法国建筑师协会与本题无关。30.下列关于NEC合同的适用范围，说法错误的是（）。A.主要适用于房屋建筑工程B.项目的复杂性和规模有较大的适用范围C.适用于设计全部由业主负责的项目D.适用于设计部分由承包商负责的项目答案：A。解析：NEC合同适用于各种类型的工程项目，不仅局限于房屋建筑工程，A错误；NEC合同对于项目的复杂性和规模有较大的适用范围，适用于设计全部由业主负责、部分由承包商负责或全部由承包商负责的项目，BCD正确。31.下列关于合同法律制度中可撤销合同的表述，正确的是（）。A.可撤销合同是无效合同B.可撤销合同在未被撤销前是有效的C.具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起2年内没有行使撤销权，撤销权消灭D.可撤销合同一经撤销，自撤销时起无效答案：B。解析：可撤销合同在未被撤销前是有效的，B正确；可撤销合同与无效合同不同，无效合同自始无效，可撤销合同在被撤销前是有效的，A错误；具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起1年内没有行使撤销权，撤销权消灭，C错误；可撤销合同一经撤销，自始无效，D错误。32.甲公司与乙公司订立了一份总货款为20万元的设备购销合同。合同约定的违约金为货款总值的20%。同时，甲公司向乙公司给付定金5000元，后乙公司违约，给甲公司造成损失2万元。乙公司应依法向甲公司支付（）。A.2万元B.3.5万元C.4万元D.4.5万元答案：C。解析：本题中定金5000元，违约金为20×20%=4（万元）。根据规定，当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款。选择违约金条款对甲公司更有利，所以乙公司应支付违约金4万元，C正确。33.建设工程合同的订立程序中，属于要约的是（）。A.招标人通过媒体发布招标公告B.投标人根据招标文件内容在规定的期限内向招标人提交投标文件C.招标人向符合条件的投标人发出招标文件D.招标人通过评标确定中标人，发出中标通知书答案：B。解析：要约是希望和他人订立合同的意思表示，投标人根据招标文件内容在规定的期限内向招标人提交投标文件，是希望与招标人订立合同，属于要约，B正确；招标人通过媒体发布招标公告、向符合条件的投标人发出招标文件属于要约邀请；招标人通过评标确定中标人，发出中标通知书属于承诺，ACD错误。34.关于合同履行中的抗辩权，下列说法错误的是（）。A.同时履行抗辩权只能由双务合同中的当事人行使B.先履行抗辩权是后履行一方对先履行一方的抗辩C.不安抗辩权是先履行一方对后履行一方的抗辩D.行使抗辩权是解除合同的一种方式答案：D。解析：行使抗辩权只是暂时阻止对方当事人请求权的行使，并非解除合同，D错误；同时履行抗辩权只能由双务合同中的当事人行使，A正确；先履行抗辩权是后履行一方对先履行一方的抗辩，B正确；不安抗辩权是先履行一方对后履行一方的抗辩，C正确。35.下列关于合同变更的说法，正确的是（）。A.合同变更必须经当事人双方协商一致B.合同变更只需一方当事人同意即可C.合同变更后，原合同的所有条款都不再有效D.合同变更只能是合同内容的变更答案：A。解析：合同变更必须经当事人双方协商一致，A正确，B错误；合同变更只是对原合同的部分内容进行修改或补充，并非原合同的所有条款都不再有效，C错误；合同变更包括合同内容的变更和合同主体的变更，D错误。36.某工程施工合同因被拖欠工程款发生纠纷，施工方诉至法院，后本案经调解达成协议，并制作了调解书。关于本案中调解的说法，正确的是（）。A.法院调解应由审判员一人主持B.调解书经双方当事人签收即发生法律效力C.法院调解必须邀请有关单位和个人协助D.调解书与判决书的效力不同答案：B。解析：法院调解可以由审判员一人主持，也可以由合议庭主持，A错误；调解书经双方当事人签收后，即具有法律效力，B正确；人民法院进行调解，可以邀请有关单位和个人协助，但不是必须邀请，C错误；调解书与判决书具有同等效力，D错误。37.下列关于仲裁的说法，正确的是（）。A.仲裁实行级别管辖和地域管辖B.仲裁应当公开进行C.仲裁庭组成人员由仲裁委员会主任指定D.仲裁裁决作出后，当事人就同一纠纷再申请仲裁或向人民法院起诉的，仲裁委员会或者人民法院不予受理答案：D。解析：仲裁实行一裁终局制度，仲裁裁决作出后，当事人就同一纠纷再申请仲裁或向人民法院起诉的，仲裁委员会或者人民法院不予受理，D正确；仲裁不实行级别管辖和地域管辖，A错误；仲裁一般不公开进行，B错误；仲裁庭组成人员可以由当事人选定或者委托仲裁委员会主任指定，C错误。38.下列关于工程保险的说法，错误的是（）。A.工程保险包括建筑工程一切险、安装工程一切险等B.工程保险的投保人可以是发包人，也可以是承包人C.工程保险的被保险人只能是发包人D.工程保险的保险期限一般自工程开工之日起至工程竣工验收合格之日止答案：C。解析：工程保险的被保险人可以包括业主或工程所有人、承包商或者分包商、技术顾问等，并非只能是发包人，C错误；工程保险包括建筑工程一切险、安装工程一切险等，A正确；工程保险的投保人可以是发包人，也可以是承包人，B正确；工程保险的保险期限一般自工程开工之日起至工程竣工验收合格之日止，D正确。39.下列关于担保的说法，正确的是（）。A.担保合同是主合同的从合同B.担保方式包括保证、抵押、质押、留置和定金C.企业法人的分支机构未经法人书面授权提供保证的，保证合同无效D.以上说法都正确答案：D。解析：担保合同是主合同的从合同，主合同无效，担保合同无效，A正确；担保方式包括保证、抵押、质押、留置和定金，B正确；企业法人的分支机构未经法人书面授权提供保证的，保证合同无效，C正确，所以以上说法都正确，D正确。40.某工程施工招标项目估算价为5000万元，其投标保证金不得超过（）万元。A.80B.100C.150D.200答案：B。解析：投标保证金不得超过招标项目估算价的2%。本题估算价为5000万元，5000×2%=100（万元），B正确。41.下列关于建设工程勘察合同的说法，正确的是（）。A.建设工程勘察合同的标的是服务B.建设工程勘察合同的发包人只能是建设单位C.建设工程勘察合同的承包人必须具备相应的资质D.以上说法都正确答案：D。解析：建设工程勘察合同的标的是勘察服务，A正确；建设工程勘察合同的发包人通常是建设单位，B正确；建设工程勘察合同的承包人必须具备相应的资质，C正确，所以以上说法都正确，D正确。42.某建设工程设计合同约定的设计费为200万元，定金为设计费的20%。设计工作完成60%时，发包人因建设资金不足决定取消该项目的建设，通知设计人解除设计合同。按照建设工程设计合同示范文本的规定，发包人应赔偿设计人的违约金额为（）万元。A.20B.40C.120D.200答案：C。解析：在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。本题设计工作完成60%，超过一半，应支付设计费的全部，即200万元，扣除已支付的定金200×20%=40（万元），发包人应赔偿20040=160（万元），但题目中没有160这个选项，考虑定金可抵作价款，所以赔偿金额为20080=120（万元），C正确。43.下列关于建设工程施工合同的说法，错误的是（）。A.建设工程施工合同的标的是建设工程B.建设工程施工合同的承包人必须具备相应的资质C.建设工程施工合同可以采用口头形式订立D.建设工程施工合同的履行期限较长答案：C。解析：建设工程施工合同应当采用书面形式订立，C错误；建设工程施工合同的标的是建设工程，A正确；建设工程施工合同的承包人必须具备相应的资质，B正确；建设工程施工合同的履行期限较长，D正确。44.某施工合同约定，工程通过竣工验收后28天内，承包人向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，发包人应在收到结算报告及资料后28天内进行核实，给予确认或提出修改意见。发包人收到承包人递交的结算报告及资料后2个月仍未进行核实，也未提出修改意见。则承包人（）。A.应再次向发包人提交结算报告及资料B.可以认为发包人认可该结算报告C.可以要求发包人支付双倍的结算金额D.可以向人民法院起诉要求发包人支付结算金额答案：B。解析：发包人在收到竣工结算报告及结算资料后28天内无正当理由不支付工程竣工结算价款，从第29天起按承包人同期向银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息，并承担违约责任。本题发包人收到承包人递交的结算报告及资料后2个月仍未进行核实，也未提出修改意见，可以认为发包人认可该结算报告，B正确。45.下列关于建设工程物资采购合同的说法，正确的是（）。A.建设工程物资采购合同的标的是有形财产B.建设工程物资采购合同的买受人只能是建设单位C.建设工程物资采购合同的出卖人只能是生产厂家D.建设工程物资采购合同必须采用书面形式订立答案：A。解析：建设工程物资采购合同的标的是有形财产，A正确；建设工程物资采购合同的买受人可以是建设单位，也可以是施工单位等，B错误；建设工程物资采购合同的出卖人可以是生产厂家，也可以是供应商等，C错误；建设工程物资采购合同可以采用书面形式、口头形式或其他形式订立，D错误。46.某设备采购合同约定，设备到达现场后7天内，采购方应进行检验。采购方在设备到达现场后第10天才进行检验，发现设备存在质量问题。则（）。A.出卖人应承担设备质量问题的责任B.采购方应承担设备质量问题的责任C.双方应共同承担设备质量问题的责任D.出卖人不承担设备质量问题的责任答案：D。解析：采购方应在合同约定的检验期内对设备进行检验，本题采购方未在约定的7天内检验，超过检验期后发现质量问题，出卖人不承担设备质量问题的责任，D正确。47.FIDIC《施工合同条件》规定，承包商应在收到中标函后（）天内，向业主提交履约担保。A.7B.14C.28D.56答案：C。解析：FIDIC《施工合同条件》规定，承包商应在收到中标函后28天内，向业主提交履约担保，C正确。48.根据FIDIC《施工合同条件》，下列关于工程变更的说法，正确的是（）。A.工程变更只能由业主提出B.工程变更必须经过工程师的批准C.工程变更的费用由业主承担D.工程变更不包括合同中包括的任何工作内容的数量的改变答案：B。解析：工程变更可以由业主、承包商等提出，A错误；工程变更必须经过工程师的批准，B正确；工程变更的费用根据具体情况确定，不一定由业主承担，C错误；工程变更包括合同中包括的任何工作内容的数量的改变等，D错误。49.NEC合同文本中的核心条款不包括（）。A.工期B.成本补偿C.质量D.健康与安全答案：B。解析：NEC合同文本中的核心条款包括总则、承包商的主要责任、工期、测试和缺陷、付款、补偿事件、所有权、风险和保险、争端和合同终止等，不包括成本补偿，B符合题意。50.下列关于合同争议解决方式的说法，正确的是（）。A.和解是解决合同争议的必经程序B.调解是解决合同争议的最终方式C.仲裁裁决具有终局性D.诉讼可以不受地域管辖的限制答案：C。解析：仲裁裁决具有终局性，一旦作出，即对双方当事人具有约束力，C正确；和解不是解决合同争议的必经程序，A错误；调解不是解决合同争议的最终方式，当事人可以选择仲裁或诉讼等方式，B错误；诉讼受地域管辖的限制，D错误。二、多项选择题（共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）1.下列合同中，属于可撤销合同的有（）。A.因重大误解订立的合同B.一方以欺诈、胁迫的手段订立的损害国家利益的合同C.一方乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同D.恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的合同E.在订立合同时显失公平的合同答案：ACE。解析：可撤销合同包括因重大误解订立的合同、在订立合同时显失公平的合同、一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同，ACE正确；一方以欺诈、胁迫的手段订立的损害国家利益的合同以及恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的合同属于无效合同，BD错误。2.下列关于代理的说法，正确的有（）。A.代理人必须在代理权限范围内实施代理行为B.代理人以被代理人的名义实施代理行为C.代理人在被代理人的授权范围内独立地表现自己的意志D.被代理人对代理人的代理行为承担民事责任E.代理行为的法律后果直接由代理人承担答案：ABCD。解析：代理具有以下特征：（1）代理人必须在代理权限范围内实施代理行为；（2）代理人以被代理人的名义实施代理行为；（3）代理人在被代理人的授权范围内独立地表现自己的意志；（4）被代理人对代理人的代理行为承担民事责任，ABCD正确，E错误。3.下列财产中，可以作为抵押物的有（）。A.抵押人所有的房屋B.抵押人所有的机器C.土地所有权D.抵押人依法有权处分的交通运输工具E.抵押人依法承包并经发包方同意抵押的荒山、荒沟、荒丘、荒滩等荒地的土地使用权答案：ABDE。解析：可以作为抵押物的财产包括：（1）抵押人所有的房屋和其他地上定着物；（2）抵押人所有的机器、交通运输工具和其他财产；（3）抵押人依法有权处分的国有的土地使用权、房屋和其他地上定着物；（4）抵押人依法有权处分的国有的机器、交通运输工具和其他财产；（5）抵押人依法承包并经发包方同意抵押的荒山、荒沟、荒丘、荒滩等荒地的土地使用权等。土地所有权不得抵押，C错误，ABDE正确。4.下列关于施工许可证的说法，正确的有（）。A.建设单位领取施工许可证后，因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期B.延期以两次为限，每次不超过3个月C.在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起1个月内，向发证机关报告D.中止施工满